ремонт кровли здания учебного корпуса № 2 по адресу

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»
(РГППУ)
Ул. Машиностроителей, 11, Екатеринбург, 620012
Тел.: (343) 338-44-47, факс: 338-44-42, е-mail: [email protected]
ИНН/КПП 6663019889/667301001
ОКПО 04792038 ОГРН 1026605617202
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
от 28.10.2013
№ __5_________
Запрос предложений
на ремонт кровли здания учебного
корпуса № 2, по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, д. 11
Уважаемые господа!
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
приглашает юридических и физических лиц к участию в запросе предложений на выполнение подрядных
работ: ремонт кровли здания учебного корпуса № 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 388 445,52 (Российский рубль).
Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 45 календарных дней с
даты заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Срок предоставления документации: с «28» октября 2013 года по «11» ноября 2013 года, в рабочие дни с
пн.-пт. с 0900 до 1730, перерыв с 1300 до 1400 (время местное)
Документация предоставляется по адресу:г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей д. 11, каб. 0-423
По запросу участника документация может быть предоставлена в электронной форме на электронный
адрес (e-mail) участника.
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставления документации, не установлена
Срок и место подачи заявок (предложений) участников закупки:
Заявки (предложения) принимаются в рабочие дни: пн.-пт. с 0900 до 1730, перерыв с 1300 до 1400(время
местное) с «01» ноября 2013 года до 1200(время местное) «11» ноября 2013 года.
Заявки (предложения), поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются (направляются) Участникам, подавшим такие заявки (предложения).
Заявки (предложения) принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей д. 11, каб. 0-423
Место и дата рассмотрения заявок (предложений) участников закупки и подведения итогов
закупки:
Заявки (предложения) рассматриваются Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих за днем
окончания срока подачи заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей д. 11, каб. 0-423
Подведение итогов: до 1200(время местное) «14» ноября 2013 года
Контактное лицо:
Начальник отдела материально-технического обеспечения Пискунова Анастасия Александровна
тел. +7/343/338-44-17, доб. 231
электронная почта: [email protected]
620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, каб. 0-423
Настоящий запрос предложений не является разновидностью торгов.
Ректор
/Е.М. Дорожкин/
1
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
__________________/ Е.М. Дорожкин/
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Запрос предложений на
ремонт кровли здания учебного корпуса № 2 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11
2
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
__________________________________________________________________
1.
2.
Способ закупки:
Наименование Заказчика:
Запрос предложений на выполнение подрядных работ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
профессионально-педагогический университет»
(ФГАОУ ВПО «РГППУ»)
ОГРН 1026605617202 ИНН 6663019889 КПП667301001
3.
Место нахождения Заказчика:
Почтовый адрес Заказчика:
Номер телефона:
Контактное лицо:
Адрес электронной почты:
Предмет договора:
620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11
620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, каб. 0-423
тел. +7/343/338-44-17, доб. 231
Пискунова Анастасия Александровна
[email protected]
ремонт кровли здания учебного корпуса № 2 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, д. 11
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11 , учебный корпус № 2
4.
5.
6.
Место поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг):
Условия поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг):
Сроки поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг):
8.
Начальная (максимальная)
цена договора:
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуги:
9.
Порядок формирования цены
договора:
7.
10. Требования к участникам
закупки и перечень
документов, представляемых
участником закупки для
подтверждения их
соответствия установленным
требованиям:
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями,
установленными настоящей закупочной документацией.
Работы выполняются в течение 45 календарных дней с момента
заключения договора в соответствии с графиком работ,
предоставляемым победителем закупки в течение трех календарных
дней после заключения договора.
3 388 445,52 (Российский рубль)
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в следующем
порядке:
1) Заказчик осуществляет предоплату в размере 50 % от стоимости
работ в течение 5 банковских дней на основании выставленного счета
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
2) Заказчик производит окончательный расчет в течение 10 банковских
дней на основании выставленного счета, счета-фактуры, Актов
выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3 (утвержденным
Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100) путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Цена указана с учетом всех налогов, регистрационных сборов,
государственных пошлин и других аналогичных платежей,
таможенных пошлин, иных затрат, непосредственно связанных с
выполнением обязательств по договору.
 Не проведение ликвидации участника размещения закупки –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
– юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства;
 Не приостановление деятельности участника размещения закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в конкурсе;
 Отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупочной
3
11. Критерии, порядок оценки и
сопоставления заявок
(предложений) на участие в
закупке:
12. Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки (предложения) на
участие в закупке:
процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры
считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не
принято;
 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике закупочной процедуры.
