Запрос котировок БО Былина

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
(ФГУП «ВНИИФТРИ»)
\
Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений на базе отдыха
«Былина»
Запрос котировок проводиться в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВНИИФТРИ»
П-17-01-2012.
Заказчик: ФГУП «ВНИИФТРИ»
Почтовый адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение
Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ», главный лабораторный корпус.
Тел /факс: 8(495) 660-17-42.
e-mail: shuvalov@vniiftri.ru
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет запроса котировок (количество, краткая характеристика): «Выполнение работ
по реконструкции зданий и сооружений на базе отдыха «Былина»
Код ОКДП: 4528000.
Требования к участникам: Требования к участникам закупки, установленные в соответствии
с пп. 9 п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;
Место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): 141591 Московская
область, Солнечногорский район, дер. Лопотово, б/о Былина.
Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): в течение 12 недель с
момента подписания контракта.
Цена поставляемого товара (выполнения работы, оказания услуги) должна быть указана с
учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00
копеек.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:
141570, Московская область, Солнечногорский район, Менделеево, главный лабораторный
корпус.
Заявки принимаются на бумажном носителе, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
размещения на официальном сайте ФГУП «ВНИИФТРИ» www.vniiftri.ru. Заявки, поданные
после дня окончания подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: безналичный расчет. Оплата
выполненных работ производится не позднее 30-ти календарных дней с момента
подписания акта приемки. Возможен аванс до 30 % от стоимости контракта.
Срок подписания контракта с победителем: не ранее чем через 7 дней и не позднее чем
через 20 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
Контактное лицо: Шувалов Андрей Владимирович, Удалов Александр Александрович,
тел.: (495) 660-17-42.
1
Приложение к Извещению: 1. Техническое задание.
2. Расчет начальной цены контракта.
3. Форма котировочной заявки.
4. Контракт (проект).
Генеральный директор
С.И. Донченко
2
Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИФТРИ»
______________ С.И. Донченко
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений на
базе отдыха «Былина»
2012г.
3
I. выполнение работ по строительству веранды на б/о «Былина»
Техническое задание.
1.1 Необходимо пристроить веранду размером 3.15х7.35 м. к существующему
дому. Общий вид веранды, планы и разрезы представлены в Приложении № 3 к договору
подряда.
2 ФУНДАМЕНТ
2.1 Фундаменты веранды свайные. Сваи диаметром 200 мм., глубина заложения
1,5м., бетонные, армированные арматурой А-II Ø12мм., бетон В25. В качестве опалубки
использовать
асбестоцементные трубы Ø200 мм. При устройстве фундаментов предусмотреть
закладные детали для крепления обвязки из бруса 150х150 мм. Отметка верха
фундамента +0,5 м. от уровня земли.
3 ВЕРАНДА
3.1 Каркас веранды выполнить из бруса хвойных пород 1-го сорта. Стойки –
строганный брус, сечением 150х150, обвязка – строганная доска сечением 50х150 мм.
Веранду оббить снаружи блок-хаусом на высоту 1300 мм., изнутри вагонкой. Блок-хаус и
вагонка сорта «А».
3.2 Конструкцию пола веранды выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм., с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Деревянные конструкции обработать
огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два раза.
3.3 Полы веранды выполнить из доски пола ƅ=36-40 мм. шириной 100 мм. сорта
«А». Для входа на веранду выполнить лестницу с перильным ограждением.
3.4 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм. Шаг стропил
600 мм. Стропила крепить при помощи
металлических усиленных уголков.
3.5 Обрешетку выполнить из досок хвойных пород ƅ=25 мм. Потолок веранды
оббить вагонкой сорта «А».
3.6 Кровлю выполнить из материала Ондулин.
3.7 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
3.8 Все деревянные конструкции кровли веранды обработать огнебиозащитным
составом «Акватекс Экстра» за два раза.
4 КОЗЫРЕК
4.1 Выполнить входную деревянную лестницу в подсобное помещение.
4.2 Установить козырек над входом в подсобное помещение.
4.3 Кровлю козырька выполнить из материала «Ондулин».
