проводит запрос котировок цен на текущий ремонт

краевое государственное автономное учреждение культуры
«Хабаровская краевая филармония»
проводит запрос котировок цен на текущий ремонт центрального входа, замены
ступеней парковой лестницы здания Концертного зала филармонии,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко,7
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
Заказчик
Наименование
краевое государственное автономное учреждение
культуры «Хабаровская краевая филармония»
Место нахождения
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 8
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 8
Контактная информация
Телефон
Адрес электронной почты
Контактные лица
(4212) 31-83-42, (4212) 32-54-54
e-mail: [email protected]
По содержанию заказа: Патук Людмила Николаевна
(4212) 31-83-42
По размещению заказа: Власова Ольга Геннадьевна,
тел. (4212) 32-54-54
Источник финансирования
Краевой бюджет
Предмет договора
Начальная/максимальная цена
договора, тыс. руб.
488163, 57 (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто
шестьдесят три рубля 57 коп.)
Обоснование максимальной цены
договора
На основании локального сметного расчета
(Приложение № 3)
Наименование товара (работы,
услуги)
Текущий ремонт центрального входа, замены
ступеней парковой лестницы здания Концертного
зала филармонии, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
Количество товара (объем работ,
услуг)
В соответствии с техническим заданием (см.
приложение 1)
Особые условия
Здание является памятником истории и культуры
федерального значения «Военное собрание» 1884г.
1914-1916 гг. Участник размещения в соответствии
с п.3 ст.45 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках
истории
и
культуры) народов
Российской
Федерации»
должен обладать
лицензией на осуществление деятельности по
реставрации
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры), выданной
соответствующим федеральным лицензирующим
органом и действующей на весь период проведения
ремонтно-реставрационных работ.
Место оказания услуг
Место выполнения работ
г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7
Сроки выполнения работ
С момента заключения договора до 10 сентября 2012
г.
Оплата договора
Форма оплаты
безналичная
Сроки и порядок оплаты
30 % -аванс, в течение 20 дней после подписания
договора
70 % - в течение 20 дней после подписания акта
выполненных работ
Сведения о включенных в цену
выполнения работ расходах
Цена договора включает в себя стоимость работ
в полном объеме, с учетом затрат на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, в том числе иных
расходов и платежей, возникающих в период
выполнения работ, а также транспортировка рабочих,
стоимость используемых материалов, оборудования,
их доставка и разгрузка.
Порядок подачи заявок
Место подачи заявок
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
Хабаровская краевая филармония, бухгалтерия.
8,
Дата начала подачи заявок
11 июля 2012 г., с 10-00 час.
Дата и время окончания подачи
заявок
23 июля 2012 г., 17-00 час
Порядок приема заявок
Заявки принимаются ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 10-00 до 17-00 час.
перерыв с 13 до 14 час.
Заявки, поданные после указанного срока, не
рассматриваются.
Требования к оформлению
котировочной заявки
Котировочная заявка должна быть заполнена в
соответствии с приложением № 2.
Котировочная заявка и все приложения к ней должны
быть отпечатаны, подписаны руководителем и
заверены гербовой печатью участника.
Дополнительная информация
К котировочной заявке могут прилагаться следующие
документы:
1. Смета на выполнение работ в соответствии с
дефектной ведомостью.
2. Копия федеральной лицензии на осуществление
деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Срок подписания договора
Не ранее 7 дней и не позднее 20 дней с момента
опубликования протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт центрального входа, замены ступеней парковой лестницы здания
Концертного зала филармонии, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование работ
Единица
измерения
Цоколь центрального фасада
Очистка кварцевым песком: сплошных
1 м2
наружных поверхностей цоколя
очищаемой
поверхности
Промывка очищенной поверхности цоколя
1 м2
обеспыливаемой
поверхности
Разборка облицовки стен из гранитных плит
100 м2
поверхности
облицовки
Облицовка цоколя гранитными плитами
100 м2
поверхности
облицовки
Облицовка фасадов искусственными плитами 100 м2
типа «краспан»
поверхности
облицовки
Плиты облицовочные типа «краспан»
м2
Установка лепнины на балконе
1 деталь
Обеспыливание поверхности стен
1 м2
обеспыливаемой
поверхности
Огрунтовка закрепляющей грунтовкой
100 м2
поверхности стен
обработанной
поверхности
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под
100 м2
окраску сложных с земли и лесов
обработанной
поверхности
Покрытие поверхности грунтовкой глубокого 100 м2
проникновения: за 1 раз стен
покрытия
Грунтовка глубокого проникновения General
кг
Paint
Окраска по подготовленной поверхности
100 м2
фасадов: за 2 раза с земли и лесов фасадной
окрашиваемой
краской General Paint «Бриз»
поверхности
Краска General Paint «Бриз»
кг
Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических конструкций
Количество
15
15
0,003
0,003
0,03
3,15
1
82
0,82
0,82
0,82
10,66
0,82
44,12
0,27
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
козырька, оконных, металлических отливов:
за 2 раза с земли и лесов
Краска Тиккупила Миранол
Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и оград:
художественных с рельефом за 2 раза
Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
Установка и разборка инвентарных лесов
высотой до 16 м: трубчатых для прочих
отделочных работ
кг
100 м2
окрашиваемой
поверхности
маш.-ч.
