Договор подряда на монтаж СЭО от 30 июня 2014 г.

Договор №____
подряда на монтаж СЭО
г. Уфа
«30» июня 2014 г.
Республиканское
государственное
автономное
учреждение
Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Усманова Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество
«Башкирский регистр социальных карт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора
Романова О.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ
Объект – здание/помещение Заказчика.
СЭО – система «электронная очередь»
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)
принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы «электронная очередь» (СЭО) на объектах
Заказчика (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить качественный
результат работ.
2.2. Адреса объектов Заказчика в Республике Башкортостан:
- Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, д. 74;
- Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 3.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня приемки
объекта в работу.
2.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов и оборудования, его силами и средствами.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также
за предоставление материалов и/или оборудования, обремененных правами третьих лиц.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы качественно, из качественных материалов и своевременно сдать результат Заказчику.
3.1.2. По запросу Заказчика представлять на согласование сведения о: производителях/поставщиках материалов,
сертификатах, образцы материалов и пр.
3.1.3. Обеспечить сохранность имущества Заказчика с момента приемки объекта в работу по момент сдачи
Заказчику результата работ.
3.1.4. Обеспечить соответствие качества работ действующим нормам и правилам, техническим условиям.
3.1.5. Обеспечить незамедлительное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и/или в течение
гарантийного срока эксплуатации результата работ.
3.1.6. Обеспечить бесперебойное и качественное функционирование результата работ в течение гарантийного
срока.
3.1.7. По запросу Заказчика представлять отчет о ходе выполнения работ.
3.1.8. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности,
охране окружающей среды, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.
3.1.9. При выполнении работ, связанных с внешними коммуникациями, заблаговременно получать необходимые
разрешения (согласования) эксплуатирующей организации/собственника, обеспечить качество и безопасность таких
работ.
3.1.10. Уведомлять Заказчика письменно за 3 дня о готовности скрытых работ (при наличии - ответственных
конструкций) к приемке, о готовности результата работ к тестированию. Подрядчик вправе приступить к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. В случае выполнения скрытых работ без
приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть указанных работ, и
своевременно и качественно восстановить ее за свой счет после приемки Заказчиком.
3.1.11. Провести тестирование результата работ с участием Заказчика.
3.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности (работоспособности) или прочности
(безопасности) результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.13. Уведомлять Заказчика о готовности результата работ к приемке в эксплуатацию не менее чем за 3 рабочих
дня.
3.1.14. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, акты
скрытых работ, сертификаты и пр.
3.1.15. До дня подписания акта приемки работ освободить объект от имущества Подрядчика и строительного
мусора.
3.1.16. Привлекать субподрядчиков только с предварительного согласия Заказчика, нести ответственность за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, незамедлительно и безоговорочно возмещать
Заказчику причиненные субподрядчиками убытки.
3.1.17. При заключении Заказчиком договора с Техническим заказчиком производить работы под контролем
Технического заказчика.
3.1.18. Принимать к исполнению коррективы/указания Заказчика в процессе производства работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
3.2.2. Обеспечить своевременное участие в тестировании результата работ, осуществить своевременную приемку
результата работ.
3.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы (результат работ) согласно Договору.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора (стоимость работ) определяется Спецификацией (Приложение № 2) и составляет
1 489 402,09 руб. (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста два руб. 09 коп.) в текущих
ценах, в том числе НДС 18%, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством.
Цена Договора состоит из стоимости:
1)
работ по монтажу СКС в сумме 906 758,42 руб. (Девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь руб.
42 коп.), в т.ч. НДС 18%, согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 3) по объекту Республика
Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, д.74;
2)
работ по монтажу СКС в сумме 582 643,67 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот сорок три
руб. 67 коп.), в т.ч. НДС 18%, согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 4) по объекту Республика
Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 3.
4.2. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на производство работ и приобретение материалов,
оборудования, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других необходимых платежей.
