ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Санкт- Петербург « » 2012 г. Санкт

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Санкт- Петербург
« »
2012
г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский
метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Службы информационных технологий и коммуникаций
Охроменко Юрия Анисимовича, действующего на основании Положения о подразделении
и доверенности № 27 от 01.01.2011г, с одной стороны, и
с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работы по оснащению охранной сигнализацией (ОС) здания по адресу ул. Тележная д. 39
лит. А (далее по тексту – «работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1 к Договору), Локальными сметами № 49/2012, № 49-1/2012 (Приложения № 4,5 к
Договору) и сдать результат работ Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – 22 октября 2012 года.
2.2. Конечный срок выполнения работ – 30 ноября 2012 года.
2.3. В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ сроки и
объемы выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем
подписания дополнительного соглашения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется
Локальными сметами № 49/2012, № 49-1/2012 (Приложения № 4,5 к Договору), Расчетом
стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), с применением
корректирующего коэффициента К= , Протоколом соглашения о договорной цене
(Приложение № 3 к Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора, и составляет
, в том числе НДС – 18% .
3.2. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является
фиксированной и индексации не подлежит.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании
актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справок о
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, подписанных
Заказчиком и Подрядчиком, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания
акта и справки, при условии предоставления счета, счета-фактуры.
3.5. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.
3.6. Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны
быть включены в стоимость работ.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, Технического задания (Приложение № 1 к Договору), иных исходных
данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения
Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах,
содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным
работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик
при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает
документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику доступ на объект
(объекты) Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору, площади для
складирования оборудования, материалов и обеспечения санитарно-бытовых условий на
период выполнения работ по согласованию подразделением Заказчика, на территории
которого осуществляются работы.
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить
приемку их результата, оплатить их результат в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика площадку (территорию выполнения работ), необходимую
для выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы из своего
материала, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии
с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами и требованиями
Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в сроки, установленные настоящим
Договором.
Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые
сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено
декларацией о соответствии).
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной и
электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, правил
эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивать антитеррористические и
противопожарные мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию площадки,
монтажу временных строений, складских и монтажных площадок, установке освещения,
сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к площадке, чистоту
выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием
Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные
отступления от условий настоящего Договора.
4.2.8. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся
на площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе.
4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно
допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять
по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.
4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно
оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, заранее извещая
Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.11. При выполнении работ соблюдать требования Инструкции «О порядке
производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях
Петербургского метрополитена» (Приказ № 929 от 29.12.10г.), СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», действующего природоохранного законодательства
РФ, иных нормативных актов и технических документов, указанных в Техническом
задании (Приложение № 1 к Договору).
4.2.12. В случае подключения при выполнении работ к устройствам
электроснабжения Заказчика представить расчет потребления электроэнергии
используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в
уменьшение стоимости выполнения работ.
4.2.13. При возникновении необходимости в выполнении дополнительного объема
работ, неучтенного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в течение 3
(Трех) дней письменно известить Заказчика для составления акта.
4.2.14. Вести работы по настоящему Договору при наличии действующего
свидетельства о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией, а также иной разрешительной документации, предусмотренной
требованиями законодательства РФ и Техническим заданием (Приложение № 1 к
Договору).
4.2.15. Немедленно сообщить Заказчику о прекращении действия или
приостановления ее действия свидетельства о допуске к работам, лицензии, иной
разрешительной документации на право выполнение работ, требования к наличию которой
установлены действующим законодательством РФ и требованиями Технического задания
(Приложение № 1 к Договору).
4.2.16. В случае приостановления действия, необходимости внесения изменений в
допуск, переоформления (лицензий, разрешительной документации) своевременно
обратиться в уполномоченные на выдачу, возобновление, переоформление
соответствующего допуска (лицензии, разрешительной документации) органы и
организации с обязательным письменным уведомлением Заказчика.
4.2.17. Отходы, образующиеся при производстве работ, собираются Подрядчиком в
местах временного накопления (контейнеры), находящиеся в специально отведенных
местах по согласованию с Заказчиком.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости,
а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.3. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за
фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору.
4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в
установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет
средств Подрядчика.
4.3.5. В случае приостановления / прекращения действия свидетельства о допуске к
работам, лицензий и иной разрешительной документации, выдаваемой уполномоченными
органами и организациями, требования к наличию которых установлены действующим
законодательством РФ и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к
Договору), приостановить работы до получения Подрядчиком соответствующих
разрешительных документов и потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 5 %
(Пяти процентов) от стоимости работ по Договору.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего
исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.2. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам (организациям) результаты
работ без письменного согласия Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику акт о
приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 2 (Двух) экземплярах и
справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в 2
(Двух) экземплярах, а также счет, счет-фактуру.
5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ обязан подписать их и один
экземпляр возвратить Подрядчику, или направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.3. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика
представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяется выполнение
требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
5.4. В ходе выполнения работ технический надзор осуществляют лица, назначенные
приказом по соответствующим подразделениям Заказчика. При нарушении технологии
производства работ, отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к Договору),
применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по
указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения
нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат
беспрекословному выполнению.
5.5. Итоговая приемка результатов работ по всему предусмотренному объему работ
осуществляется совместной комиссией с участием представителей Сторон на месте
проведения работ с проверкой смонтированного оборудования.