Соответствие требованиям должно подтверждаться гарантийным
письмом участника закупок (Раздел 7).
Основные критерии оценки заявок (предложений) определены
Положением о закупках товаров, работ и услуг в ФГАОУ ВПО РГППУ.
Оценка заявок на участие в процедуре запроса предложений будет
осуществляться оценочной комиссией от степени выгодности для
Заказчика предложений участников по следующим дополнительным
критериям:
1) Требуемые заказчику технические и эксплуатационные качества
работ;
2) Оптимальная цена заявки с учётом преимуществ (соотношениецена/ качество);
3) Сроки выполнения работ;
4) Опыт выполнения аналогичных работ;
5) Необходимый заказчику объём работ и качества применяемых
материалов;
6) Предоставление гарантий на результаты выполняемых работ.
Участники подают Заявки (предложения) в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте в обязательном
порядке указывается наименование закупки, наименование Участника,
юридический, фактический и электронный адрес Участника.
Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на
русском языке.
Непредставление необходимых документов к Заявке, наличие в таких
документах недостоверных сведений об Участнике или о товарах
(работах, услугах) на поставку (выполнение, оказание) которых
проводится закупка, является основанием для не допуска Участника к
участию в закупке. В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, предоставленных Участником в составе
Заявки, такой Участник отстраняется Заказчиком или Оценочной
комиссией от участия в запросе предложений на любом этапе его
проведения.
При описании условий и предложений Участники должны использовать
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения,
которые содержатся в Заявке, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Описание используемых материалов, должно иметь, конкретные
недвусмысленные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным настоящим извещением и
товарный знак – его
словесное обозначение (при его наличии) предлагаемого для
использования материала. Перечень материалов и требований к ним
указан в настоящей документации.
Общие требования для заявки:
- сведения об услуге/ товаре, предлагаемом Участником размещения
заказа, должны соответствовать требованиям Заказчика, указанным в
настоящей документации;
- не предоставление всего объема сведений, предусмотренных
документацией влечет отклонение заявки.
Все листы Заявки, все листы тома Заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка и том Заявки должны быть скреплены печатью
4
13. Срок, место и порядок
предоставления документации
о закупке:
14. Разъяснение к документации:
Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом,
уполномоченным таким Участником, в том числе на прошивке.
Подчистки и исправления не допускаются.
Участник вправе подать только одну заявку. В случае установления
факта подачи одним Участником двух и более Заявок все Заявки такого
Участника не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
Перечень представляемых Участником документов в составе
прошитого тома Заявки:
1) Заявка на участие в закупке (Раздел 6 к Документации);
2) Для юридических лиц:
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте
извещения о проведении закупки, или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц);
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное
лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и
подписанную руководителем участника размещения заказа (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
 копии учредительных документов;
 копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) Для индивидуальных предпринимателей:
 выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня
размещения на сайте извещения о проведении закупки, или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
 в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное
лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
4) Копия свидетельства о применении упрощенной системы
налогообложения (при наличии);
5) Копия информационного письма о присвоении кодов ОКВЭД;
6) Справка об опыте выполнения аналогичных работ за последние 3
года (Раздел 7 к Документации);
7) Гарантийное письмо (Раздел 7 к Документации).
Срок предоставления: с пн.-пт. с 0900 до 1730, перерыв с 1300 до 1400
(время местное) с «28» октября 2013 года по «11» ноября 2013 года.
Документация предоставляется по адресу: 620012 г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей д. 11, ауд. 0-423
По запросу участника документация может быть предоставлена в
электронной форме на электронный адрес (e-mail) участника.
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставления документации, не
установлена.
Любой участник вправе направить в письменной форме Заказчику
запрос, составленный в произвольной форме, о разъяснении положений
документации.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного
5
15. Срок и место подачи заявок
(предложений) участников
закупки:
16. Место и дата рассмотрения
заявок (предложений)
участников закупки и
подведения итогов закупки:
запроса направляет участнику разъяснения положений документации,
если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять
дней до дня окончания срока подачи Заявок.
В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснения
положений документации по запросу участника, такое разъяснение
направляется Заказчиком всем участникам по средством факсимильной
связи с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от
которого поступил запрос.
Заявки (предложения) принимаются по адресу: 620012 г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей д. 11, ауд. 0-423
Заявки (предложения) принимаются в рабочие дни: пн.-пт. с 0900 до 1730,
перерыв с 1300 до 1400(время местное) с «01» ноября 2013 года до
1200(время местное) «11» ноября 2013 года.
