2024.0 Кб - администрации города Россоши

06.08.2013г.
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Название запроса котировок: выполнение работ по устройству детской игровой площадки по ул.
Линейной 15 г. Россоши в рамках программы «Благоустройство дворовых территорий Воронежской
области на 2012-2014 годы»
Обязательным требованием является отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа
1.Запрос котировок проводит:
Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района.
Место нахождения: Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина 4.
Почтовый адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина 4.
Официальный сайт, на котором размещена документация о размещении запроса котировок:
www.zakupki.qov.ru/ , а также: www.rossosh.info
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона: 8 (47396) 2-34-88
Контактное лицо: Кучина Нина Васильевна
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения город Россошь Россошанского
муниципального района.
Место нахождения: Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина 4.
Почтовый адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина 4.
2. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения г. Россошь
КБК 914 0503 5226400 244 225
ОКДП 3693535 Оборудование и инвентарь для домашней гимнастики и открытых площадок
3.Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме или в форме электронного документа
и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником
размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны
соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена по форме образца котировочной заявки, представленного
в Приложении № 1.
Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, является файлом, т.е. документом, в
котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанным в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть
подписана
электронной цифровой подписью (далее ЭЦП), обладающей достоинствами собственноручной подписи
в документе на бумажном носителе. Котировочная заявка, поданная без ЭЦП, не имеет юридической
силы и влечет за собой отклонение заявки.
Для подачи котировочной заявки в форме электронного документа участники размещения заказа
должны:
1. Получить сертификат ключа ЭЦП, имеющий область применения – «участие в системе электронных
торгов».
2. Подготовить котировочную заявку в форме электронного документа.
Участник размещения заказа должен обеспечить проверку файла на отсутствие компьютерных вирусов
и вредоносных программ.
Ответственность за содержание электронных документов и их соответствие требованиям Федерального
закона и настоящего извещения о проведении запроса котировок лежит на участнике размещения заказа.
Название соответствующего электронного документа оформляется следующим образом: «Котировочная
заявка на участие в запросе котировок №______.»,
(указывается номер извещения)
название файла обязательно должно отражать номер извещения.
3. Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа прикрепить файлом к
электронному письму.
Электронное письмо должно быть оформлено следующим образом:
В поле «тема письма» указывается: «Котировочная заявка на участие в запросе котировок №______.»,
(указывается номер извещения)
В поле текста письма указываются сведения об организации, направившей котировочную заявку, для
отправки подтверждения получения котировочной заявки:
- Наименование,
- Почтовый адрес,
- Тел./факс,
- Контактное лицо.
4. Направить подписанную котировочную заявку и сертификат открытого ключа ЭЦП электронным
письмом по адресу электронной почты: [email protected]. ФИО участника в электронном документе и
ЭЦП должны совпадать.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем
выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг:
4.1. Наименование и характеристики выполняемых работ:
устройство детской игровой площадки по ул. Линейной 15 г. Россоши
Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно техническому заданию, ведомости
объемов работ, сметному расчету. (Смотри сопроводительную документацию)
4.2. Максимальная цена контракта: 372 089 руб. 00 коп. (триста семьдесят две тысяч восемьдесят
девять руб. 00 коп.). Обоснование максимальной цены контракта представлено отдельным файлом в
Приложении № 3 к настоящей сопроводительной документации в виде сметного расчета. Сметная цена
определена базисно-индексным методом в ценах 2001г. с перерасчетом на 1 квартал 2013г. За итогом
расчета стоимости учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость 18%.
4.3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: работы должны
выполняться в соответствии с техническими регламентами. Все материалы, используемые при
выполнении работ должны соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказания услуг: акты
выполненных работ, счета фактур доставляются по адресу: 396650, Воронежская обл., г.Россошь,
пл.Ленина,4.
Работы выполняются по адресу: дворовая территория по адресу: ул. Линейная 15 в г.п.г.Россошь
6. Срок поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14 календарных дней с
момента заключения Муниципального контракта
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе
расходах на перевозку на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей: цена контракта с учетом стоимости выполнения работ, стоимости
материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, всех налогов, сборов и
других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта. Цена
контракта является твердой в течение всего срока исполнения муниципального контракта.
8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи
котировочных заявок:
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул.
Пролетарская, д.76 (в помещении МКУ г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ», каб.№1) в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 часов по московскому времени до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: 07 августа 2013 года.
Дата окончания подачи котировочных заявок: 15 августа 2013 года до 17 час. 00 мин. включительно
Дата рассмотрения котировочных заявок: 16 августа 2013 года
Котировочная заявка может быть подана по почте.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: Кучина Н.В., телефон: 8(47396) 2-34-88
факс: 8(47396) 2-18-44
9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата
производится
по окончании выполнения работ перечислением денежных средств на расчетный счет
подрядчика, после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) до конца
текущего года.
Оплата за выполненную работу осуществляется в рублях, без предоставления аванса.
10 . Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального Контракта
со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь
дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
11. Документы, входящие в состав заявки на участие в проведении запроса котировок
Заявка на участие в проведении запроса котировок должна содержать следующие документы:
- котировочная заявка (приложение № 1);
12. Требования к заключению контракта.
При заключении муниципального контракта представить:
- исполнительную смету.
- Сроки гарантии: Подрядчик гарантирует Муниципальному Заказчику качество поставляемой
продукции в течение 5-ти лет с момента установки товара, за исключением преднамеренного
повреждения указанных результатов третьими лицами.
Одновременно с передачей товара передать Муниципальному Заказчику сертификаты соответствия,
гарантийные документы и т.д.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.
Заместитель главы администрации
городского поселения город Россошь
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В.Н. Попова
Приложение 1
ОБРАЗЕЦ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
«__»________ ____г.