II. на выполнение работ по реконструкции здания (хозблок) на б/о «Былина»
Техническое задание.
1.1 Необходимо реконструировать хозблок размером в осях 8.56х7.35 м., включая
веранду. Общий вид хозблока, планы и разрезы представлены в Приложении № 3 к
договору подряда.
2 ФУНДАМЕНТ
2.1 Фундамент здания свайный. Сваи диаметром 200 мм., глубина заложения
1,5м., бетонные, армированные арматурой А-II Ø12мм., бетон В25. В качестве опалубки
использовать
4
асбестоцементные трубы Ø200 мм. При устройстве фундаментов предусмотреть
закладные детали для крепления обвязки из бруса 150х150 мм. Отметка верха
фундамента +0,5 м. от уровня земли.
3 СТЕНЫ ДОМА
3.1 Внешние и внутренние стены каркасного типа. Каркас стен выполнить из
досок хвойных пород, сечением 50х150 мм. 1-го сорта Шаг стоек каркаса принять не
более 600 мм. Древесину каркаса обработать огнебиозащитным составом «Пирилакс
СС-2» за два раза.
3.2 Между стойками каркаса уложить утеплитель минеральная вата П-125
«Изорок» (базальтовая основа), толщиной 150 мм. С внутренней стороны утеплитель
закрыть пароизоляционной мембраной, а с внешней ветрозащитной гидроизолирующей
мембраной «Изоспан». Пороизоляционную и гидроизоляционную пленки закрепить с
нахлестом не менее 100 мм., места нахлестов проклеить специальным скотчем.
3.3 Стены здания снаружи оббить ОСП ƅ=12мм. «Bolderaja», далее блок-хаус
(имитация бревна ƅ=36 мм. шириной 185 мм.) по каркасу из деревянной рейки ƅ=20 мм.
Блок-хаус крепить саморезами. Внутренние стены оббить вагонкой. Вагонку крепить при
помощи кляймеров. Блок-хаус и вагонка сорта «А». Наружные и внутренние стены
обработать огнебиозащитным составом «Акватекс Экстра» за два раза. Цвет согласовать
с заказчиком.
3.4 Внутренние стены-перегородки здания оббить вагонкой с обеих сторон по
каркасу из досок хвойных пород 1-го сорта, сечением 50х100 мм. с устройством
звукоизоляции из минеральной ваты П-125 «Изорок» (базальтовая основа), ƅ=100 мм.
Вагонку крепить к каркасу стен при помощи кляймеров. На все внутренние и наружные
углы стен установить деревянные уголки.
3.5 Высота от пола до потолка дома первого этажа должна быть не менее 2600 мм.
Общая высота стены первого этажа не менее 2800 мм.
Высота потолка на втором этаже минимальная - 1600 мм., максимальная - 2350
мм.
3.6 Стены в с/узле и душевой облицевать панелями ПВХ. Цвет панелей
согласовать с заказчиком.
4 ОКНА И ДВЕРИ
4.1 Окна установить из ламинированного ПВХ профиля (цвет согласовать с
заказчиком)
с двойным стеклопакетом. Размеры оконных блоков и открывание уточнить по месту.
Установить отливы, подоконники из ПВХ, наружные и внутренние откосы, наличники,
паро- и
гидроизоляцию. Цвет отливов согласовать с заказчиком.
4.2 Двери внутренние установить деревянные ДГ 21-9 (спальни), ДГ 21-8
(сан/узел), ДГ 21-10 (тамбур). Наружные двери установить металлические, утепленные,
оббитые вагонкой. Цвет согласовать с заказчиком. Все двери укомплектовать навесами,
замками и ручками. Размеры дверей и открывание уточнить по месту.
5 ПОЛЫ И ПОТОЛКИ ДОМА
5.1 Конструкцию пола первого этажа выполнить из досок хвойных пород 1-го
сорта, сечением 50х150(h)мм. с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Черновой пол выполнить из ОСП
«Bolderaja», b=12 мм. На черновой пол уложить гидроизоляционную мембрану
«Изоспан», утеплитель минераловатную плиту П-125 «Изорок», b=150 мм., далее
пароизоляционную мембрану «Изоспан» и чистовой пол из доски пола b=36-40 мм.
