(сто сорок шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 00

Договор № ___________
г. Владивосток
«___» ___________ 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских
портов Приморского края и Восточной Арктики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице руководителя Дрегваля Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Реал Сервис» в лице Королева
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой
настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить лакокрасочные материалы (далее – товар)
для маломерных судов, принадлежащих Заказчику в соответствии с Приложением № 1
«Спецификация» (далее – Приложение № 1) к Договору, на условиях Договора и в сроки,
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, в
соответствии с условиями Договора.
2. Место и срок поставки
2.1. Место поставки товара: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая,
дом 3.
2.2. Срок поставки товара: в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты
получения предоплаты.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки
Товара Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме о дате и времени
предполагаемой поставки товара.
3.2. Общее количество поставленного товара должно соответствовать количеству
товара, указанному в Приложении № 1 к Договору.
3.3. Поставщик должен направить Заказчику вместе с товаром следующую
документацию на товар:
3.3.1. оригинал товарной накладной на поставляемый товар, с указанием цен – в 2
(двух) экземплярах (по месту нахождения Заказчика);
3.3.2. оригинал счета на оплату поставляемого товара – в 1 (одном) экземпляре (по
месту нахождения Заказчика);
Документы (подпункты 3.3.1., 3.3.2.) должны быть представлены Заказчику в день
поставки товара.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар, указанный в пункте 1.1 Договора в сроки и на условиях,
предусмотренных разделом 3 Договора.
4.1.2. Обеспечить сохранность товара от повреждения или порчи во время
перевозки, разгрузки и передачи Заказчику.
4.1.3. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные
Договором, в том числе обеспечить поставку, разгрузку и переноску товара в помещения
Заказчика в день предполагаемой даты поставки.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Обеспечить приемку товара на условиях, предусмотренных разделом 5
Договора.
1
4.2.2. Предоставить Поставщику доступ в помещения Заказчика для надлежащего
выполнения своих обязательств по Договору.
4.2.3. Произвести оплату товара в полном объеме, в порядке и в сроки, оговоренные в
разделах 7 и 8 Договора.
4.2.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные
договором.
4.3. Заказчик вправе потребовать от Поставщика надлежащего исполнения
обязательств по Договору.
5. Порядок приемки товара
5.1. Уполномоченные представители Заказчика на месте поставки обеспечивают
приемку товара по количеству и комплектности на условиях, предусмотренных разделом 3
Договора в соответствии с указанным в товарной накладной количеством и комплектностью
поставляемого товара.
5.2. Количество поставленного товара при приемке должны определяться в тех же
единицах измерения, которые указаны в Приложении № 1 к Договору.
5.3. Приемка товара осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
получения товара от Поставщика.
5.4. Товар считается принятым по количеству и комплектности после подписания
уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной.
5.5. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и комплектности,
Заказчик вправе отказать в оплате до безвозмездного устранения недостатков.
5.6. Поставляемый товар должен соответствовать сертификатам качества или
декларации о соответствии на конкретный вид товара, выданный заводом изготовителем.
5.7. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с
действующими стандартами.
5.8. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при
перевозки и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
6. Гарантийные обязательства на поставленный товар
6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар - в соответствии со сроком,
установленным производителем.
6.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям нормативной документации,
ГОСТов, сертификату (паспорту) завода-изготовителя. Товар, поставляемый по договору,
является новым, неиспользованным.
7. Цена договора
7.1. Цена Договора составляет 146 837 (сто сорок шесть тысяч восемьсот
тридцать семь) рублей 00 копеек, НДС не применяется, в соответствии с Приложением № 1
к Договору.
7.2. Цена Договора формируется из суммарной стоимости каждого наименования товара,
цены единицы поставляемого товара, помноженной на его количество, с учетом всех
необходимых расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, затрат на поставку товара Заказчику.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара
8.1. Заказчик оплачивает 30 % стоимости товара, что составляет 44 051 (сорок четыре
тысячи пятьдесят один) рубль 10 копеек, НДС не предусмотрен, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты представления Поставщиком Заказчику счета на оплату.
8.2. Остальные 70 % стоимости фактически поставленного товара, что составляет 102
785 (сто две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 90 копеек, НДС не предусмотрен,
2
Заказчик оплачивает Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления
Поставщиком Заказчику счета, после подписания Сторонами товарной накладной.
8.2. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате
поставленного товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
8.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на счет Поставщика.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, несвоевременное или
ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. В случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения
Поставщиком условий Договора Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока выполнения обязательств.
Размер такой неустойки
устанавливается в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки до
фактического выполнения обязательств по Договору. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка выполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему
выбору применить последствия передачи товара ненадлежащего качества, предусмотренные
ст. 475 ГК РФ.