5.6. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям
СНиП, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Заказчик делает
об этом отметку в акте о приемке выполненных работ с указанием срока устранения этих
недостатков.
5.7. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за
свой счет. Срок устранения недостатков – не более 10 (десяти) дней со дня составления
акта, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами в акте.
5.8. На работы, которые, согласно технологии производства работ, будут скрыты
другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.
5.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде
заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной
приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 (Три) дня до
начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному
сроку для проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы выполненными,
при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
5.10. В случае, если Заказчиком выявлены недостатки в выполненных работах,
подлежащих закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного
разрешения Заказчика, за исключением неявки представителя Заказчика для приемки в
соответствии с п. 5.9. Договора. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика,
то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших
приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
5.11. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного
согласия Заказчика.
5.12. После ввода в опытную эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику
следующий комплект документов:
- акт о проведении входного контроля;
- акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
- ведомость смонтированных стоек СТм, проложенных кабелей;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- гарантийное обязательство на выполненные работы и всё установленное
оборудование;
- иные документы, предусмотренные требованиями Технического задания (Приложение
№ 1 к Договору).
Без данного комплекта документов работы не принимаются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления
от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору),
технической документации, СНиП и иной нормативно-технической документации.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая
недостатки, обнаруженные в последствии в ходе эксплуатации Объекта (результата работ).
При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими
силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
6.4. В случае приостановления работ и/или нарушения Подрядчиком сроков
выполнения работ по Договору Заказчик вправе требовать уплаты неустойки за нарушение
сроков выполнения работ в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
6.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе
требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков.
6.7. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение
своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности
и электробезопасности, Инструкции «О порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных
требований, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.8. За нарушение инструкции «О порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных
требований, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) Заказчик
вправе требовать уплаты штрафа в размере 5% (Пять процентов) от стоимости работ по
Договору.
6.9. При систематическом нарушении Подрядчиком Инструкции «О порядке
производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях
Петербургского метрополитена» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Подрядчика, уплатив
последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и
принятой до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
6.10. За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе требовать
уплаты штрафа в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ по Договору и
устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественно
выполненных работ у Заказчика возникли убытки, он в соответствии со ст. 15 ГК РФ
вправе требовать у Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
6.11. За нарушение сроков выполнения работ при устранении недостатков Заказчик
вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
6.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
6.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного
законодательства РФ, в том числе по обращению с отходами, при выполнении работ и
возмещает причиненные Заказчику убытки в полном объеме. В случае обращения к
Заказчику третьих лиц с претензиями о несоблюдении Подрядчиком природоохранного
законодательства РФ, ответственность несет Подрядчик.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 30
декабря 2012 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст.
425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке
только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата
работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться
существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке (обязательств по настоящему Договору) в полном объеме или
частично, в том числе в случае прекращения (приостановки) действия свидетельства о
допуске к работам, лицензий и иной разрешительной документации, выдаваемой
уполномоченными органами и организациями, требования к наличию которой установлены
действующим законодательством РФ и требованиями Технического задания (Приложение
№ 1 к Договору), при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых
работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с
настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента
получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора
не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения
Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее, чем за 10
(Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 (двадцать
четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в полном
объеме.
8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в
выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не
позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный
срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для
составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний
акт, которые имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия
указанных в нем дефектов.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажор (пожар, наводнение,
землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих
исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время
действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно
влияют на выполнение всего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
вследствие обстоятельств форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить письменно
другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих
исполнению Договора.
9.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении
Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств
неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.
9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении
обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой
Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему
Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с
момента ее получения адресатом.
10.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным
представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 12
настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений.
Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в
настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой
связи» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221) не будет вручено
адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение
своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
10.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в
досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ. Риск случайной гибели или случайного
повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
11.2. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со всеми
действующими локальными нормативными актами Заказчика.
11.3. Все поставляемые Подрядчиком для работ материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов должны быть
предоставлены Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение
платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
11.5. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) дней письменно сообщать друг другу об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов,
банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов Сторон оформляется
дополнительным соглашением Сторон.
11.6. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
11.7. Настоящий Договор составлен на
листах в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Техническое задание на 4 листах;
Приложение № 2 Расчет стоимости выполнения работ на 1 листе;
Приложение № 3 Протокол соглашения о договорной цене на 1 листе
Приложение № 4 - Локальная смета № 49/2012 на 12 листах
Приложение № 5 - Локальная смета № 49-1/2012 на 3 листах
11.9. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), порядком выполнения
работ, условиями о приемке в объеме достаточном для выполнения работ и не имеет
претензий к объему и качеству исходной документации.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен»
(ГУП «Петербургский метрополитен»)
Адрес: 190013, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 28,
Наименование и адрес подразделения:
Служба Информационных технологий и
коммуникаций
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.
29 тел. 251-76-17, факс 301-96-60,
ИНН 7830000970, КПП 783450001 ,
ОГРН 1027810223407,
р/сч. 40602810632000010474,
к/сч. 30101810900000000790
в коммерческом департаменте
ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
БИК 044030790, ОКПО 03222055
13. ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика:
от Подрядчика:
Начальник Службы
информационных технологий и
коммуникаций ГУП «Петербургский
метрополитен»
________________ Ю.А. Охроменко
«___» _________ 2012 г.