к конкурсной документации

1
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
(Подпись) В.А. Сотник
«13» марта 2015 г.
1.
Основные положения
1.1. Закрытое акционерное общество «Компания ТрансТелеКом» (далее –
Заказчик) проводит конкурс №7732/КПОЭ-ЗАО «КТТК»/2015/СД среди
организаций,
прошедших
предварительный
квалификационный
отбор
№ 6956/ПОЭ-ЗАО «КТТК»/2014-2016/М организаций, обладающих достаточной
квалификацией
для
выполнения
строительно-монтажных
работ
и
пусконаладочных работ для нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2014-2016
годах, на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по проекту «Модернизация цифровой системы передачи
на участке Корсаков – Южно-Сахалинск» (далее – работы) для нужд ЗАО
«Компания ТрансТелеКом» в 2015 году (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в автоматизированной системе «Электронная
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП).
1.3. Процедура вскрытия конкурсных заявок участников состоится
«30» марта 2015 г. в 11:00 часов московского времени.
Заявки участников могут быть вскрыты досрочно при наличии заявок всех
участников, которым направлена настоящая конкурсная документация, и
письменного согласия каждого из участников, представленного средствами
ЭТЗП.
1.4. Требования к работам приведены в техническом задании (пункт 11
настоящей конкурсной документации).
1.5. Организатором Конкурса является ОАО «РЖД» в лице Центра
организации закупочной деятельности - структурного подразделение
ОАО «РЖД» (далее – Организатор).
Представитель участвующий в организации и проведении конкурса –
Романова Наталья Игоревна, главный специалист отдела, телефон – 8(499)260-7566, адрес электронной почты – [email protected].
1.6. Участниками Конкурса являются претенденты, прошедшие
предварительный квалификационный отбор № 6956/ПОЭ-ЗАО «КТТК»/20142016/М организаций, обладающих достаточной квалификацией для выполнения
строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ для нужд ЗАО
«Компания ТрансТелеКом» в 2014-2016 годах, получившие настоящую
конкурсную документацию и зарегистрированные в ЭТЗП.
2
1.7. Конкурсная документация направляется претендентам, прошедшим
предварительный квалификационный отбор средствами ЭТЗП в личный кабинет
участника.
1.8. Участник Конкурса должен представить конкурсную заявку,
оформленную в соответствии с пунктом 9 настоящей конкурсной документации в
установленные в документации сроки.
1.9. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и
подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой
ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их
участием в настоящем Конкурсе.
1.10. Документы, поданные участниками в составе конкурсных заявок,
возврату не подлежат.
1.11. В случае если участник, получивший уведомление о проведении
конкурса, отозвал или не подал конкурсную заявку на участие в трех конкурсах,
он может быть исключен из списка организаций, прошедших предварительный
квалификационный отбор.
1.12. Конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения
конкурсных заявок без объяснения причин. Заказчик и Организатор не несут при
этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими
лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.13. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников.
Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения
договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
1.14. Для участия в конкурсе в электронной форме, проводимом на ЭТЗП,
претендент, признанный прошедшим предварительный квалификационный отбор
должен:
получить сертификаты электронной подписи для своих представителей;
зарегистрироваться на ЭТЗП.
Порядок и правила регистрации на ЭТЗП размещены на сайте
www.etzp.rzd.ru
Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и
пароль зарегистрированного лица, считаются произведенными от имени того
лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За
действия своего представителя и документы, подписанные его электронной
подписью, ответственность перед организатором несет лицо, зарегистрированное
на ЭТЗП.
Организатор/заказчик не несут ответственности перед владельцами
сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для
проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за
любые убытки, потери, иной ущерб, связанный с использованием сертификата,
независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и
совершения ими иных действий.
Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а
также время их совершения фиксируются автоматически.
3
2.
Разъяснения положений конкурсной документации
2.1. Для разъяснения положений конкурсной документации участники
обращаются с запросами в электронной форме. Запрос направляется
организатору через «личный кабинет участника электронных процедур» на сайте
www.etzp.rzd.ru (далее – личный кабинет).
2.2. Запрос на разъяснения должен быть направлен не позднее, чем за 3
рабочих дня до окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.3. Ответ размещается в течение 2 рабочих дней со дня его получения
средствами ЭТЗП и направляется в личный кабинет каждого участника.
Разъяснения размещаются без указания информации о лице, от которого
поступил запрос.
3.
Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
3.1. В любое время, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня
окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу участника,
направленному через его личный кабинет, могут быть внесены дополнения и
изменения в извещение о проведении Конкурса и в настоящую конкурсную
документацию.
3.2. Дополнения и изменения, внесенные в конкурсную документацию,
направляются всем участникам Конкурса средствами ЭТЗП в личный кабинет
участников.
3.3. Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по
уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в
конкурсную документацию, а также по уведомлению участников об итогах
Конкурса и не несут ответственности в случаях, когда участники не осведомлены
о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Конкурса при
условии их направления в личный кабинет участника средствами ЭТЗП.
4.
Конкурсная заявка
4.1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в
соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
4.2. Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку. В
случае, если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные
заявки такого участника отклоняются.
4.3. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
4.4. Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса,
ведется на русском языке.
4.5. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати)
календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
4.6. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации, с
учетом всех видов налогов, должна быть указана с учетом и без учета НДС и не
должна превышать начальную (максимальную) цену, размещаемого заказа с учетом
и без учета НДС, определенную в настоящей конкурсной документации.
4
4.7. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с пунктом 9
настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка, не соответствующая
требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
4.8. В случае если в составе заявки представлен документ, который не
поддается
прочтению
(ввиду,
например,
низкого
качества
копирования/сканирования участником, повреждения документа участником и
др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
4.9. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансовокоммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать
следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС,
округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество,
полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на
1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в
отношении претендента).
5.
Окончательный срок подачи конкурсных заявок
5.1. Конкурсная заявка должна быть подана в ЭТЗП из личного кабинета
участника электронных конкурсных процедур на сайте www.etzp.rzd.ru не
позднее 11:00 часов московского времени «30» марта 2015 г.
5.2. Конкурсная заявка должна быть подписана электронной подписью
участника.
5.3. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 5.1.
настоящей конкурсной документации, не принимаются.
5.4. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно,
дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок.
Соответствующие изменения доводятся до сведения участников в порядке,
предусмотренном пунктом 1.7. настоящей конкурсной документации. В этом
случае срок действия конкурсных заявок участников устанавливается в
соответствии с пунктом 4.5. настоящей конкурсной документации и не
сокращается.
5.5. Документы, указанные в пункте 9, по истечении срока, указанного в
пункте 5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются, то есть по
истечении срока подачи конкурсных заявок участники не имеют возможности
подать конкурсную заявку на ЭТЗП.
6.
Изменения конкурсных заявок и их отзыв
6.1. Участник вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до
истечения срока подачи конкурсных заявок.