сорта «А». Все деревянные конструкции обработать огнебиозащитным составом
«Пирилакс СС-2» за два раза. Доску пола крепить к лагам саморезами.
5.2 Полы в с/узле и душевой выполнить из керамической плитки по основанию из
ГВЛ. Рисунок и цвет плитки согласовать с заказчиком.
5
5.3 Перекрытие первого этажа выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150 мм. с шагом 600 мм. Балки перекрытия крепить к обвязочному брусу
при помощи металлических усиленных уголков. Черновой потолок первого этажа
выполнить из ОСП «Bolderaja», b=9 мм. На ОСП уложить пароизоляцию «Изоспан»,
далее утеплитель минераловатную плиту П-125 «Изорок», b=150 мм., далее
гидроизоляцию «Изоспан». Потолок первого этажа выполнить из вагонки сорта «А».
Чистовой пол второго этажа выполнить из доски пола b=36-40 мм. шириной 100 мм.
сорта А. Примыкания внутренних стен и полов первого и второго этажей закрыть
плинтусом. Вид плинтуса согласовать с заказчиком.
5.4 Потолком помещений второго этажа является кровля.
5.5 Потолок в с/узле и душевой подвесной из панелей ПВХ. Цвет панелей
согласовать с заказчиком.
5.6 Потолки обработать защитным составом «Акватекс Экстра» за два раза.
6 КРОВЛЯ
6.1 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта сечением
50х150(h)мм.с шагом стропил 600 мм. Стропила крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Черновой потолок второго этажа выполнить
из ОСП «Bolderaya», b=9 мм. Чистовой потолок выполнить из вагонки сорта «А».
Стропильную систему обработать огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два
раза. Потолок второго этажа обработать составом «Акватекс Экстра» за два раза.
6.2 Утепление кровли выполнить минераловатной плитой П-125 «Изорок», b=150
мм., уложенной на пароизоляцию «Изоспан».
6.3 Гидроизоляцию выполнить из материала «Изоспан». Пароизоляционную и
гидроизоляционную пленки закрепить с нахлестом не менее 100 мм., места нахлестов
проклеить специальным скотчем.
6.4 Кровлю выполнить из материала Ондулин по обрешетке из обрезной доски 1го сорта ƅ=25 мм.Все деревянные конструкции кровли обработать огнебиозащитным
составом «Пирилакс СС-2».
6.5 Кровельные карнизы оббить вагонкой сорта «А». Расстояние от наружной
стены до края кровли не менее 500 мм., свес кровли не менее 100 мм.
6.6 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
6.7 Цвет кровельного покрытия согласовать с заказчиком.
6.8 Для устройства вентиляции чердака установить вентрешетки с обеих сторон
размером
400х400 мм.
7 ВЕРАНДА
открытую веранду в осях «1-2» , «А-Б». Размеры веранды
7.1 Выполнить
3,15х7.35 м.
7.2 Каркас веранды выполнить из бруса хвойных пород 1-го сорта. Стойки –
строганный брус, сечением 150х150, обвязка – строганная доска сечением 50х150 мм.
Веранду оббить снаружи блок-хаусом на высоту 1300 мм., изнутри вагонкой. Блок-хаус и
вагонка сорта «А».
7.2 Конструкцию пола веранды выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм., с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Деревянные конструкции обработать
огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два раза.
7.2 Полы веранды выполнить из доски пола ƅ=36-40 мм. шириной 100 мм. сорта
«А». Для входа на веранду выполнить лестницу с перильным ограждением.
7.3 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм. Шаг стропил
600 мм. Стропила крепить при помощи
металлических усиленных уголков.
6
7.4 Обрешетку выполнить из досок хвойных пород ƅ=25 мм. Потолок веранды
оббить вагонкой сорта «А».
7.5 Кровлю выполнить из материала Ондулин.
7.6 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
7.7 Все деревянные конструкции кровли веранды обработать огнебиозащитным
составом «Акватекс Экстра» за два раза.
8 КОЗЫРЕК
8.1 Выполнить входную деревянную лестницу в подсобное помещение.
