для бюджетных учебных заведений

Договор № ---------------на поставку бланков зачетных книжек и студенческих билетов для нужд
-------------------г. Москва
----------- 2014 г.
----------------------», в лице --------------------------, действующего на основании -----------------------------, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Закрытое акционерное
общество «Локолит», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора
Кoролева Андрея Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18
июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (п.
9.11.3.1 Положения о закупке ----------------------- редакция от 21.02.2014 года) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику бланки зачетных книжек и студенческих билетов
(далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров
(Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее – Спецификация поставляемых товаров).
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее –
Сопутствующие услуги): указанные в п. 2.3. настоящего Договора, в срок до ---------------------1.3. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товаров в установленном Договором порядке, форме и
размере.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет: ---------------------------, в том числе НДС – 18% -------------------------------- (далее – цена Договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров (и Сопутствующих услуг),
уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по
поставке товаров (и оказанию Сопутствующих услуг) по Договору.
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ с раскладкой в складское помещение
заказчика, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала,
таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего
расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.5.Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета
Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.
2.6. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.12
настоящего Договора, составленного по форме (Приложение № 2 к настоящему Договору) и товарнотранспортных накладных (пункт 4.9. настоящего Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора.
2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится
Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
3. Сроки и место поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется с момента
подписания Договора --------------------------3.2. Место поставки товара: ----------------------------------------
2
4. Порядок приемки товара
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965г.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой
или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в складское
помещение, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляется
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим
характеристикам, указанным в Технической характеристике поставляемого товара (Техническом
задании) (Приложении № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, а упаковка и
маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочноразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарнотранспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме
Приложения № 2 к настоящему договору, подписанный Поставщиком в двух экземплярах,
сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие
качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика
безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них
Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением
случаев, когда Поставщик без промедления в течение 5 (пяти) дней заменит поставленные товары
качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара, Заказчик вправе требовать
замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Договора.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования
товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев,
когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными
товарами.
В случае, если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 5 (пяти) дней с момента заявления
такого требования, Заказчик вправе потребовать некомплектного товара на комплектный.
4.12. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п.
4.9 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик товара (и сопутствующих услуг), Заказчик
подписывает акт приемки-передачи товара в течении 3-х рабочих дней в 2 (двух) экземплярах и
передает один экземпляр Поставщику.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
Договора.
3
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями
Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика
по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.12 настоящего договора Заказчиком Акта приемкипередачи товаров по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Договора.
5.3.3. Запрашивать у заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в
рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим
российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям
ГОСТов, ТУ и настоящего Договора, изложенным в показателях качества и Технической
характеристики (Технического задания), и закрепленным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора, Поставщик
вправе потребовать от заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в срок,
установленный в п. 3.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке
товаров в периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае поставки некачественных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией
поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему Договору), за каждый день начиная с момента
направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении
недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене
4
некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего исполнения
Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего
качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков
товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего
качества). Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
некачественных товаров.
7.5. В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты
неустойки за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании
товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства
(доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен товаров ненадлежащего
качества). Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
некомплектного товара.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясений, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии,
возникающие из настоящего договора, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного
согласия.
5.2. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством.
5.3. В случае расторжения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим
договором, оплата услуг Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании
двухстороннего акта с указанием объема и стоимости фактически поставленного товара.
5.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5.5. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения.
10. Срок действия, порядок изменения договора
5
10.1. Настоящий договор вступает в силу
с момента подписания его Сторонами
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
и
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12
настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1- Спецификация
поставляемых товаров, , № 2– Форма Акта приемки-передачи товара.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
12.1.
12.2.Поставщик
Закрытое
«Локолит»
акционерное
общество
Заказчик:
107113, г.Москва, пл. Сокольническая, д.4а,
офис 309
ИНН 7718881044, КПП 771801001
р/с 40702810238290019104 в
ОАО "Сбербанк России", г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 09174486
ОГРН 1127746221635
Поставщик:
__________________
_______________А.И. Кoролев
« ____ » ____________2014г.
« ____ » ____________2014г.
6
Приложение № 1
к договору ----------------2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку бланков зачетных книжек и студенческих билетов для нужд
---------------------------------------
№
п/п
Наименование и технические характеристики бланков
документов об уровне образования и (или)
квалификации
Заказ
бланков
(Кол-во,
шт)
цена
Товар должен быть изготовлен в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 5
апреля 2013 г. N 240 "Об утверждении образцов
студенческого билета для студентов и зачетной книжки
для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего
профессионального образования"
1.1 Зачетная книжка
1.2. Студенческий билет
Товар должен быть изготовлен в соответствии с
2
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22
марта 2013 г. N 203 "Об утверждении образцов
студенческого билета для студентов и зачетной книжки
для студентов (курсантов), осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры"
2.1. Зачетная книжка
2.2. Студенческий билет
ИТОГО:
В том числе НДС 18%
1
Заказчик:
Поставщик:
__________________ ---
_______________А.И. Кoролев
« ____ » ____________2014г.
« ____ » ____________2014г.
сумма
7
Приложение № 2
к договору ------------------- 2014г.
Акт
приемки-передачи товара
г. Москва
«___»__________________2014 г.
----------------------, в лице --------------------, действующего на основании --------------------------, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество
«Локолит» , именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Кoролева Андрея
Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № --------------------- 2014г. Поставщик выполнил все обязательства
по поставке Заказчику бланков зачетных книжек и студенческих билетов в количестве и
ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему
Договору). Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Договора: ___________________________________________
2.. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены до ______________,
фактически выполнены «____»___________________ 2014 г.
3. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
4. Результат поставки товара по Договору:
Принял:
Сдал:
Заказчик:
Поставщик:
__________________ ------
_______________А.И. Кoролев
« ____ » ____________2014г.
« ____ » ____________2014г.