9.4. В случае недопоставки товара, Заказчик вправе применить последствия,
предусмотренные ст. 520 ГК РФ.
9.5. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п.
8.1. и 8.2. Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока выполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300
(одной трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненного обязательства по
Договору за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6. Взыскание любых неустоек предусмотренных законодательством Российской
Федерации и/или договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора,
не освобождает Поставщика от выполнения такого обязательства в натуре.
10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, Стороны
принимают меры к их урегулированию путём переговоров, основанных на принципе
взаимного уважения.
10.2. В случае недостижения согласия по спорному вопросу спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажор
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное
или полное неисполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
3
обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон, в том числе объявленная или фактическая
война, военные действия, враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские
волнения, восстания, саботаж, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение договора.
11.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их
влиянии на исполнение обязательств по договору и возможной продолжительности действия в
течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств путем направления
соответствующего уведомления посредством почтовой или факсимильной связи. После этого
Стороны должны немедленно провести переговоры для принятия необходимых мер.
11.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут
служить справки выдаваемые уполномоченными государственными органами или Торговопромышленной палатой по месту возникновения непреодолимой силы.
11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства
11.5. В случае длительного действия обстоятельств непреодолимой силы (более одного
месяца с момента получения уведомления) договор может быть расторгнут путем подписания
соглашения между Сторонами.
12. Срок действия и порядок расторжения договора
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не позднее 31 декабря 2016 года.
12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с
даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
12.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в соответствии с
законодательством РФ. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
13. Заключительные положения
13.1. Все изменения и дополнения в Договор вносятся лишь в случаях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, являются его неотъемлемой
частью и действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
13.2. Все уведомления, направляемые в соответствии с Договором, или в связи с ним,
должны быть составлены в письменной форме с обязательной досылкой по почте в адрес
Сторон, но предварительно могут передаваться факсом или по каналам электронных средств
связи.
13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
13.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
4
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Приложения к договору
14.1. Приложение №1«Спецификация».
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Поставщик»
«Заказчик»
Общество с ограниченной
ответственностью «Реал Сервис»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Администрация морских
портов Приморского края и Восточной
Арктики»
690003,
г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 17,
ИНН 2540160595 КПП 254001001 ОКПО
65455846
ОГРН (основной) 1102540001563 от 24.03.2010
ОГРН (изменения) 2102540113025 от
06.08.2010 г. ОКВЭД:35.11.9
Р.с. 40702810000060000879 в ПАО
"Дальневосточный Банк" г.Владивосток БИК
040507705,
кор.с. 30101810900000000705
Директор
____________________/В.Н. Королев
МП
690003, г. Владивосток,
ул. Нижнепортовая, д.3
ИНН 2540035227, КПП 254001001
Получатель: УФК по Приморскому
краю (ФГБУ «АМП Приморского края и
Восточной Арктики» л/с 20206Ц73130)
р/сч 40501810205072000002
Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток
ОГРН 1022502262925
БИК 040507001
Руководитель
_________________/А.В. Дрегваль
МП
5
Приложение № 1
к договору № __________
от «___» _______________2016 г.
Спецификация
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование товара
Фасовка
Необрастающая краска для
пластикового корпуса Hard Racing
TecCel, синяя (Hempel)
Необрастающая краска для
алюминиевого корпуса Alusafe,
синяя (Hempel)
Растворитель 808 (№3) для
необрастающих красок (Hempel)
Краска двухкомпонентная L2
серая (Nautix)
Растворитель DP (полиуритан,
Эпоксид) (Nautix)
2,5 л.
Количество
шт
8
Стоимость, руб.
за ед.
общая
13 690,00
109520,00
0,75л.
2
4 204,00
8 408,00
1л.
7
1 707,00
11 949,00
0,75л.
3
4 600,00
13 800,00
0,75л.
2
1 580,00
3 160,00
Итого:
146837,00
НДС не применяется
«Поставщик»
«Заказчик»
Общество с ограниченной ответственностью
«Реал Сервис»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Администрация морских портов
Приморского края и Восточной Арктики»
Директор
____________________/В.Н. Королев
МП
Руководитель
_________________/А.В. Дрегваль
МП
6
Лист согласования
№
ФИО
Должность
1
Кувшинов Александр Иванович
Руководитель аппаратасоветник
2
Яцкова Марина Алексеевна
Начальник финансово экономической службы
3
Никулина Лариса Алексеевна
Главный бухгалтер
4
Скорик Илья Андреевич
Начальник службы ТО
5
Скорлученова Екатерина
Анатольевна
Начальник службы
правовой и кадровой
работы
Подпись
Дата
согласования
Исполнитель:
Левус Е.А.,
вед.юрисконсульт
________________
______________ (дата)
Проверил:
Долгая Д.Ю. и.о. заместителя начальника
службы правовой и кадровой работы
________________
______________ (дата)
7