8.2 Установить козырек над входом в подсобное помещение.
8.9 Кровлю козырька выполнить из материала «Ондулин».
9 ЛЕСТНИЦА
9.1 Выполнить двух маршевую деревянную лестницу. Материал для
изготовления лестницы согласовать с заказчиком.
9.2 Ширина лестничного марша не менее 800 мм.
9.3 Все деревянные конструкции лестницы обработать огнебиозащитным
составом
«Акватекс Экстра» за два раза. Цвет согласовать с заказчиком.
Начальник ОКС и КР
К.А.Вяткин
7
Приложение № 2
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
Начальная (максимальная) цены контракта определена с использованием данных по
аналогичным работам с сайта www.zakupki.gov.ru. и сметным расчетам заказчика
Начальник ПЭО
Начальник ОКС и КР
Е.Н. Короваева
К.А.Вяткин
Начальник СМТС
Н.М.Ларикова
Руководитель группы закупок
А.В. Шувалов
8
Приложение № 3
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ЗАЯВИТЕЛЬ)
Наименование организации (Ф.И.О. для физического лица):
_____________________________________________________________________________________
Расположенной по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail _______________________
Банковские реквизиты: ИНН: __________________________, КПП________________________,
ОКПО: ______________________________, ОКВЭД: ______________________________________
Р/сч.: __________________________, Банк: ______________________________________________
________________________________________________________ БИК: _______________________
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _________________________________________________, просит
предоставить право на заключение контракта.
Изучив запрос котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) _______________________________________________________________________________
Мы подтверждаем наличие у нас необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензий и сертификатов (копии прилагаются).
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товары, (работы,
услуги) по цене_______________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и
услуги в соответствии с заключенным контрактом.
Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.
Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ, место оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________
Сроки доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
9
Приложение № 4
Проект
Контракт № 02567567/0037-12
«Выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений на базе отдыха
«Былина»
г.п. Менделеево
«___» ____________ 2012 г.
Федеральное государственнное унитарное предприятие «Всероcсийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
(ФГУП «ВНИИФТРИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Донченко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона на основании
Протокола № ______________ от_________________ заключили настоящий контракт
(далее по тексту – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В целях обеспечения нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и
условиями настоящего контракта обязуется по техническому заданию Заказчика
выполнить работы по реконструкции зданий и сооружений на базе отдыха «Былина» в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1)
1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на
условиях, оговоренных в настоящем контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам по капитальному ремонту
Объектов, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия
определяются в техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой
частью настоящего контракта.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта.
2.2. Сроки выполнения работ – в течение 12 недель с момента заключения
контракта.
2.3. Подрядчик выполняет комплекс работ по капитальному ремонту собственными
и/или привлеченными силами и средствами.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и
принимаются Заказчиком по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). При
приемке представитель Заказчика проверяет объемы выполненных работ, измеряет
геометрические размеры конструктивных элементов, соответствие выполненных работ
техническому заданию, проверяет удостоверяющие документы и счета на материалы и
изделия. Приемка работ сопровождается тщательным осмотром объектов, проверяется
правильность выполнения всех конструктивных элементов и работ.
3.2. По выполнению работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную
документацию о проделанной работе, предусмотренную техническим заданием.
3.3. Акты приемки подписывается Сторонами в течение 10 календарных дней со
дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее
соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта. Неподписание
Заказчиком актов приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение
указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном
виде.
3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанных
актов приемки выполненных работ или обоснованной претензии по отчетной
документации, работы по капитальному ремонту считаются выполненными.
10
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта
приемки выполнения работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в
течение 10 календарных дней.
3.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о
готовности предоставить отчетную документацию для осуществления приемки
выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена.
3.7. Датой выполнения работ по настоящему контракту является дата подписания
Сторонами акта приемки выполненных работ. Дата выполнения работ по настоящему
контракту не может быть позднее определенной в техническом задании.
3.8. Настоящий контракт считается выполненным после подписания Сторонами
актов приемки выполненных работ, являющихся подтверждением завершения всех работ
по текущему ремонту Подрядчиком.