4.3. Увеличение суммы затрат Подрядчика, а также изменение системы налогообложения любой из Сторон не
влечет изменения цены Договора.
4.4. Расчет производится Заказчиком перечислением денежных средств Подрядчику в течение 10 (десять)
рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ на основании счета, счет-фактуры Подрядчика.
4.5. Оплата производится Заказчиком за счет средств субсидий из бюджета Республики Башкортостан.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Передача результата выполненных работ от Подрядчика Заказчику оформляется актами выполненных работ
(актом приемки выполненных работ ф. КС-2, справкой ф. КС-3), при необходимости - накладными на передачу
исполнительной документации и/или оборудования, протоколом тестирования и пр.
5.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика принять выполненные работы и при отсутствии замечаний подписать
акты выполненных работ в течение 5 рабочих дней, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих
результат работ, или иных недостатков, указать это в акте.
5.3. Недостатки, выявленные во время приемки работ, и сроки для их устранения указываются Заказчиком в акте
выполненных работ.
5.4. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в следующих форматах: один экземпляр на
бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию результата работ в течение 3
(три) лет со дня подписания акта выполненных работ.
6.2. Гарантийное обязательство Подрядчика не охватывает повреждений, вызванных ненадлежащими
использованием, содержанием, ремонтом, перемещением. Все остальные случаи выхода из строя результата работ
являются гарантийными, и Подрядчик берет на себя обязательства по восстановлению работоспособности результата
работ за свой счет. Подрядчик обязан приступить к гарантийным работам не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения Заказчика.
6.3. Если случай окажется негарантийным, расходы Подрядчика по ремонту возмещает Заказчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность
согласно Договору и действующему законодательству.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения/неисполнения стороной договорных обязательств, другая сторона
вправе требовать уплаты следующей неустойки:
- в случае просрочки исполнения договорного обязательства по вине просрочившей стороны - в размере 1 % от
цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки,
- в случае ненадлежащего качества работ – в размере 5 % от цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый случай,
- в случае ненадлежащего качества результата работ, повлекшего сбой (простой) в работе Заказчика – в размере 1
% от цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый час простоя Заказчика или в размере ущерба, причиненного в
результате Заказчику.
Обязательство по уплате неустойки возникает у нарушившей Договор стороны только на основании письменного
требования другой стороны.
Пострадавшая сторона вправе уменьшить сумму требуемой неустойки.
7.3. Неустойка не является зачетной, убытки (ущерб) подлежат возмещению нарушившей стороной в полном
объеме сверх неустойки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения договорных обязательств.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора (в т.ч. персональные
данные), является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам как в процессе исполнения Договора,
так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой стороны, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение,
прочие стихийные явления, изменение законодательства, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, действия
(бездействие) государственных органов, повлекших невозможность выполнения стороной обязательств по Договору. В
таких случаях Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. По неурегулированным Договором вопросам Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в
претензионном порядке. Срок для ответа не претензию составляет 10 (десять) дней. В случае неурегулирования спора в
претензионном порядке, он разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу cо дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами договорных
обязательств.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой
из Сторон.
11.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание (Приложение № 1),
- Спецификация (Приложение № 2),
- Локальный сметный расчет по монтажу «электронная очередь» Республика Башкортостан, г. Сибай, ул.
Горького, д.74 (Приложение № 3),
- Локальный сметный расчет по монтажу «электронная очередь» Республика Башкортостан, Дуванский
район, с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 3 (Приложение № 4).
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Республиканское государственное
автономное учреждение
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)
ИНН 0278182064. КПП 027401001
450057, г. Уфа, ул. Новомостовая, 8
Р/с 40601810400003000001
Министерства финансов
Республики Башкортостан
Л/с 31113230010, 30113230010
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
Директор
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Башкирский регистр социальных карт»
ИНН 0274124752
КПП 027401001
Р/счет 40702810200820002006
К/счет 30101810600000000770
БИК 048073770
Банк Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа г. Уфа
Юридический адрес: 450057 Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Новомостовая, 8
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.