№________________
Председателю Единой комиссии Поповой В.Н.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок №
______________________________________________________________________________________
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица):________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________
Место жительства (для физического лица): __________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________________
E.mail:_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка ____________________________________________________________________
ИНН____________________________________ /КПП_________________________________________
ОГРН ___________________________________/ р/с __________________________________________
БИК ____________________________________/ К/с __________________________________________
Сообщаем о согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях указанных в извещении
о проведении запроса котировок, и направляем настоящую котировочную заявку. Мы готовы выполнить
работы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, сопроводительной
документации, проекта Муниципального Контракта, а именно:
1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ по устройству
детской игровой площадки по ул. Линейной 15 г. Россоши в рамках программы «Благоустройство
дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы»
2. Объем выполняемых работ: поставка и монтаж конструкций согласно техническому заданию,
сметному расчету:
В качестве сведений о конкретных показателях предлагаемого к монтажу оборудования участнику
размещения заказа рекомендуется использовать форму:
Наименование*
Данные участника размещения заказа
Полное наименование товара, предлагаемого к поставке
Колучастником размещения заказа Функциональные
во, шт.
характеристики (потребительские свойства) и
качественные характеристики товара
3. Место выполнения работ: дворовая территория по адресу: ул.Линейная 15 в г.п.г.Россошь.
4. Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента заключения Муниципального
контракта
5. Стоимость работ: ___ руб. __ коп. с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи).
6. Сроки гарантии: Подрядчик гарантирует Муниципальному Заказчику качество поставляемой
продукции в течение 5-ти лет с момента установки товара, за исключением преднамеренного
повреждения указанных результатов третьими лицами.
Одновременно с передачей товара передать Муниципальному Заказчику сертификаты соответствия,
гарантийные документы и т.д.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.
7.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа:
сведения о ____________ (наименование поставщика) в реестре недобросовестных
поставщиков отсутствуют.
Если наши предложения будут приняты, мы согласны исполнить условия контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
в
отношении
_____________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем
право заказчика не противоречащее требованиям равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать о нас в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
В случае если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать
муниципальный контракт с муниципальным заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и ценой, указанной в
нашей котировочной заявке.
Подпись уполномоченного лица __________
М.П.
___________________________________________________________________
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с
«____» до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О.________ (с расшифровкой), номер контактного телефона __________; адрес
электронной почты _________________.
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование выполняемых работ: выполнение работ по устройству детской игровой площадки по
ул. Линейной 15 г. Россоши в рамках программы «Благоустройство дворовых территорий Воронежской
области на 2012-2014 годы»
Количество выполняемых работ: Устройство детской игровой площадки, согласно ведомости
объемов работ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
пп
Шифр и номер
позиции норматива
1
1
2
ТЕР01-02-058-02
2
прайс-лист
3
прайс-лист
4
прайс-лист
5
прайс-лист
6
прайс-лист
7
прайс-лист
8
прайс-лист
9
прайс-лист
10
прайс-лист
11
прайс-лист
12
ТЕР06-01-001-01
13
ТЕР09-03-029-01
Наименование работ и затрат, единица
измерения
3
Копание ям вручную для столбов
глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
0,5х0,5х0,7 25 штук
(100 м3 грунта)
Песочница 15421:5,16=2989 руб
(шт)
Балансир (одинар. фиг.) 14020:5,16=2717
руб
(шт)
Качалка на пружине (одинарная фиг.)
13863:5,16=2687 руб
(шт)
Карусель ( одинар. фиг., без поручней)
45504:5,16=8819руб
(шт)
Качели на цепях 12580:5,16=2438 руб
(шт)
Качели двойные 34455:5,16=6677 руб
(шт)
Горка высотой 1050 мм 33709:5,16=6533
руб
(шт)
Карусель 34063:5,16=6601руб
(шт)
Качалка на трех пружинах (2 посадочных
места) 31340:5,16=6074 руб
(шт)
Беседка 28394:5,16=5503 руб
(шт)
Заделка опор малых форм бетоном
(100 м3 бетона, бутобетона и
железобетона в деле)
Монтаж металлических конструкций
городка прим.
(1 т конструкций)
Количество
4
0,04375
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,04375
2,52
Все детское игровое оборудование изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ:
ГОСТ Р 52167 -2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний качелей. Общие требования».
ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытания горок. Общие требования».
ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования».
ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний качалок. Общие требования».
ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний каруселей. Общие требования».
ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».
Сертификаты выданы органом по сертификации «АТТРАКЦИОН» аккредитованным
федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в рамках национальной
Системы ГОСТ России. Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.11 МР 10
Необходимо наличие сертификатов соответствия Европейским стандартам EN 1176-1: 2008, EN
1176-2: 2008, EN 1176-3: 2008 и т. д., международного сертификационного центра TUV Product Service
(Германия).
Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано:
предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации.
2. Малые архитектурные формы изготавливаются из сертифицированных и экологически
чистых материалов:
Материалы должны соответствовать следующим ГОСТ и ТУ:
ГОСТ 3262-75, ГОСТ 14-105-737-04, ГОСТ 380-94, ГОСТ 103-76, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 535-88, ГОСТ 8509-93, ТУ-2329-001, ТУ 2312-002-230-72864-02.
Деревянные части изделий выполняются с учетом эксплуатации в тяжелых условиях городской
среды: применение сухой клееной древесины, обработанной атмосферостойким составом; применение
многослойной и влагостойкой фанеры высших сортов; предпокрасочная подготовка и покраска
специальными материалами, профессиональными алкидными красками.
Металлические части изделий выполняются с учетом эксплуатации в условиях городской среды и
защиты от травматизма: основные узлы выполнены из толстостенных труб методом сварки, места
вращения - на подшипниках; другие соединения - на мебельных болтах и саморезах. с использованием
пластиковых колпачков безопасности; полотно для съезда с горок - нержавеющая сталь, выгодно
отличающаяся от пластика прочностью и морозоустойчивостью. Все металлические части изделий
проходят двойную высокотемпературную порошковую покраску, что обеспечивает стойкость покрытия
к эксплуатации и прекрасный внешний вид изделий.