Заявки (предложения), поданные позднее установленного срока, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются
(направляются) Участникам, подавшим такие заявки (предложения).
Заявки (предложения) рассматриваются Заказчиком в течение трёх
рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок по
адресу: 620012 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей д. 11
Подведение итогов: до 1200(время местное) «14» ноября 2013 года
6
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
__________________________________________________________________
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание
2
3
4
5
Раздел 1. Проемы
1
2
3
Пробивка проемов со
сплошным
выравниванием
откосов в
перегородках
кирпичных
Кладка отдельных
участков из кирпича
наружных простых
стен
Штукатурка по сетке
без устройства
каркаса улучшенная
стен
100 м2 проемов
100 м3 кладки
100 м2
оштукатуриваемо
й поверхности
0,0192
0,003
1*0,6*0,25/100*2
0,0384
1,2*0,8*4/100
4
Окраска фасадов с
лесов с подготовкой
поверхности
перхлорвиниловая
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,048
4,8/100
5
Установка блоков в
наружных и
внутренних дверных
проемах в каменных
стенах, площадь
проема до 3 м2
Скобяные изделия
для блоков входных
однопольных
100 м2 проемов
0,0192
6
компл.
2
Раздел 2. Кровля
7
Установка элементов
каркаса из брусьев
1 м3 древесины в
конструкции
8
Бруски обрезные
хвойных пород
длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм,
толщиной 100, 125
мм, I сорта
Постановка болтов
строительных с
гайками и шайбами
м3
9
10
11
Болт анкерный
диаметром 12 мм
Установка уголка
перфорированного
100 шт. болтов
шт.
100 м
15,579
14,76+0,819
16,5
17,17
(157+1560)/100
1717
157+1560
16,38
4,2*390/100
7
12
13
14
15
16
17
18
(для закрепления
подпоров)
Сталь угловая, марки
Ст3,
перфорированная УП
70х70 мм
Огрунтовка
оснований из бетона
или раствора под
водоизоляционный
кровельный ковер
готовой эмульсией
битумной
Праймер битумный
производства «ТехноНиколь»
Огнезащитная
пропитка деревянных
конструкций мансард
и элементов кровли
составом «КЛОД-01»
Устройство
обрешетки с
прозорами из досок и
брусков под кровлю
из листовой стали
Бруски обрезные
(береза, липа) длиной
4-6,5 м, все ширины,
толщиной 32-70 мм, I
сорта
Устройство
пароизоляции
прокладочной в один
слой
м
100 м2 кровли
т
100 м2
обрабатываемой
поверхности
100 м2
м3
1965,6
4,2*390*1,2
0,9072
(75,12+15,6)/100
0,0408
12,3212
(589,4+32,76+609,96)/100
12,8639
78,2*16,45/100
23,16
100 м2
изолируемой
поверхности
12,8639
78,2*16,45/100
19
Пленка
полиэтиленовая
толщиной 0,2-0,5 мм
м2
1415,029
78,2*16,45*1,1
20
Монтаж кровельного
покрытия из
профилированного
листа при высоте
здания до 25 м
Профилированный
лист оцинкованный
Н60-845-0,9
100 м2 покрытия
12,8639
78,2*16,45/100
21
22
23
24
Винты
самонарезающие с
уплотнительной
прокладкой 4,8х35 мм
Монтаж стальных
нащельников с
полимерным
покрытием толщ.
0,5мм
Нащельник из
оцинкованной стали с
полимерным
покрытием
т
шт.
100 м
п.м
10,639914
(78,2+0,4+0,4)*15,7/1000*8,17*1,0
5
9005
3,22
322/100
370
8
25
Устройство карнизов
с подшивкой
оцинкованной сталью
26
Установка решеток
жалюзийных
стальных
неподвижных
односекционных,
размер 150х490 мм
100 м2 кровли
1 решетка
0,1564
78,2*0,2/100
16
Раздел 3. Прочие работы
27
28
29
30
Очистка помещений
от строительного
мусора
Мешки
полиэтиленовые
Погрузочные работы
при автомобильных
перевозках: мусор
строительный
Перевозка грузов
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью
10 т, работающих вне
карьера, на
расстояние: до 15 км I
класс груза
100 т мусора
0,034
3,4/100
шт.