Приложение №1 к Договору подряда №____________
на монтаж СЭО от 30.06.2014 г.
Техническое задание
Введение
Настоящий документ определяет требования РГАУ МФЦ к организации работ по монтажу системы электронная
очередь в помещениях РГАУ МФЦ.
Настоящие исходные данные предназначены для применения при разработке технических заданий на проектные
работы, проектировании, выполнении работ по оборудованию и приемке помещений.
1. Состав системы
Установка программно-аппаратного комплекса систем электронной очередью (далее - СЭО) в филиалы и отделения
РГАУ МФЦ.
2. Описание принципа работы СЭО
При входе в клиентский офис обслуживания установлен Киоск (терминал). Подойдя к Киоску (терминал) клиент
выбирает требуемую ему услугу, аппарат печатает талон, на котором значатся название очереди, номер клиента в
очереди и время выдачи талона. Получив из Киоска (терминал) талон с номером, клиент ожидает своей очереди.
В зоне ожидания находятся главные табло системы. Рабочие места операторов должны быть оснащены табло и
пультами вызова клиентов. Оператор, закончивший работу с очередным клиентом, нажимает кнопку "Следующий" на
виртуальном пульте вызова. Звучит звуковой вызов клиента – «Клиент номер …, пройдите к оператору …» или
«Абонент номер … пройдите в кабинет номер … к столу номер …», на главном табло и табло оператора (опционально)
высвечивается номер вызываемого клиента и номер окна оператора, куда клиент должен пройти.
Клиент, ожидающий своей очереди, подходит к окну, обозначенному на табло, и получает требуемую ему услугу.
СЭО так же позволяет вести прием абонентов, как по прямому обращению, так и по предварительной записи.
3. Функционал СЭО
Реализованный в СЭО функционал должен обеспечивать:
- постановку посетителя в очередь с помощью сенсорного терминала с соответствующей выдачей бумажного
талона, на котором указывается вся необходимая и определенная Заказчиком информация;
- возможность динамического изменения информации, содержащейся на выдаваемом посетителю талоне
средствами конфигуратора СЭО, без применения сторонних средств разработки;
- обеспечение произвольной глубины уровня вложенности меню терминала выдачи талонов с возможностью
размещения кнопки одной и той же услуги сразу в нескольких подменю;
- возможность разделения зоны обслуживания на отдельные сегменты, закрепление за указанными сегментами,
главных и персональных табло оповещения, пультов операторов, пультов оценки качества обслуживания;
- возможность постановки посетителя в очередь с последовательным выполнением нескольких операций
(посещением нескольких окон), с выдачей одного общего талона с одним номером на все операции
(мультиталон). При этом исключается возможность одновременного вызова посетителя на обслуживание по
разным операциям, указанным в мультиталоне;
- возможность записи посетителя в очередь на определенную дату и время через терминал выдачи талонов. При
этом СЭО отображает уровень загруженности операторов в течение дня по временным интервалам;
- возможность постановки посетителя в очередь через интерактивную форму на web-странице Заказчика в сети
Интернет;
- возможность установки ограничения количества выдаваемых талонов в целом и на одного клиента в частности
при регистрации через сеть Интернет;
- возможность установки ограничения на количество выдаваемых талонов при постановке в очередь через
терминал выдачи талонов;
- возможность обеспечения ввода посетителем идентифицирующей информации при регистрации как через сеть
Интернет, так и при использовании терминала выдачи талонов (пин-код, произвольные идентификаторы,
например - ФИО и др.);
- возможность динамического ограничения количества выдаваемых в течение дня талонов очереди на основании
статистических данных о работе операторов;
- возможность просмотра посетителем его истории постановки и продвижения в очереди через сеть Интернет;
- возможность встраивания web-страницы регистрации в сторонние web-сайты, в том числе порталы;
- возможность отображения рекламных и информационных графических и видеоизображений на сенсорных
терминалах выдачи талонов, главных и персональных табло операторов;
- возможность изменения дизайна, внешнего вида и графической информации на всех элементах системы,
взаимодействующих с клиентом: сенсорный терминал, web-страница, главное табло оповещения, персональное
табло оператора, пульт оценки качества обслуживания через встроенных конфигуратор системы;
