Приложение № 3 - Администрация города Сочи

Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Сочи
от 29.04.2015 № 1417
Утверждаю:
_________________
_________________
«__» ___________ г.
Муниципальный контракт № _______
на выполнение строительно-монтажных работ по
____________________________________________
г. Сочи
«____» __________ 201___ г.
_______________________________________________________, в лице
_____________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________________ и от имени
муниципального образования город-курорт Сочи в целях обеспечения
муниципальных нужд, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»
с одной стороны, и ____________________, в лице _____________,
действующего на основании ___________________, именуем____ в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые –
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
результатов размещения муниципального заказа путем проведения
___________________________ - (Протокол №___________________________
от ____________201__ года) заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению строительно-монтажных работ (далее - работы)
на __________________________________________ (далее - объект) в
соответствии с утвержденной Муниципальным заказчиком технической
документацией (Приложение № _____), и передаче работ Муниципальному
заказчику, который в свою очередь обязуется принять и оплатить
выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1
контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии
с утвержденной проектно-сметной документацией ______________________
от «___» ______________ 201__ года, требованиями нормативных правовых
актов в области проектирования и строительства.
1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к
эксплуатации, в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке и в соответствии с условиями контракта.
1.4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в
программу__________________________________________ в установленном
законом порядке, в том числе в части изменения наименования объекта
(мероприятия), настоящий контракт приводится в соответствие с вступившей
в силу редакцией указанной программы путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
2. Стоимость работ
2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет _____ (_____) рублей
_____ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (при
условии наличия у Подрядчика обязанности по уплате НДС в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если
Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем
пункте указывается: НДС не предусмотрено).
2.2. При заключении контракта Муниципальный заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе увеличить объем выполняемых работ на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной
Подрядчиком в процессе определения подрядчика, и начальной
(максимальной) ценой контракта, если данное право Муниципального
заказчика предусмотрено документацией о проведении _____. При этом цена
единицы работы не должна превышает цену единицы работы, определяемую
как частное от деления цены контракта, предложенной Подрядчиком, с
которым заключается контракт, на объем работ, указанный в извещении о
проведении _____.
2.3. Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства за
выполненные работы по безналичному расчёту на расчётный счёт
Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения
расчётного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный
в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.
(При необходимости (целесообразности) контрактом может быть
предусмотрена возможность поэтапного осуществления оплаты контракта,
при условии, что такая возможность была предусмотрена документацией о
закупке. В этом случае контрактом необходимо предусмотреть условия о
поэтапном выполнении работ, порядке их принятия (отдельного этапа) и
порядке осуществления поэтапной оплаты указанных работ).
2.4. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 контракта, является твердой и
определяется на весь срок его исполнения.
2.5. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные
с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том
числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут
возникнуть в ходе исполнения контракта.
(В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, цена
контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта
либо формулы цены и максимального значения цены контракта).
2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных
условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией
о закупке).
2.7. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий
контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения
по соглашению Сторон в случае, если по предложению Муниципального
заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом
объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.
2.8. План финансирования на 201__ год составляет _____ (_____) рублей,
из них средства:
- федерального бюджета - _____ (_____) рублей;
- краевого бюджета - _____ (_____) рублей;
- бюджета города Сочи - _____ (_____) рублей.
Финансирование работ производится в соответствии с графиком
финансирования работ на год (Приложение № _____ к контракту).
2.9. При изменении условий финансирования работ по контракту на
последующие годы заключаются дополнительные соглашения к настоящему
контракту, в которых отражаются доведенные до Муниципального заказчика
лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и утверждается график
финансирования работ на год (Приложение № _____ к контракту).
2.10. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных
условий контракта при его исполнении согласно положениям части 6 статьи
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее
доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Муниципальный заказчик письменно уведомляет Подрядчика в
течение _____ (_____) календарных дней с момента поступления к нему
соответствующей информации.
2.11.1. Подрядчик в день получения письменного уведомления обязан
остановить работы.
2.11.2. Муниципальный заказчик в присутствии представителя
Подрядчика в течение _____ (_____) календарных дней с момента получения
Подрядчиком уведомления, указанного в пункте 2.8., 2.8.1. контракта
фиксирует объем работ, фактически выполненных на дату получения
уведомления и подлежащих оплате.
2.11.3. В случае, если после получения уведомления Подрядчиком не
остановлены работы, Муниципальный заказчик оставляет за собой право
оплатить работы, выполненные на дату получения Подрядчиком
соответствующего уведомления, и только в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств.
2.12. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой
контракта, на основании пункта 2.2. контракта, Подрядчик погашает такую
разницу за счет собственных средств.
2.13. Муниципальный заказчик не оплачивает работы в том случае, если
работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, с
нарушением требований, заданных документацией по качеству, либо если при
их производстве не соблюдалась технология работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами.
Начало выполнения работ – «___» _________ 201__ года.
Окончание выполнения работ – «___» __________ 201__ года.
3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу:
_________________________________.
3.3. Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту определяются
Сторонами в графике выполнения работ (Приложение № _____). На момент
вступления настоящего контракта в силу дата окончания работ, в том числе
каждого из этапов работ, указанных в графике выполнения работ, является
исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения
сроков выполнения работ, установленных контрактом, по вине Подрядчика.
3.4. Сроки завершения отдельных этапов работ выполняются вне
зависимости от этапов финансирования за фактически выполненные работы.
3.5. В случае если действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам,
выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект
закупки), Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.
3.6. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению контракта в
установленные сроки, либо выполняет обязательства, предусмотренные
контрактом с нарушением установленных графиком выполнения работ сроков
более чем на _____ (_____) календарных дней, равно как и в случае нарушения
Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Муниципальный заказчик
вправе отказаться от исполнения контракта, уведомив Подрядчика за _____
(_____) календарных дней о расторжении контракта в одностороннем порядке,
и требовать возмещения убытков и оплаты неустойки в соответствии с
разделом «Ответственность Сторон».
