Изменение 1 в Уведомление о проведении

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Павловоэнерго»
___________Орлова Ю.Н.
11.06.2015г.
ИЗМЕНЕНИЯ
в закупочную документацию по открытому запросу предложений
на право заключения договора по замене трансформатора на п/с Новая, для нужд
ООО «Павловоэнерго», в соответствии с техническим заданием. (1лот).
г. Павлово 2015г.
1.
Внести изменения в Закупочную документацию по открытому запросу предложений
на право заключения договора по замене трансформатора на п/с Новая, для нужд ООО
«Павловоэнерго», в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1). (1 лот) от
29.05.2015г.
1)
Раздел II пункт 4.6.4 изложить в следующей редакции:
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора:
606100, Нижегородская область, г. Павлово, переулок Гаражный,1 тел. 88317133749.
Организатор заканчивает принимать Предложения в 10 час. 00 мин. (по московскому времени)
22.06.2015г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
2)
Раздел II пункт 4.7.1. изложить в следующей редакции:
Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с оригиналами
предложений на бумажном носителе начиная в 10 час.30 мин. (время московское) 22.06.2015г. по
адресу: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, переулок Гаражный,1
3)
Раздел II пункт 4.10.1. изложить в следующей редакции:
Проведение запроса предложений, рассмотрение предложений и подписание протокола по
рассмотрению предложений и подведению итогов конкурентной процедуры состоится в 11 час.
30 мин. (по московскому времени) 22.06.2015г. по адресу: 606100, Нижегородская область, г.
Павлово, переулок Гаражный,1
4)
Раздел III пункт 11 изложить в следующей редакции:
Место, дата и порядок предоставления предложений участников: участник должен
предоставить оригинал Конкурентного предложения на бумажном носителе (по каждому лоту).
Перед подачей оригинал предложения должен быть надежно запечатан в конверты.
Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурентное предложение»
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
Наименование и адрес Организатора
Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес
Предмет запроса предложений (по каждому лоту)
Участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу Организатора
606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный д. 1, Организатор заканчивает
принимать предложения в 10 час. 00 мин. (по московскому времени) 22.06.2015г. Предложения
полученные позже указанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по
существу, независимо от причин опоздания.
5)
Раздел III пункт 7 изложить в следующей редакции:
Аванса в размере 0,1% стоимости товара (работ, услуг) в течении 10 (десяти) банковских
дней с даты подписания договора и оставшихся 99,9% в течение 180 дней со дня подписания
сторонами акта выполненных работ на проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладочные
работы.
6)
Раздел V пункт 5 изложить в следующей редакции:
Срок проектирования, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ до 27.08.2015г.
7) В раздел VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» закупочной документации внести следующие
изменения и изложить в следующей редакции:
1.
п. 5.2 по тексту договора
п. 5.2 договора изложить в следующей редакции:
«Заказчик
производит оплату Аванса в размере 0,1%
стоимости товара (работ, услуг) в течении 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания договора и оставшихся
99,9% в течение 180 дней со дня подписания сторонами
акта
выполненных работ на проектирование, поставку,
монтаж и пуско-наладочные работы.».
3. Остальные Разделы и пункты закупочной документации остаются без изменений.
4. Указанные изменения разместить на сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с
Положением о закупках, закупочной документацией.
Ответственный секретарь: ____________________ /Малыгина Н.В.
Договор №___
г. Павлово
«___»____________2015г.
ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «___________», в лице генерального
директора Орловой Юлии Николаевны, действующей на основании устава, с одной стороны и,
________________именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице_____________________, действующего на основании_______________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается с _________________, как с победителем открытого запроса
предложений на проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку трансформатора типа ТДН16000/110 У1 с РПН.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ:
- проектирование установки (монтажа) трансформатора силового масляного типа ТДН-16000/110
У1 с РПН, по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78;
- поставка трансформатора силового масляного типа ТДН-16000/110 У1 с РПН, место поставки:
Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78;
- установка, монтаж и пуско-наладка трансформатора силового масляного типа ТДН-16000/110 У1
с РПН, по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78, а Заказчик
принять и оплатить данные работы.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 договора до 15 августа 2015 г.
1.4.Основные положения о поставке трансформатора:
1.4.1 Качество трансформатора и его технические характеристики определяются в техническом
задании, прилагающимся к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.4.2. Качество поставляемого трансформатора должно соответствовать ГОСТу, утвержденным
стандартам и удостоверяется сертификатом предприятия-изготовителя (Паспорт качества), которые
Исполнитель передает Заказчику на трансформатор.
1.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству трансформатора (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Заказчик праве по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за трансформатор
денежной суммы;
- потребовать замены трансформатора ненадлежащего качества трансформатором,
соответствующим Договору.
1.4.4. Цена на трансформатор, поставляемый на условиях настоящего договора, включает
стоимость упаковки, невозвратной тары, погрузки (разгрузки), страховых и других сборов,
предусмотренных действующим законодательством, стоимость услуг по доставке трансформатора
по адресу: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать
результат работ.
2.1.2. Предоставить проект Заказчику в течение 15 календарных дней с момента подписания
настоящего договора.
2.1.3. Производить работы в полном соответствии с утвержденным техническим заданием и
проектной документацией.
2.1.4. Выполнить на месте производства работ весь необходимый комплекс мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время
проведения работ в соответствии со СНиП 12.03- 2001, СНиП 12.03—2002, за нарушение которых
несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами.
2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить
работу при обнаружении:
Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении работ, иных, не
зависящих от Исполнителя обязательств, которые грозят годности или прочности объекта,
результатов выполненных работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.1.5. Гарантийный срок на выполненные работы и поставляемое оборудование - 3 года, с
момента ввода трансформатора в эксплуатацию.