6.2. Для внесения изменений необходимо следовать положениям
«Руководства пользователя», размещенного на сайте www.etzp.rzd.ru в разделе
«Нормативные документы».
6.3. Участник, в случае отзыва конкурсной заявки вправе подать заявку
для участия в том же Конкурсе до истечения срока подачи конкурсных заявок.
5
6.4. Предложения по изменению и отзыву конкурсных заявок после
окончания срока их подачи не принимаются.
7.
Недобросовестные действия участника
7.1. К недобросовестным действиям участника относятся действия,
которые выражаются в том, что участник прямо или косвенно предлагает, дает
либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему)
Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное
вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях
оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения,
применение какой-либо процедуры или совершение иного действия
Заказчиком/Организатором.
7.2. В случае установления недобросовестности действий участника,
такой участник может быть отстранен от участия в Конкурсе. Информация об
этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются
участнику.
8. Заключение договора
8.1. После утверждения результатов Конкурса конкурсной комиссией
уведомление об итогах Конкурса направляется средствами ЭТЗП в личный
кабинет участников.
8.2. Участник, выигравший Конкурс, должен подписать договор не
позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о
признании его победителем.
8.3. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена работ и т.п.) не
могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной
заявкой победителя Конкурса.
8.4. Срок выполнения обязательств по договору определяется на
основании требований настоящей Конкурсной документации и условий
финансово-коммерческого предложения.
8.5. Договор заключается в соответствии с законодательством
Российской Федерации на условиях, изложенных в проекте договора
(приложение № 3 к настоящей конкурсной документации), и условиями,
изложенными в конкурсной заявке победителя Конкурса. Стоимость договора
определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения
победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы
налогообложения.
8.6. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при
проведении настоящего Конкурса, не может быть передана третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по
итогам конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных
бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае
6
непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться
от заключения договора без каких-либо последствий.
8.8. Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями
настоящего Конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все
права на результаты работ переходят Заказчику.
9.
Порядок оформления конкурсных заявок
9.1. Конкурсная заявка оформляется и подается из «Личного кабинета
участника электронных процедур» на ЭТЗП.
9.2. Конкурсная заявка, подаваемая участником на ЭТЗП, состоит из
отсканированных документов в формате PDF1 (требуемое разрешение при
сканировании документов составляет 100-200 DPI2, допускается сканирование в
черно-белом режиме) и представляет собой файл – архив, следующего формата
«Наименование участника Конкурс №rar (или .zip)». Общий размер архива
конкурсной заявки не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается размещение
многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет
превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не больше 15. Вместо
набора символов «Наименование участника» необходимо указать наименование
участника, а вместо символа «№» номер конкурса.
9.3. Конкурсная заявка – комплект документов, необходимый для участия
в Конкурсе. Конкурсная заявка должна содержать:
а) заявку на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с
приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
б) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц,
имеющих право действовать от имени участника, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени участника, без доверенности;
доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право
принимать обязательства от имени участника, в случае отсутствия полномочий
по уставу.
в) финансово-коммерческое предложение, оформленное в соответствии с
приложением № 2 к настоящей конкурсной документации, которое в
соответствии с требованиями технического задания к настоящей конкурсной
документации должно содержать:
- стоимость работ. Стоимость необходимо приводить в рублях с учетом
стоимости необходимых для проведения работ материалов, изделий,
конструкций, затрат, связанных с их доставкой на объект, погрузочноразгрузочными работами, а также всех затрат, расходов, связанных с
выполнением работ, и всех видов налогов, включая и не включая НДС;
- срок выполнения работ;
- гарантийный срок на выполненные работы;
PDF – Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) – кроссплатформенный формат электронных
документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated
2
DPI – Dots per inch – количество точек на квадратный дюйм.
1
7
- условия и порядок оплаты.
г) сведения по прилагаемой форме приложения № 4 о привлекаемых
претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства в качестве
3-х лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется, если
претендент планирует привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства).
9.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все
условия, предусмотренные настоящей конкурсной документацией. Условия
должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и
сопоставлении заявок не допускались неоднозначные толкования условий
предложений. Все условия конкурсной заявки участника понимаются буквально,
в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет
имеют написанные прописью.
9.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансовокоммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать
следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС,
округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество товаров,
работ, услуг. Полученное значение округляется до двух знаков после запятой и
умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС,
применяемой в отношении претендента).
10. Рассмотрение заявок и определение победителя
10.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной
группой совместно с организатором по адресу: 123317, г. Москва, ул. Тестовская
д. 8, подъезд 3, каб. 1016 «02» апреля 2015 г.
10.2. Организатор рассматривает только те заявки участников, которые
подписаны электронной подписью и направлены ему в сроки, указанные в пункте
5.1. настоящей конкурсной документации.
10.3. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не
рассматриваются, если нарушены правила использования электронной цифровой
подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе,
если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется
с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи
сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического
лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа
подписи). Организатор вправе требовать подтверждения по полученным
электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной
цифровой подписи и правомерности ее использования.
10.4. Заявка участника может быть отклонена при наличии просроченной
задолженности перед ЗАО «Компания ТрансТелеКом» за последние три года,
предшествующие дате проведения конкурса, в случае невыполнения
обязательств перед ЗАО «Компания ТрансТелеКом», причинения вреда
имуществу ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в размере не менее 25 процентов
начальной
(максимальной)
цены
договора.
Наличие
просроченной
8
задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «Компания
ТрансТелеКом», причинение вреда имуществу ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим
факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда
имуществу ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
10.5. Участникам, государственным учреждениям, юридическим и
физическим лицам в любое время до подведения итогов конкурса может быть
направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для
подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии
с заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации.
При этом не допускается изменение заявок участников.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары,
работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не
соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка участника
может быть отклонена.
10.6. Информация относительно процесса изучения и сопоставления
конкурсных заявок, определения победителей Конкурса не подлежит
разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию
служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников.
10.7. Конкурсные заявки отклоняются, если они не соответствуют
требованиям, установленным в конкурсной документации, или если
предложенная в конкурсных заявках цена товаров, работ, услуг с учетом и без
учета НДС превышает начальную (максимальную) цену с учетом и без учета
НДС, указанную в конкурсной документации.
10.8. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением
сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная
словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или
неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются
суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом
применяемой претендентом системы налогообложения.
10.9. Подведение итогов конкурса проводится по адресу: 123317,
г. Москва, ул. Тестовская д. 8, подъезд 3, каб. 1016 «02» апреля 2015 г.
10.10. Победителем конкурса признается участник, подавший конкурсную
заявку, отвечающую требованиям, установленным в конкурсной документации и
предложивший наиболее низкую цену работ без учета НДС. При предложении
одинаковой цены работ несколькими участниками победителем конкурса
признается участник, конкурсная заявка которого поступила ранее других.