Бетонные изделия изготавливаются по особой технологии, позволяющей получение
высокопрочной продукции: применение цемента М-500, гранитного щебня, речного кварцевого песка;
армирование проволокой 6-12 мм; добавка импортного высококачественного фиброфлекса (для
увеличения прочности бетонных изделий); добавка специальных присадок (для увеличения стойкости
бетонных изделий к агрессивным веществам в зимнее время года); шпатлёвка и покраска
специальными атмосферостойкими и ударостойкими красками.
Монтаж изделий осуществляется специальными металлическими штырями, вставляющимися в
основание и бетонированием, что обеспечивает их устойчивость.
Деревянный брус должен быть сечением не более 90х90 мм, металл, влагостойкая фанера,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска.
Материалы, используемые при изготовлении оборудования должны быть:
- толщина фанеры-12,15,18,24мм
- размер квадратного металлического профиля20х20,20х30,20х40,25х40,60х30,40х40,40х80,50х50,60х60мм.
80х80 (стаканы оснований под деревянные столбы)
- размер металлической трубы в элементах (на пр. спираль, рукоход и т.д.)-Диаметры----21.3
,26,8 ,33,5 ,42,3 ,48 ,60,76,88.5мм
- толщина металла на горке 1 лист-нержавейка 1мм, 2 лист-сталь 1.2мм
- размер бруса должен быть – 90х90мм клееный
- точное название и характеристики краски покрытие металла -порошковая полимерная краска методом
напыления в электростатическом поле с оплавлением в печи при 200 градусах. Дерево алкидные эмали и
грунты.Финские производители" Тиккурила"
Пол - ламинированная фанера 18мм,карусель 24мм
Ступеньки лестниц – ламинированная фанера 18мм
3. Детское игровое оборудование отвечает следующим требованиям безопасности:
1.1. Допустима высота игровой поверхности до 0,6 м. и барьера высотой 0,7м.
1.2. При высоте игровой поверхности от 1 до 2 метров должны использоваться предохраняющие перила
или барьер высотой не менее 0,7.
1.3. Оборудование для лазания не должно быть выше 4 метров. Поручни полностью охватываются рукой
для поддержки, диаметром не менее 33 мм.
1.4. Оборудование должно быть выполнено с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи
детям, находящимся внутри оборудования.
1.5. В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты от падения должны быть предусмотрены
предохраняющие перила, диаметром не менее 33 мм. или барьер.
1.6. Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. должны быть безопасны для застревания
пальцев рук, ног, головы ребенка.
1.7. Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты заглушками.
1.8. Все детали оборудования должны крепиться к фундаментам.
№ п/п
1
2
Наименование
Качели двойные
Размеры: 3620х2810х2220 (±10) мм
Выполнены из 6 металлических стоек
снабженных тремя рёбрами жесткости и трех
перекладин. Жесткая подвеска.
Металлические части изготовлены с
применением порошковой покраски. Два
сидения входят в комплект. Декоративные
панели: многослойная и влагостойкая фанера
хвойных пород высших сортов, пропитанная
атмосферостойким составом и окрашенная
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей. Устанавливается на
специальные штифты и бетонируется.
Песочница «Трилистник»
Размеры: 1730х1730х1475 (±10) мм
Игровые элементы: два боковых столика
желтого цвета с красными и голубыми
цветами поверху, и один угловой, который
находится под навесом, в виде голубого
цветка, посредине которого желтый круг,
борта зеленые, со стороны навеса две стороны
красные.
Теневой навес должен иметь резную
треугольную форму. Художественной
росписью на внешнюю часть навеса нанесено
Ед.
изм.
шт.
Колво
1
Шт.
1
3
4
изображение божьей коровки, трилистника
салатового цвета, цветка с шестью красными
лепестками и желтой сердцевиной.
Навес крепится на трёх опорах.
Две смежные к навесу боковые стороны
песочница и столбы должны быть
изготовлены из сухой клееной древесины. Две
другие смежные стороны, столики и цветок
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных пород высших сортов. Все
деревянные детали пропитанной специальным
составом, делающим их устойчивыми к
атмосферным осадкам и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей. Устанавливается на
специальные штифты и бетонируется.
Балансир «Жар-птица»
Размеры: 2640*650*850 (±10) мм
Каркас основания должен быть выполнен из
металла с применением порошковой
покраски. С внешней стороны декорирован
двумя фальш-панелями Декоративные панели
из многослойной и влагостойкой фанеры
хвойных пород высших сортов. Сиденья из
влагостойкой фанеры, рукоятки – пластик.
Сидения оснащены резиновым амортизатором
для смягчения удара о поверхность.
Основание балансира – многослойная
влагостойкая фанера, фигурно вырезанная.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков. Декоративные панели с применением
художественной росписи с изображением
сказочного персонажа.
Устанавливается на специальные штифты и
бетонируется
Качели на цепях
Размер изделия: 2010х1530х1730 (±10) мм
Должны быть выполнены из четырех
металлических стоек снабженных тремя
рёбрами жесткости и двумя перекладинами.
Подвес - цепь. Стойки, перекладины, ребра
жесткости - толстостенные трубы с
применением порошковой покраски (краска
устойчива к воздействию ультрафиолетового
излучения). Сидение входит в комплект.
Сиденье представляет собой деревянную
прямоугольную перекладину, пропитанную
атмосферостойким составом и окрашенную
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальные штифты и
бетонируется.
Шт.
шт.
1
1
5
6
7
Шт.
