ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЦВЕТОВ

Проект договора № _____
на выполнение подрядных работ
г. Сыктывкар
___ _____ 2014 года
ОАО «Сыктывкарский водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Бойчук С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице____, действующего на основании ____, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. В соответствии с заданием Заказчика, утвержденной им проектно-сметной документацией и
условиями настоящего Договора, в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим
законодательством РФ, Подрядчик выполняет работы: «модернизация КНС-1 «Кировская» по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 3 .Система вентиляции (монтаж оборудования,
пусконаладка)».
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, согласованные Сторонами в настоящем
Договоре, из материалов Заказчика (за исключением расходных материалов) собственными силами
и средствами, а также силами, привлеченных субподрядных организаций. При привлечении
субподрядчика Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчика,
как за свои собственные в срок с ____ 2014г. по ___ 2014г.
1.3. При привлечении для выполнения Работ третьих лиц, Подрядчик направляет Заказчику
информацию о субподрядчике, с указанием наименования, местонахождения субподрядчика,
фамилии, имени, отчества руководителя организации-субподрядчика. Подрядчик обязан
обеспечить наличие у субподрядчика лицензий на выполнение соответствующих работ, а также
контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых им работ.
1.4. Проектная документация и сметы являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и
согласовываются сторонами.
1.5. Неотъемлемой частью настоящего договора будут также являться любые другие документы,
подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены
как приложения к настоящему договору.
1.6. В случае, когда в ходе выполнения работ по договору возникает необходимость у сторон
внести изменения или дополнения, то такие изменения или дополнения должны оформляться в
письменной форме дополнением к договору.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
 Стоимость работ по договору определяется на основании проектно-сметной документации и
составляет ___ руб. ___ коп. (______), в том числе НДС- ____ руб. ____ коп.
 В случае обнаружения Подрядчиком необходимости в проведении дополнительных работ
Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика. Дополнительные работы
оплачиваются Подрядчику только при наличии дополнительного соглашения к Договору.
Стоимость дополнительных работ рассчитывается в соответствии с Порядком определения
стоимости Работ, согласованным Сторонами.
 Оплата работ (или ее этапов) Заказчиком производится по факту их выполнения при
представлении Подрядчиком актов выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) отчет об израсходованных материалах. После
подписания сторонами названных в настоящем пункте документов Подрядчик предоставляет
Заказчику оригинал счета-фактуры на сумму выполненных и принятых Заказчиком Работ,
оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. Заказчик осуществляет оплату
принятых Работ в течение 6-ти (шести) месяцев после получения от Подрядчика указанного
оригинала счета-фактуры.
 Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащую исполнительную документацию в полном
объеме в 2-х экземплярах.
 Счет-фактура выставляется не позднее 5 (пяти) календарных дней, с момента выполнения
работ. При ненадлежащем оформлении счета-фактуры, срок платежа продлевается на время
замены Подрядчиком соответствующего документа.
 В случае если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его
Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счетфактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты суммы в размере налога на добавленную стоимость, указанном в таком счетефактуре. В случае отказа Подрядчика выплатить указанную в настоящем пункте Договора сумму,
на нее полежат начислению проценты в размере, определенном исходя из действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
 Для обоснования права Заказчика по настоящему Договору на вычет НДС Подрядчик по
запросу Заказчика обязуется передать ему следующие документы (заверенные печатью
Подрядчика копии):
2.7.1. Выписку из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж реализации
выполненных работ по Договору;
2.7.2. Копию акта сверки Подрядчика стороны налоговым органом, в котором Подрядчик состоит
на учете (на последнюю дату сверки) по НДС.
Указанные документы предоставляются в течении 15 дней стороны момента запроса Заказчиком.
Если Подрядчик откажется предоставить указанные документы, и это повлечет в дальнейшем
невозможность для Заказчика получения вычета по НДС, Заказчик имеет право потребовать от
Подрядчика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС в течение 20
рабочих дней стороны момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления
стороны расчетом денежной суммы.
 Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
 По требованию любой из сторон должна быть проведена сверка взаиморасчетов.
3. Обязанности Подрядчика.
3.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные разделом 1 договора
надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и
приложениями к нему.
3.2. Срок выполнения работ устанавливается Заказчиком. В случае нарушения Подрядчиком
сроков выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере
0,1% стоимости строительства, определенной сметой.
3.3. Подрядчик обязан обеспечить:
3.3.1. Производство работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными
нормами и правилами;
3.3.2. Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией,
строительными нормами и правилами;
3.3.3. Обеспечить выполнение на месте выполнения Работ необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране
окружающей среды в период выполнения Работ, а также рациональное использование территории,
выполнение Работ в надлежащей спецодежде и с применением надлежащих средств
индивидуальной защиты в соответствии с Регламентом управления подрядными организациями в
области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды,
действующим в организации Заказчика;
3.3.4. Известить Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на месте выполнения Работ и
принять все меры для их устранения;
3.3.5. Подрядчик обязан выполнять требования ИППБ 05-12 «Инструкция по пожарной
безопасности для работников сторонних организаций» при производстве работ по данному
договору.
3.3.6. Выполнить прочие обязательства в соответствии с настоящим Договором.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик передает Подрядчику утвержденную к производству работ проектно-сметную
документацию, согласованную в установленном порядке со всеми заинтересованными
инстанциями.
4.2. Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке,
предусмотренные Договором.
4.3. Заказчик в установленном разделом 2 настоящего Договора порядке оплачивает
выполненные Подрядчиком работы.
4.4. Заказчик обязан обеспечить технический надзор за производством Работ.
4.5. Выполнить прочие обязательства в соответствии с настоящим Договором.
5. Ответственность сторон.
5.1. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены
Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 2 лет с момента приемки работ.
5.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
они не имеют возможности.
5.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
5.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам,
спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РК.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:
6.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более, чем на один месяц по причинам, не зависящим
от Заказчика.
6.3. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:
6.3.1. Финансовой несостоятельности Заказчика.
6.4. В случае, если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения Договора,
расторжение Договора осуществляется в судебном порядке.
7. Заключительные положения.
Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
167001, РК, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д.51
ИНН 1101205944 КПП 110101001
ОКПО 16929413
ОГРН 1121101013054
р/сч 40702810309000002706 в
Сыктывкарском филиале «Банк СГБ»
г. Сыктывкар
к/сч 30101810100000000746 БИК 048702746
т/ф (8212) 311-969
___________________С.Н. Бойчук
Подрядчик:
_________________
Приложение №1
Перечень материалов и оборудования. Передаваемых Заказчиком для выполнения работ по
«Модернизации КНС-1 «Кировская». Система вентиляции (монтаж оборудования,
пусконаладка)
№п/п
Наименование
Ед.измерения
1
Датчик дифференциального, давления 33 N TJ500
Шт.
2
Датчик обратной воды N 130 TJ 300
Шт
3
Вентиль автоматический продувочный COAT
Шт
4
Датчик температуры N120 GK 500
Шт
5
Пульт управления выносной HMI-SC I до 200 м
Шт
6
Смесительный узел SX 6
Шт
7
Термостат 2М GK 200
Шт
8
Настенный кондицианер 2кВт
Шт
9
Настенный кондиционер 5 квт
Шт
10
Регулятор оборотов вентилятора DCL 9D
Шт
11
Блок управления DCL VCS-T-VO
Шт
Кол-во