4. Обеспечение исполнения Контракта
4.1. Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику
обеспечение исполнения контракта в форме ___________________________.
(банковской гарантии или передачи Муниципальному заказчику денежных
средств).
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется в размере
_____% от начальной максимальной цены контракта, на сумму ____________
рублей.
4.2. В случае, если избирается способ обеспечения исполнения контракта в
форме передачи денежных средств, то Подрядчик при подписании настоящего
контракта перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 4.1 контракта, на
соответствующий счет Муниципального заказчика, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Муниципальному заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Сочи) в
безакцептном порядке.
4.3. В случае, если избирается способ обеспечения исполнения контракта в
форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик при подписании
настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую гарантию в
соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму, указанную в
пункте 4.1 настоящего контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия работы и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.
Банковская гарантия должна выдаваться банком, включенным в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту, Муниципальный заказчик в течение 10 дней с даты нарушения
Подрядчиком обязательств по контракту направляет в банк, выдавший гарантию,
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
4.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Подрядчик обязуется в
течение _____ (_____) дней представить Муниципальному заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим разделом.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить
Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменён способ обеспечения исполнения контракта.
4. Права и обязанности Сторон
5.1. Муниципальный заказчик имеет право:
5.1.1. Проверять качество и своевременность выполнения работ,
предусмотренных контрактом.
5.1.2. Получать от Подрядчика информацию и документацию о ходе
выполнения работ.
5.1.3. Получать от Подрядчика договоры, заключенные на поставку
материальных ресурсов и оборудования, документы, подтверждающие
стоимость материальных ресурсов и оборудования, а также иную
информацию и документацию о деятельности поставщиков.
5.1.4 Проводить экспертизу для проверки ____________ выполненных
Поставщиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта.
5.1.5. Рассматривать иные вопросы, возникающие при выполнении работ.
5.1.6. Муниципальный заказчик обязан выполнить следующие функции:
- передать Подрядчику в течение _____ (_____) календарных дней с
момента вступления настоящего контракта в силу по акту передачи
строительной площадки (Приложение № _____ к контракту), подписанному
Сторонами, на период выполнения работ и до их завершения строительную
площадку, пригодную для производства работ;
- передать Подрядчику в _____ (_____) календарных дней с момента
вступления настоящего контракта в силу по акту передачи проектно-сметной
документации (Приложение № _____ к контракту) подписанному Сторонами,
проектно-сметную
документацию,
утвержденную
Муниципальным
заказчиком.
- для принятия решений по техническим и организационным вопросам,
возникающим в процессе производства работ, назначать своим приказом
специалиста по надзору за работами, который имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ в период
выполнения работ;
- осуществлять строительный контроль (надзор) за ходом работ;
- проверять предъявленные Подрядчиком к оплате документы;
- производить приемку выполненных работ в пределах установленной
контрактом стоимости работ;
- подписывать акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также вести соответствующие
формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве, утвержденные Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100;
- формировать пакет документов, который включает в себя:
а) утвержденную проектно-сметную документацию;
б) экспертные заключения (Главгосэкспертиза и экологическая
экспертиза);
в) контракт;
г) акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (формы КС-2 и КС-3);
д) акта о приеме-передаче основных средств (форма ОС-1), акт приемапередачи объекта, акт ввода объекта в эксплуатацию;
ж) счета (счета-фактуры).
- сообщать Подрядчику установленные места складирования и вывоза
грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для
вторичного использования, точки подключения к действующим сетям
энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;
- проверять наличие необходимых свидетельств и сертификатов у
Подрядчика и поставщиков материалов;
- при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ,
или иных недостатков, немедленно заявить об этом Муниципальному
заказчику и Подрядчику в письменной форме.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ, в пределах
установленной контрактом стоимости работ.
5.2.2. По представлению Подрядчиком оформленной формы КС-3
(справка о стоимости выполненных работ и затрат) проверить ее на
соответствие форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и произвести
оплату выполненных работ в порядке, установленном контрактом.
5.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, выделенных на проведение работ.
5.2.4. Своевременно осуществлять финансирование работ, в объеме
средств, предусмотренных контрактом.
5.2.5. Проводить сверку расчетов с Подрядчиком, с последующим
составлением актов сверок за выполненные объемы работ.
5.2.6. Осуществлять строительный контроль (надзор) за выполнением
работ, назначив своего представителя.
5.2.7. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.2.8. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их
твердой цене контракта, а также качеством материалов и оборудования, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ,
или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной
форме, назначив срок их устранения.
5.2.10. Обеспечивать финансирование работ в пределах твердой цены
контракта и фактически выделенных бюджетных ассигнований.
5.2.11. В течение _____ (_____) рабочих дней с момента вступления
контракта в силу, назначить круг лиц, уполномоченных визировать документы
по выполнению работ.
5.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Самостоятельно организовывать процесс производства работ по
указаниям Муниципального заказчика.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты работ
Муниципальному заказчику в установленный контрактом срок.
5.4.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной
документацией, графиком выполнения работ и установленными
строительными нормами и правилами;
- качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта
(результатов работ);
- производство работ по разбивке осей и линейных сооружений.
5.4.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку
объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность
положения уровней, размеров и соосности.
5.4.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных
на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным
ПОСом, все временные сооружения.
5.4.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения
коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и
подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в
соответствии с проектом.
5.4.6. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки по
ВиК, электроэнергии, теплоснабжению, необходимые для производства работ.
5.4.7. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение на строительной
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности,
противопожарной безопасности, рациональному использованию территории,
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить
временное освещение.
