Типовая форма договора подряда на ПИР 300114
реклама
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ г. _________ «____»______________20___ г. __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________действующего на основании _____________________________________________________________, с одной стороны и _______________________________________________________ (свидетельство о членстве в СРО ________________________, допуск к проведению работ __________________), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице _____________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Проектировщик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем договоре работ и передаче их результата Заказчику, а также оказанию услуг технического заказчика в части предусмотренных настоящим договором поручений, а Заказчик обязуется принять результат работ и произвести оплату выполненных работ и вознаграждения Проектировщика в порядке, установленном настоящим договором. 1.2. В соответствии с настоящим договором Проектировщик обязуется выполнить следующие работы, а также оказать услуги и выполнить поручение (далее по тексту - Работы): производство инженерных изысканий; архитектурно-строительное проектирование; осуществление функций технического заказчика при обеспечении согласования проектной документации (в том числе при проведении экспертиз проектной документации). 1.3. Работы выполняются в соответствии с заданием на производство инженерных изысканий/проектирование/выполнение функций технического заказчика в части обеспечения согласования проектной документации (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью договора, а также в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. 1.4. Проектировщик вправе по согласованию с Заказчиком в соответствии с изложенным в настоящем договоре порядком привлекать к выполнению работ, составляющих предмет настоящего договора, третьих лиц. При этом Проектировщик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Стоимость Работ (цена договора), выполняемых по настоящему договору, составляет ___________(________________________________) рублей, в том числе НДС __________ в сумме ____________, которая определена сметой на Работы (приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость Работ (цена договора) включает в себя: стоимость работ по выполнению инженерных изысканий в ___________(________________________________) рублей, в том числе НДС __________ в сумме ____________; 1 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ стоимость проектных работ в ___________(________________________________) рублей, в том числе НДС __________ в сумме ____________; размер вознаграждения Проектировщика за выполнение функций технического заказчика в ___________(________________________________) рублей, в том числе НДС __________ в сумме ____________. Указанная в настоящем пункте стоимость Работ включает в том числе все работы, выполняемые Проектировщиком согласно настоящего договора, включая, но не ограничиваясь затраты, связанные с подготовкой к производству Работ (включая выполнение земляных работ, работ по восстановлению элементов дорог и т.п.) и выполнением функций технического заказчика, использованием машин, механизмов, рабочей силы, инструментов, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения Работ, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для выполнения Работ (включая соответствие результата Работ цели их проведения), страхование работников Проектировщика при выполнении Работ, затраты, связанные с консультированием персонала Заказчика, транспортировки на к месту выполнения Работ и выполнения функций необходимых материалов, оборудования, документов, погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования при производстве работ, затраты, связанные с организацией и обеспечением приемки работ заказчиком, а также согласования в случаях, предусмотренных действующим законодательством, результата работ органами государственного контроля (надзора) и (или) муниципального контроля, затраты, связанные с проведением государственной и негосударственной экспертизы результата Работ, а также работы, указанные в приложении № 2 к настоящему договору, любые затраты проектировщика в связи с выполнением функций технического заказчика. 2.2. Заказчик оплачивает стоимость Работ, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по настоящему договору против следующих документов: счет на оплату, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами, предоставление застройщиком обеспечения в соответствии с разделом 11 настоящего договора, 4 экземпляра проектной документации, ___ экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженернотопографических планов/______________________/______________________/___________), положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы в отношении проектной документации/результата инженерных изысканий, акт приемки выполненных работ и оказанных услуг (выполнения поручения) по договору. 2.3. В случае если фактические расходы Проектировщика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (приложение № 2), распределение полученной Проектировщиком экономии осуществляется в следующем порядке: 80% размера экономии – Заказчику, 20% размера экономии – Проектировщику. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Срок выполнения Работ: - начало работ - ____ 201__ года; - окончание работ - ________ 201__ года. 2 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ 3.2. Сроки выполнения Работ и выполнения функций технического заказчика согласованы Сторонами в Календарном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3). 3.3. Проектировщик вправе сдать Работы досрочно с предварительного согласия Заказчика, предоставленного в письменной форме. 3.4. Просрочка выполнения Проектировщиком любого указанного в Календарном графике (приложение № 3) мероприятия более чем на 15 дней означает невозможность окончания Работ к сроку, установленному в п. 3.1. настоящего договора, а также выполнения поручений (выполнение функций технического заказчика) в соответствии с условиями настоящего договора. 3.5. Просрочка выполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему договору предоставляет Проектировщику право увеличить сроки выполнения работ, указанные в п. 3.1. настоящего договора, соразмерно периода просрочки Заказчика. 