5. сдача и приемка выполненных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» декабря 2013 г
№ 146
О запросе котировок
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Председателю единой конкурсной комиссии Галичаниной И.В. организовать запрос
котировок на право заключения муниципального контракта по устройству полов для раздевалки
для спортсменов д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на экономиста
Галичанину И.В.
Глава МО «Хохряковское»
Н.А. Суворов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«12» декабря 2013 г.
№ 140
Об утверждении документации
по запросу котировок по устройству
полов для раздевалки
для спортсменов д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а
На основании постановления главы муниципального образования «Хохряковское» от
12.12.2013 года № 146 «О запросе котировок» утвердить документацию по запросу котировок
на право заключения муниципального контракта по устройству полов для раздевалки для
спортсменов д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а (согласно приложения).
Глава МО «Хохряковское»
Н.А. Суворов
Приложение
к распоряжению № 140 от 12.12.2013 г.
Информационное сообщение
по запросу котировок на право заключения
муниципального контракта
на выполнение работ по устройству полов для раздевалки для спортсменов д.
Хохряки, ул. Тепличная, 11а
Администрация муниципального образования «Хохряковское»
приглашает принять участие в запросе котировок
Заказчик – Администрация МО «Хохряковское».
Организатор – Администрация МО «Хохряковское».
Адрес: РФ, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, д. 2, для справок: 21-96-93.
электронный адрес: e-mail: [email protected]
Официальный сайт – www. хохряки.рф
Источник финансирования заказа – бюджет МО «Хохряковское».
Форма котировочной заявки – котировочные заявки принимаются в оригинальной (не
факсовой) печатной форме. Отсутствует возможность принятия заявок в форме электронного
документа.
Предмет муниципального контракта – устройство полов для раздевалки для
спортсменов.
Потребность в работах: Гидроизоляция стен, фундаментов в 1 слой – 18 м2 ; изготовление
металлических перекрытий (колонн, балок, связей): - металлопрокат - 1,5902 тн; монтаж
металлических перекрытий; устройство подстилающих слоев для бетонирования пола
(щебенка) – 8,925 м3 ; установка стальных конструкций для пола – 1,069 тн; устройство
полов бетонных – 22,126 м3 .
Требования к результатам работ - соответствие ГОСТ, СНиП.
Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев, с момента подписания акта
выполненных работ.
Максимальная стоимость контракта – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Обоснование – смета (Приложение №1).
Форма котировочной заявки (Приложение № 2)
Место выполнения работ – хоккейная коробка д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а.
Сроки выполнения работ–в течение 30 (Тридцать) календарных дней после предоплаты.
Форма, сроки и порядок оплаты контракта – 50 % предоплата, осуществляемая путем
перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания муниципального контракта (Приложение № 3). В течение 7 дней
после подписания акта выполненных работ – 50 % от цены контракта, оставшаяся сумма.
Цена контракта является фиксированной и не может изменяться в течение всего срока
действия контракта.
Сведения о включении в цену услуг, расходов, в т.ч. расходов на перевозку,
страхование, налогов, сборов и др. обязательных платежей – цены указываются в
соответствии с предлагаемой формой и в итоге должны включать все расходы, налоги и
обязательные платежи, связанные с оказанием данных услуг.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок – подача
котировочных заявок осуществляется по адресу: РФ, УР, Завьяловский район, д. Хохряки,
ул. Восточная, д. 2,каб. №26 в рабочие дни с 8-00 ч. до 16-00 ч. с момента опубликования по
19 декабря 2013 г. до 9-00.
Подведение итогов – 20 декабря 2013 г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта со дня оценки котировочных заявок – не ранее, чем через 7 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки,
но не позднее, чем через 20 дней со дня подписания протокола.
Требование, предъявляемое участникам размещения заказа - отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
Приложение №1
(смета)
Приложение №2
Котировочная заявка
(заполняется участником размещения заказа)
1. Наименование, юридический и фактический адрес, (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника
размещения заказа, телефон
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика
_____________________________________________________________________________
3. Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем
осуществить устройство полов для раздевалки для спортсменов по адресу: РФ, УР,
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а.
4. Предлагаемая сумма контракта ___________________________________________________.
5. Место выполнения работ: хоккейная коробка д. Хохряки.
6. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней после предоплаты.
7. Цены указываются в соответствии с предлагаемой формой и в итоге должны включать все
расходы, налоги и обязательные платежи, связанные с оказанием данных услуг.
8. Принадлежность к субъекту малого предпринимательства:
Да / нет (ненужное зачеркнуть)
9. С условиями контракта, согласен:
__________________
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
д. Хохряки
«__» _____________ 2013 г.
Администрация МО «Хохряковское», в лице главы МО «Хохряковское» Н.А. Суворова,
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и
_________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании устава, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, в соответствии с
Протоколом _____________________________________ от «____»______________2013 года №
____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству полов для раздевалки для
спортсменов по адресу: РФ, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, 11а.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные п. 1.1 настоящего Контракта
собственными силами и привлеченными им организациями.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат в установленном порядке и оплатить стоимость выполненных работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту в действующих ценах составляет
_______________________________ (________________________________).
2.2.
Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания Контракта перечисляет
Подрядчику авансовый платеж в размере 50 % от стоимости работ, определенной пунктом 2.1.
настоящего Контракта.
2.3. Расчет с Подрядчиком в течение 7 дней после подписания акта выполненных работ – 50 %
от цены контракта, оставшаяся сумма.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные условиями настоящего контракта
течение 30 календарных дней с момента поступления предоплаты.
в
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя
обязательство:
4.1.1. Обеспечить:
- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Контрактом согласно смете
(Приложение №1 к контракту);
- качество выполнения всех работ в соответствии с контрактом, действующими нормами и
техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта.
4.1.2. При полном завершении работ в 2-х дневный срок известить об этом Заказчика.
4.1.3. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не
противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Контракту
только с согласия Заказчика.
4.1.5. В случае возникновения по инициативе Заказчика дополнительного объема работ, не
предусмотренного контрактом, Подрядчик оформляет акт, дополнительную Калькуляцию,
согласовывает их с Заказчиком и после этого приступает к выполнению дополнительных
работ.
4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего Контракта.
4.1.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования и материалов до сдачи
работ Заказчику.
4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательство:
4.2.1. Обеспечить рассмотрение и согласование технических вопросов и принятия решения по
ним в течение 2-х дней с момента обращения Подрядчика.
4.2.2. Назначить ответственного представителя(ей) Заказчика для контроля и надзора за ходом
подрядных работ, и приемки выполненных работ.
4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом.
4.2.4. Производить расчеты в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.5. Предоставить Подрядчику точки подключения электроснабжения.
4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего контракта.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.2. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом по
форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.
5.3. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а
также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю
документацию по исполнению настоящего Контракта.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы на срок 12 месяцев с даты подписания
актов приемки по форме КС-2.
6.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в
сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком согласованного Заказчиком сроков устранения
дефектов и недостатков, а также в случае неисполнения Подрядчиком своих гарантий и
обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по
настоящему контракту за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Подрядчику
пени в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
Форс-мажорные условия
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Контракта.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом
другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента
его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать
процедуру расторжения Контракта.
Прочие изменения
8.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон
по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, существующие на дату начала
действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и
стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами
и закреплены в дополнительном соглашении, становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента
их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком,
несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами,
расходы несут обе стороны поровну.
9.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между
сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом Удмуртской
Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Условия расторжения Контракта
10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству СМР.
- систематическое нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение
сроков окончания строительства.
10.2. Порядок расторжения контракта осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика
компенсируется виновной стороне Подрядчиком.
11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с
письменного согласия обеих сторон.
11.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.
11.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Администрация муниципального
образования «Хохряковское»
Подрядчик:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул.
Восточная, 2
ИНН 1808205900; КПП 180801001,
ОГРН 1061841001925,
e-mail: [email protected]
Глава
Муниципального образования
«Хохряковское»
_________________ /Н.А. Суворов/
МП
______________/__________/
м.п.