ДОГОВОР № на оказание услуг по очистке кровли г. Москва

ДОГОВОР №
на оказание услуг по очистке кровли
г. Москва
__________________________г.
ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника
Московского межрайонного почтамта »№ ___ УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта
России, действующего на основании доверенности № ____________ от ______________. и
Положения об Обособленном структурном подразделении Московского Межрайонного
Почтамта № ____УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России», с одной стороны, и
___________________
в
лице
Генерального
директора
____________________________________, действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу (услугу),
указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать указанные работы (услуги) в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по
абонентскому выполнению следующих работ (услуг):
- очистка периметра кровли от снега, наледи и сосулек в полосе шириной 1 м (в т.ч.
козырьки входных групп, желоба, водоприемные воронки, лотки) по адресам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему Договору;
- адресный перечень и количество выездов подрядчика для выполнения очистки
периметра кровли от снега, наледи и сосулек определяется Подрядчиком в зависимости от
степени образования наледи, сосулек и снега на кровлях, козырьках входных групп,
желобах, водоприемных воронках, лотках на объектах Заказчика (приложение №1).
1.3.Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора имеет
все необходимые разрешения, лицензии и допуски на право производства работ
настоящему Договору.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определяется согласно стоимости абонентской платы за 1 м.п.
поверхности крыши в размере ______ рублей ______ коп., в т.ч. НДС -18 %,
установленной на основании запроса котировок цен,
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком
ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Обязанности Подрядчика:
3.1.1.Определять численность рабочих, необходимых для выполнения работ, в
зависимости от объема работ, особенностей обслуживаемого объекта. Выполнять работы
в соответствии с требованиями правил и норм при проведении указанных в п.1.2. работ,
установленных нормативными актами РФ и г. Москвы;
3.1.3. Работы производить с учётом соблюдения безопасности граждан,
оказавшихся в месте сброса снега и наледи (обеспечение заграждений территории в месте
сброса снега), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности.
3.1.4. Выполнять все требования пропускного и внутри-объектного режима,
установленные на территории Заказчика.
3.1.5. Производить сброс льда, снега и сосулек таким образом, чтобы не повредить
устройства, установленные на крыше (телевизионные камеры, антенны, вентиляционные
короба и т.д.), не нарушать целостность кровли. Если ущерб вызван действиями
Подрядчика, то он несет полную материальную ответственность за его возмещение.
3.1.6. Производить работы в собственном снаряжении, собственным инструментом
и оборудованием.
3.1.7.Производить уборку с тротуара сброшенного снега, наледи и льда с кровли
Заказчика своими силами.
3.1.8.Предоставить списки работников, которые будут производить работы и
ксерокопии их удостоверений на право выполнения данных работ (услуг).
3.1.9.Назначить ответственное лицо для надлежащего контроля за производством
работ.
3.1.10. Недоработки, выявленные во время проведения или принятия результата
работ, устранить своими силами и за свой счет.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1.Обеспечить Подрядчику допуск на Объект для выполнения работ (услуг).
3.2.2.Предоставить сухое запираемое помещение для закрытого хранения
инвентаря, снаряжения Подрядчика.
3.2.3.Осуществлять надзор за проведением работ (услуг) и соблюдением сроков их
выполнения.
3.2.4.Своевременно, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг),
подписанного Сторонами, оплачивать счета, выставляемые Подрядчиком.
3.2.5. Заказчик в течение 2-х дней с даты подписания Договора обязан передать по
акту технического состояния кровли для производства работ Подрядчику.
3.2.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от требований п.1.2 или иные их недостатки, обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику.
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором,
Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере _0,1_% от суммы платежа,
подлежащего выплате в соответствующий период, за каждый день просрочки, но не более
10_% от суммы платежа. Пеня начисляется со дня, следующего за днем, установленным
настоящим договором для выполнения услуг.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
договору Подрядчик выплачивает штраф Заказчику в размере 1% за каждый день
просрочки, но не более 30% от суммы платежа настоящего Договора.
4.4. Выплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств по договору.
4.5. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за неисполнение и
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, вследствие которых
наступили обстоятельства, повлекшие за собой причинение вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу третьих лиц. В частности, но не ограничиваясь этим, Подрядчик возмещает
Заказчику или непосредственно третьим лицам причиненные убытки, в том числе
моральный вред, судебные и иные издержки.
4.6. В случае наложения штрафа административными органами г. Москвы за
ненадлежащее состояние крыш Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму
штрафа в полном объеме.
4.7. Ответственность по охране труда за допуск персонала к работе, проведение
инструктажа, оформление наряда, обеспечение безопасных условий на рабочем месте,
надзор за соблюдением правил и инструкций по охране труда и технике безопасности
возлагается на Подрядчика.
4.8. За нарушение Заказчиком обязательств по п. 2.2 настоящего Договора Заказчик
уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за месяц за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.Сдача работы Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляются актом сдачиприемки
выполненных
работ,
который
подписывается
уполномоченными
представителями Сторон.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется 2-х сторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о выявленных недостатках
либо неявки Подрядчика для составления такого Акта Заказчик вправе в одностороннем
порядке составить Акт о выявленных недостатках и направить его Подрядчику.
5.3. Недостатки, указанные в Акте о недостатках выполненных работ подлежат
устранению Подрядчиком в течение 1 (одних) суток с момента составления Акта.
6.СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
20.03.2012 г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Допускается досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон.
Сторона, являющаяся инициатором расторжения, должна в письменном виде
предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий
Договора, если они явились следствием форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Споры между сторонами должны решаться путем переговоров сторон, а при не
достижении согласия, в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законом порядке.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Перечень зданий подлежащих очистке периметра кровли от
снега, наледи и сосулек;
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях. Нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России» 628-72-06.
9.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения».
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик
ФГУП «Почта России»
Юр. Адрес: 131000, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе д.37
ИНН 7724261610 , КПП 772401001,
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта
России»
101000,г. Москва, ул. Мясницкая , д.26 ,
тел/факс: 611 48 41
ИНН 7724261610 , КПП 770103001,
р/с 40502810100000000942
в ОАО АКБ «Связь-банк» г. Москва, БИК
044525848,
к/с 30101810900000000848
Начальник ММП №________