Проект договора подряда № ____

Проект договора подряда № ____
г. Нарьян-Мар
«___»_______ 2011 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице
директора УФПС Ненецкого автономного округа - филиала ФГУП «Почта России» Качевой
Марии Константиновны, действующего на основании Положения о филиале и доверенности
№ 493/ЮД от 20.12.2010 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
_____________________,
в лице __________________________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _____________________, с другой
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по газоснабжению отделения почтовой
связи села Тельвиска, расположенного по адресу: 166710, Ненецкий АО, с. Тельвиска, в
соответствии с условиями настоящего договора, Локально – сметным расчетом, техническим
заданием и рабочим проектом Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную
настоящим договором цену.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, определены в Локально – сметном расчете,
техническом задании, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и
своими силами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по газоснабжению отделения
почтовой связи Тельвиска надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок согласно графика работ.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с
техническим заданием Заказчика, действующими нормативно – техническими документами,
строительными нормами и правилами, установленными действующим законодательством.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.
Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком за свой счет.
2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести
уборку помещения.
2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору
субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это
может привести к нарушению действующих норм.
2.1.8. Подрядчик обязан возмещать расходы на потребление электроэнергии, воды и
других материальных ресурсов, израсходованные в процессе выполнения работ,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.1.9. После окончания работ Подрядчик обязан передать Заказчику документацию,
необходимую для нормальной эксплуатации Заказчиком результата работ.
2.1.10. Подрядчик обязан вести Журнал производства работ ф. КС-6а в соответствии со
СНИП, вносить в него записи о ходе выполнения работ и иные сведения о работах. Журнал
производства работ должен быть прошит и скреплен печатью, страницы его должны быть
пронумерованы.
2.1.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять Журнал производства
работ для проверки фактического выполнения работ по Договору, а также для внесения в него
необходимых записей.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить техническую готовность Объекта и доступ Подрядчика на объект,
указанный в п. 1.1 настоящего договора.
2.2.2. Принять выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренном настоящим
договором.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим договором.
2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором,
иных лиц.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении Заказчиком отступлений от условий
настоящего договора, он производит запись в Журнале производства работ и обязуется в день
обнаружения ознакомить представителя Подрядчика с данными записями.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от настоящего договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение
недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
2.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Порядок расчета по договору
3.1. Общая стоимость работ в соответствии с котировочной заявкой №_____ на участие в
запросе котировок цен составляет: ___________________ рублей, в т.ч. НДС ___________
рублей.
Цена договора остаётся постоянной и не меняется в течение срока действия договора.
В стоимость цены контракта входит стоимость материалов, изготовление проекта,
поставка материалов до ОПС Тельвиска и стоимость работ.
3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты
авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, что составляет
_______________________ рублей, в т. ч. НДС ___________ рублей.
3.2.2. Заказчик в течение 5–ти банковских дней после подписания настоящего договора
перечисляет Подрядчику на основании счета в порядке предварительной оплаты сумму,
определенную п. 3.2.1. настоящего договора.
3.2.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, справку о
стоимости выполненных работ и счет-фактуру не позднее 5-ти календарных дней со дня
выполнения работ.
3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не
позднее 10 банковских дней на основании счета с момента подписания Сторонами акта о
приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС -3), счетафактуры.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в
следующие сроки:
начало работ: «___»____________ 2011 г.
окончание работ: «___»____________ 2011 г.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Сдача – приемка работ, выполняемых согласно п.1.1. настоящего договора,
оформляется путем подписания Акта о приемке выполненных работ (Акт ф. КС-2) и Справки о
стоимости выполненных работ (Акт ф. КС-3).
5.2. Подрядчик обязуется известить Заказчика о готовности к сдаче результата
выполненных работ, а Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней с момента получения
извещения приступить к приемке работ.
Заказчик знакомится с предоставленными Подрядчиком актами ф. КС-2, КС-3 и в
течение 5-ти рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику подписанные акты КС2, КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.