3.9. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему контракту
составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.
4. ЦЕНА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Цена настоящего контракта составляет ____________________________
рублей, в том числе НДС ___________________________ рублей и включает все затраты,
издержки Подрядчика связанные с выполнением работ, в том числе: стоимость
материалов и оборудования, затраты на доставку, страхование, командировочные
расходы, затраты на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, т.е. является конечной. Аванс составляет 30 % от цены контракта,
___________________________________ рублей, в том числе НДС __________.
4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.3. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при
отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается
Подрядчиком за свой счет.
4.4. Привлечение к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц не влечет
изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту.
4.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт приемки
выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3).
4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет внебюджетных средств
(собственных средств Заказчика).
4.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
Расчет производится единовременно, без авансовых платежей, после завершения работ и
подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ (КС-3) не позднее 30-ти календарных дней с момента подписания
акта приемки.
4.8. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится в
безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
4.9. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов
к исполнению.
4.10. В случае сокращения объема, повлекших за собой необходимость
приостановки выполнения работ по текущему ремонту Объектов, Стороны в течение 10
(десяти) календарных дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ,
наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также
вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по капитальному
ремонту, сдать Заказчику результат. Качество выполняемых работ должно
соответствовать законодательству РФ, техническому заданию, СНиП 21-01-97 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.05.01-85 «Внутренние
сантехнические работы», СНиП 33.05.06.-85 «Электротехнические устройства», СНиП
11
2.04.05-91 «Отопление, вентиляции, кондиционеры», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия».
5.1.2. Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту Объекта
необходимыми материально-техническими ресурсами.
5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы,
изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за
3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных
материалов, изделий и конструкций.
5.1.4. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.1.5. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных
материалов и другого имущества в течение 5 календарных дней со дня подписания акта
приемки выполненных.
5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер
по пожарной безопасности, технике безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.7. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию,
предусмотренные условиями контракта.
5.1.8. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую
документацию и предоставлять ее Заказчику.
5.1.9. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки
в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления.
5.1.10. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту, в
течение 5 календарных дней с момента их возникновения.
5.1.11. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков)
перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.
5.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств привлеченных к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).
5.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и
подписания актов приемки выполнения работ, либо обоснованного отказа от их
подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с
подписанными актами приемки выполнения работ.
5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями
настоящего контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего контракта представить Подрядчику всю
необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.
5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объектам проведения
капитального ремонта на все время выполнения работ.
5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во
взаимодействии с Подрядчиком по настоящему контракту, по осуществлению контроля и
технического надзора за капитальным ремонтом объектов (объемами, качеством,
стоимостью и сроками выполнения работ).
5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только
при участии Заказчика.
5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных
недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.
5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.
5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
12
5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по
настоящему контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих
необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а
также отчетной документации.
5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ,
установленными в техническом задании, а также качество выполняемых работ, в любое
время.
5.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями
настоящего контракта.
5.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта
документацию и информацию
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате
выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в
размере 0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере
0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения
убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.7. Стороны не несут ответственности по настоящему контракту, если нарушение
условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и
Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Досрочно контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо
в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется посредством оформления
дополнительного соглашения к Контракту. Дополнительным соглашением к Контракту
13
могут быть изменены сроки поставки, количество закупаемых товаров в соответствии с
п. 5 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд ФГУП «ВНИИФТРИ» П-17-01-2011 при этом цена Контракта изменяется
пропорционально увеличению (уменьшению) закупаемых товаров.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Контракта, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под
расписку, либо направлены по факсу (с последующим предоставлением оригинала в
течении двух дней с момента получения факса) согласно реквизитам Сторон, указанных в
разделе 9 настоящего Контракта.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении
своих банковских и иных реквизитов.
9.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим
неблагоприятные последствия.
9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения между сторонами согласия (в
течение месяца), спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде
Московской области.