113
т
3,4
1 т груза
3,4
Раздел 4. водоотводы системы "Galeco ПВХ-152 , снегозащитное ограждение
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
43
44
45
46
47
48
Устройство желобов
настенных д152мм
труба м/п
100 м желобов
соединитель желобов
муфта соедин.
воронка
углы поворота
хомут универс.
крепления с дюбелем
кронштейн желоба
Устройство желобов
подвесных
желоб 4мм
соединитель желобов
муфта соедин.
крепления с дюбелем
кронштейн желоба
заглушка желоба
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
100 м желобов
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
0,262
13,1*2/100
6,55
13,1*2/4
7
7
2
6
12
14
14
0,8
80/100
27
54
54
40
40
2
Раздел 5. Новый Раздел
49
50
Ограждение кровель
перилами
Полотна ограждений
применит.размер
2*0,4
100 м ограждения
шт.
0,76
76/100
38
__________________________________________________________________
9
РАЗДЕЛ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
__________________________________________________________________
Общие положения.
1. Подрядчик, выполняющий работы, предоставляет список ремонтного персонала с указанием
ответственного лица, осуществляющих производство работ. Подрядчик обязан предоставить график
производства работ в течении 3-х дней, с момента заключения договора.
2. Производитель работ несет ответственность за Технику безопасности и охрану труда при выполнении
работ.
3. Предъявляет скрытые работы на освидетельствование с составлением соответствующих актов.
4. Перед производством монтажных работ предоставляется перечень всего монтируемого оборудования и
материалов и все сертификаты на них.
5. Приемку объекта в эксплуатацию осуществляет комиссия в составе представителей Заказчика и
подрядчиков.
6. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет с даты подписания Акта выполненных работ.
7. Объем предоставления гарантий качества работ: осуществляется производственный контроль качества,
который включает: входной контроль материалов и изделий; операционный контроль работ, а также
приемочный контроль выполненных работ представителями технического надзора Заказчика. Обязательно
наличие гигиенических и пожарных сертификатов на все применяемые материалы.
8. Работы должны производиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, техники
безопасности, охраны труда,
ГОСТ, СНиП, и других нормативно-технических и правовых актов,
регламентирующих данный вид деятельности (работ).
Требования к материалам.
Материалы должны отвечать следующим техническим характеристикам:
профилированный лист
Марка проката
Не ниже 220
Толщина листа, мм
0,9
Монтажная ширина листа, мм
845
Масса 1 м/п длины, кг
9,3
Масса одного полезного м.кв.
11,0
Предельное отклонение по высоте профиля, мм ±2,0
Предельное отклонение по ширине профиля,
±8,0
мм
Предельное отклонение по длине профиля, мм
+10
Момент инерции Ix,см4
78,7
Момент сопротивления Wx1,см3
21,5
Момент сопротивления Wx2,см3
27
Цвет полимерного покрытия
По согласованию с Заказчиком
Долговечность, лет
30
Профлист с цветным полимерным покрытием должен соответствовать ГОСТ 52246-2004
Товарный знак
деревянный брус
Вид пиломатериала
Обрезной
Толщина распила, мм
105
Допустимые отклонения по толщине, мм
±3
Ширина распила, мм
105
Допустимые отклонения по ширине, мм
±3
Длина распила, м
3,05
Допустимые отклонения по длине, см
+5
Сорт
1
Брус должен соответствовать ГОСТ 18288-87 и ГОСТ 8486-86
Торговый знак
Внешний вид
средства огнебтозащиты
Жидкость от бежевого до коричневого цвета
10
Плотность при t+200С, г/см3
1,15-1,3
Ph рабочего раствора
1,5-2,5
Расход состава для I группы огнезащитной 300
эффективности, г/м2
Температура при обработке, ˚ С
От -10 до +40
Группа опасности
безопасный
Эффективность антисептирования
Высокая
Максимальная температура эксплуатации, °С
+ 60
Долговечность, лет,
20
Требования по ГОСТ
ГОСТ Р53292-2009 и ГОСТ 12.1.007
Товарный знак
кирпич рядовой пустотелый керамический
Вид изделия/размер/марка по прочности
Кирпич пустотелый утолщенный
(КЗ- СПП)/250 *120*88/М-150
Требования по ГОСТ
ГОСТ 530-2007
Класс средней плотности
1,4 – 2,0
Морозостойкость
50 Циклов
Средня плотность, кг/м3
1100 — 1600
Коэффициент теплопроводности кладки в сухом
0,46
состоянии, λ, Вт/(м∙°C)
Наименьший для отдельного образца предел
0,9
прочности при изгибе, МПа,
Наименьший для отдельного образца предел
12,5
прочности при сжатии, Мпа,
Товарный знак
ООО”КЗ-СПП”
11
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
__________________________________________________________________
Локальный сметный расчет прикреплен отдельным файлом.