Карусель – вертушка в стиле «Сказка»
Размеры: 1494х1494х700 (±10) мм
Составные
части
карусели:
карусель,
основание,
болт
стопорный,
стержень
фиксирующий.
Каркас и поручни должны быть изготовлены
из металлических толстостенных труб с
применением двойной порошковой покраски.
Места вращения на подшипниках. Сидения
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов.
Имеют фигурную форму. С помощью
художественной росписи нанесены
изображения животных.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Карусель четырехместная К-24
Размеры: 2000*2000*750 (±10) мм
Высота до сидения 450 мм
Каркас и поручни должны быть изготовлены
из метала с применением порошковой
покраски. Места вращения на подшипниках.
Сидения должны иметь форму кресел
(сидение со спинкой и двумя поручнями по
бокам). Сидение и спинка изготовлены из
многослойной и влагостойкой фанеры
хвойных пород высших сортов, на спинке с
внешней
и
внутренней
стороны
художественная роспись. Все деревянные
части пропитаны атмосферостойким составом
и окрашены профессиональными алкидными
эмалями
устойчивыми
к
воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Качалка на пружине одинарная
Размеры: 650х235х900 (±10) мм
Для детей от 2 до 6 лет
Качалка предназначена для одного человека.
Изделие должно состоять из каркаса
фундамента, пружины, двух подставок для
ног, сидения со спинкой, поручня захвата для
рук, одной панели.
Панель имеет V-образную форму. С
применением художественной росписи на
панель нанесено изображение.
С внешней стороны панели – подставка для
ног прямоугольной формы.
С внешней стороны панели должны быть
установлены поручни для рук.
Каркас фундамента и пружина, поручень
изготовлены из метала с применением
1
1
1
8
двойной порошковой покраски.
Панель, сидение, подставки для ног
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов. Все
деревянные
части
пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми
к
воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается
на
специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Горка
Размеры: 3400*630*1760 (±10) мм, высота
горки 1050 (±10) мм;
Изделие предназначено для детей от 6 до 12
лет.
Изделие должно включать в себя следующие
элементы:
Деревянную лестницу, состоящую из пяти
глухих ступенек, изготовленных из сухой
древесины хвойных пород (влажностью 7%),
обработанной грунтом по дереву и
атмосферостойким составом. Глубина
ступеней 140 мм. У нижнего основания
лестницы имеются две металлические ножки с
подпятниками - для более устойчивого
положения, которые вкапываются в грунт,
фиксируются специальными стержнями и
бетонируются. Верхнее основание деревянной
лестницы должно крепиться к основным
металлическим столбам, изготовленным из
толстостенных труб, покрытых порошковой
покраской, основание которых вкапывается в
грунт, фиксируется специальными стержнями
и бетонируется.
Конструкция перил должна состоять из:
двух металлических рам, которые
параллельно друг другу крепятся по бокам
деревянной лестницы и в верхней части к
металлическим столбам – методом сварки.
Так же к металлическим рамам крепятся двое
поручней, которые начинаются с первой
ступеньки и заканчиваются в верхней части
основных металлических столбов. Между
металлическими рамами и поручнями,
перпендикулярно им крепится по два
металлических прута – на каждом из
поручней.
Стартовая площадка должна быть
снабжена двумя боковыми панелями
безопасности с художественным орнаментом.
Боковая часть панелей крепится к верхней
части основных металлических столбов.
Нижняя часть панелей крепится к бортам
безопасности ската горки. Между панелями в верхней части, параллельно стартовой
площадке крепится поручень безопасности,
изготовленный из толстостенной трубы.
1
9
10
Панели выполнены из водостойкой
многослойной фанеры высших сортов
хвойных пород и покрыты алкидными
эмалями, противостоящими воздействию
окружающей среды.
Скат горки должен быть изготовлен из
двух слоев металла; верхний слой –
нержавеющий лист; скат не приподнят над
землей, а прилегает к ней, что исключает
травму позвоночника. Для большей
безопасности скат горки по всей длине с двух
сторон огражден бортами, изготовленными из
водостойкой многослойной фанеры высших
сортов хвойных пород и покрытыми
алкидными эмалями, противостоящими
воздействию окружающей среды.
К основанию ската горки должен крепиться
деревянный коврик, который имеет
металлическую ножку с подпятником.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется.
Беседка Цветок
Размеры: 1510х1330х2070 (±10) мм
Беседка предназначена для отдыха и игры
детей.
Изделие должно устанавливаться на
деревянные брусья. Представляет собой
угловую скамью со спинка в виде
декоративных расписных панелей, над
которыми закреплен навес в виде цветка.
Также при помощи бруса должен крепиться
столик на ножке в виде цветка.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется.
Качалка 3 пружины «Джип»
Для детей от 2 до 6 лет
Качалка предназначена для двух человек.
Размеры: 1240х935х880 (±10) мм
Изделие должно состоять из каркаса
фундамента, трех пружин, двух подставок для
ног, сидения со спинкой, поручня захвата для
рук, двух боковых панелей.
Сидение имеет спинку.
Боковые панели имеют V-образную форму. С
применением художественной росписи на
боковую панель нанесено изображение джипа.
С внешней стороны боковых панелей –
подставка для ног прямоугольной формы.
Имеется возможность захвата для рук во
внутренней части непосредственно перед
сидением.
Каркас фундамента и пружина, поручень
должны быть изготовлены из метала с
Шт.
1
Шт.
1
применением двойной порошковой покраски.
Боковые панели, сидение, подставки для ног
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов. Все
деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
* В случае если наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование
следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на
которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров с товарами, используемыми заказчиком
Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента заключения Муниципального
контракта
Сроки гарантии: Подрядчик гарантирует Муниципальному Заказчику качество поставляемой
продукции в течение 5-ти лет с момента установки товара, за исключением преднамеренного
повреждения указанных результатов третьими лицами.