4. Порядок выполнения Работ 4.1. До начала проведения Работ Проектировщик проверяет действительность, правильность и достаточность сведений, указанных в задании (приложение № 1), для выполнения Работ. В течение 5 рабочих дней со дня выдачи задания Проектировщик вправе представить Заказчику замечания и запросы на недостающие для проектирования исходные данные, в случае не заявления замечаний и запросов Проектировщик лишается права ссылаться на недействительность, недостаточность и неправильность сведений, указанных в задании (приложение № 1). 4.2. Проектировщик самостоятельно обеспечивает доставку материалов и оборудования к месту проведения Работ, включая оформление необходимых разрешений (на провозку крупногабаритных грузов и т.п.), а также обеспечивает сохранность материалов и оборудования во время размещения в месте производства Работ. Проектировщик самостоятельно обеспечивает производство Работ необходимыми видами ресурсов (электрической энергии и т.п.). 4.3. Не позднее ___ дней с даты доставки материалов и оборудования в место производства Работ Проектировщик направляет Заказчику перечень соответствующих материалов и оборудования. К перечню должны прилагаться копии документов, подтверждающие соответствие материалов и оборудования обязательным требованиям, а также подтверждающих принадлежность указанных материалов Проектировщику. 4.4. По требованию Заказчика Проектировщик осуществляет замену материалов и оборудования в случае выявления их несоответствия требованиям, указанным в п. 4.2. настоящего договора. 4.5. Проектировщик имеет право привлечь для выполнения инженерных изысканий/проектных работ по настоящему договору третьих лиц только по получении письменного согласия Заказчика. Проектировщик несет солидарную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими третьими лицами. Проектировщик согласовывает с Заказчиком выбор субподрядных организаций и третьих лиц, привлекаемых Проектировщиком для производства Работ, не позднее 5 рабочих дней до начала Работ. Для согласования привлекаемых субподрядных организаций и третьих лиц, Проектировщик предоставляет Заказчику следующие документы субподрядчиков и третьих лиц: копию устава, копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, справку о списочном составе персонала и используемой техники, лицензий, копии свидетельства о членстве в СРО и свидетельства о допуске к выполнению работ, для выполнения которых предлагается привлечь лицо, и референц-листов субподрядных организаций и третьих лиц. Проектировщик обеспечивает производство Работ субподрядными организациями и третьими лицами только при наличии наряда-допуска на производство Работ. 3 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ Заказчик согласует перечень таких третьих лиц либо отказывает в согласовании в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Проектировщиком перечня привлекаемых третьих лиц и их документов. По требованию Заказчика Проектировщик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с субподрядчиком соответствующих изменений. 4.6. Принимаемые Сторонами при выполнении Работ и выполнении функций решения уполномоченные лица Заказчика и Проектировщика оформляют в виде протоколов или актов, заверенных их подписями. 4.7. С согласия Проектировщика Заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком (п. 4 ст. 706 ГК РФ). 4.8. В случае получения отрицательного заключения в органах экспертизы, Проектировщик обязан за свой счёт переделать проектную документацию в сроки, согласованные Заказчиком. При несогласовании сроков устранения недостатков в течение 10 дней с момента получения отрицательного заключения либо отказе Проектировщика от устранения недостатков, Заказчик имеет право переделать проектную документацию путем привлечения третьих лиц и потребовать от Проектировщика компенсации произведенных расходов. 4.9. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в следующие 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы. В случае принятия решения о прекращении работ, Стороны составляют акт о прекращении работ, в котором указывают стоимость фактически выполненного Проектировщиком объема работ. Указанная стоимость оплачивается Заказчиком в течение 15 дней после подписания акта о прекращении работ. 5. Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при производстве Работ a. В ходе выполнения работ по настоящему договору Проектировщик обязуется: соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ; обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности в месте производства Работ; направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика (Требования _____________________, утвержденные __________________) в части охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и мер по снижению операционных рисков в соответствии с порядком, установленным Процедурой по взаимодействию с Проектировщиком в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, утвержденной __________________; организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Проектировщик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением 4 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ водителями Проектировщика и третьих лиц, привлеченных Проектировщиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме; незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами (включая локальные нормативные акты) Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Проектировщика и привлекаемых Проектировщиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных органов государственного контроля (надзора) и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Отказ от участия в комиссии не допускается; Проектировщик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Проектировщика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки; Если деяния Проектировщика повлекли аварии, инциденты и несчастные случаи, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. b. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Проектировщика или третьего лица, привлеченного Проектировщиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности, охраны труда или промышленной безопасности. c. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Проектировщиком и третьими лицами, привлекаемыми Проектировщиком, положений настоящей статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Проектировщика /третьих лиц, привлекаемых Проектировщиком. В случае отказа Проектировщика /третьих лиц, привлекаемых Проектировщиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. d. Проектировщик уплачивает штраф за несоблюдение указанных в настоящем разделе документов в части обучения персонала, представления отчетности и ведения документации по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также за несоблюдение работниками Проектировщика Правил дорожного движения в размере 20 000 рублей за каждый факт несоблюдения обязательств. e. Проектировщик уплачивает штраф за несоблюдение обязательств по обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также обязательств по соблюдению иных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в размере 20 000 рублей за каждый выявленный случай несоблюдения обязательств. f. В случае обнаружения неисполнения либо ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по соблюдению «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В», Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом Проектировщик возмещает 5 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ Заказчику понесенные убытки в результате простоя других Проектировщиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы договора за каждый случай нарушения. g. Вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Проектировщиком в отвечающие требованиям действующего законодательства места, согласованные с Заказчиком, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента образования отходов. Проектировщик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вывоза отходов представлять Заказчику копии документов, подтверждающие передачу отходов лицам, имеющим право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. Копии документов должны быть заверены лицами, имеющими право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. В случае накопления отходов в местах, не согласованных с Заказчиком, либо нарушения иных обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Проектировщик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 1% от суммы договора за каждый случай нарушения и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет либо возмещает причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытки, в том числе вызванные загрязнением. h. Проектировщик обязан перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения. i. Проектировщик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. j. Проектировщик обязан не допускать пронос и нахождение на территории производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории производства. k. В случае обнаружения на работников Проектировщика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории места производства Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Проектировщик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый такой факт. l. Фиксация факта появления работника в месте производства Работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории места производства Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Проектировщиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями сторон договора или Заказчиком с привлечением не менее, чем 2 свидетелей; письменными пояснениями работников Проектировщика (субподрядчика); иными доказательствами (рапортами или письмами сотрудников правоохранительных органов и т.п.). m. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Проектировщиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников Проектировщика (субподрядчика) в состоянии опьянения, Проектировщик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников. n. В случае привлечения субподрядных организаций Проектировщик обязан включить в договоры с субподрядчика условия, предусмотренные в настоящем разделе. По требованию Заказчика Проектировщик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им 6 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. o. Несоблюдение Проектировщиком и третьими лицам, привлекаемыми Проектировщиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Проектировщика, связанных с таким расторжением. 6. Качество Работ, результата Работ 6.1. Качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, качество выполняемых Работ и их результата должны соответствовать заданию (приложение №1), установленным законодательством Российской Федерации требованиям, а также другим обязательным требованиям, в том числе условиям утвержденных схем водоснабжения и водоотведения. 6.2. При выявлении в период выполнения Работ или гарантийного срока скрытых недостатков Работ и их результата взаимодействие Сторон и составление акта об обнаружении недостатков осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре. 6.3. Заказчик вправе заявить о недостатках Работ как в период их производства или приемки, так и в течение гарантийного срока. 7. Обязанности Проектировщика 7.1. Проектировщик обязуется выполнить Работы, в том числе выполнить функции технического заказчика, в сроки, указанные в Календарном графике (Приложении № 3). 7.2. Проектировщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней до начала проведения Работ назначить руководителя работ и лиц, его замещающих (с указанием контактных телефонов), и информировать об этом Заказчика. 7.3. Проектировщик обязуется согласовать с Заказчиком выбор субподрядных организаций и обеспечить доступ субподрядных организаций на Объект при наличии актадопуска на производство работ. 7.4. Проектировщик обязуется обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ к Работам, возможность контроля хода выполнения Работ, качества материалов и оборудования, присутствия при проведении измерений, проверок и испытаний. 7.5. Проектировщик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций пропускного и внутриобъектного режимов в месте производства Работ, включая установленный Заказчиком. 7.6. Проектировщик при выполнении Работ обязан предоставить страховку персоналу Проектировщика, а также персоналу, привлекаемых Проектировщиком субподрядных организаций. 7.7. Проектировщик обязан провести консультирование специалистов Заказчика согласно предоставленного Заказчиком списка, в объеме, указанном Заказчиком. 7.8. В течение гарантийного срока безвозмездно по требованию Заказчика в срок, не превышающий 10 дней, если иной срок не установлен соглашением Сторон, устранять выявленные недостатки результата Работ. 7.9. Проектировщик, обнаруживший не учтенные в задании (приложение № 1) работы, а так же необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в задании (приложение № 1) и необходимых для сдачи результата Работ в эксплуатацию, в период выполнения Работ, выполняет указанные дополнительные работы за свой счет без увеличения стоимости работ по настоящему договору. 