5.4.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения
работ и обеспечить его соблюдение.
5.4.9. При готовности всего объема работ известить об этом
Муниципального заказчика в _____ (_____) дневный срок.
5.4.10. Произвести индивидуальное испытание смонтированного
оборудования объекта.
5.4.11. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения
от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования,
технической документации;
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика
последствий выполнения указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих
невозможность их завершения в срок.
5.4.12. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы и оборудование, если это может привести к нарушению
требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и
безопасности работ.
5.4.13. Передать по окончании работ Муниципальному заказчику
исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных
работах, согласно нормам СНиП (строительные нормы и правила) и иную
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования
результатов работ (объекта).
5.4.14. Подрядчик, не позднее _____ (_____) календарного дня до начала
приемки результат выполненных работ, представляет Муниципальному
заказчику формы КС-2 (акты о приемке выполненных работ), формы КС-3
(справки о стоимости выполненных работ и затрат), а также к указанному
сроку представляет Муниципальному заказчику сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых в ходе
производства работ материалов и оборудования.
5.4.15. Обеспечить Муниципальному заказчику возможность контроля и
надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и
оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на
строительную площадку и места производства работ в любое время.
5.4.16. Вести первичную учетную документацию в соответствии с
постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном
строительстве».
5.4.17.
Незамедлительно
в
письменной
форме
уведомить
Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине.
5.4.18.
Заблаговременно
в
письменной
форме
уведомить
Муниципального заказчика о возможности наступления события,
препятствующего выполнению работ, в соответствии с условиями контракта.
5.4.19. По требованию Муниципального заказчика представлять в
письменной форме необходимую оперативную информацию касательно
выполнения настоящего контракта.
Все
материалы
оперативной
и
статистической
отчетности
представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях
в срок, указанный в требовании Муниципального заказчика.
5.4.20. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные
в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта
и действующему законодательству Российской Федерации.
5.4.21. Ежедневно до _____ (_____) часов _____ (_____) минут
представлять Муниципального заказчику отчеты о ходе выполнения работ по
форме - Приложение № _____, предоставлять еженедельно отчеты о ходе
выполнения работ по форме - Приложение № _____, ежемесячно отчеты о ходе
выполнения работ по форме - Приложение № _____, на бумажном и
электронном носителе. Невыполнение (ненадлежащее выполнение)
Подрядчиком указанных требований будет расцениваться как существенное
нарушение Подрядчиком Муниципального контракта, влекущего за собой
право Муниципального заказчика отказаться от исполнения контракта и
требовать возмещения убытков и оплаты неустойки в соответствии с разделом
«Ответственность сторон» и действующим гражданским законодательством.
5.4.22. Подрядчик не вправе вносить изменения в техническую и сметную
документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.
5.4.23. Установить все необходимые временные здания и сооружения на
строительной площадке. Выполнить устройство на строительной площадке
временных сантехнических сооружений, а также установить временное
освещение и ограждение. Обеспечить за свой счет содержание и уборку
строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.4.24. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории
строительной площадки, на которой проводятся работы.
5.4.25. Принимать все необходимые меры для предотвращения
причинения ущерба или повреждения в процессе производства работ дорогам,
различным сооружениям транспортом Подрядчика или субподрядчика (их
поставщиков или субпоставщиков).
5.4.26. Вывезти в течение _____ (_____) календарных дней со дня
подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта
(КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или
субподрядчику
строительные
машины,
оборудование,
инвентарь,
инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое
имущество, а также строительный мусор.
4.4.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
4.4.28. В течение _____ (_____) рабочих дней после подписания
Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (КС-11)
заключить договор страхования ответственности по контракту на
гарантийный период (далее - договор страхования ответственности по
контракту на гарантийный период), предусмотрев лимит ответственности в
размере твердой цены контракта, с оплатой страхового тарифа за счет
собственных средств. Неотъемлемым условием при заключении договора
страхования ответственности по контракту на гарантийный период является
определение Муниципального заказчика, в случае наступления страхового
случая, выгодоприобретателем. При этом Подрядчик в указанный срок
предоставляет Муниципальному заказчику доказательства заключения
договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период
(экземпляр страхового полиса, договор страхования ответственности по
контракту на гарантийный период, заявку на страхование, а также документы,
свидетельствующие об оплате по договору страхования ответственности по
контракту на гарантийный период), с указанием данных о страховщике
(фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление
страховой деятельности и т.д.), размере страховой суммы, страховой премии,
застрахованных рисках и иных существенных условий договора страхования
ответственности по контракту на гарантийный период.
Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком условия
договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период и
правила страхования. В случае несогласования Подрядчиком правил
страхования и условий договора страхования ответственности по контракту на
гарантийный период с Муниципальным заказчиком или не заключения
договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период в
срок установленный настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе
применить к Подрядчику штрафные санкции.
В случае если договором страхования ответственности по контракту на
гарантийный период, предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата
страховой премии, Подрядчик обязан в течение _____ (_____) рабочих дней,
после дня, указанного в договоре страхования ответственности по контракту
на гарантийный период, в течение которого соответствующий этап подлежит
оплате, предоставлять Муниципальному заказчику подтверждение (дубликат
платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.
Подрядчик не вправе вносить изменения в договор страхования
ответственности по контракту на гарантийный период, без согласования с
Муниципальным заказчиком.
Заключение договора страхования ответственности по контракту на
гарантийный период не освобождает Подрядчика от обязанности принять все
необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового
случая.
5.4.29. В случае исключения Подрядчика или субподрядчика из реестра
саморегулируемой организации, выдавшей Подрядчику или субподрядчику
свидетельство дающее право осуществлять деятельность (выполнять работы)
по настоящему контракту, в письменном виде известить об этом
Муниципального заказчика в течение _____ (_____) календарных дней, с
момента такого исключения.