- возможность звукового или голосового оповещения посетителей о вызове с идентификацией номера талона
вызываемого посетителя и окна, к которому ему следует подойти;
- визуальное отображение номера талона только что вызванного посетителя, а также истории номеров талонов
последних приглашенных клиентов на экране главного табло оповещения;
- возможность отображения на экране главного табло оповещения произвольной бегущей строки с текстовой и
графической информацией;
- возможность управления потоками очередей к операторам, выполняющим различные функции с помощью
настройки приоритетов операций;
-
-
-
-
возможность самостоятельного контроля операторами количества посетителей, стоящих в очереди на оказание
конкретной услуги;
возможность индикации программным пультом оператора (даже в случае, если приложение свернуто либо вне
зоны видимости на экране АРМ) о поступлении нового посетителя в очередь;
возможность возобновления в обслуживании талона посетителя, пропустившего свою очередь по
распоряжению администратора/оператора СЭО;
возможность оператору осуществлять повторные вызовы посетителей, откладывать обслуживание на
определенное время, отменять прием посетителя полностью;
возможность смены оператора обслуживания (перенаправления посетителя в другое окно) через интуитивно
понятный интерфейс, без набора дополнительных управляющих кодов и перевыпуска талона очереди;
возможность перенаправления оператором посетителя в личную "персональную очередь", в случаях, когда
необходимо обслужить отдельного клиента повторно позднее;
раздельное управление правами доступа к исполнению операций для операторов и рабочих мест операторов
(обеспечение возможности работы операторов, оказывающих различные услуги за одним автоматизированным
рабочим местом с изменением потоков очереди в зависимости от этого);
возможность сбора обратной связи о качестве обслуживания от посетителей с возможностью создания и
проведения произвольных опросов на аппаратных пультах оценки качества;
подробный учет данных обрабатываемых в СЭО с возможностью подсчета статистических показателей и
выдачи отчетов произвольной формы по произвольным наборам данных за произвольный интервал времени;
возможность представления отчетной информации, как в текстовом виде, так и в графическом;
возможность экспорта отчетов в следующих форматах: RTF, HTML, PDF и их автоматическая рассылка
средствами электронной почты;
возможность управления всеми вышеперечисленными функциями СЭО с единого рабочего места
администратора через интерфейс программного обеспечения "Конфигуратора СЭО" удаленно;
возможность поддержки любых программно-аппаратных средств отображения информации, способными
функционировать в соответствии с требованиями, указанными выше, без привязки к конкретному
производителю и поставщику;
возможность отображения произвольного контента в окне приложения терминала выдачи талонов с
возможностью возврата к его основным функциям при помощи манипуляций в общем меню;
возможность функционирования основных компонент СЭО (пульт оператора, приложение терминала,
приложение персонального табло, пульт оценки качества обслуживания, рабочее место администратора зала) в
виде web-приложений в окне браузера;
наличие быстрого поиска услуг в списке услуг приложения терминала выдачи талонов;
возможность при перенаправлении талона посетителя на обслуживание к другому оператору, постановки его не
в конец очереди, а с учетом времени получения талона, либо иного указанного вручную приоритета;
возможность автоматического восстановления соединения с сервером после обрыва связи;
возможность оценки качества обслуживания после приёма по номеру талона посетителя;
возможность запрета печати талонов до начала рабочего дня, после окончания рабочего дня, а также при
отсутствии всех обслуживающих очередь операторов;
возможность выбора категории посетителя перед печатью талона;
возможность ограничить список очередей, доступных для передачи талонов от каждого из операторов в
отдельности;
наличие функций разграничения доступности очередей для записи через интернет и с терминала печати
талонов;
наличие общего календаря рабочих дней, влияющего на все очереди в СЭО и отдельного календаря для каждой
очереди с большим приоритетом установленных значений;
возможность обеспечения беспроводной связи между аппаратными компонентами СЭО: терминалом выдачи
талонов, главным табло оповещения, персональными табло оповещения, пультами опроса качества
обслуживания.