7.10. Проектировщик обязан за свой счет устранять по требованию Заказчика все 7 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ недостатки в Работах, возникшие из-за ненадлежащего выполнения работ Проектировщиком, в сроки указанные Заказчиком, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику, Проектировщик обязан возместить убытки в полном объеме. 7.11. Проектировщик обязан в случае необходимости предоставить строительные вагончики для размещения своего персонала, обеспечить его питанием, проживанием и нести командировочные расходы, связанные с его пребыванием на Объекте. 7.12. Соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и нести ответственность за их нарушение. 8. Обязанности Заказчика 8.1. Обеспечить доступ Проектировщика в место производства Работ. 8.2. Принять выполненные Проектировщиком Работы в предусмотренном в настоящем Договоре порядке. 8.3. Произвести оплату выполненных Проектировщиком Работ в соответствии со ст. 2 настоящего договора. 8.4. Оказывать Проектировщику необходимое содействие в выполнении последним своих обязательств по настоящему договору, в том числе предоставлять информацию о возможном содействии в течение 30 дней со дня обращения Проектировщика за оказанием содействия. 9. Порядок сдачи и приёмки работ 9.1. По завершении Работ Проектировщик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности Работ к приемке. В уведомление включаются документы и их копии, указанные в абзацах 6-8 п. 2.2. настоящего Договора. По завершении оказания услуг (выполнения поручения) представить Заказчику положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы. 9.2. В течение 20 рабочих дней с даты получения указанного в п. 9.1. настоящего Договора уведомления/документов Заказчик проверяет представленные в составе уведомления документы/документы и их копии и при отсутствии возражении назначает дату приемки работ и формирует комиссию с целью приемки Работ. При наличии обоснованных возражений Заказчика Проектировщик устраняет выявленные Заказчиком недостатки документов в течение ___ дней. 9.3. Проектировщик организует и обеспечивает участие в приемке и (или) согласовании результата Работ уполномоченных представителей органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, органов местного самоуправления в случаях, когда участие указанных лиц в приемке и (или) согласовании результата Работ предусмотрено положениями действующего законодательства Российской Федерации. 9.4. При приемке работ производится проверка результата Работ на соответствие положениям настоящего договора, а также действующего законодательства Российской Федерации. В случае мотивированного отказа Заказчика (в том числе в связи с замечаниями иных лиц, участвующих в приемке Работ) от приёмки выполненных работ или согласования иными лицами результата Работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 9.5. Работа или часть её, услуги (поручение), не соответствующие условиям настоящего договора, или содержащие иные существенные дефекты, не устраненные Проектировщиком, приёмке и оплате не подлежит. 9.7. По результатам приемки Работ Стороны составляет акт сдачи-приемки работ. По результатам выполнения Проектировщиком Работ и оказания услуг (выполнения поручения) 8 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ стороны составляют акт приемки выполненных работ и оказанных услуг (выполнения поручения) по договору. 9.8. В случаях, когда работа выполнена Проектировщиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Проектировщика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе в результате привлечения иных лиц к выполнению Работ и (или) оказанию услуг (выполнению поручения). Стороны признают, что результат Работ является непригодным для предусмотренного в договоре использования, в том числе в случаях ________________________________________. 10. Гарантийные обязательства 10.1. Проектировщик гарантирует: a) что используемые при производстве Работ оборудование и материалы полностью соответствуют заданию (приложение № 1), требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам или/и заявленным техническим характеристикам; б) что Проектировщик обладает, в необходимом объеме правами на все использованные при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, включая технологические процессы, знания и опыт для исполнения настоящего договора. Имея в виду, что предмет настоящего договора будет беспрепятственно использован для тех целей, для которых он предназначен, без того, чтобы этим были затронуты каким-либо образом права третьих лиц. В случае если Заказчику или его клиентам со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с нарушением их исключительных прав, Заказчик немедленно известит об этом Проектировщика, который обязан урегулировать эти претензии за свой счет и риск. 10.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы и результат Работ составляет: _________________ месяцев для ___________________________; _________________ месяцев для ___________________________. Гарантийный срок не может составлять менее 5 лет. В случае если Работы выполняются в целях исполнения обязательств Заказчика по концессионному соглашению, гарантийный срок устанавливается с учетом необходимости обеспечения исполнения обязательства концессионера по соответствию созданного, реконструированного объекта концессионного соглашения, условиям концессионного соглашения в течение определенного соглашением срока. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Работ, в том числе скрытые, то Проектировщик обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки. Заказчик уведомляет Проектировщика о выявленных недостатках и вызывает представителя Проектировщика для участия в составлении акта фиксирующего недостатки, согласования порядка их устранения. Проектировщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Проектировщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить, будет ли направлен представитель для участия в составлении акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неприбытие представителя Проектировщика дает право Заказчику составить акт, фиксирующий недостатки, в одностороннем порядке. 