9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Техническое задание;
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ФГУП «ВНИИФТРИ
Адрес: 141570, Московская область,
Солнечногорский
район,
городское
поселение
Менделеево,
главный
лабораторный корпус
ИНН 5044000102
КПП 504401001
Р/с 40502810038150104371
в Московском банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва
БИК 044525225
К/с: 30101810400000000225
Тел./факс: (495) 660-17-42
E-mail: shuvalov@vniiftri.ru,
udalov@vniiftri.ru
Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ»
____________________
м.п.
____________________ С.И.
м.п.
Донченко
14
Приложение № 1
К контракту № 02567567/0037-12
от «____»____________ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений на
базе отдыха «Былина»
2012г.
15
I. выполнение работ по строительству веранды на б/о «Былина»
Техническое задание.
1.1 Необходимо пристроить веранду размером 3.15х7.35 м. к существующему
дому. Общий вид веранды, планы и разрезы представлены в Приложении № 3 к договору
подряда.
2 ФУНДАМЕНТ
2.1 Фундаменты веранды свайные. Сваи диаметром 200 мм., глубина заложения
1,5м., бетонные, армированные арматурой А-II Ø12мм., бетон В25. В качестве опалубки
использовать
асбестоцементные трубы Ø200 мм. При устройстве фундаментов предусмотреть
закладные детали для крепления обвязки из бруса 150х150 мм. Отметка верха
фундамента +0,5 м. от уровня земли.
3 ВЕРАНДА
3.1 Каркас веранды выполнить из бруса хвойных пород 1-го сорта. Стойки –
строганный брус, сечением 150х150, обвязка – строганная доска сечением 50х150 мм.
Веранду оббить снаружи блок-хаусом на высоту 1300 мм., изнутри вагонкой. Блок-хаус и
вагонка сорта «А».
3.2 Конструкцию пола веранды выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм., с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Деревянные конструкции обработать
огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два раза.
3.3 Полы веранды выполнить из доски пола ƅ=36-40 мм. шириной 100 мм. сорта
«А». Для входа на веранду выполнить лестницу с перильным ограждением.
3.4 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм. Шаг стропил
600 мм. Стропила крепить при помощи
металлических усиленных уголков.
3.5 Обрешетку выполнить из досок хвойных пород ƅ=25 мм. Потолок веранды
оббить вагонкой сорта «А».
3.6 Кровлю выполнить из материала Ондулин.
3.7 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
3.8 Все деревянные конструкции кровли веранды обработать огнебиозащитным
составом «Акватекс Экстра» за два раза.
4 КОЗЫРЕК
4.1 Выполнить входную деревянную лестницу в подсобное помещение.
4.2 Установить козырек над входом в подсобное помещение.
4.3 Кровлю козырька выполнить из материала «Ондулин».
II. на выполнение работ по реконструкции здания (хозблок) на б/о «Былина»
Техническое задание.
1.1 Необходимо реконструировать хозблок размером в осях 8.56х7.35 м., включая
веранду. Общий вид хозблока, планы и разрезы представлены в Приложении № 3 к
договору подряда.
2 ФУНДАМЕНТ
2.1 Фундамент здания свайный. Сваи диаметром 200 мм., глубина заложения
1,5м., бетонные, армированные арматурой А-II Ø12мм., бетон В25. В качестве опалубки
использовать
16
асбестоцементные трубы Ø200 мм. При устройстве фундаментов предусмотреть
закладные детали для крепления обвязки из бруса 150х150 мм. Отметка верха
фундамента +0,5 м. от уровня земли.
3 СТЕНЫ ДОМА
3.1 Внешние и внутренние стены каркасного типа. Каркас стен выполнить из
досок хвойных пород, сечением 50х150 мм. 1-го сорта Шаг стоек каркаса принять не
более 600 мм. Древесину каркаса обработать огнебиозащитным составом «Пирилакс
СС-2» за два раза.
3.2 Между стойками каркаса уложить утеплитель минеральная вата П-125
«Изорок» (базальтовая основа), толщиной 150 мм. С внутренней стороны утеплитель
закрыть пароизоляционной мембраной, а с внешней ветрозащитной гидроизолирующей
мембраной «Изоспан». Пороизоляционную и гидроизоляционную пленки закрепить с
нахлестом не менее 100 мм., места нахлестов проклеить специальным скотчем.