10.11.Конкурс признается несостоявшимся если:
на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки;
на участие в конкурсе подана только одна конкурсная заявка;
ни одна из представленных конкурсных заявок не соответствует
требованиям конкурсной документации;
только одна конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной
документации.
9
10.12. Конкурсная комиссия может принять решение об изменении объема
поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах не
более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.
11. Техническое задание
11.1. Предметом Конкурса является право на заключение договора на
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту
«Модернизация цифровой системы передачи на участке Корсаков – ЮжноСахалинск» для нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2015 году.
11.2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 585 952,20
(пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек, с
учетом стоимости необходимых для проведения работ материалов, изделий,
конструкций, затрат, связанных с их доставкой на объект, погрузочноразгрузочными работами, а также всех затрат, расходов, связанных с
выполнением работ, и всех видов налогов, без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 691 423,60 (шестьсот
девяносто одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 60 копеек, с учетом
стоимости необходимых для проведения работ материалов, изделий,
конструкций, затрат, связанных с их доставкой на объект, погрузочноразгрузочными работами, а также всех затрат, расходов, связанных с
выполнением работ, и всех видов налогов, с учетом НДС.
11.3. Место выполнения работ: Сахалинская область.
11.4. Срок выполнения работ: начало работ - с даты подписания договора,
окончание работ - не позднее 30 июня 2015 года.
11.5. Перечень работ и затрат:
№
п/п
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Количе
ство
шт.
2
Дом связи ст. Южно-Сахалинск
1
Установка плат
2
Электрическая проверка и регулировка плат
1 плата
2
3
Проверка коммутации на плате
1 плата
2
4
Тестирование оборудования оконечной станции
(одно оптическое направление, схема "1+0" или
"1+1", или "1:1"): STM-16
Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой
пакетами (Прокладка кабелей и патч-кордов по
кабельростам)
направление
1
100 м кабеля
0.6
разъем
4
5
6
Включение в аппаратуру разъемов штепсельных
10
№
Наименование работ и затрат
п/п
7 Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость
кабеля: 5х2 (Разделка и включение в
оборудование кабеля FTP 4х2)
Патч-корд LC/UPC-FC/UPC дл.20м
(315,598
272,66)+315,59
Кабель симметричный высокочастотный парной
скрутки, категории 5Е (5), с медными
однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм,
в полиэтиленовой изоляции, с общим экраном, в
9
оболочке из поливинилхлоридного пластиката
(ПЭ полиэтилена), марки КВПЭФ, с числом пар:
4х2х0,52 ПЭ (FTP4-Cat5е) (Кабель "витая пара"
экранированный 6 кат. FTP 4x2)
Единица
измерения
10 концов
кабеля
Количе
ство
0.2
шт.
2
1000 м
0.02
ПЗ-ЭЦ ст. Корсаков
10
Плата разного назначения с подготовкой места
установки (Установка подстатива)
шт.
1
11
Плата дополнительная, устанавливаемая
готовом месте стойки (Установка плат)
на
шт.
8
12
шт.
2
плата
1
плата
1
15
Плата дополнительная, устанавливаемая на
готовом месте стойки (Установка блока питания)
Платы разные (Электрическая проверка и
регулировка подстатива)
Проверка коммутации, сигнализации станций на
одной плате (подстатива)
Электрическая проверка и регулировка плат
1 плата
8
16
Проверка коммутации на плате
1 плата
8
17
100 м кабеля
1
18
Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой
пакетами (Прокладка мерных кабелей)
Включение в аппаратуру разъемов штепсельных
разъем
12
19
Электрическая проверка: мультиплексора
шт.
1
20
Программирование мультиплексора
1
21
Тестирование оборудования оконечной станции
(одно оптическое направление, схема "1+0" или
"1+1", или "1:1"): STM-16
1 сетевой
элемент
направление
13
14
1
11
№
Наименование работ и затрат
п/п
22 Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой
пакетами (Прокладка кабеля КПСВЭВнг 2х2 по
кабельростам)
23 Провод
по
установленным
стальным
конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16
(Прокладка проводов по стойкам)
24 Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой
пакетами
(Прокладка
кабеля
FTP
по
конструкциям стоек)
25 Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость
кабеля: 5х2 (Разделка и включение в
оборудование кабеля КПСВЭВнг 2х20,5)
26 Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость
кабеля: 5х2
(Разделка и включение в
оборудование кабеля FTP 4х2)
27 Выключатель одноклавишный неутопленного
типа при открытой проводке (Установка
автоматического выключателя)
Кабель
пожарной
сигнализации
с
однопроволочными
медными
жилами,
с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката, пониженной пожароопасности, с
28
низким дымовыделением, в общем экране из
алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВнг-LS,
с числом пар и номинальным сечением жилы,
мм2: 2х2х0,5
Кабель симметричный высокочастотный парной
скрутки, категории 5Е (5), с медными
однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм,
в полиэтиленовой изоляции, с общим экраном, в
29
оболочке из поливинилхлоридного пластиката
(ПЭ полиэтилена), марки КВПЭФ, с числом пар:
4х2х0,52 ПЭ (FTP4-Cat5е) (Кабель "витая пара"
экранированный 6 кат. FTP 4x2)
Провод
установочный
с
медной
30 многопроволочной жилой ПВ3 6 Ж-З ГОСТ
6323-79
Провод
установочный
с
медной
31 многопроволочной жилой ПВ3 2,5 син ГОСТ
6323-79
Единица
измерения
100 м кабеля
Количе
ство
0.15
100 м
0.12
100 м кабеля
0.1
10 концов
кабеля
0.2
10 концов
кабеля
0.4
100 шт.
0.02
1000 м
0.015
1000 м
0.01
1000 м
0.002
1000 м
0.005
12
№
п/п
Наименование работ и затрат
32
Провод
установочный
с
медной
многопроволочной жилой ПВ3 2,5 крсн ГОСТ
6323-79
33
Автоматический выключатель 10А S201С 10А
Единица
измерения
Количе
ство
1000 м
0.005
шт.
2
объект
1
Пуско-наладочные работы
34
Контрольные и приемо-сдаточные испытания
Работы, указанные в перечне, являются неделимыми.
11.6. Описание работ:
Электропитание оборудования OSN 1500В (потребляемая мощность 230вт)
предусматривается от существующего ЭПУ типа NTX-4051 по 2-х лучевой
схеме.
Защитное заземление оборудования используется от существующих шин
защитного заземления, установленных в технологических помещениях и
подключенных к существующим главным шинам защитного заземления.
Сопротивление контуров защитного заземления составляет менее 4 Ом.
Предусмотрена установка SDH мультиплексора OSN 1500В производства
Huawei, укомплектованного платами STM-16, E1 и FE. Клиентское оборудование
подключается по интерфейсу 1GE.