5.4.30. Соблюдать требования действующего законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды
и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение
указанных требований.
5.4.31. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту
субподрядчиком, третьими лицами.
5.4.32. Выполнение работ в соответствии с требованиями: СНиП 12-032001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в
строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и проектах производства работ» с
осуществлением следующих мероприятий:
- осуществление специального контроля материалов, изделий и
конструкций, поставляемых на объект;
- соблюдение конфиденциальности решений, связанных с инженернотехническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта;
- согласование с Муниципальным заказчиком планируемых к
применению объектовых систем безопасности;
- незамедлительное уведомление Муниципального заказчика в
письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на
объекте и (или) в связи с исполнением настоящего контракта, включая, но не
ограничиваясь:
- различного рода «аварийные» ситуации (в течение _____ (_____) часов);
- обнаружение радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ,
которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в
течение _____ (_____) часов).
5.4.33. Обеспечить компактное размещение и проживание привлекаемых
работников, в том числе субподрядных организаций, в соответствии с
требованиями миграционного законодательства Российской Федерации.
5.4.34. Разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком правила
и распорядок пребывания привлекаемых работников, в том числе
субподрядных организаций и обеспечить исполнение утвержденных правил.
5.4.35. Представлять Муниципальному заказчику в _____ (_____) срок
после заключения контракта сведения о работниках, в том числе
субподрядных организаций (Приложение № _____ к контракту).
5.4.36. Предоставлять в порядке установленном действующим
законодательством в МВД России в _____ (_____) срок после заключения
трудового договора (контракта) сведения о работниках, в том числе
субподрядных организаций, согласно Приложению № _____.
6. Сдача и приемка работ
6.1. По завершении всех видов работ по настоящему контракту Подрядчик
письменно извещает Муниципального заказчика о готовности объекта к сдаче
в эксплуатацию за _____ (_____) календарных дней до начала приемки
результатов работ (объекта) и передает Исполнителю _____ (_____)
экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному
Исполнителем Подрядчику в соответствии с обязательствами по настоящему
контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной
документации фактически выполненным работам.
6.2. Общий срок приемки муниципальным заказчиком выполненных
работ (объекта) составляет не более _____ (_____) рабочих дней.
Муниципальный заказчик, получивший сообщение от Подрядчика, в срок не
позднее _____ (_____) рабочих дней приступает к приемке выполненных работ
(объекта). Приемка выполненных работ осуществляется в течении _____
(_____) рабочих дней, после чего составляется акт приемки законченного
строительством объекта (КС-11).
6.3. В процессе приемки выполненных работ (объекта) проверяется
соответствие параметров объекта проектной документации, требованиям
строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области
проектирования и строительства.
6.4. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Муниципальным
заказчиком оформляется актом приемки законченного строительством
объекта (КС-11), подписанным обеими Сторонами, и представителями иных
заинтересованных сторон в течении _____ (_____) рабочих дней.
6.5. Приемке объекта должны предшествовать предварительные
испытания
смонтированного
оборудования
объекта,
проводимые
Подрядчиком при участии представителей Заказчика.
Приемка объекта может осуществляться только при положительном
результате предварительных испытаний смонтированного оборудования
объекта.
6.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки
результатов работ недостатков выполненных работ Сторонами составляется
рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок)
и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного рекламационного акта, в нем делается отметка об этом
и подписанный Муниципальным заказчиком рекламационный акт
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального
заказчика. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий
контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки выполненных
работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте,
обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой
производится устранение недостатков выполненных работ и несет
ответственность за его утрату, повреждение и за повреждение и утрату
результата выполненных работ и т.д.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
Муниципальным заказчиком недостатков выполненных работ не освобождает
его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Муниципальный заказчик, принявший работы без проверки, не лишается
права ссылаться на недостатки выполненных работ, которые могли быть
установлены при приемки таких работ.
6.7. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки работ в
случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой
невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены
Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.
6.8. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата выдачи
уполномоченным органом соответствующего разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов
работ (объекта) переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с
момента ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта Муниципальному
заказчику, в зависимости от того, что наступит позже, а в случае обнаружения
в ходе приемки объекта недостатков выполненных работ - с момента
устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно
составленного Сторонами или Муниципальным заказчиком рекламационного
акта, ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта Муниципальному
заказчику, в зависимости от того, что наступит позже.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества по сданным работам распространяются на все
конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по
контракту. Срок гарантий качества по сданным работам по данному
контракту, в соответствии со статьей 756 Гражданского кодекса Российской
Федерации, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
7.2. Гарантийный срок обнаружения ненадлежащего качества результатов
работ законченного строительством объекта и входящих в его состав
инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается согласно
контракту с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик
обязан их устранить за свой счет в течение ___ (________) календарных дней
с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем
обнаруженных недостатков или в течение ___ (________) календарных дней с
момента получения от Муниципального заказчика соответствующей
претензии. Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных
недостатков Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее __
(_______) календарных дней со дня получения соответствующего
письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. В случае
неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем
обнаруженных недостатков в установленный данным пунктом срок или отказа
Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков
Муниципальный заказчик вправе составить и подписать данный акт с
перечнем обнаруженных недостатков в одностороннем порядке и направить
соответствующую претензию Подрядчику.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны Муниципального
заказчика, Исполнителя и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил
эксплуатации объекта третьими лицами.
7.5. В том случае, если Подрядчик не устранит дефекты в сроки,
установленные пунктом 7.3 контракта, Муниципальный заказчик или
эксплуатирующая организация вправе устранить дефекты своими силами за
счет Подрядчика и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 10
процентов стоимости работ по устранению дефектов.