12
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 5
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
__________________________________________________________________
ДОГОВОР № _____/2013
г. Екатеринбург
« _ » ________ 2013г.
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего ___________., с одной
стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________,
действующего
на основании ______________________, как победитель запроса предложений
_________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: ремонт кровли здания учебного корпуса № 2 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11 (далее - Работы), в соответствии с Приложениями
№ 1-4 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные
Работы.
1.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании сметной стоимости работ,
указанной в Локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему договору) с учетом понижающего
коэффициента Подрядчика, который является соотношением стоимости работ, указанной в заявке
Подрядчика, к начальной (максимальной) цене договора, указанной в закупочной документации Заказчика, и
составляет ______________________ рублей, в том числе НДС (далее - Цена договора).
1.3. Работы выполняются в течение 45 календарных дней с момента заключения договора в
соответствии с Графиком работ (Приложение № 4 к настоящему договору).
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком
несет Подрядчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Подрядчика
2.1.1.
Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные разделом 1 Договора, в соответствии с
условиями Договора.
2.1.2.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе заключать договоры субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту и
обеспечить контроль над ходом выполняемых ими работ
2.1.3.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
содержание Договора другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.1.4.
Подрядчик должен обеспечить использование надлежащего качества материалов в
соответствии с Приложениями к настоящему договору.
2.1.5.
Подрядчик обязан самостоятельно организовать работу по соблюдению техники безопасности
и правил противопожарной безопасности при производстве работ.
2.2. Заказчик обязан принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего договора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
И ПРИЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11 , учебный корпус № 2
Работы считаются выполненными после их приемки и оформления Акта сдачи – приемки выполненных
работ.
3.2. Если материалы, используемые при выполнении Работ Подрядчиком, не отвечают
соответствующим требованиям, определенным Приложениями к настоящему договору, Заказчик может
отказаться от них, и Подрядчик обязуется заменить такие материалы материалами, соответствующими, без
каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
3.
13
3.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик будет нести ответственность за все
расходы, связанные с просрочкой выполнения Работ. В случае невозможности окончания Работ не по вине
Заказчика Подрядчик не вправе требовать вознаграждения за проведенную работу и израсходованный
материал на ее выполнение.
3.4. Работа, указанная в п.1.1., проводится Подрядчиком в строгом соответствии с проектно-сметной
документацией из качественных материалов и с соблюдением норм и правил и принятой технологией для
данного вида работ.
3.5. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата
выполненных по настоящему Договору работ, обязан приступить к их приемке не позднее 10-ти рабочих дней
с момента получения сообщения о готовности. Приемке результатов работ предшествует предварительное
испытание. Приемка работ Заказчиком осуществляется только в случае положительного результата
испытания.
3.6. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным
обеими Сторонами. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты утверждения Сторонами
соответствующего Акта сдачи – приемки выполненных работ.
3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут
быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
3.8. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может осуществить досрочное выполнение Работ.
4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.Подрядчик гарантирует, что на результат Работы, выполненной по Договору, установлен
гарантийный срок 5 лет с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
4.2.Исчисление Гарантийного срока начинается со дня утверждения Сторонами Акта сдачи – приемки
выполненных работ.
4.3.Если в течение Гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки Работ, Подрядчик
обязан за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от
Заказчика устранить недостатки без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее –
гарантийные обязательства).
4.4.Если Подрядчик не выполнит гарантийные обязательства в срок, установленный Договором,
Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства.
4.5.При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств Подрядчик обязан в течение одного
рабочего со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием
мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения гарантийных обязательств
могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации результата Работ.
5.
ПЛАТЕЖИ
5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в следующем порядке:
- Заказчик осуществляет предоплату в размере 50 % от стоимости работ в течение 5 банковских дней
на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
- Заказчик производит окончательный расчет в течение 10 банковских дней на основании
выставленного счета, счета-фактуры, Актов выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3 (утвержденным
Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100) путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
5.2. Цена Договора выплачивается при условии выполнения всех работ и названными материалами,
предусмотренными Приложениями к настоящему договору.