Для организации канала связи емкостью 100Мб/с (с GE интерфейсами)
уровня STM-16 в существующей системе передачи на участке Корсаков – ЮжноСахалинск проектом предусматривается установка платы STM-16 в
существующий мультиплексор OSN 3500 в Доме связи ст. Южно-Сахалинск.
SDH тракт уровня STM-16 организуется по 7, 8 волокнам существующего
16-ти волоконного оптического кабеля.
Управление оборудованием осуществляется по каналам DCC от
существующего ОSN 3500.
11.7. Требования к выполнению работ:
11.7.1. Работы должны выполняться в полном соответствии со
строительными нормами и правилами, инструкциями, проектно-сметной
документацией, утвержденными полномочными представителями Заказчика,
письменными указаниями Заказчика.
11.7.2. При выполнении работ победитель конкурса должен применять
качественные материалы, изделия и конструкции, и обеспечивать надлежащее
техническое исполнение.
11.7.3. Все поставляемые строительные материалы и комплектующие
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть
предоставлены по запросу Заказчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до
13
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и
комплектующих.
11.7.4. Победитель обязан выполнить работы собственными силами или с
предварительного письменного согласия Заказчика силами привлеченных
победителем субподрядных организаций.
11.7.5. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
11.7.6. Результаты работ должны отвечать требованиям законодательства
Российской Федерации, соответствующим государственным стандартам,
утвержденной заказчиком проектно-сметной документации, техническому
заданию, техническим регламентам, санитарным правилам и нормам, нормам
безопасности, и другим требованиям, обычно предъявляемым к данному виду
работ.
11.8. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 (двадцати
четырех) календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).
Победитель гарантирует достижение объектом указанных в проектносметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на
протяжении гарантийного срока и несет ответственность за любые отступления
от них.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты объекта,
препятствующие его нормальной эксплуатации, то победитель обязан их
устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок
в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
11.9. Освидетельствование
и
приемка
выполненных
работ
осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и
победителя. Результат освидетельствования оформляется:
 Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2;
 Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае если Заказчиком предоставляются оборудование и/или
материалы стороны также подписывают:
 Акт смонтированного оборудования с приложением акта по форме
ОС-15, завизированный представителем Заказчика;
 Акт
передачи
оборудования,
не
требующего
монтажа,
завизированный представителем Заказчика.
Работы по объекту считаются выполненными победителем конкурса и
принятыми Заказчиком с момента подписания акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и акта
завершения устранения (отсутствия) дефектов и недоделок, выявленных в ходе
приемочной комиссии.
11.10. Условия и порядок оплаты:
14
- 95% от общей стоимости работ оплачивается Заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) , предоставляемых в соответствии с договором.
- 5% от общей стоимости работ (окончательный расчет) оплачивается
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма
КС-14) и акта завершения устранения (отсутствия) дефектов и недоделок,
выявленных в ходе приемочной комиссии.
15
Приложение № 1
к конкурсной документации
На бланке организации
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ №____ среди организаций, прошедших предварительный
квалификационный отбор №___
В Конкурсную комиссию ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
Мы,
нижеподписавшиеся, ________________________________________________
___________________________________________________________________,
(полное, точное наименование участника)
Юридический адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью):____________________________________
Контактные телефоны, должности, Ф. И. О. лиц, уполномоченных для контактов
(полностью): ________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________
ОКПО ______________________________________
ОГРН _______________________________________
Является
ли
претендент
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства _______(указать да или нет)
Если
претендент
является
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства (в соответствии со ст.4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»):
Средняя численность работников за предшествующий календарный
год__________________________________________________
Выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год (без
НДС) _____________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
________________________________________________
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в уставном капитале _______________________
16
Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени
________________ (наименование участника), а также полностью изучив всю
документацию, представляем конкурсную заявку на участие в конкурсе
№ _____________________ среди организаций, прошедших предварительный
квалификационный отбор № 6956/ПОЭ-ЗАО «КТТК»/2014-2016/М организаций,
обладающих достаточной квалификацией для выполнения строительномонтажных работ и пусконаладочных работ для нужд ЗАО «Компания
ТрансТелеКом» в 2014-2016 годах, на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по проекту
«Модернизация цифровой системы передачи на участке Корсаков – ЮжноСахалинск» для нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2015 году (далее –
Конкурс).
В случае признания ________ (наименование участника) победителем мы
обязуемся:
1) подписать договор с Заказчиком на выполнение работ по предмету
Конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и на
условиях настоящей конкурсной заявки в срок, определенный в конкурсной
документации;
2) до заключения договора представить сведения о своих владельцах,
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.
____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении
указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения
договора;
3) выполнить работы на условиях заключенного по итогам Конкурса
договора;
4) придерживаться положений настоящей конкурсной заявки не менее 120
(ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия
заявок. Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть
принята в любое время до истечения указанного периода.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим
предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с
целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной
заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным
органами и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится
ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию,
необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей
заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника)
ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений
не имеет.
17
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую
заявку, согласно(ен) с тем, что:
 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,
представленных ______________ (наименование участника), а также иных
сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________
(наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет
лежать на __________________ (наименование участника);
 конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать
конкурные заявки, не надлежащим образом оформленные и не соответствующие
требованиям конкурсной документации;
 Конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения
заявок без объяснения причин.
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и
предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются
полными, точными и верными во всех деталях.
В случае, если наши предложения не будут признаны лучшими, мы
согласны сохранить свои предложения по заключению договора до заключения
договора между Победителем Конкурса и Заказчиком.
Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение работ по
предмету Конкурса настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе
будут считаться как имеющие силу договора между нами.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Имеющий полномочия подписать конкурсную заявку участника от
имени______________________________________________________________
(указать полное наименование участника)
«___» ____________ 201_г.
_______________________________________
(Должность, подпись, Ф.И.О., печать)
18
Приложение № 2
к конкурсной документации
Финансово-коммерческое предложение
«____» ___________ 20__ г.
Конкурс №______
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование участника)
Предмет договора
Стоимость работ
без учета НДС,
руб.
Стоимость работ
с учетом НДС,
руб. *
Выполнение строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по проекту
«Модернизация цифровой системы
передачи на участке Корсаков –
Южно-Сахалинск»
для
нужд
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в
2015 году
* столбец не заполняется участниками, не являющимся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость
Полная и окончательная стоимость работ, выполняемых в соответствии с
настоящим финансово-коммерческим предложением с учетом стоимости
необходимых для проведения работ материалов, изделий, конструкций, затрат,
связанных с их доставкой на объект, погрузочно-разгрузочными работами, а
также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, и всех видов
налогов составляет: _________ (___________________________) рублей
__копеек, без учета НДС.
Полная и окончательная стоимость работ, выполняемых в соответствии с
настоящим финансово-коммерческим предложением с учетом стоимости
необходимых для проведения работ материалов, изделий, конструкций, затрат,
связанных с их доставкой на объект, погрузочно-разгрузочными работами, а
также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, и всех видов
налогов составляет: _________ (___________________________) рублей
__копеек, с учетом НДС.
Срок выполнения работ: начало работ - с даты подписания договора,
окончание работ – «__» __________ 2015 года (указать срок, но не позднее 30
июня 2015года).