8. Обеспечение работ строительными материалами,
изделиями и конструкциями, инженерным
(технологическим) оборудованием
8.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить работы,
указанные в пункте 1.1 контракта, строительными материалами, изделиями и
конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в
соответствии с технической документацией и условиями контракта.
8.2. Подрядчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему
строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного
(технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану.
Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
принятых им по акту и прибывающих на объект строительных материалов,
изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.
8.3. Все поставляемые для работ строительные материалы, изделия и
конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть
предоставлены Муниципальному заказчику за __ (___) календарных дней до
начала производства работ, выполняемых с использованием таких
строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного
(технологического) оборудования.
8.4. Подрядчик, предоставивший строительные материалы, изделия и
конструкции, инженерное (технологическое) оборудование, отвечает за их
соответствие спецификациям, государственным стандартам и несет риск
убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.5. Подрядчик, передающий оборудование в монтаж, обязан сопроводить
его документацией организации-изготовителя, необходимой для монтажа.
8.6. При возникновении необходимости проведения проверки и
испытания оборудования для строительства Подрядчик проводит указанные
мероприятия за свой счет.
8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных
и переданных ему по акту в монтаж для реализации контракта материалов и
оборудования до подписания Сторонами акта приема-передачи объекта.
9. Строительная площадка
9.1. Муниципальный заказчик передает Подрядчику в течение ______
(_____________) календарных дней с момента вступления настоящего
контракта в силу по акту передачи строительной площадки (Приложение
№ _____), подписанному Сторонами, на период выполнения работ и до их
завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
9.2. Муниципальный заказчик передает Подрядчику разрешение об
отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы,
необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного
мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.
9.3. Производство геодезических работ в процессе выполнения работ,
геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
(сооружений) входят в обязанности Подрядчика.
9.4. Подрядчик обязуется вывезти в течение ______ (_____________)
календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или
субподрядчику
строительные
машины,
оборудование,
инвентарь,
инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое
имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные
Муниципальным заказчиком.
10. Мероприятия по охране окружающей среды
10.1. В ходе проведения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение
на строительной площадке необходимых мероприятий в соответствии со
следующими требованиями в области охраны окружающей среды:
10.1.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе по предотвращению эрозии почв и
оползневой защите:
- снятие почвенного слоя, пригодного для последующего использования,
и его складирование в специально отведенных местах;
- строительная деятельность не должна выходить за пределы площади
занимаемой поверхности объекта более чем на __ (_____________) метров;
- устройство удерживающих сооружений и подпорных стен на
оползневых склонах.
10.1.2. Сбор и очистка ливневых стоков:
- очистка и обезвреживание производственных и бытовых стоков,
образующихся на строительной площадке;
- обустройство гравийными подушками всех въездов на участок, которые
должны периодически очищаться в ходе проведения работ;
- устройство организованного водоотвода;
- организация специальной площадки автотранспорта с применением
технологий оборотного водоснабжения, исключающих сброс загрязненных
вод на рельеф.
10.1.3. Предотвращение и снижение запыленности, загазованности
воздуха и уровня шума:
- применение специального транспорта для перевозки пылящих
материалов;
- использование противошумных экранов, завесов, палаток для изоляции
локальных источников шума.
10.1.4. Временное хранение отходов, строительных и опасных
материалов:
- упорядоченное складирование и транспортирование строительных
материалов;
- запрет на применение токсичных и взрывоопасных материалов;
- использование для возведения земляного полотна дорог грунтов от
разработки выемок;
- организация на строительной площадке и площадках для стоянки
строительной техники специальных мест сбора бытовых и производственных
отходов, установка герметичных емкостей для слива масла и хранения ветоши,
использование биотуалетов.
10.1.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
и среды их обитания:
- пересадка ряда краснокнижных и кустарниковых растений, попадающих
под уничтожение;
- установка заборов вокруг деревьев и кустарников, которые надлежит
сохранить на строительной площадке, для защиты корней растений;
- ограждение строительной площадки конструкциями, ограничивающими
возможность попадания животных в пределы строительной площадки.
10.2. В ходе проведения работ Подрядчик обязан установить пункты
мойки (очистки) колес транспортных средств и ежедневно осуществлять
мойку подъездных дорог с твердым покрытием и обеспечить чистоту
прилегающих к строительной площадке территорий, в том числе выезды со
строительной площадки на твердое покрытие дорог должны иметь устройства
для очистки колес транспортных средств, обслуживающих работы.
Запрещается вынос грунта и грязи колесами транспортных средств на
территорию города Сочи.
Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах _______метровой зоны от границы объекта возлагается на Подрядчика.
11. Журнал производства работ
11.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства работ (далее - журнал). До начала производства работ форма
журнала должна быть согласована в отделе ГСН по городу Сочи
Государственного строительного надзора по Краснодарскому краю
Подрядчиком, соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6,
№ КС-6а, утвержденной Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в
журнале подписывается Подрядчиком и представителем Муниципального
заказчика.
11.2. Если представитель Муниципального заказчика не удовлетворен
ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями
Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале с
указанием сроков устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение
указанного срока выполняет указания представителя Муниципального
заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале.
11.3. В случае, если представителем Муниципального заказчика внесены
в журнал замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они
не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения
Муниципального заказчика.
11.4. Осуществляя контроль ведения работ, Муниципальный заказчик не
вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12. Охранные мероприятия
12.1. Охрану объекта (результатов выполненных работ) при выполнении
работ осуществляет Подрядчик за счет собственных средств.
12.1.1. При отсутствии лимита финансирования по работам на
соответствующий финансовый год Подрядчик осуществляет охрану объекта
(результатов выполненных работ) за собственные средства.
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность
находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций,
строительной техники, временных сооружений, результатов выполненных
работ и объекта.