100 м2
вертикальной
проекции для
наружных лесов
Парковая лестница
Разборка облицовки ступеней из гранитных
100 м2
плит
поверхности
облицовки
Устройство стяжек цементных толщиной 20
100 м2
мм
стяжки
Облицовка ступеней гранитными плитами
100 м2
поверхности
облицовки
Изделия архитектурно-строительные из
м2
гранита и других прочных пород пиленые 1
группа, проступи, пластины толщина 40 мм
Изделия архитектурно-строительные из
м2
гранита и других прочных пород пиленые 1
группа, подступенки , толщина 20 мм
Погрузочные работы при автомобильных
т
перевозках: мусор строительный
Перевозка навалочных грузов, перевозимых
1 т груза
автомобилями-самосвалами, работающими
вне карьеров: расстояние перевозки 20 км,
класс груза 1
Разгрузочные работы при автомобильных
т
перевозках: мусор строительный
0,21
11,298
4
0,82
0,17
0,17
0,17
14,28
3,06
2
2
2
Приложение № 2
Кому: КГАУК «ХКФ»
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 8
Котировочная заявка
на участие в запросе котировок цен
на текущий ремонт центрального входа, замены ступеней парковой лестницы здания
Концертного зала филармонии, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
«____» ________2012 г.
Заявитель: ___________________________________________________
(наименование организации, ФИО физического лица)
Адрес: ______________________________________________________
Телефон:__________, факс________________, адрес электронной почты:
_____________________________________________________________
Зарегистрированный в _________________________________________
(место регистрации)
ИНН /КПП__________________________________________________
Банковские реквизиты_______________________________________
___________________________________________________________
Код ОГРН__________________________________________________
В лице (ФИО руководителя полностью, должность)_______________
действующего на основании___________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем согласие по заключению контракта на условиях,
указанных в извещении о проведении запроса котировок цен, на условиях и по ценам,
указанным в котировочной заявке.
Изучив Ваши условия размещения заказа по запросу котировок цен на текущий
ремонт центрального входа, замены ступеней парковой лестницы здания Концертного
зала филармонии, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7 предлагаем
выполнить работы со следующей стоимостью _______________ (_________________)руб.
Цена включает в себя стоимость работ в полном объеме, с учетом затрат
на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, в том числе иных расходов и платежей, возникающих в период выполнения
работ, а также транспортировка рабочих, стоимость используемых материалов,
оборудования, их доставка и разгрузка.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации. Обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в
установленные сроки, в соответствии с условиями, приведенными в запросе котировок и
согласны с изложенным в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление
Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Руководитель:__________________ подпись, расшифровка подписи
М.П.
(Проект)
Договор
на текущий ремонт центрального входа, замены ступеней парковой лестницы здания
Концертного зала филармонии, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
г. Хабаровск
«____»___________ 2012 г.
Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровская краевая
филармония», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора
Емельянова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________, в лице _________________, действующего на
основании ____________ и лицензии на осуществление деятельности по реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на требуемые виды
работ серия ___ № __________ от « » __ г., именуемое в дальнейшем Подрядчик, с
другой стороны, именуемые далее – Стороны, с соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223 –ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и нормативных документов Хабаровского края, в рамках реализации
вышеупомянутого закона, на основании результатов размещения государственного заказа
путем запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на
выполнение работ по текущему ремонту от _______________ г. № ___) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на текущий
ремонт центрального входа, замены ступеней парковой лестницы Концертного зала
филармонии, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами
работы по текущему ремонту объекта в соответствии с условиями Договора, заданием
Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией.
1.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в размерах и порядке,
установленных настоящим Договором.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора до 10 сентября 2012г.
На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной
для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.
2. Стоимость работ по Договору
2.1. Стоимость работ по Договору включает общую стоимость всех работ,
оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2. Стоимость работ по Договору определяется по ценам в соответствии с заявкой
(предложением) Подрядчика, поданной в ходе размещения государственного заказа и
составляет _________ (________________________________) с учётом НДС.
2.3. Стоимость работ, определенная в п.2.2 настоящего Договора, является твердой
ценой, не подлежит изменению при осуществлении текущего ремонта.