Одновременно с передачей товара передать Муниципальному Заказчику сертификаты соответствия,
гарантийные документы и т.д.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ№
г. Россошь
«__»_____2013 г.
Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района
Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице главы
администрации городского поселения город Россошь Мишанкова Юрия Валентиновича, действующего
на
основании Устава городского поселения город Россошь (Свидетельство о включении
муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований номер 001349,
регистрационный номер RU365527101, выдано Главным управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации по Центральному Федеральному округу 23.11.2005г.), и______, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________, действующего на основании (_____) с другой
стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94 – Ф3 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании
результатов размещения муниципального заказа городского поселения город Россошь Россошанского
муниципального района Воронежской области путём проведения запроса котировок на выполнение
работ по устройству детской игровой площадки по ул. Линейной 15 г. Россоши в рамках программы
«Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы» (протокол №___от
«__» ______ 2013 года) заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на
выполнение работ по устройству детской игровой площадки по ул. Линейной 15 г. Россоши в рамках
программы «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы»
(согласно техническому заданию Приложение1).
1.2. Цена и перечень выполняемых в соответствии с настоящим Контрактом работ определяется
Сторонами по Смете (Расчёт), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта
(Приложение № 2).
1.3. Срок выполнения работ: в соответствии с п. 3.1.настоящего Контракта
1.4. Источник финансирования Работы – бюджет городского поселения город Россошь
Россошанского муниципального района Воронежской области.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Настоящего Контракта,
собственными силами и силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии со сметой
(расчётом) и сдать их в установленном порядке.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Работа оплачивается Муниципальным Заказчиком в строгом соответствии с выполненными
объёмами из средств муниципального бюджета, без предоставления аванса.
2.2. Цена настоящего контракта составляет _____________________ руб.
2.3. Цена контракта твердая, остается фиксированной на весь срок исполнения муниципального
контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента заключения
Муниципального контракта
4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Муниципальным Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному Заказчику, с указанием
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика
несет Подрядчик.
4.2. Оплата производится по окончании выполнения работ перечислением денежных средств на
расчетный счет подрядчика, после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) до
конца текущего года.
4.3. Отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным Заказчиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнять все работы: в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и
приложениями к нему и сдать выполненные работы Муниципальному Заказчику в установленный срок
5.1.2. Приступить к работам с момента заключения настоящего Контракта.
5.1.3. Выполнить работы качественно
5.1.4. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметой, строительными нормами и правилами;
- составление исполнительной документации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выполняемых при приёмке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта.
- вывоз строительного мусора.
5.1.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное,
используемое для исполнения Контракта имущество.
5.1.6. Обеспечить в ходе строительных работ выполнение на строительной площадке
необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного
движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
При необходимости, установить временное освещение.
5.1.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки
строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства объекта, установить
ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта о приемке
выполненных работ.
5.1.8. Подрядчик гарантирует Муниципальному Заказчику качество поставляемой продукции в
течение 5-ти лет с момента установки товара, за исключением преднамеренного повреждения указанных
результатов третьими лицами.
Одновременно с передачей товара передать Муниципальному Заказчику сертификаты
соответствия, гарантийные документы и т.д.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством
РФ, а также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.
5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального
Заказчика.
5.1.10. После подписания Акта о приёмке выполненных работ выставить Муниципальному
Заказчику счёт-фактуру для оплаты.
5.1.11. Нести ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
5.2. Муниципальный Заказчик имеет право:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь
в его деятельность.
5.3. Муниципальный Заказчик обязан:
5.3.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
5.3.2. Оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Контракта
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Подрядчик при завершении работы, обусловленной Контрактом, представляет
Муниципальному Заказчику Акт о приемке выполненных работ, счет фактуру для оплаты.
6.2. Муниципальный Заказчик производит проверку расшифровки по видам работ (форма КС-2) в
течение 10 (десяти) рабочих дней.
6.3. По результатам проверки формы КС-2 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней
представляет Заказчику откорректированную (при наличии такой необходимости) форму КС-2 и
оформляет форму КС-3.
6.4. При приемке-передаче результата работы Подрядчик обязан представить Муниципальному
Заказчику акты на все скрытые работы, исполнительную документацию в полном объеме, согласно
техническому заданию.
6.5
Подрядчик передает Муниципальному Заказчику оформленные счета-фактуры при
получении от него оформленных форм КС-2 и КС-3.
6.6. При неисполнении Подрядчиком обязательств по предоставлению документов, работы
Муниципальным Заказчиком не принимаются и рассматриваются после предоставления Подрядчиком
необходимых документов.
6.7. В случае выявления при приёмке результатов работы недостатков и замечаний, Подрядчик
обязуется за счёт собственных средств устранить выявленные недостатки и замечания в срок не более 10
(десяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта.
6.8. В случае выявления отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы или иных
недостатков в Работе, Муниципальный Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.9. На любом этапе Работы без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика Муниципальный Заказчик вправе проверить ход и качество выполнения работ с выдачей
обязательных к исполнению замечаний.
6.10. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить
выполнение работы, письменно уведомив об этом Муниципального Заказчика в срок не более трёх
календарных дней со дня приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту
стороны несут имущественную ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
8.2. Подрядчик, нарушивший Контракт, обязан возместить Муниципальному Заказчику
причиненные таким нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.
8.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта,
ухудшившими результат работы, или иными недостатками, не позволяющими использовать результат
работы по назначению, Муниципальный Заказчик вправе по своему выбору:
8.3.1. Потребовать от Подрядчика устранения за свой счет недостатков в срок, предусмотренный
п. 6.2. настоящего контракта.
8.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
8.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков за счет Подрядчика. Требования, связанные с
недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным Заказчиком при условии,
что они были обнаружены при приемке выполненных работ.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей стоимости Контракта, исполнение обязательств, в
отношении которого просрочено Подрядчиком. Выплата неустойки и возмещение убытков не
освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального Заказчика.
