Договор поставки №_____ г. Санкт

Договор поставки №_____
г. Санкт-Петербург
«____»_______________201__ г.
ООО «Типография Группа М», в дальнейшем именуемое Исполнитель, в лице Матвиенко Екатерины
Васильевны, действующей на основании доверенности №7 от 11 декабря 2014 года, с одной стороны и
_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
__________________________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику полиграфическую
продукцию, указанную в заявке, направляемой Заказчиком Исполнителю почтой, электронной почтой,
факсом. При этом стороны договорились все документы, включая настоящий договор, отправленные по
факсу или по электронной почте с печатью и подписью уполномоченного лица считать равными по
юридической силе оригиналам.
Стоимость продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем. Оплата указанного
счета подтверждает согласие Заказчика со стоимостью продукции.
Срок изготовления продукции составляет три рабочих дня с момента предоставления макета,
соответствующего техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам.
Порядок оплаты: Заказчик оплачивает 100% стоимости продукции до момента ее отгрузки со склада
Исполнителя.
Условия получения Заказчиком готовой продукции: отгрузка готовой продукции осуществляется только при
наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика и сопровождается
товарными накладными, подписываемыми обеими сторонами, счетом и счетом-фактурой.
Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в письменной форме на имя Генерального
директора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику.
При несоответствии готовой продукции/части продукции нормам печати Исполнитель безвозмездно устраняет
недостатки путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей
бракованной продукции на склад Исполнителя.
При предоставлении заказчиком файла с готовой версткой или готовым postscript’ом типография не несет
ответственности за неправильное написание заказчиком верстки, postscript файла, не несет ответственности
за пропущенные символы, картинки и грамматические ошибки в предоставленных заказчиком файлах, а
также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований типографии. При
возникновении брака ввиду не соблюдения технических требований вся ответственность ложиться на
сторону, предоставившую некорректный макет.
Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 %
стоимости заказа за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 30 % общей
стоимости продукции.
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от
суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % общей стоимости
продукции.
Все споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца.
Подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с техническими требованиями ООО «Типография
Группа М», размещенными на официальном сайте Исполнителя www.gmprint.msk.ru.
Реквизиты сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «Типография Группа М»
197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки,
д.5, к.3
ИНН 7813595364 КПП 781301001
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/счет 40702810390270001044
Корр/счет 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН 1147847282835
По доверенности
____________________ Матвиенко Е.В.
________________________ (_________________)