19
Гарантийный срок на выполненные работы – ___ (____________)
календарных месяцев (указать срок, но не менее 24 (двадцати четырех)
календарных месяцев) с момента подписания Сторонами Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).
Условия и порядок оплаты:
- 95% от общей стоимости работ оплачивается в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3), предоставляемых в соответствии с договором.
- 5% от общей стоимости работ (окончательный расчет) оплачивается в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и
акта завершения устранения (отсутствия) дефектов и недоделок, выявленных в
ходе Приемочной комиссии.
Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения
составляет ________ (_____________) календарных дней (указать срок, но не
менее 120 календарных дней) с даты, установленной как день вскрытия заявок
конкурса №________.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
финансово-коммерческого предложения:
1) приложение № 1 – Расчет стоимости работ на ___ листах;
2) приложение № 2 – Календарный план выполнения работ на ___ листах.
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение
претендента от имени __________________________________________________
(указать полное наименование претендента)
___________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О, печать)
Приложение № 1
к финансово-коммерческому предложению
Расчет стоимости работ
по проекту: ____________________________
Конкурс № ___________
Общая стоимость работ и затрат по объекту, (руб.)
№№
п/п
Наименование работ и затрат
1
1
2
2
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость за единицу в
текущих ценах, руб.
Общая стоимость в
текущих ценах, руб.
3
4
5
6
Всего стоимость работ и затрат без НДС:
НДС-18%:
ВСЕГО стоимость работ и затрат с НДС:
Печать
«____» _____________ 201_г.
(должность, подпись, ФИО)
21
Приложение № 2
к финансово-коммерческому предложению
Календарный план выполнения работ
по проекту ____________________________________________________________
Конкурс №________________
1
2
3
4
5
6
ИТОГО:
Печать
(должность, подпись, ФИО)
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
Наименование работ
февраль
№ п/п
январь
Сроки выполнения работ в 2015 году (тыс. руб.)
Приложение № 3
к конкурсной документации
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Москва
«___» _______ 2015г.
Закрытое акционерное общество «Компания ТрансТелеКом», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании
________________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить строительномонтажные и пусконаладочные работы (далее - Работы) по проекту: «Модернизация цифровой
системы передачи на участке Корсаков – Южно-Сахалинск» для нужд ЗАО «Компания
ТрансТелеКом»
в
2015
году»,
расположенному
по
адресу
___________________________________ (далее – Объект), в соответствии с условиями
настоящего Договора и проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.
1.2. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик приобретает материалы,
стоимость которых включена в общую стоимость Работ (п.4.1 Договора).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
2.1. Обеспечить допуск работников Подрядчика в течение всего периода выполнения
Работ к месту их проведения.
2.2. До начала выполнения Работ предоставить Подрядчику проектно-сметную
документацию, утвержденную Заказчиком.
2.3. При необходимости предоставить для выполнения работ оборудование и/или
материалы в соответствии с проектно-сметной документацией, на основании Перечня
оборудования (материалов), предоставляемого Заказчиком (форма Перечня приведена в
Приложении № 4 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего
Договора.
2.4. Произвести приемку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии со
статьей 8 настоящего Договора.
2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством Работы в
соответствии со статьей 4 настоящего Договора.
2.6. Осуществлять технический надзор за производством Работ.
2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
3.1. Выполнить Работы в установленные Договором сроки и в полном объеме в
соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, требованиями
ГОСТ, СНиП, нормативных документов ОАО «РЖД», письменными указаниями Заказчика.
3.2. Иметь необходимые свидетельства о допуске к видам Работ, предусмотренным
настоящим Договором, выданные Саморегулируемой организацией (СРО).
23
3.3. Соблюдать на месте выполнения Работ необходимые меры по технике
безопасности и меры по пожарной безопасности.
3.4. В течение всего срока выполнения Работ обеспечить уборку строительной
площадки.
3.5. Осуществить поставку всех необходимых для выполнения Работ материалов в
строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Поставка материалов осуществляется
Подрядчиком в соответствии со сроками выполнения Работ по настоящему Договору.
3.6. Допускать на объект представителей технадзора Заказчика и предоставлять ему
необходимую документацию для проведения технадзора.
3.7. При проведении работ на действующей сети связи Заказчика без перерыва связи,
письменно уведомить об этом Заказчика за 8 (восемь) рабочих дней до начала работ с
приложением методики проведения Работ, согласованной с представителем технадзора
Заказчика.
3.8. При проведении работ на действующей сети связи Заказчика с перерывом связи,
письменно уведомить об этом Заказчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала работ с
приложением методики проведения работ, согласованной с представителем технадзора
Заказчика, с указанием длительности и времени перерыва связи.
3.9. Немедленно извещать Заказчика в случае аварий, каких-либо нарушений или
несчастных случаев, произошедших на территории строительной площадки в течение срока
выполнения Работ. В случае аварий, нарушений или несчастных случаев, произошедших на
строительной площадке по вине Подрядчика или привлекаемых им субподрядных
организаций, Подрядчик обязан принять исчерпывающие меры по устранению их последствий
за свой счет.
3.10. Подрядчик не вправе выполнять объем Работ, превышающий проектный и не
согласованный Заказчиком. Выполнение Подрядчиком такого объема лишает его права
требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ и возмещения убытков.
3.11. Подрядчик не вправе каким-либо образом отчуждать или передавать строящийся
или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его
строительство или отдельную часть проектной документации никакой третьей стороне.
3.12. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность действующих инженерных
коммуникаций, находящихся на территории строительной площадки.
3.13. Вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,
временные сооружения, другое имущество и строительный мусор в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты завершения Работ по Договору или досрочного расторжения Договора.
3.14. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить
информационную справку, содержащую сведения о владельцах Подрядчика, включая
конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Форма
информационной справки приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору. В случае не
предоставления Подрядчиком вышеуказанных сведений и документов, Заказчик вправе
отказаться от заключения Договора.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе
владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах
Подрядчика, в срок не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений по
форме Приложения № 3 к настоящему Договору. В случае невыполнения Подрядчиком
вышеуказанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
Подрядчик дает согласие на направление предоставленной в рамках настоящего пункта
информации и подтверждающих документов в ОАО «РЖД» и федеральные органы
исполнительной власти.