8.5. Неустойка (штраф) будет удерживаться из расчетов с Подрядчиком при оплате
Муниципальным Заказчиком выполненных объемов работ или оплачиваться Подрядчиком против
счетов Муниципального Заказчика в течение 15 (пятнадцать) дней с даты их выставления, по выбору
Муниципального заказчика. Оплата или удержание неустойки (штрафа) не освобождает Подрядчика от
его обязательств и ответственности по Контракту.
8.6. На Муниципального Заказчика не возлагаются штрафные и какие-либо иные санкции за
задержку оплаты выполненных работ, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением
бюджетных средств и (или) не выделением или несвоевременным выделением лимитов бюджетных
обязательств.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
9.2. Муниципальный Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта, в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ более чем на 15
(пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Муниципального Заказчика, выполнения работ
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанных в Контракте, становится явно невозможным,
существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ, расторжение контракта в этом
случае не влечет освобождения Подрядчика от ответственности.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон
своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее
получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным
судом Воронежской области.
10.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11 . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему
законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Подрядчик представляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
11.6. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.7. Неотъемлемой частью настоящего Муниципального Контракта являются:
- Техническое задание
- исполнительная смета
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Муниципальный Заказчик:
Подрядчик:
Администрация городского поселения город
Россошь
Воронежская область, г. Россошь,
пл. Ленина 4
р/с 40204810500000000681 в ГРКЦ ГУ Банка
России Воронежской области г. Воронеж
БИК 042007001
ИНН 3627013759
КПП 362701001
ОКАТО 20247501000
ОКПО 45957480
Глава администрации
городского поселения город Россошь
________________________Ю.В.Мишанков
М.П.
Приложение №1
к Муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование выполняемых работ: выполнение работ по устройству детской игровой площадки по
ул. Линейной 15 г. Россоши в рамках программы «Благоустройство дворовых территорий Воронежской
области на 2012-2014 годы»
Количество выполняемых работ: Устройство детской игровой площадки , согласно ведомости
объемов работ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
пп
Шифр и номер
позиции норматива
1
1
2
ТЕР01-02-058-02
2
прайс-лист
3
прайс-лист
4
прайс-лист
5
прайс-лист
6
прайс-лист
7
прайс-лист
8
прайс-лист
9
прайс-лист
10
прайс-лист
11
прайс-лист
12
ТЕР06-01-001-01
13
ТЕР09-03-029-01
Наименование работ и затрат, единица
измерения
3
Копание ям вручную для столбов
глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
0,5х0,5х0,7 25 штук
(100 м3 грунта)
Песочница 15421:5,16=2989 руб
(шт)
Балансир (одинар. фиг.) 14020:5,16=2717
руб
(шт)
Качалка на пружине (одинарная фиг.)
13863:5,16=2687 руб
(шт)
Карусель ( одинар. фиг., без поручней)
45504:5,16=8819руб
(шт)
Качели на цепях 12580:5,16=2438 руб
(шт)
Качели двойные 34455:5,16=6677 руб
(шт)
Горка высотой 1050 мм 33709:5,16=6533
руб
(шт)
Карусель 34063:5,16=6601руб
(шт)
Качалка на трех пружинах (2 посадочных
места) 31340:5,16=6074 руб
(шт)
Беседка 28394:5,16=5503 руб
(шт)
Заделка опор малых форм бетоном
(100 м3 бетона, бутобетона и
железобетона в деле)
Монтаж металлических конструкций
городка прим.
(1 т конструкций)
Количество
4
0,04375
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,04375
2,52
Все детское игровое оборудование изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ:
ГОСТ Р 52167 -2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний качелей. Общие требования».
ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытания горок. Общие требования».
ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования».
ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний качалок. Общие требования».
ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний каруселей. Общие требования».
ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».
Сертификаты выданы органом по сертификации «АТТРАКЦИОН» аккредитованным
федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в рамках национальной
Системы ГОСТ России. Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.11 МР 10
Необходимо наличие сертификатов соответствия Европейским стандартам EN 1176-1: 2008, EN
1176-2: 2008, EN 1176-3: 2008 и т. д., международного сертификационного центра TUV Product Service
(Германия).
Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано:
предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации.
2. Малые архитектурные формы изготавливаются из сертифицированных и экологически
чистых материалов:
Материалы должны соответствовать следующим ГОСТ и ТУ:
ГОСТ 3262-75, ГОСТ 14-105-737-04, ГОСТ 380-94, ГОСТ 103-76, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 535-88, ГОСТ 8509-93, ТУ-2329-001, ТУ 2312-002-230-72864-02.
Деревянные части изделий выполняются с учетом эксплуатации в тяжелых условиях городской
среды: применение сухой клееной древесины, обработанной атмосферостойким составом; применение
многослойной и влагостойкой фанеры высших сортов; предпокрасочная подготовка и покраска
специальными материалами, профессиональными алкидными красками.
Металлические части изделий выполняются с учетом эксплуатации в условиях городской среды и
защиты от травматизма: основные узлы выполнены из толстостенных труб методом сварки, места
вращения - на подшипниках; другие соединения - на мебельных болтах и саморезах. с использованием
пластиковых колпачков безопасности; полотно для съезда с горок - нержавеющая сталь, выгодно
отличающаяся от пластика прочностью и морозоустойчивостью. Все металлические части изделий
проходят двойную высокотемпературную порошковую покраску, что обеспечивает стойкость покрытия
к эксплуатации и прекрасный внешний вид изделий.