4. Состав компонентов СЭО
Программно-аппаратный комплекс СЭО, поставляемый в клиентские офисы отделений РГАУ МФЦ, должен включать в
себя следующие компоненты:
№
Наименование
Характеристики
п/п
товара
Тип монитора - жидкокристаллический
Технология - активная матрица на тонкопленочных транзисторах
Диагональ монитора - не менее 19 дюймов
Разрешение экрана - не менее 1280х1024 точек
Сенсорный
Яркость экрана - не менее 300 Кд/кв.м.
терминал
Соотношение контрастности - не менее 10000:1
1
выбора услуг и Угол обзора по горизонтали - не менее 150 град.
выдачи талонов Угол обзора по вертикали - не менее 135 град.
Сенсорный экран - на основе технологии поверхностно-акустических волн
Тип сенсорного экрана - антивандальный
Толщина сенсорного экрана - не менее 6 мм
Пиковая мощность аудиосистемы - не менее 100 Вт
№
п/п
Наименование
товара
2
Главное табло
оповещения
3
Персональное
табло
оператора
Характеристики
Процессор
Количество ядер не менее 2;
Частота работы процессора не менее 1.6 ГГц;
Частота шины не менее 800 МГц
Объем оперативной памяти - не менее 1 Гб
Наличие считывателя для универсальных электронных карт (УЭК)
Способ печати термопринтера - с плавающей термоголовкой
Разрешающая способность термопринтера - не менее 8 точек/мм
Скорость печати - не менее 100 мм/сек
Ширина поддерживаемой бумаги - не менее 82,5 мм
Размер поддерживаемого рулона бумаги - не мене 180 мм
Встроенные наборы символов: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Встроенный резак для бумаги
Размер буфера данных - не менее 16 Кб
Тип монтажа - напольный, стационарный
Материал корпуса - сталь
Толщина стенок корпуса - не менее 2 мм
Электрооснащение - устройство защитного отключения, электронный старт-ключ
Температурный режим эксплуатации – в диапазоне не менее +5..+50 С° при относительной
влажности воздуха до 80%
Размеры терминала выбора услуг - не более 490х1390х420 мм
Вес - не более 45 кг
Предустановленная ОС не хуже Microsoft Windows 8 Professional
Тип телевизора - жидкокристаллический
Технология - активная матрица на тонкопленочных транзисторах
Тип подсветки - светодиодная
Диагональ телевизора - не менее 46 дюймов
Разрешение экрана - не менее 1920х1080 точек
Интерфейсы подключения - HDMI, USB, композитный
Выходная мощность звука - не менее 20 Вт
Потребляемая мощность - не более 100 Вт
Размеры телевизора - не более 1065x95х635 мм
Вес телевизора (без упаковки и без подставки) не более - 17 кг
Процессор
Количество ядер не менее 2;
Частота работы процессора не менее 1.4 ГГц;
Частота шины не менее 800 МГц
Тип поддерживаемой оперативной памяти - синхронная динамическая память с
произвольным доступом
Поколение поддерживаемой оперативной памяти - не ниже 3
Объем оперативной памяти - не менее 2 Гб
Объем накопителя на жестких магнитных дисках - не менее 320 Гб
Тип графического контроллера - встроенный
Поддерживаемые стандарты WiFi - 802.11b/g/n
Интерфейсы видеовыхода - HDMI, D-Sub
Установленная операционная система – должна синхронизироваться с системой
используемой заказчиком.