Подрядчик гарантирует, что предпринял все необходимые действия для обеспечения
соблюдения прав лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Заказчику по
24
настоящему Договору (в том числе: уведомил указанных лиц об обработке их персональных
данных, о целях и основаниях обработки данных, о предполагаемых пользователях данных) и
получил их согласие на такую обработку, а также предоставил указанным лицам информацию
о Заказчике как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.
Подрядчик обязан получить у субъектов персональных данных, информация о которых
передается Заказчику, согласия на передачу информации Заказчику, в ОАО «РЖД» и
федеральные органы исполнительной власти.
3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Общая стоимость Работ по Договору согласно Ведомости договорной цены
(Приложение № 1 к Договору) с учетом стоимости необходимых для проведения работ
материалов, изделий, конструкций, затрат, связанных с их доставкой на Объект, погрузочноразгрузочными работами, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением Работ и
всех видов налогов составляет ________________(______________________) рублей _____
копеек (информация об НДС заполняется в случае, если победитель конкурса признается
плательщиком НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Цена Договора является твёрдой и неизменной на весь период действия Договора, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик производит оплату Работ по Договору на основании счетов
Подрядчика в следующем порядке:
4.2.1
95% от общей стоимости Работ по Договору, что составляет сумму в размере
______________________(____________________) рублей ___ копеек, (информация об НДС
заполняется в случае, если победитель конкурса признается плательщиком НДС в
соответствии с законодательством Российской Федерации), оплачивается в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
предоставляемых в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.
4.2.2
5% от общей стоимости Работ по Договору (окончательный расчет), что
составляет сумму в размере ______________________(____________________) рублей ___
копеек (информация об НДС заполняется в случае, если победитель конкурса признается
плательщиком НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации),
оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и Акта
завершения устранения (отсутствия) дефектов и недоделок, выявленных в ходе Приемочной
комиссии.
4.3. В случае изменений объемов Работ или возникновения дополнительных затрат,
влекущих увеличение или уменьшение общей стоимости Работ по Договору, Стороны
корректируют стоимость и сроки выполнения Работ путем оформления Дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4.5. Первичные документы и счета-фактуры должны быть предоставлены
Подрядчиком непосредственно после окончания выполнения Работ, но не позднее 5 (пятого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Работы были выполнены.
5.1.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения Работ – с даты подписания настоящего Договора.
25
5.2. Срок окончания выполнения Работ - «___» ______201_ г. (указывается срок по
итогам проведения конкурса)
5.3. Промежуточные сроки выполнения Работ по Договору указываются в
Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).
5.4. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору допускается только с
письменного согласия Заказчика.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБОРУДОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛОВ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы необходимыми
материалами в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
6.2. Оборудование и/или материалы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с
п. 2.3. Договора, передается Подрядчику в соответствии со сроками выполнения Работ по
данному Договору (Приложение № 2 к Договору).
6.3. Оборудование и/или материалы, предоставляемые в соответствии с условиями
настоящего Договора Заказчиком, принимается Подрядчиком на складе Заказчика, по адресу,
реквизиты которого Заказчик сообщает Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после подписания
настоящего Договора. Передача предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ
оборудования (материалов) оформляется накладной по форме № М-15 и Актом передачи
оборудования в монтаж (при необходимости), при этом риск случайной гибели, утраты и/или
повреждения оборудования (материалов) переходит от Заказчика к Подрядчику в момент
подписания Подрядчиком накладной по форме № М-15. При получении оборудования
(материалов) Подрядчик обязан обеспечить наличие доверенности у лица ответственного за их
получение, разгрузку и сохранность. Доставка оборудования (материалов), предоставляемых
Заказчиком до места проведения работ осуществляется силами и за счет Подрядчика.
6.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от
Заказчика накладной по форме № М-15 и Акта приемки-передачи оборудования в монтаж
(при наличии) подписать данные документы со своей стороны либо направить Заказчику
мотивированный отказ от подписания накладной и Акта. В случае если при приемке
оборудования и/или материалов были выявлены недостатки, Стороны подписывают Акт с
указанием недостатков и сроков их устранения.
Неработоспособность оборудования, выявленная в ходе выполнения Работ, отражается
Актом по форме ОС-16.
6.5. По требованию Заказчика Подрядчик обязан производить сверку остатков
оборудования и/или материалов, переданных Заказчиком и использованных Подрядчиком
согласно Актам сверки, предоставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения такого Акта.
6.6. Все используемые для выполнения Работ оборудование и материалы должны
удовлетворять требованиям рабочих чертежей, СНиП, ВСН, ГОСТ, иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии
этих документов должны быть предоставлены по требованию другой Стороне не позднее 10
(десяти) календарных дней до начала выполнения Работ с использованием этого оборудования
и материалов.
6.7. Если Подрядчик при выполнении Работ использует материалы, качество
которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или
соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
замены данных материалов без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
6.8. Работы, признанные Заказчиком, выполненными неудовлетворительно или с
использованием недоброкачественного оборудования или материалов, Подрядчик обязан
исправить в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения понесенных при
этом убытков Подрядчика.
26
6.9. Подрядчик обязуется обеспечить приемку и складирование прибывающего на
Объект оборудования и материалов, в том числе оборудования и материалов,
предоставляемых Заказчиком.
6.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для
выполнения Работ оборудования и материалов до момента приемки Заказчиком готового
Объекта.
6.11. Подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от
разборки конструкций и оборудования, только при получении специального разрешения от
Заказчика.
6.12. Подрядчик не вправе использовать оборудование и материалы, предоставляемые
Сторонами по настоящему Договору, на иные, не относящиеся к Договору цели.
7. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами или с
предварительного письменного согласия Заказчика силами привлеченных Подрядчиком
субподрядных организаций.
7.2. При привлечении субподрядных организаций для выполнения Работ по
настоящему Договору Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменное уведомление со
списком привлекаемых субподрядных организаций и с приложением заверенных надлежащим
образом копий свидетельств о допуске к соответствующему виду работ (СРО), по каждой
привлекаемой
субподрядной
организации.
Субподрядные
организации
должны
соответствовать требованиям законодательства РФ и Заказчика. Заказчик вправе запросить у
Подрядчика любые сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядных
организаций требованиям законодательства РФ и Заказчика.
7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми
Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
7.4. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного
доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный
предписанием Заказчика срок устранить замечания.
7.6. Если Подрядчик в указанных Заказчиком срок не устранит некачественно
выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за
соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ или отказаться от
исполнения настоящего Договора в соответствии с Законодательством РФ. Все расходы,
связанные с устранением недостатков Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
7.7. При необходимости приемки скрытых Работ Подрядчик обязан известить
Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче.
Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и подписания Сторонами актов освидетельствования этих работ. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был
информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой
счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик
составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика
производится за его счет.
7.8. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению,
необходимы, при этом Заказчик дает письменное распоряжение на изменение объемов Работ,
если характер этих Работ не выходит за пределы компетенции Подрядчика.