Если в период приема работ или в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки
в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок,
указанный в дефектном акте. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения
недостатков. Срок устранения недостатков и дефектов в период гарантийного срока составляет 3
дня с даты уведомления Заказчиком Исполнителя о наличии недостатков.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказать содействие Исполнителю в выполнении работ предусмотренных настоящим
договором.
2.2.2. Принять результат работ в течение пяти рабочих дней с момента уведомления о
готовности.
2.2.3. Оплатить Исполнителю поставленное оборудование и результат работы в размерах и в
сроки, установленные договором.
3. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком. Стороны
вправе подписать поэтапные (промежуточные) акты по выполненным видам работ, указанные в
п.1.2 настоящего договора.
3.2. Исполнитель передает Заказчику за 5 дней до начала приемки два экземпляра исполнительной
документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации,
фактически выполненным работам.
3.3. Приемка производится в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком письменного
извещения Исполнителя о его готовности.
3.4. В случае обнаружения дефектов, препятствующих дальнейшему производству работ на
объекте, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки.
3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней с момента
получения письменного извещения Заказчика.
3.6. При отказе (неявке) Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает независимую
квалифицированную экспертизу. Акт экспертизы является для Исполнителя основанием к
устранению недостатков. Расходы по экспертизе возлагаются на виновную сторону.
3.7. До завершения работ по договору Исполнитель несет риск его случайной гибели и случайного
повреждения.
3.8 После завершения Исполнителем работ по договору Заказчик берет на себя риск случайной
гибели или повреждения результата работы.
3.9. Исполнитель после завершения работ не освобождается от выполнения любого из
обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые по каким-либо причинам остались
невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством. В случае обнаружения недостатков
Исполнитель по требованию Заказчика обязан принять участие в составлении перечня недоделок с
указанием срока их устранения и устранить недоделки в установленный срок.
3.10. Технические характеристики трансформатора должны соответствовать требованием ГОСТ
12965-85 и изложены в техническом задании, являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
4 . ОХРАНА ОБЪЕКТА
4.1. Исполнитель обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования и другого
имущества от начала работ до завершения и приемки Заказчиком завершенных работ.
4.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов,
оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.
.
5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ определяется на основании локального
сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему договору, является неотъемлемой частью
договора), согласованного Заказчиком.
5.2. Заказчик производит оплату Аванса в размере 0,1% стоимости товара (работ, услуг) в течении
10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора и оставшихся 99,9% в течение 180 дней
со дня подписания сторонами акта выполненных работ на проектирование, поставку, монтаж и
пуско-наладочные работы.
5.3. Под оплатой понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе потребовать у заказчика в подтверждение оплаты работ копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5.6. Оплата работ, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае: задержки оплаты работ Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об
уплате штрафной неустойки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
неоплаченной части за каждый день просрочки, а Заказчик обязан такое требование
удовлетворить.
6.2. В случае нарушения сроков, установленных в настоящем Договоре Заказчик вправе
предъявить Исполнителю требование об уплате штрафной неустойки в размере Ставки
рефинансирования ЦБ РФ, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить
6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от полного выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
6.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором за невыполнение
или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны
несут, ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок ответа на претензию
составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
7.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий, споры по настоящему договору
рассматриваются в установленном порядке арбитражным судом Нижегородской области.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
8.2 . Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Сторонами настоящего Договора, в результате непреодолимых и
необратимых для сторон событий чрезвычайного характера (наводнения, землетрясение и других
стихийных бедствий, международных санкций), а также издания федеральными органами
государственной власти и управления актов, запрещающих исполнение обязательств по
настоящему Договору.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие
действия непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их
наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основании для освобождения от
ответственности за невыполнение обязательств.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть
изменены в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ и условиями
настоящего Договора.
9.2. Заказчик вправе вносить изменения в Договор в сторону увеличения или уменьшения
производимых работ, сроков исполнения работ, только после письменного согласования с
Исполнителем. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью договора.
9.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
при существенном нарушении обязательств другой стороной, письменно поставив в известность
другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения.
9.4. При расторжении договора стороны не освобождаются от обязательств, возникающих из
действий, совершенных до истечения срока действия Договора, в частности — при
урегулировании расчетов за выполненную работу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует
до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному соглашению
Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ООО «Павловоэнерго»
606100, Нижегородская область, г. Павлово,
переулок Гаражный,1
ИНН 5252021872, КПП 525201001
р/с 40702810842360106045 Волго-Вятский банк
Сбербанка РФ г. Нижнего Новгорода
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603
_____________/
М.П.
________________ / Ю.Н. Орлова
М.П.
Спецификация №1
к договору № ____/15 от « »__________2015г.
№
Наименование
Ассортимент
Кол-во
(шт.)
Цена за единицу,
руб., в том числе
НДС (18%)
Общая цена,
руб., в том числе
НДС (18%)
1.
Общая цена Товара (работ, услуг): ______(________) руб. 00 копеек, в том числе
НДС (18%) _____ (______) руб. 00 копеек.
Всего наименований _____, на сумму ______(________) рублей 00 копеек
Примечание:
Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.
Адрес доставки: Склад ООО «Павловоэнерго» Нижегородская обл., г. Павлово,
переулок Гаражный, д.1
Подписи Сторон
От имени Поставщика
От имени Покупателя
_____________________ (________)
Ю.Н.)
_____________________ (Орлова
М.П.
М.П.