3.Обязательства Сторон
3.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы,
предусмотренные по настоящему Договору, с момента заключения договора по 10
сентября 2012 г. и сдать их результат по акту приема-передачи Заказчику в состоянии,
обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, при этом качество выполненной работы
определяется комиссией по приемке работ, которая состоит из представителей Заказчика
и Подрядчика.
3.2. Подрядчик обязуется производить работы в полном соответствии со сметами,
действующими нормами и техническими условиями.
3.3. Подрядчик обязуется сдать выполненные работы Заказчику в состоянии,
соответствующем условиям Договора.
3.4. После завершения работ Подрядчик обязан освободить объект и прилегающую
территорию от временных сооружений, коммуникаций, строительной техники,
оборудования, строительного мусора.
3.5. Подрядчик обязуется выполнять на стройплощадке противопожарные
мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по
охране труда при производстве работ. Ответственность за любые нарушения правил и
требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
3.6. Подрядчик обязуется обеспечить охрану ремонтируемого объекта, материалов,
оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной
площадке до завершения ремонта и приемки Заказчиком готового объекта или работ.
3.7. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение Заказчика от любой
ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и
от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со
смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком.
3.8. Заказчик вправе на протяжении выполнения работ проверять ход и качество
работы, выполняемой Подрядчиком и направлять претензии по качеству выполняемых
работ. Указанные претензии Заказчика должны быть рассмотрены Подрядчиком и по ним
должен быть дан ответ в течение одного рабочего дня с момента получения претензии.
3.9. Заказчик отвечает за исполнение обязательств по оплате стоимости работ по
настоящему Договору.
4. Порядок оплаты
4.1. Оплата производится путем безналичного расчета, предоплата 30% от стоимости
работ в течение 20 дней с момента заключения Договора; окончательный расчет в течение
20 дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о
стоимости (форма КС-3).
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки работ два
экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком.
Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации
полностью соответствуют фактически выполненным работам.
5.2.Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Договора передает
Заказчику выполненные работы.
5.3.Заказчик обязан после окончания работ принять выполненную работу и подписать
двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.4.В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего Договора,
Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в
пределах договорной цены в течение одного дня, с момента выявления данного
несоответствия.
5.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) Заказчик обязуется
принять результат работы досрочно.
5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны
поровну.
6. Гарантийные сроки
6.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в
соответствии со ст. 754 ГК РФ.
6.2. Срок гарантии выполненной работы, материалов - два года со дня подписания
акта приемки выполненных работ.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в
случае неявки Подрядчика - односторонним.
6.5. Подрядчик обязан устранить все
дефекты, которые возникнут во время
гарантийного периода своими средствами и за свой счет в установленный
законодательством срок
переделкой работ на новые, отвечающие требованиям
Договора. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ за каждый день просрочки.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ, Подрядчик безвозмездно устраняет
недостатки в работе в 2-х дневный срок и возмещает Заказчику убытки.
7.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает
стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и устранения
выявленных нарушений.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы,
в
том
числе
пожара,
наводнения,
землетрясения, войны, забастовок, решений государственных органов и т.п., и их
последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на
возможность
исполнения настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по
Договору продлевается на срок действия таких обстоятельств и их последствий.
8.2. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут
длиться более 10 дней, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.
Однако если в течение 5 дней Стороны не смогут договориться, то настоящий Договор
может быть расторгнут по соглашению сторон.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде Хабаровского края в установленном
законодательством РФ порядке.
10. Срок действия и порядок расторжения Договора
10.1.Настоящий Договор
вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами.
10.2.Срок действия настоящего договора устанавливается до полного выполнения
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
10.3. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества и объемов
работ, повышению стоимости договора;
- аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее
действия на срок более 3 недель, издание других актов государственных органов в рамках
действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения работ на Объекте.
10.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
в следующих случаях:
10.4.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа.
10.4.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или
проведения в отношении него процедуры банкротства.
10.4.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут также по согласию Сторон.
10.6. При расторжении Договора Заказчик обязан принять работы, фактически
выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего
Договора.
10.7. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от
ответственности за его нарушение (ст. 425 Гражданского кодекса РФ).
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному - каждой стороне.
11.3. Приложение № 1 – сметная документация (либо ведомость объемов со
стоимостями работ).
11.4. Приложение № 2 – копия лицензии на осуществление деятельности по
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
краевое государственное автономное
учреждение культуры
«Хабаровская краевая филармония»
(КГАУК «ХКФ»)
ИНН 2721027595 КПП 272101001
680000, г.Хабаровск, ул.МуравьеваАмурского,8,
Тел./факс 32-93-11, 32-54-54
ОГРН 1022700911144,Л/с 30226У52980
УФК по Хабаровскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Хаб.краю
Р/с 40601810000001000001
БИК 040813001.
_____________________А.П. Емельянов
Подрядчик