3.3 Стены здания снаружи оббить ОСП ƅ=12мм. «Bolderaja», далее блок-хаус
(имитация бревна ƅ=36 мм. шириной 185 мм.) по каркасу из деревянной рейки ƅ=20 мм.
Блок-хаус крепить саморезами. Внутренние стены оббить вагонкой. Вагонку крепить при
помощи кляймеров. Блок-хаус и вагонка сорта «А». Наружные и внутренние стены
обработать огнебиозащитным составом «Акватекс Экстра» за два раза. Цвет согласовать
с заказчиком.
3.4 Внутренние стены-перегородки здания оббить вагонкой с обеих сторон по
каркасу из досок хвойных пород 1-го сорта, сечением 50х100 мм. с устройством
звукоизоляции из минеральной ваты П-125 «Изорок» (базальтовая основа), ƅ=100 мм.
Вагонку крепить к каркасу стен при помощи кляймеров. На все внутренние и наружные
углы стен установить деревянные уголки.
3.5 Высота от пола до потолка дома первого этажа должна быть не менее 2600 мм.
Общая высота стены первого этажа не менее 2800 мм.
Высота потолка на втором этаже минимальная - 1600 мм., максимальная - 2350
мм.
3.6 Стены в с/узле и душевой облицевать панелями ПВХ. Цвет панелей
согласовать с заказчиком.
4 ОКНА И ДВЕРИ
4.1 Окна установить из ламинированного ПВХ профиля (цвет согласовать с
заказчиком)
с двойным стеклопакетом. Размеры оконных блоков и открывание уточнить по месту.
Установить отливы, подоконники из ПВХ, наружные и внутренние откосы, наличники,
паро- и
гидроизоляцию. Цвет отливов согласовать с заказчиком.
4.2 Двери внутренние установить деревянные ДГ 21-9 (спальни), ДГ 21-8
(сан/узел), ДГ 21-10 (тамбур). Наружные двери установить металлические, утепленные,
оббитые вагонкой. Цвет согласовать с заказчиком. Все двери укомплектовать навесами,
замками и ручками. Размеры дверей и открывание уточнить по месту.
5 ПОЛЫ И ПОТОЛКИ ДОМА
5.1 Конструкцию пола первого этажа выполнить из досок хвойных пород 1-го
сорта, сечением 50х150(h)мм. с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Черновой пол выполнить из ОСП
«Bolderaja», b=12 мм. На черновой пол уложить гидроизоляционную мембрану
«Изоспан», утеплитель минераловатную плиту П-125 «Изорок», b=150 мм., далее
пароизоляционную мембрану «Изоспан» и чистовой пол из доски пола b=36-40 мм.
сорта «А». Все деревянные конструкции обработать огнебиозащитным составом
«Пирилакс СС-2» за два раза. Доску пола крепить к лагам саморезами.
5.2 Полы в с/узле и душевой выполнить из керамической плитки по основанию из
ГВЛ. Рисунок и цвет плитки согласовать с заказчиком.
17
5.3 Перекрытие первого этажа выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150 мм. с шагом 600 мм. Балки перекрытия крепить к обвязочному брусу
при помощи металлических усиленных уголков. Черновой потолок первого этажа
выполнить из ОСП «Bolderaja», b=9 мм. На ОСП уложить пароизоляцию «Изоспан»,
далее утеплитель минераловатную плиту П-125 «Изорок», b=150 мм., далее
гидроизоляцию «Изоспан». Потолок первого этажа выполнить из вагонки сорта «А».
Чистовой пол второго этажа выполнить из доски пола b=36-40 мм. шириной 100 мм.
сорта А. Примыкания внутренних стен и полов первого и второго этажей закрыть
плинтусом. Вид плинтуса согласовать с заказчиком.
5.4 Потолком помещений второго этажа является кровля.
5.5 Потолок в с/узле и душевой подвесной из панелей ПВХ. Цвет панелей
согласовать с заказчиком.
5.6 Потолки обработать защитным составом «Акватекс Экстра» за два раза.