Главное табло оборудовано поворотно-наклонным креплением для монтажа на стену всех
своих составляющих.
Архитектура процессора - усовершенствованный процессор с сокращенным набором
команд
Частота процессора - не менее 1 ГГц
Тип процессора - система на кристалле
Видеоадаптер - встроенный в процессор
Встроенные видео-сопроцессоры - не менее 1 шт.
Криптографический сопроцессор с поддержкой алгоритмов шифрования - DES, 3DES, AES
и DVB-DS
Тип поддерживаемой оперативной памяти - синхронная динамическая память с
произвольным доступом
Поколение поддерживаемой оперативной памяти - не ниже 3
Используемые конвейеры - конвейер с внеочередным исполнением
Объем оперативной памяти - не менее 1024 Мб
Поддерживаемые стандарты WiFi - 802.11b/g/n
Технология встроенного аккумулятора - литий-полимерный
Энергоемкость встроенного аккумулятора - не менее 7000 мА/ч
Диагональ экрана - не менее 9,5 дюймов
Поддерживаемое разрешение - не менее 1024х768 точек
№
п/п
Наименование
товара
Характеристики
Размеры персонального табло оператора - не более 243х11х190 мм
Вес - не более 620 г.
Табло оператора обеспечивает возможность размещения информационной таблички со
статичным номером окна оператора, размером не менее 145х145 мм.
4
Беспроводной
маршрутизатор
Диапазон поддерживаемых частот 2192-2734 МГц
Поддерживаемая ширина канала связи - 5/10/20/40 МГц
Технология процессора - с сокращенным набором команд
Частота процессора - не менее 300 МГц
Оперативная память - не менее 32 Мб
Поддерживаемые стандарты WiFi - 802.11n
Скорость передачи данных - не менее 150 Мбит/сек
Тип антенн - встроенные, MIMO 1x1, не менее 1.5 дБ
Мощность излучения - не менее 17 дБм (50 мВт)
Поддерживаемые службы - NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client/server,
RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot.
Блок питания - поддержка инжектора PoE (PoweroverEthernetIEEE 802.3af)
Потребляемая мощность - не более 5 Вт
Вес - не более 300 г
5.Требования к документации.
5.1.По окончании работ Подрядчик предъявляет Заказчику согласованные отчетные материалы в соответствии с
перечнем:
5.1.1.Общие данные.
5.1.2.Ведомость ссылочных документов.
5.1.3.Ведомость чертежей рабочего комплекта.
5.1.4.Пояснительная записка, общие указания.
5.1.5.Структурная схема СКС с указанием установленных рабочих мест.
5.1.6.Планы расположения оборудования и трассы кабеля с указанием установленных рабочих мест.
5.1.7.План компоновки коммуникационного шкафа.
5.1.8.Протоколы тестирования кабелей СКС.
5.1.9.Спецификацию оборудования, изделий и материалов.
5.1.10.Исполнительная документация предоставляется в бумажном виде, в одном экземплярах и в электронном виде. В
электронном виде все чертежи предоставляются в формате Visio или AutoCAD. Общие данные, Ведомость ссылочных
документов, Ведомость чертежей рабочего комплекта, Пояснительная записка, общие указания, Кабельный журнал
предоставляются в формате MS Word/Excel.
Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии
проектирования и строительства, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего задания.
ЗАКАЗЧИК:
Директор
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.
Приложение №2 к Договору подряда №____________
на монтаж СЭО от 30.06.2014 г.
Спецификация
№
1
2
Место проведения работ
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, д. 74
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. И. Усова, д. 3
Итого:
Сумма (в т.ч. НДС), руб.
906 758,42р.
582 643,67р.
1 489 402,09р.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.