Бетонные изделия изготавливаются по особой технологии, позволяющей получение
высокопрочной продукции: применение цемента М-500, гранитного щебня, речного кварцевого песка;
армирование проволокой 6-12 мм; добавка импортного высококачественного фиброфлекса (для
увеличения прочности бетонных изделий); добавка специальных присадок (для увеличения стойкости
бетонных изделий к агрессивным веществам в зимнее время года); шпатлёвка и покраска
специальными атмосферостойкими и ударостойкими красками.
Монтаж изделий осуществляется специальными металлическими штырями, вставляющимися в
основание и бетонированием, что обеспечивает их устойчивость.
Деревянный брус должен быть сечением не более 90х90 мм, металл, влагостойкая фанера,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска.
Материалы, используемые при изготовлении оборудования должны быть:
- толщина фанеры-12,15,18,24мм
- размер квадратного металлического профиля20х20,20х30,20х40,25х40,60х30,40х40,40х80,50х50,60х60мм.
80х80 (стаканы оснований под деревянные столбы)
- размер металлической трубы в элементах (на пр. спираль, рукоход и т.д.)-Диаметры----21.3
,26,8 ,33,5 ,42,3 ,48 ,60,76,88.5мм
- толщина металла на горке 1 лист-нержавейка 1мм, 2 лист-сталь 1.2мм
- размер бруса должен быть – 90х90мм клееный
- точное название и характеристики краски покрытие металла -порошковая полимерная краска методом
напыления в электростатическом поле с оплавлением в печи при 200 градусах. Дерево алкидные эмали и
грунты.Финские производители" Тиккурила"
Пол - ламинированная фанера 18мм,карусель 24мм
Ступеньки лестниц – ламинированная фанера 18мм
3. Детское игровое оборудование отвечает следующим требованиям безопасности:
1.1. Допустима высота игровой поверхности до 0,6 м. и барьера высотой 0,7м.
1.2. При высоте игровой поверхности от 1 до 2 метров должны использоваться предохраняющие перила
или барьер высотой не менее 0,7.
1.3. Оборудование для лазания не должно быть выше 4 метров. Поручни полностью охватываются рукой
для поддержки, диаметром не менее 33 мм.
1.4. Оборудование должно быть выполнено с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи
детям, находящимся внутри оборудования.
1.5. В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты от падения должны быть предусмотрены
предохраняющие перила, диаметром не менее 33 мм. или барьер.
1.6. Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. должны быть безопасны для застревания
пальцев рук, ног, головы ребенка.
1.7. Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты заглушками.
1.8. Все детали оборудования должны крепиться к фундаментам.
№ п/п
1
2
Наименование
Качели двойные
Размеры: 3620х2810х2220 (±10) мм
Выполнены из 6 металлических стоек
снабженных тремя рёбрами жесткости и трех
перекладин. Жесткая подвеска.
Металлические части изготовлены с
применением порошковой покраски. Два
сидения входят в комплект. Декоративные
панели: многослойная и влагостойкая фанера
хвойных пород высших сортов, пропитанная
атмосферостойким составом и окрашенная
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей. Устанавливается на
специальные штифты и бетонируется.
Песочница «Трилистник»
Размеры: 1730х1730х1475 (±10) мм
Игровые элементы: два боковых столика
желтого цвета с красными и голубыми
цветами поверху, и один угловой, который
находится под навесом, в виде голубого
цветка, посредине которого желтый круг,
борта зеленые, со стороны навеса две стороны
красные.
Теневой навес должен иметь резную
треугольную форму. Художественной
росписью на внешнюю часть навеса нанесено
изображение божьей коровки, трилистника
салатового цвета, цветка с шестью красными
лепестками и желтой сердцевиной.
Ед.
изм.
шт.
Колво
1
Шт.
1
3
4
Навес крепится на трёх опорах.
Две смежные к навесу боковые стороны
песочница и столбы должны быть
изготовлены из сухой клееной древесины. Две
другие смежные стороны, столики и цветок
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных пород высших сортов. Все
деревянные детали пропитанной специальным
составом, делающим их устойчивыми к
атмосферным осадкам и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей. Устанавливается на
специальные штифты и бетонируется.
Балансир «Жар-птица»
Размеры: 2640*650*850 (±10) мм
Каркас основания должен быть выполнен из
металла с применением порошковой
покраски. С внешней стороны декорирован
двумя фальш-панелями Декоративные панели
из многослойной и влагостойкой фанеры
хвойных пород высших сортов. Сиденья из
влагостойкой фанеры, рукоятки – пластик.
Сидения оснащены резиновым амортизатором
для смягчения удара о поверхность.
Основание балансира – многослойная
влагостойкая фанера, фигурно вырезанная.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков. Декоративные панели с применением
художественной росписи с изображением
сказочного персонажа.
Устанавливается на специальные штифты и
бетонируется
Качели на цепях
Размер изделия: 2010х1530х1730 (±10) мм
Должны быть выполнены из четырех
металлических стоек снабженных тремя
рёбрами жесткости и двумя перекладинами.
Подвес - цепь. Стойки, перекладины, ребра
жесткости - толстостенные трубы с
применением порошковой покраски (краска
устойчива к воздействию ультрафиолетового
излучения). Сидение входит в комплект.
Сиденье представляет собой деревянную
прямоугольную перекладину, пропитанную
атмосферостойким составом и окрашенную
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальные штифты и
бетонируется.
Шт.
шт.
1
1
5
6
7
Шт.
Карусель – вертушка в стиле «Сказка»
Размеры: 1494х1494х700 (±10) мм
Составные
части
карусели:
карусель,
основание,
болт
стопорный,
стержень
фиксирующий.
Каркас и поручни должны быть изготовлены
из металлических толстостенных труб с
применением двойной порошковой покраски.
Места вращения на подшипниках. Сидения
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов.
Имеют фигурную форму. С помощью
художественной росписи нанесены
изображения животных.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Карусель четырехместная К-24
Размеры: 2000*2000*750 (±10) мм
Высота до сидения 450 мм
Каркас и поручни должны быть изготовлены
из метала с применением порошковой
покраски. Места вращения на подшипниках.