6 КРОВЛЯ
6.1 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта сечением
50х150(h)мм.с шагом стропил 600 мм. Стропила крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Черновой потолок второго этажа выполнить
из ОСП «Bolderaya», b=9 мм. Чистовой потолок выполнить из вагонки сорта «А».
Стропильную систему обработать огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два
раза. Потолок второго этажа обработать составом «Акватекс Экстра» за два раза.
6.2 Утепление кровли выполнить минераловатной плитой П-125 «Изорок», b=150
мм., уложенной на пароизоляцию «Изоспан».
6.3 Гидроизоляцию выполнить из материала «Изоспан». Пароизоляционную и
гидроизоляционную пленки закрепить с нахлестом не менее 100 мм., места нахлестов
проклеить специальным скотчем.
6.4 Кровлю выполнить из материала Ондулин по обрешетке из обрезной доски 1го сорта ƅ=25 мм.Все деревянные конструкции кровли обработать огнебиозащитным
составом «Пирилакс СС-2».
6.5 Кровельные карнизы оббить вагонкой сорта «А». Расстояние от наружной
стены до края кровли не менее 500 мм., свес кровли не менее 100 мм.
6.6 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
6.7 Цвет кровельного покрытия согласовать с заказчиком.
6.8 Для устройства вентиляции чердака установить вентрешетки с обеих сторон
размером
400х400 мм.
7 ВЕРАНДА
открытую веранду в осях «1-2» , «А-Б». Размеры веранды
7.1 Выполнить
3,15х7.35 м.
7.2 Каркас веранды выполнить из бруса хвойных пород 1-го сорта. Стойки –
строганный брус, сечением 150х150, обвязка – строганная доска сечением 50х150 мм.
Веранду оббить снаружи блок-хаусом на высоту 1300 мм., изнутри вагонкой. Блок-хаус и
вагонка сорта «А».
7.2 Конструкцию пола веранды выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм., с шагом лаг 600 мм. Лаги крепить к обвязочному брусу при
помощи металлических усиленных уголков. Деревянные конструкции обработать
огнебиозащитным составом «Пирилакс СС-2» за два раза.
7.2 Полы веранды выполнить из доски пола ƅ=36-40 мм. шириной 100 мм. сорта
«А». Для входа на веранду выполнить лестницу с перильным ограждением.
7.3 Стропильную систему выполнить из досок хвойных пород 1-го сорта,
сечением 50х150(h)мм. Шаг стропил
600 мм. Стропила крепить при помощи
металлических усиленных уголков.
18
7.4 Обрешетку выполнить из досок хвойных пород ƅ=25 мм. Потолок веранды
оббить вагонкой сорта «А».
7.5 Кровлю выполнить из материала Ондулин.
7.6 Установить желоба, водосточные трубы и водосточные воронки.
7.7 Все деревянные конструкции кровли веранды обработать огнебиозащитным
составом «Акватекс Экстра» за два раза.
8 КОЗЫРЕК
8.1 Выполнить входную деревянную лестницу в подсобное помещение.
8.2 Установить козырек над входом в подсобное помещение.
8.9 Кровлю козырька выполнить из материала «Ондулин».
9 ЛЕСТНИЦА
9.1 Выполнить двух маршевую деревянную лестницу. Материал для
изготовления лестницы согласовать с заказчиком.
9.2 Ширина лестничного марша не менее 800 мм.
9.3 Все деревянные конструкции лестницы обработать огнебиозащитным
составом
«Акватекс Экстра» за два раза. Цвет согласовать с заказчиком.
От Исполнителя
«_____»____________2012 г.
м.п.
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИТРИ»
__________________С.И.Донченко
«_____»_____________ 2012 г.
м.п.
19
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Выполнение строительных работ на базе отдыха «Былина».
Дата
Фамилия,
инициалы
Должность
В.И.Бурмистров
Зам. главный бухгалтер
И.Е. Кузнецов
Зам. генерального директора
- главный инженер
А.А. Выскубин
Начальник юридического
отдела
Е.Н. Короваева
Начальник ПЭО
К.А.Вяткин
Начальник ОКС и КР
Н.М. Ларикова
Начальник СМТС
А.В. Шувалов
Руководитель группы
закупок
Подпись
20