27
7.8.1. Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее
выполненных Работ, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение
Заказчику.
7.8.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ по
настоящему Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания
Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
7.9. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить Работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
оборудования;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения Работ;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты
Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.10. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал
производства работ.
7.11. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями
Подрядчика, то он фиксирует замечания в Журнале производства работ.
7.12. Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры к
устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в Журнале производства работ.
7.13. В случае приостановления Работ или досрочного расторжения Договора по
инициативе одной из Сторон, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
приостановления Работ/расторжения Договора составить двухсторонний Акт о выполнении
части работ и фактических затрат, которые подлежат оплате Заказчиком в порядке,
предусмотренном пунктом 10.5 настоящего Договора.
8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ
8.1. Освидетельствование и приемка выполненных Работ по Договору
осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.
Результат освидетельствования оформляется:

Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2;

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае если Заказчиком предоставляются оборудование и/или материалы Стороны
также подписывают:

Акт смонтированного оборудования с приложением Акта по форме ОС-15,
завизированный представителем Заказчика;

Акт передачи оборудования, не требующего монтажа, завизированный
представителем Заказчика.
Указанные документы передаются на подпись Заказчику не позднее 5 (пяти)
календарных дней до окончания промежуточного срока выполнения работ, но не позднее 25
числа отчетного месяца.
Перечень документов, приведенных в настоящем пункте, может быть дополнен и/или
изменен по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Актов, указанных
в пункте 8.1 Договора, рассматривает и направляет Подрядчику подписанные Акты или
мотивированный отказ от приемки Работ по Договору с перечнем замечаний.
8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов, Сторонами
составляется Акт с перечнем недоделок и сроками их устранения. Все выявленные замечания
устраняются силами Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. После устранения
недостатков Подрядчик повторно предъявляет Заказчику выполненные Работы по Договору в
порядке, предусмотренном пунктом 8.1 Договора.
28
8.4. При готовности к сдаче завершенного строительством Объекта Подрядчик
обязан направить Заказчику письменное уведомление, установленной формы о готовности к
проведению Приемочной комиссии.
8.5. Вместе с уведомлением о завершении строительства Подрядчик передает
Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительно-техническую документацию в
3-х экземплярах и в электронном виде на диске CD согласно перечню и по формам,
согласованным с Заказчиком, с обязательной подписью всех форм технадзором Заказчика.
8.6. При получении замечаний по полноте, качеству и составу исполнительнотехнической документации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет все
замечания и представляет исправленную исполнительно-техническую документацию
Заказчику.
8.7. Заказчик организует работу приемочной комиссии на объекте в течение 10
(десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности
Объекта к сдаче. Приемка завершенного строительством Объекта Приемочной комиссией
оформляется Сторонами Актом о приемке завершенного строительством объекта приемочной
комиссией (форма КС-14).
8.8. По результатам работы Приемочной комиссии Заказчик совместно с Подрядчиком
составляют план мероприятий по устранению недоделок и дефектов с указанием срока их
устранения. Все выявленные замечания устраняются силами Подрядчика в указанные в плане
сроки.
8.9. После выполнения плана мероприятий по устранению недоделок и дефектов в
указанные сроки Стороны подписывают Акт завершения устранения (отсутствия) дефектов и
недоделок, выявленных в ходе Приемочной комиссии, за подписью Заказчика, Подрядчика и
технадзора Заказчика. Работы по настоящему Договору считаются выполненными
Подрядчиком с момента подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта
приемочной комиссией (форма КС-14) и Акт завершения устранения (отсутствия) дефектов и
недоделок, выявленных в ходе Приемочной комиссии.
8.10. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик принимает и
оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Договора.
9. ГАРАНТИИ
9.1 Подрядчик дает гарантию на выполненные Работы ________ (____________)
календарных месяцев (указывается срок по итогам проведения конкурса) с момента
подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (форма № КС-14) и за свой счет обязан устранить обнаруженные недостатки и
дефекты, выявленные во время гарантийного срока.
9.2 Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной
документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного
срока и несет ответственность за любые отступления от них.
9.3 Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты Объекта,
препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного
уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения
дефектов.
9.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний Акт, имеющий законную силу.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29
10.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем
Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим Законодательством РФ.
10.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без
возмещения Подрядчику убытков в следующих случаях:

задержки Подрядчиком начала Работ по Договору более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ, влекущих
увеличение срока окончания выполнения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку Работ более чем на 30
(тридцать) календарных дней;

выявления Работ, выполненных с отступлением от проектно-сметной
документации, без согласования таких отступлений с представителем Заказчика;

приостановления Работ по Договору на срок более 3 (трех) календарных
месяцев;

аннулирования у Подрядчика свидетельства о допуске к соответствующему виду
работ (СРО), необходимого для выполнения Работ по настоящему Договору, а также издание
или аннулирование других актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ, являющихся
предметом настоящего Договора;

объявления Подрядчика банкротом в установленном законодательством
порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения
внешнего управления.
10.3 Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
направляет письменное уведомление другой Стороне за 14 (четырнадцать) рабочих дней до
даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.
10.5 При досрочном расторжении настоящего Договора Подрядчик передает
Заказчику фактически выполненные Работы по Акту о выполнении части работ и фактических
затрат. Данные работы подлежат оплате Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания Сторонами Акта на основании счета Подрядчика.
10.6 При расторжении Договора Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2 При нарушении срока выполнения Работ по Договору Подрядчик выплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ
по Договору за каждый календарных день просрочки.
11.3 В случае повреждения или утраты оборудования и/или материалов, переданных
Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику их
стоимость в следующем размере:
30

в случае повреждения оборудования – стоимость ремонтных работ и расходов
Заказчика по их доставке в ремонт и обратно;

в случае утраты оборудования и/или материалов – стоимость оборудования
и/или материалов, по которым Заказчиком они приобретались, взамен утраченных, а также
расходы Заказчика по их доставке на Объект.
11.4 Подрядчик несет ответственность в случае повреждения по вине Подрядчика
действующих инженерных коммуникаций, находящихся на территории строительной
площадки в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление
поврежденных инженерных коммуникаций.
11.5 За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего
Подрядчику имущества, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3000,00 (три
тысячи) рублей за каждый календарный день просрочки.
11.6 В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.2 Договора,
Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
от фактически неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10
% (Десяти процентов) от просроченной суммы.
11.7 Применение штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны,
чьи права нарушены. Неустойка подлежит уплате только в случае выставления письменного
требования об этом. При этом датой признания расхода (дохода) Стороны в виде неустойки к
настоящему Договору считается дата фактической уплаты (получения) денежных средств в
виде неустойки. В случае неуплаты неустойки в добровольном порядке, она считается
непризнанной, а разногласия и/или спорные вопросы рассматриваются в порядке,
установленном настоящим Договором.