Сидения должны иметь форму кресел
(сидение со спинкой и двумя поручнями по
бокам). Сидение и спинка изготовлены из
многослойной и влагостойкой фанеры
хвойных пород высших сортов, на спинке с
внешней
и
внутренней
стороны
художественная роспись. Все деревянные
части пропитаны атмосферостойким составом
и окрашены профессиональными алкидными
эмалями
устойчивыми
к
воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Качалка на пружине одинарная
Размеры: 650х235х900 (±10) мм
Для детей от 2 до 6 лет
Качалка предназначена для одного человека.
Изделие должно состоять из каркаса
фундамента, пружины, двух подставок для
ног, сидения со спинкой, поручня захвата для
рук, одной панели.
Панель имеет V-образную форму. С
применением художественной росписи на
панель нанесено изображение.
С внешней стороны панели – подставка для
ног прямоугольной формы.
С внешней стороны панели должны быть
установлены поручни для рук.
Каркас фундамента и пружина, поручень
изготовлены из метала с применением
1
1
1
8
двойной порошковой покраски.
Панель, сидение, подставки для ног
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов. Все
деревянные
части
пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми
к
воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается
на
специальных
металлических штифтах и бетонируется
Шт.
Горка
Размеры: 3400*630*1760 (±10) мм, высота
горки 1050 (±10) мм;
Изделие предназначено для детей от 6 до 12
лет.
Изделие должно включать в себя следующие
элементы:
Деревянную лестницу, состоящую из пяти
глухих ступенек, изготовленных из сухой
древесины хвойных пород (влажностью 7%),
обработанной грунтом по дереву и
атмосферостойким составом. Глубина
ступеней 140 мм. У нижнего основания
лестницы имеются две металлические ножки с
подпятниками - для более устойчивого
положения, которые вкапываются в грунт,
фиксируются специальными стержнями и
бетонируются. Верхнее основание деревянной
лестницы должно крепиться к основным
металлическим столбам, изготовленным из
толстостенных труб, покрытых порошковой
покраской, основание которых вкапывается в
грунт, фиксируется специальными стержнями
и бетонируется.
Конструкция перил должна состоять из:
двух металлических рам, которые
параллельно друг другу крепятся по бокам
деревянной лестницы и в верхней части к
металлическим столбам – методом сварки.
Так же к металлическим рамам крепятся двое
поручней, которые начинаются с первой
ступеньки и заканчиваются в верхней части
основных металлических столбов. Между
металлическими рамами и поручнями,
перпендикулярно им крепится по два
металлических прута – на каждом из
поручней.
Стартовая площадка должна быть
снабжена двумя боковыми панелями
безопасности с художественным орнаментом.
Боковая часть панелей крепится к верхней
части основных металлических столбов.
Нижняя часть панелей крепится к бортам
безопасности ската горки. Между панелями в верхней части, параллельно стартовой
площадке крепится поручень безопасности,
изготовленный из толстостенной трубы.
1
9
10
Панели выполнены из водостойкой
многослойной фанеры высших сортов
хвойных пород и покрыты алкидными
эмалями, противостоящими воздействию
окружающей среды.
Скат горки должен быть изготовлен из
двух слоев металла; верхний слой –
нержавеющий лист; скат не приподнят над
землей, а прилегает к ней, что исключает
травму позвоночника. Для большей
безопасности скат горки по всей длине с двух
сторон огражден бортами, изготовленными из
водостойкой многослойной фанеры высших
сортов хвойных пород и покрытыми
алкидными эмалями, противостоящими
воздействию окружающей среды.
К основанию ската горки должен крепиться
деревянный коврик, который имеет
металлическую ножку с подпятником.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется.
Беседка Цветок
Размеры: 1510х1330х2070 (±10) мм
Беседка предназначена для отдыха и игры
детей.
Изделие должно устанавливаться на
деревянные брусья. Представляет собой
угловую скамью со спинка в виде
декоративных расписных панелей, над
которыми закреплен навес в виде цветка.
Также при помощи бруса должен крепиться
столик на ножке в виде цветка.
Все деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется.
Качалка 3 пружины «Джип»
Для детей от 2 до 6 лет
Качалка предназначена для двух человек.
Размеры: 1240х935х880 (±10) мм
Изделие должно состоять из каркаса
фундамента, трех пружин, двух подставок для
ног, сидения со спинкой, поручня захвата для
рук, двух боковых панелей.
Сидение имеет спинку.
Боковые панели имеют V-образную форму. С
применением художественной росписи на
боковую панель нанесено изображение джипа.
С внешней стороны боковых панелей –
подставка для ног прямоугольной формы.
Имеется возможность захвата для рук во
внутренней части непосредственно перед
сидением.
Каркас фундамента и пружина, поручень
должны быть изготовлены из метала с
Шт.
1
Шт.
1
применением двойной порошковой покраски.
Боковые панели, сидение, подставки для ног
изготовлены из многослойной и влагостойкой
фанеры хвойных парод высших сортов. Все
деревянные части пропитаны
атмосферостойким составом и окрашены
профессиональными алкидными эмалями
устойчивыми к воздействию
ультрафиолетовых лучей и атмосферных
осадков.
Устанавливается на специальных
металлических штифтах и бетонируется
* В случае если наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование
следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на
которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров с товарами, используемыми заказчиком
Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента заключения Муниципального
контракта
Сроки гарантии: Подрядчик гарантирует Муниципальному Заказчику качество поставляемой
продукции в течение 5-ти лет с момента установки товара, за исключением преднамеренного
повреждения указанных результатов третьими лицами.
Одновременно с передачей товара передать Муниципальному Заказчику сертификаты соответствия,
гарантийные документы и т.д.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.