5.3. Если Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения актов ф. КС-2,
КС-3 не направил в адрес Подрядчика подписанные акты ф. КС-2, КС-3, либо мотивированный
отказ от их подписания, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими к оплате.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется
двусторонний Акт с указанием причин отказа, перечнем необходимых доработок и разумных
сроком их исправления.
6. Срок действия договора,
порядок его расторжения и внесения изменений
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
договору.
6.2. Изменение и порядок расторжения договора производится только по взаимному
согласию сторон, за исключением п.6.3., 6.4. настоящего договора и иных случаев, прямо
предусмотренных законом.
6.3. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- просрочки начала производства работ Подрядчиком более чем на 30 календарных дней
по причинам, не зависящим от Заказчика.
- аннулирования лицензий (допусков), лишающих Подрядчика права на производство
работ.
6.4. Подрядчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- прострочки Заказчиком любого из платежей более, чем на 30 календарных дней.
- неправомерной остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим
от Подрядчика на срок, превышающий 30 календарных дней.
6.5. При расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п.6.3., 6.4.
настоящего договора Сторона-инициатор направляет другой стороне письменное уведомление.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения
уведомления другой стороной.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения Подрядчиком п.4.1. настоящего договора с него может быть
взыскана неустойка в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день
взыскания неустойки.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, Подрядчиком с Заказчика
может быть взыскана неустойка в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на
день взыскания неустойки.
7.3. Штрафные санкции, предусмотренные п.7.1., 7.2. настоящего договора могут быть
начислены только после направления другой стороне мотивированной претензии.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного исполнения Сторонами
обязательств по договору.
7.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими
использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
7.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный
срок.
7.6.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу
цены.
7.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо
с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
7.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.9. Подрядчик при выполнении работ несет ответственность за соблюдение
установленных на объекте Заказчика правил техники безопасности, противопожарной
экологической безопасности.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений
правительства Российской Федерации и местных органов власти и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательства по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
8.2. Срок выполнения работ продлевается в виду неблагоприятных погодных условий на
срок, согласованный сторонами настоящего договора.
9. Качество результата работ и гарантии качества
9.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора,
строительным нормам и правилам, установленным действующим законодательством РФ.
9.2. На работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору устанавливается гарантийный срок в
___ (_________) месяца с момента сдачи – приемки работ Заказчику по акту выполненных работ.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в течение гарантийного
срока, если не докажет, что указанные недостатки и дефекты произошли вследствие нормального износа,
неправильной эксплуатации или действий третьих лиц.
9.4. В случае если Подрядчик в течение гарантийного срока неправомерно откажет Заказчику в
гарантийном устранении недостатков и дефектов, Заказчик вправе устранить неполадки своими силами и за свой
счет, но с последующим возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
9.5. Условия о гарантии, указанные в настоящем договоре, имеют юридическую силу исключительно при
условии полного исполнения Заказчиком встречных обязательств по приемке и оплате работ, произведенных
Подрядчиком.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего договора, будут разрешаться
сторонами в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента ее получения другой
стороной.
10.2. В случае не достижения согласия, спор передаётся на
Арбитражный суд Архангельской области.
рассмотрение
в
11. Прочие условия договора
11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными
соглашениями, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
11.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Подрядчик:
ФГУП «Почта России»
_________________________________
УФПС НАО – филиал ФГУП «Почта России» _________________________________
Юридический адрес: 131000, г. Москва
_________________________________
Варшавское шоссе , 37.
_________________________________
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, _________________________________
25
_________________________________
Р/сч.: 40504810400000000003
__________________________________
Наименование банка: РКЦ Нарьян-Мар г.
Нарьян-Мар
БИК: 041125000
ИНН: 7724261610
КПП: 298302001
ОКПО: 41409617
ОГРН: 1037724007276
Тел.: (81853) 4-21-02;
Факс: (881853) 4-22-47;
13. Подписи сторон
Заказчик
Директор УФПС НАО –
филиала ФГУП «Почта России»
Подрядчик
________________________________
_________________________________
_________________/М.К. Качева/
«___»______________г.
_____________________
«___»_________________г.