13. Скрытые строительные работы
13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься
Муниципальным заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению
последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Муниципального
заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки
выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и
систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не
позднее чем за _____ (_____) календарных дней до начала проведения этой
приемки. Если Муниципальный заказчик не явятся к указанному сроку
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет
односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за
качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в
этом случае по требованию Муниципального заказчика производится за его
счет.
13.2. В случае если Муниципальным заказчиком внесены в журнал
замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не
должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения
Муниципального заказчика, за исключением случаев неявки Муниципального
заказчика для приемки выполненных работ. Если закрытие работ выполнено
без подтверждения Муниципального заказчика (Муниципальный заказчик не
был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик
за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших
приемку Муниципальным заказчиком, согласно его указанию, а затем
восстановить ее.
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых
работ и систем подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и
Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и
актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и
давление) и приемки каждой системы в отдельности.
Отсутствие при испытаниях Муниципального заказчика, а также
проведение Подрядчиком самостоятельных испытаний не освобождают
Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и
используемых материалов.
14. Оплата работ и взаиморасчеты
14.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и
прилагаемые к ней расшифровки по видам работ (акты о приемке
выполненных работ) (форма №КС-2).
14.2. На начальной стадии выполнения работ, по решению
Муниципального заказчика, может быть произведена выплата авансового
платежа в размере до 30 (тридцати) процентов от цены контракта. Решение о
выплате авансового платежа, оформляется дополнительным соглашением.
Выплата производится в течении _____ (_____) рабочих дней с момента
подписания сторонами дополнительного соглашения при условии
поступления финансирования на расчетный счет Муниципального заказчика в
зависимости от объемов бюджетных ассигнований, а также после
предоставления Муниципальному заказчику гарантий, в соответствии с
положениями статьи 45; статьи 96, Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.2.1. Указанные гарантии, предоставляются Муниципальному
заказчику в виде: банковской гарантии на всю сумму аванса, выданной
банком, или внесением денежных средств на всю сумму аванса на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами. Способ предоставления гарантий,
определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
14.2.2 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным статьёй 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также контрактом.
14.2.3. Подрядчик не позднее _____ (_____) числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произведена выдача аванса предоставляет
Муниципальному заказчику сведения об использовании выданных ему
денежных средств.
14.2.4. Полученный и неотработанный Подрядчиком аванс, возвращается
Муниципальному заказчику по его требованию в течении _____ (_____)
календарный дней с момента получения Подрядчиком письменного
требования о возврате аванса. За задержку возврата аванса Подрядчик, помимо
основного долга выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в
размере _____ (_____) процента от подлежащей возврату суммы, которая
начисляется за каждый день просрочки, следующий после истечения
указанного для возврата аванса срока.
14.2.5. Начало производства работ осуществляется по настоящему
контракту в соответствии с прилагаемым графиком выполнения работ и не
зависит от времени поступления денежных средств в виде авансового платежа
на расчетный счет Подрядчика.
14.2.6. Соблюдение положений контракта, является обязательным и не
зависит от времени поступления авансового платежа на расчетный счет
Подрядчика.
14.3. Подрядчик, не позднее _____ (_____) числа каждого месяца,
оформляет и передает Муниципальному заказчику акт о приемке
выполненных работ по форме КС-2 (с обязательным приложением актов
освидетельствования скрытых работ) и справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3, а также к указанному сроку представляет
Муниципальному заказчику сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество применяемых в ходе производства
работ материалов и оборудования.
14.4. Срок рассмотрения Муниципальным заказчиком документов,
предъявленных Подрядчиком в соответствии с пунктом 14.2. контракта _____
(_____) часа после предъявления их Подрядчиком.
14.5. Муниципальный заказчик не позднее, чем через _____ (_____)
рабочих дней после подписания им акта приемки законченного
строительством объекта (КС-11) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-2, КС-3) и по мере поступления финансирования, обязуется
оплатить Подрядчику стоимость принятых Муниципальным заказчиком по
акту работ, после представления Подрядчиком Муниципальному заказчику
счетов (счетов-фактур).
14.6. Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость
выполненных объемов работ по формам КС-2, КС-3, в соответствии с
протоколом согласования о договорной цене (Приложение № _____) и
графиком финансирования (Приложение № _____), в сумме не превышающей
_____ (_____) % от суммы контракта.
14.7. Окончательный расчет за выполненные работы производится
Муниципальным заказчиком в течении _____ (_____) календарных дней после
полного завершения Подрядчиком всех работ, установленных контрактом,
включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки
законченного строительством объекта (КС-11), оформленного в
установленном законом порядке и/или иного документа, предусмотренного
действующим законодательством для оформления для данного типа объектов,
акта приема-передачи объекта, оформленного в установленном законом
порядке.
14.8. При невыполнении по вине Подрядчика объемов работ,
предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение № _____), сумма
предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы
уменьшается на стоимость недовыполненных работ до устранения
соответствующих отклонений Подрядчиком.
14.9. В случае выявления Муниципальным заказчиком несоответствия
сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в
документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной
в соответствии с настоящим контрактом, Муниципальный заказчик
немедленно уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до
внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
14.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от
технической документации, установленных строительных норм и правил, а
также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Муниципальным
заказчиком до устранения соответствующих отклонений Подрядчиком.
14.11. При наличии претензий (исков) к Подрядчику, Муниципальный
заказчик, вправе приостановить оплату за выполненные и принятые по
данному муниципальному контракту работы до полного удовлетворения
имеющихся претензий (исков) или принятия по ним окончательного решения
в соответствии с действующим законодательством.
14.12. При досрочном расторжении настоящего контракта, Подрядчик
возвращает неиспользованную часть денежных средств Муниципальному
заказчику не позднее _____ (_____) рабочих дней со дня расторжения
настоящего контракта.