5.3. Если какие-либо работы, предусмотренные Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к
настоящему договору), по согласованию с Заказчиком выполняться не будут, то Цена Договора уменьшается
на сумму, предусмотренную на выполнение этой работы в Локальным сметном расчете (Приложение № 3 к
настоящему договору.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
6.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
14
7.1. При просрочке выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе взыскать неустойку, исчисляемую от
цены договора в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства, в порядке, предусмотренном в п. 7.2. Договора.
7.2. Размер указанной неустойки рассчитывается Заказчиком и зачитывается в стоимость выполненных
работ. Уведомление о зачете неустойки в стоимость выполненных работ вручается Подрядчику лично или
направляется по почте по реквизитам указанным в настоящем договоре. При окончательном расчете сумма
платежа уменьшается на сумму неустойки.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор, если Подрядчик не может выполнить какие-либо из своих
обязательств по Договору, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием
невыполненных им обязательств не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до указанной в уведомлении
даты расторжения Договора.
8.2. Подрядчик обязан возместить все убытки, причиненные Заказчику, в связи с невыполнением или
ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, направив Подрядчику письменное уведомление за 20
(двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если Подрядчик признан
банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или
денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.
8.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в силу целесообразности, направив Подрядчику письменное
уведомление за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении
должны быть указаны причины расторжения Договора, объем аннулированных контрактных обязательств
Сторон, а также дата расторжения Договора.
8.5. При расторжении Договора в силу целесообразности оплате Подрядчику на условиях Договора
подлежат Роботы, принятые Заказчиком до даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если таковое
является результатом действия непреодолимой силы.
9.2. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное
пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли,
должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких
обстоятельств, причинах их возникновения и предполагаемом сроке их действия, а также предпринять все
возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются прилагать усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними
по Договору, путем переговоров.
10.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, споры
рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11.2.Договор составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая
документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
11.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.4.Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие
обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения Работ.
11.5.В случае противоречий между условиями или положениями Договора и приложений, перечисленных в
пункте 12.1. настоящего Договора, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в приложениях к
настоящему Договору.
11.6.Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Договором одна Сторона направляет
другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы по адресу другой
Стороны, указанному ниже.
15
11.7. Стороны заключили настоящий Договор в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу
экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
12.1.Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Ведомость объемов работ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Требования к отделочным материалам
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Локальный сметный расчет
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
График производства работ
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ФГАОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический университет»
620012, г. Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 11
ИНН 6663019889 КПП 667301001
р/счет 40503810316600000001 в ОАО СКБ-Банк
Кор/счет 30101810800000000756
БИК 046577756
______________________/_____________________/
М.П.
______________________/_____________________/
М.П.
16
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 6
ПРИЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________________
На бланке организации (при наличии)
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие в запросе предложений
на ремонт кровли здания учебного корпуса № 2
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11
Общие сведения о нашей организации:
Наименование (полное название) контрагента:
ОГРН, ИНН, КПП
Адрес (юридический, фактический, почтовый)
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
Адрес электронной почты
Дата и номер лицензии, наименование
выдавшего ее органа (при наличии)
Руководитель предприятия (организации)
(должность):
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и Документацию по запросу
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ:
________________________________________________________________________
на условиях и в соответствии с требованиями, определенными Заказчиком в Документации по
запросу предложений1, на общую сумму: ________________(_______________) руб. (с учетом НДС)
(сумма указывается цифрами и прописью)
На выполненный результат работ устанавливается гарантийный срок _______ лет/год
Настоящее Предложение дополняется следующими документами:
№ п\п
Наименование документов
Должность
Количество страниц
______________________ /_______________________/
М.П.
1
Либо Участник указывает альтернативные условия, на которых он предлагает исполнить Договор.
17
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 7
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
__________________________________________________________________
На бланке организации (при наличии)
Дата, исх. номер
Справка
об опыте выполнения аналогичных по характеру
и объекту работ за последние три года
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки
выполнения (год и
месяц начала
выполнения —
год и месяц
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО
Должность
х
______________________ /_______________________/
М.П.
18
На бланке организации (при наличии)
Дата, исх. номер
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
_____________________ (название организации), в лице ________________________ (должность, ФИО),
действующего на основании _______________, подтверждаем, что в отношении (наименование организации)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и
открытии конкурсного производства, деятельность организации не приостановлена, имущество не арестовано,
а размер задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцати пяти) %
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период.
В реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о _____________________ (название
организации).
Руководитель организации
______________________ /_______________________/
М.П.
Главный бухгалтер организации
______________________ /_______________________/
19