Все платежи, вытекающие из статьи 11 «Ответственность Сторон» настоящего
Договора, производятся виновной Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения письменного требования и счета на оплату штрафных санкций от другой Стороны.
11.8 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после подписания Договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть
подтверждены документом, выданным соответствующим компетентным государственным
органом или организацией. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по
причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. В
случае своевременного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия
указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий. В случае
если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60
(шестидесяти) календарных дней, Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, (уведомив об этом письменно), или согласовать альтернативные способы
дальнейшего исполнения своих обязательств по данному Договору.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
12.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются
нормы законодательства Российской Федерации.
12.3 В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается вся информация,
связанная с настоящим Договором. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту
конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках выполнения настоящего
Договора от несанкционированного использования, распространения и публикации в течение
срока действия Договора и 5 (пяти) лет после его прекращения. Каждая из Сторон вправе
передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам только с
31
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
12.4 Любое уведомление по настоящему Договору должно составляться в
письменной форме и направляться по адресу другой Стороны заказной почтой либо
курьерской службой. Датой получения уведомления считается соответственно дата почтового
уведомления о вручении либо дата доставки, указанная в документе курьерской службы. Для
оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, копия уведомления
одновременно направляется по факсу или по электронной почте другой Стороны, указанным
в статье 14 настоящего Договора.
12.5 Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях почтового адреса,
номеров телефонов, факсов, e-mail, платёжных реквизитов в письменной форме в течение 3
(трех) дней с даты вступления изменений в силу. При отсутствии таких сообщений
письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются
по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат
по этому адресу более не находится.
12.6 Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.
12.7 Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним,
решаются путем переговоров. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней. В
случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то все споры и
разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
12.8 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.9 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.10 Ни одна из Сторон не вправе переуступать полностью или частично свои права и
обязанности по Договору третьим лицам без получения письменного согласия другой
Стороны.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
 Приложение №1 «Ведомость договорной цены»;
 Приложение № 2 «Календарный план»;
 Приложение № 3 «Форма. Информационная справка, содержащая сведения о
владельцах Подрядчика»;
 Приложение № 4 «Форма. Перечень оборудования (материалов), предоставляемого
Заказчиком».
Название организации
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Телефоны
Факс
E-mail
ОГРН
ИНН
ОКВЭД
ОКПО
Наименование банка
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: ЗАО «Компания
Подрядчик: _____
ТрансТелеКом
32
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Код КПП
ЗАКАЗЧИК:
______________________
ПОДРЯДЧИК:
______________________
_________________ ФИО
М.П.
______________ ФИО
М.П.
(наименование должности)
(наименование должности)
33
Приложение № 1
к Договору подряда № ____ от «___» __________ 201_г.
Ведомость договорной цены
выполнения Работ по проекту:
«Модернизация цифровой системы передачи на участке Корсаков – Южно-Сахалинск» для
нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2015 году»
N п.п.
Номер локальной сметы
1
2
3
Итого по проекту:
НДС 18%:
Всего с НДС:
Наименование работ и затрат
Стоимость в
базовых ценах,
руб.
Всего в
текущих ценах,
руб.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ЗАКАЗЧИК:
______________________
ПОДРЯДЧИК:
______________________
_________________ ФИО
М.П.
______________ ФИО
М.П.
(наименование должности)
(наименование должности)
34
Приложение № 2
к Договору подряда № ____ от «___» _________ 201__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения Работ по проекту:
«Модернизация цифровой системы передачи на участке Корсаков – Южно-Сахалинск» для
нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2015 году»
№ п/п
Наименование Работ
Сроки выполнения Работ
Начало
Окончание
1
…
ЗАКАЗЧИК:
______________________
ПОДРЯДЧИК:
______________________
_________________ ФИО
______________ ФИО
М.П.
(наименование должности)
М.П.
(наименование должности)
35
Приложение № 3
к Договору подряда № ______ от «___» ___________ 201__г.
ФОРМА
Информационная справка, содержащая сведения о владельцах Подрядчика
(Наименование общества, предоставляющего информацию)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том
числе конечных)
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/
п
1
ИН
Н
ОГР
Н
Наименован
ие
организации
2
3
4
Код
ОКВ
ЭД
Фамилия,
Имя,
Отчество
Руководите
ля
5
6
Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
руководител
я
7
Генеральный директор _______________
«_____»______________201__г.
Форму Информационной справки утверждаем:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
______________________
______________________
_________________ ФИО
М.П.
8
ИНН
ОГР
Н
Наимен
ование/
ФИО
9
10
11
____________________
(подпись)
(Наименование организации)
(наименование должности)
№
п/п
(наименование должности)
______________ ФИО
М.П.
Адрес
регистра
ции
Серия и
номер
документа,
удостоверя
ющего
личность
(для
физическо
го лица)
12
13
Руководитель
/
участник/акц
ионер/бенефи
циар
Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
14
15
____________
(ФИО)
36
Приложение № 4
к Договору подряда № ______ от «___» ___________ 201__г.
ФОРМА
Перечень оборудования (материалов), предоставляемого
Заказчиком
№№
Наименование
п/п
1
2
Тип, марка
Ед.
Кол-во
примечание
3
изм.
4
5
6
ЗАКАЗЧИК:
______________________
ПОДРЯДЧИК:
________________________
_________________ ФИО
_________________ ФИО
М.П.
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ЗАКАЗЧИК:
______________________
(наименование должности)
ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
______________ ФИО
М.П.
М.П.
37
Приложение № 4
к конкурсной документации
Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства (субъектах МСП), привлекаемых претендентами в
качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору
Наимено
вание
претенд
ента/
лица,
выступа
ющего
на
стороне
претенд
ента
Наимено
вание
привлек
аемого в
качестве
третьего
лица
субъекта
МСП/И
НН
Адрес,
телефон,
факс,
адрес
электронн
ой почты
субъекта
МСП,
ФИО
контактно
го лица
Предмет
договор
а
заключа
емого
претенд
ентом с
субъект
ом МСП
Сумма
договора,
заключаем
ого
претендент
ом с
субъектом
МСП в
рублях с
учетом и
без учета
НДС
Средняя
численно
сть
работник
ов
субъекта
МСП за
предшест
вующий
календарн
ый год
Уполномоченное лицо: ФИО, должность подпись М.П.
Выручка от
реализации
товаров или
балансовая
стоимость
активов
субъекта МСП
(остаточная
стоимость
основных
средств и
нематериальных
активов) за
предшествующи
й календарный
год (без НДС)
Суммарная доля участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
иностранных
юридических лиц,
общественных и
религиозных организаций
(объединений),
благотворительных и
иных фондов в уставном
(складочном) капитале
(паевом фонде) субъекта
МСП
Суммарная доля участия,
принадлежащая одному или
нескольким юридическим
лицам, не являющимся
субъектами малого и
среднего
предпринимательства в
уставном капитале субъекта
МСП