14.13. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются в
безналичной форме в рублях путем перечисления на расчетный счет
Подрядчика, указанный в контракте.
15. Право собственности
15.1. Все имущественные права на результаты работ, переданные
Муниципальному заказчику, принадлежат Муниципальному заказчику.
15.2. Подрядчик не имеет права продать или передать третьим лицам
результаты работ или их составные части, а также проектно-сметную
документацию.
15.3. Право собственности Муниципального заказчика на результаты
работ возникает в момент их передачи Муниципальному заказчику.
16. Страхование строительно-монтажных рисков
и ответственности
16.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение
вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ по
объекту (далее - договор комплексного страхования строительно-монтажных
рисков и ответственности).
16.2. Подрядчик обязан в течение ____ (__________) календарных дней с
момента вступления настоящего контракта в силу за свой счет заключить со
страховой организацией договор комплексного страхования строительномонтажных рисков и ответственности (случайного повреждения, случайной
гибели объекта (результата работ), материалов, оборудования и иного
имущества, используемого при проведении работ, несоблюдения правил
безопасности при производстве работ, а также ответственности за причинение
вреда окружающей среде или третьим лицам и их имуществу в связи с
проведением работ), предусмотрев лимит ответственности в размере твердой
цены контракта, с оплатой страхового тарифа за счет собственных средств.
16.3. Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком
условия договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков
и ответственности и правила страхования и в течение ____ (__________)
календарных дней с момента вступления настоящего контракта в силу
предоставить Муниципальному заказчику доказательства заключения им
договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и
ответственности (экземпляр страхового полиса, договор комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, заявку на
страхование, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору
комплексного
страхования
строительно-монтажных
рисков
и
ответственности) с указанием данных о страховщике (фирменное
наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой
деятельности и т.д.), размере страховой суммы и иных существенных условий
договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и
ответственности. Неотъемлемым условием при заключении договора
комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности
является определение Муниципального заказчика, в случае наступления
страхового случая, выгодоприобретателем. В случае несогласования
Подрядчиком правил страхования и условий договора комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности с
Муниципальным заказчиком или незаключения договора комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности в указанный
срок Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные
санкции.
16.4. В случае, если Подрядчиком не исполнены обязательства в срок,
установленный муниципальным контрактом, то договор комплексного
страхования ответственности и строительно-монтажных рисков продлевается
на период до полного исполнения Подрядчиком принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями контракта.
16.5. В случае если договором комплексного страхования строительномонтажных рисков и ответственности предусмотрена поэтапная
(рассроченная) оплата страховой премии, Подрядчик обязан в течение 3
календарных дней, после дня, указанного в договоре комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в течение
которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять
Муниципальному заказчику подтверждение (дубликат платежного поручения
с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.
16.6. Подрядчик не вправе вносить изменения в договор комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности без
согласования с Муниципальным заказчиком.
16.6. Заключение договора комплексного страхования строительномонтажных рисков и ответственности не освобождает Подрядчика от
обязанности принять все необходимые и возможные меры для
предотвращения наступления страхового случая.
17. Ответственность Сторон
17.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в порядке согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом»:
10% цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
Размер штрафа составляет _____________________________________.
5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
Размер штрафа составляет _____________________________________.
1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
Размер штрафа составляет _____________________________________.
0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
Размер штрафа составляет _____________________________________.
17.2. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком
обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения
обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке согласно вышеназванному
постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:
2,5% цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей:
Размер штрафа составляет ______________________________________.
2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей:
Размер штрафа составляет ______________________________________.
1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей:
Размер штрафа составляет ______________________________________.
0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей:
Размер штрафа составляет ______________________________________.
17.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная с даты,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере не менее
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель, освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального
заказчика.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Муниципальному
заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных
этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
Подрядчик, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Муниципального заказчика.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
17.4. Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты работ
ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата
уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
17.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.6. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
17.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
17.8. Оплата неустойки производится Подрядчиком в течение ____
(__________) календарных дней с момента поступления к Подрядчику
претензии Муниципального заказчика. Неустойка перечисляется на реквизиты
Муниципального заказчика.
17.9. При оплате неустойки Подрядчик в течение ____ (__________)
календарных дней направляет Муниципальному заказчику копию
соответствующего платежного поручения с отметкой банка.
17.10. В случае применения судебными органами (иными
соответствующими
органами,
в
том
числе
соответствующими
административными органами), юридическими лицами, физическими лицами
имущественных санкций (взысканий) к Муниципальному заказчику, если они
явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязательств по
контракту или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих
применение к Муниципальному заказчику имущественных санкций,
Подрядчик компенсирует Муниципальному заказчику убытки в размере
взысканных санкций.
18. Обстоятельства непреодолимой силы
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после вступления настоящего контракта в силу, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые
оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
настоящего контракта.
К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия,
эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д., делающие невозможным
исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства
должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на
такое подтверждение.
18.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами
непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее _____ (_____)
календарных дней с момента наступления данных обстоятельств
непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной
или иной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о
вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона,
затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться
как на основание для освобождения от ответственности.
18.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по
контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по
контракту не применяются.
18.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии того,
что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны,
продлевает срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей
продолжительности
соответствующий
продолжительности
действия
обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их
последствий.
19. Изменение и расторжение контракта
19.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
19.2. В соответствии с требованием пункта 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до
муниципального заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов
бюджетных обязательств, условия контракта могут быть изменены по
согласованию сторон.