9 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ 10.4. Использование результата Работ считается приостановленным с момента обнаружения Заказчиком недостатков, дефектов (в том числе скрытых) до момента их полного устранения. 11. Обеспечение исполнения обязательств Проектировщиком 11.1. Проектировщик предоставляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Обеспечение исполнения договора осуществляется путем представления безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора. 11.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет ______________________, но не менее срока выполнения Работ, включая выполнение поручения. Возврат обеспечения исполнения договора (денежных средств переданных в залог) осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней после истечения срока действия обеспечения исполнения договора. 11.3. В случае если в результате использования Заказчиком обеспечения его размер станет меньше указанного в п. 11.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется в течение 3 (трех) дней обеспечить соответствие размера обеспечения указанному в п. 11.1. настоящего Договора. 12. Ответственность сторон 12.1. За нарушение сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Календарным графиком (Приложение № 3), Заказчик имеет право предъявить требование Проектировщику, а Проектировщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,5% за каждую неделю просрочки от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. При исчислении размера неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, количество дней, составляющее менее половины календарной недели, не рассматривается как просрочка, а количество дней более половины календарной недели считается как полная неделя просрочки. 12.2. Если использованные при производстве Работ материалы и (или) оборудование не соответствуют по качеству стандартам, заданию (приложение № 1), иной документации, образцам или условиям договора, Заказчик имеет право предъявить требование Проектировщику, а Проектировщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 3 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в случае если указанные недостатки Проектировщик не устранил в течение срока для устранения недостатков, определенного в соответствии с настоящим договором. 12.3. В случае не соответствия результата Работ заданию (приложение № 1), иным установленным действующим законодательством требованиям, Заказчик имеет право предъявить требование Проектировщику, а Проектировщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 10 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора. 12.4. В случае выявления фактов завышения Проектировщиком в представленных документах объемов выполненных работ, Заказчик имеет право потребовать от Проектировщика уплаты штрафов в следующих размерах: - 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения объемов выполненных работ; - 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения стоимости материалов. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. 10 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ 12.5. Неустойка, предусмотренная настоящим договором, имеет штрафной характер, при этом убытки, понесенные Заказчиком, подлежат взысканию с Проектировщика в полной мере сверх неустойки. 12.6. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 13. Форс-мажор 13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется Сторонами в контексте законодательства Российской Федерации. 13.2. Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 13.1 настоящего Договора, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора, при этом сообщение должно быть документально подтверждено ТорговоПромышленной палатой региона действия указанных обстоятельств. Сроки исполнения обязательств отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий. 13.3. Не извещение в порядке предусмотренном настоящим Договором об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности. 13.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично, без обязательств по возмещению убытков, однако должник обязан вернуть полученный аванс в течение 5-ти календарных дней с момента получения требований кредитора. 14. Порядок рассмотрения споров 14.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора в части оплаты Работ, регулируются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней с даты получения рассмотреть претензию по существу и письменно ответить заявителю. В случае неурегулирования сторонами спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика. 14.2. Претензии и ответы на претензии отправляются письмом под квитанцию с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку. 15. Использование исключительных (неисключительных) прав 15.1. С момента подписания акта сдачи-приемки Работ, выполняемых по настоящему договору, Проектировщик передает Заказчику исключительные (неисключительные) права на использование документации, разработанной Проектировщиком и его субподрядчиками по настоящему Договору, если такая документация признается объектом исключительных прав, в том числе: а) право на воспроизведение проекта и документации для строительства с целью согласования, утверждения проекта, выполнения работ, для обеспечения выполнения которых проводились Работы по настоящему договору; б) право на публичный показ проекта до его реализации; 11 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ в) право на практическую реализацию проекта; г) право на доработку и изменение проекта, в том числе его передачу для доработки (изменения) третьим лицам. 15.2. Использование Заказчиком документации, переданной по договору, разрешается многократно. 15.3. Проектировщик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Проектировщиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений. 15.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из прав на объекты интеллектуальной собственности, входящих в документацию, разработанную по настоящему договору, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков. 15.5. В рекламных объявлениях, различных публикациях, на фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком по объекту, Заказчик имеет право указать Проектировщика, в том числе его наименование и реквизиты. 16. Антикоррупционная оговорка 16.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 16.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 12 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ в п. 16.1 настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 17. