Проект договора замена пожарной лестницы ГАУЗ БКДЦ

Проект государственного контракта № ________
на выполнение работ по текущему ремонту (замена пожарной лестницы)
в ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
г. Клинцы
«____» ________ 2014 г.
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр» в целях обеспечения
государственных нужд, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Каревской
Ирины Валентиновны, действующего на основании устава, с одной стороны, и _______________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего (ей) на
основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на
основании протокола от ____________ № ___ заключили настоящий государственный контракт
(далее – контракт) на следующих условиях.
1.Предмет государственного контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, работы по текущему ремонту
(замена пожарной лестницы) в ГАУЗ «БКДЦ» по адресу: 243140 Брянская обл. г. Клинцы ул.
Свердлова д.76 (далее работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его.
1.2. Работы выполняются в полном соответствии с техническим заданием и локальным
сметным расчетом, из материала Подрядчика.
1.3.Срок выполнения работ 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания государственного
контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
2. Цена государственного контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта составляет
____________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в
течение 10 банковских дней после получения счета - фактуры, акта сдачи-приемки выполненных
работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
подписанных Заказчиком и Подрядчиком.
2.3. В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
стоимость материалов.
2.4. Цена настоящего государственного контракта не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, в
случаях, когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в государственном
контракте.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить все работы в объеме в соответствии с локальным сметным расчетом в срок
указанный в п. 1.3 государственного контракта, и сдать результаты работы Заказчику в
соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
3.2.2. Выполнить работы качественно в соответствии с ГОСТ, ГЭСН, СНиП действующих на
момент выполнения работ, а также обеспечить пожарную безопасность при производстве работ.
3.2.3. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их
приемке в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ своей техникой, инструментом и материалами.
1
Материалы, применяемые в производстве работ должны соответствовать ГОСТ и иметь
соответствующие сертификаты качества.
3.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного
для исполнения настоящего государственного контракта.
3.2.5. Передать по окончании работ их результаты и права на них Заказчику, а также передать
Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
3.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работ на 24
месяца со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ
или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения
указанных результатов со стороны третьих лиц.
3.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ
недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить
недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ,
осмотреть и принять результаты работ, и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении
недостатков результатов работ или отступлений от государственного контракта, ухудшающих
результаты работ.
3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные
настоящим государственным контрактом.
3.4. Обязательства сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта об
исполнении государственного контракта.
4. Порядок сдачи и приемки результатов работ
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
Невидимые работы должны подкрепляться актами на скрытые работы.
4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в
соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом сдачи-приемки
выполненных работ (Форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма
КС-3) и актом приемки в эксплуатацию подписываемых обеими Сторонами с указанием
недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
4.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком и Подрядчиком акта
сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2), акта приемки в эксплуатацию и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), акта устранения недостатков.
4.4.Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, Подрядчиком не выполняются и
не могут служить препятствием к подписанию акта приемки в эксплуатацию.
4.5.В случае выявления несоответствия результатов выполнения работ условиям настоящего
государственного контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика,
составляет акт устранения недостатков с участием представителя Подрядчика с указанием сроков
их исправлений и направляет его Подрядчику.
5. Ответственность сторон
5.1. Подрядчик при нарушении срока выполнения работ уплачивает Заказчику пени в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены не выполненной в срок работы, за каждый календарный
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ.
5.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает Подрядчику пени
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС, за
каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
платежа.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
государственному контракту.
2
5.4. Ответственность сторон в
иных
законодательством Российской Федерации.
случаях
определяется в соответствии с
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности
перед другой Стороной
за
неисполнение обязательств по
настоящему государственному контракту, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также
издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим
компетентным
органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между
Сторонами при исполнении
настоящего государственного контракта, будут решаться путем переговоров, в том числе путем
направления претензий.
7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий
государственного контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 дней со дня
их получения, если настоящим государственным контрактом не предусмотрены иные сроки
рассмотрения. Переписка сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также
электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
7.4. При не урегулировании Сторонами разногласий в досудебном порядке, спор передаётся на
разрешение в Арбитражный суд по Брянской области.
8. Порядок изменения и расторжения государственного контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту имеют силу
только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта может иметь место, по
соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8.3 Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт, должна направить
соответствующее письменное уведомление другой Стороне, но не позднее, чем за 14 дней до
предполагаемого дня его расторжения.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий государственный контракт вступает в действие с момента подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершение всех
взаиморасчетов по государственному контракту.
9.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и
других реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
9.3. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3
9.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие
приложения:
- Техническое задание на ______ листах;
- Локальная смета на _______ листах;
- Акт приемки в эксплуатацию на ____ листе (Приложение №1)
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Подрядчик
Заказчик
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»
Место нахождения: 243140, г. Клинцы,
Брянская область, ул. Свердлова, д. 76
Банковские реквизиты:
ИНН 3203003267 / КПП 324101001
БИК 041501001
Р/с 40601810000011000001 в отделении Брянск
г. Брянск
л/с 31814Р09100 в департаменте финансов
Брянской области
Главный
врач
ГАУЗ
«Брянский
консультативно-диагностический центр»:
__________________ Каревская И.В.
М.П.
4
Приложение № 1
к проекту государственного контракта
№_____ от _________2014
Образец
АКТ
приемки в эксплуатацию
г. Клинцы
«___»_______2014
Рабочая комиссия, в составе:
от Заказчика:
1.
2.
от Подрядчика:
1.
2.
Установила:
1. Работниками _____________ выполнены следующие работы:
N
Наименование работ
Ед. изм.
п/п
Кол-во
Заключение
2. Работы по текущему ремонту (замена пожарной лестницы) осуществлены в сроки:
Начало работ – ________2014 года; окончание работ – ________2014 года
Решение рабочей комиссии:
Предъявленные к приемке результаты работы по текущему ремонту (замена пожарной
лестницы) в ГАУЗ «БКДЦ» по адресу: г. Клинцы ул. Свердлова д.76 считать принятыми и
готовыми для дальнейшей эксплуатации. Замечаний и претензий нет. Члены комиссии:
Подрядчик
Заказчик
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»
Место нахождения: 243140, г. Клинцы,
Брянская область, ул. Свердлова, д. 76
Банковские реквизиты:
ИНН 3203003267 / КПП 324101001
БИК 041501001
Р/с 40601810000011000001 в отделении
Брянск г. Брянск
л/с 31814Р09100 в департаменте финансов
Брянской области
Главный
врач
ГАУЗ
«Брянский
консультативно-диагностический центр»:
__________________ Каревская И.В.
М.П.
5