В соответствии Методикой сокращения количества товаров, объемов
работ или услуг, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 №1090, в случае, если при сокращении лимита
бюджетных обязательств, между сторонами муниципального контракта не
достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объемов
работ (услуг) или об изменении сроков исполнения муниципального
контракта,
Муниципальный
заказчик
обеспечивает
согласование
существенных условий контракта в части сокращения объемов работ или
услуг. При этом, решение об изменении существенных условий
муниципального контракта в части сокращения объемов работ (услуг)
принимается Муниципальным заказчиком исходя из необходимости
исполнения в первоочередном порядке обязательств по муниципальному
контракту, предметом которого являются выполнение работ (услуг),
необходимых для нормального жизнеобеспечения.
Муниципальный заказчик обеспечивает принятие решения о сокращении
объема выполняемых работ (оказываемых услуг) в связи со снижением цены
контракта исходя из:
- необходимости достижения результатов поставленных муниципальных
программ;
- необходимости возмещения суммы затрат, произведенных подрядчиком
при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении цены
муниципального контракта;
- объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Муниципальному заказчику.
При уменьшении цены контракта, сокращение количества выполняемых
работ, осуществляется исходя из цены муниципального контракта,
подлежащей снижению, и необходимости сохранения прибыли в составе цены
в размере, не превышающем 1 % (один) затрат подрядчика на оплату
покупных работ и 20 % (двадцать процентов) остальных затрат по
муниципальному контракту. При этом, объем работ (услуг), подлежит
сокращению в размере, определяемом подрядчиком в пределах суммы
сокращаемых
лимитов
бюджетных
обязательств
на
основании
представленных предложений подрядчика с обязательным приложением
документальной расшифровки материальных расходов, связанных с
исполнением муниципального контракта.
При изменении существенных условий контракта в связи с уменьшением
лимитов бюджетных обязательств, Муниципальный заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в
том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы,
предусмотренной контрактом в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
19.3. При исполнении контракта, по согласованию с Муниципальным
заказчиком, допускается выполнение работ с использованием материалов и
технологий, технические и функциональные характеристики которых,
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте, после внесения в установленном порядке изменений в проектные
документы.
19.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта
от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Нарушение существенных
условий контракта оставляет право за Муниципальным заказчиком на
расторжение контракта в одностороннем порядке на основании положений
главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
19.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой
принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Муниципальным заказчиком настоящих требований считается
надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным
заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному
в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.
19.6. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым
через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным
заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
19.7. Муниципальный заказчик может отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика
от исполнения контракта.
19.8. Муниципальный заказчик может принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения
контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
19.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в
связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения
контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр
недобросовестных поставщиков.
19.10. Сторона, которой направленно предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее _____ (_____) календарных дней с даты его получения.
Расторжение контракта по соглашению сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения настоящего
контракта по инициативе любой из сторон, стороны производят сверку
расчетов, который подтверждает объем выполненных Подрядчиком и
оплаченных Муниципальным заказчиком работ.
19.11. В случае расторжения контракта, Подрядчик обязан передать в
течение _____ (_____) календарных дней по акту Муниципальному заказчику
строительную площадку с результатами выполненных работ, освободив ее от
механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного
принадлежащего ему имущества, а также мусора и передать документацию по
объекту.
19.12. Расчеты между сторонами за выполнение до расторжения
контракта работы, производятся после осуществления ими действий,
предусмотренных пунктом 19.11. контракта, на основании акта сверки
взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным
заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм,
подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации
причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения
Подрядчиком условий настоящего контракта.
20. Срок действия контракта
20.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
20.2. Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту определяются
Сторонами в графике выполнения работ (Приложение № ___). На момент
вступления в силу настоящего контракта дата окончания работ, в том числе
каждого из этапов работ, указанных в графике выполнения работ (Приложение
№ ___), является исходной для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактом, по
вине Подрядчика.
21. Разрешение споров между Сторонами
21.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления
соответствующих претензий.
21.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами
в порядке, установленном пунктом 20.1 настоящего контракта, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке согласно действующему законодательству
Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.
21.3. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть
рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение
____ (__________) календарных дней с момента получения такой претензии.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями Сторон. В претензии указываются:
требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства,
на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их,
со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации,
иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на
претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении
претензии - признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии;
при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы
отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской
Федерации.
22. Прочие условия
22.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случая, когда новый подрядчик является
правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
22.2. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права
и обязанности Муниципального заказчика по настоящему контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
22.3. В случае изменения одной из Сторон юридического (фактического)
адреса, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение
однодневного срока письменно известить об этом другую Сторону. В
извещении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего контракта
22.4. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной
работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если
Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с
привлечением
экспертов, экспертных
организаций,
решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято
Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального
заказчика от исполнения контракта.
22.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
22.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
22.7. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
22.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и
подписан Подрядчиком и Муниципальным заказчиком электронной цифровой
подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
23. Перечень документов, прилагаемых к контракту
№ Наименование приложения
п/п
Кем составляется
1
График выполнения работ
Муниципальный
заказчик
2
График финансирования работ на год
Муниципальный
заказчик
3
Акт передачи проектно-сметной документации Муниципальный
заказчик
4
Акт передачи строительной площадки
Муниципальный
заказчик
5
Протокол согласования о договорной цене
Муниципальный
заказчик
6
Отчет о ходе выполнения работ ежедневный
Подрядчик
7
Отчет о ходе выполнения работ еженедельный Подрядчик
8
Отчет о ходе выполнения работ ежемесячный Подрядчик
9
Сведения о работниках
10
Требования по безопасности при строительстве Муниципальный
объекта
заказчик
11
Условия по охране окружающей среды при
производстве работ
Подрядчик
Муниципальный
заказчик
24. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Муниципальный заказчик»
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
Руководитель
_______________________
м.п.
«Подрядчик»
Руководитель
_______________________
м.п.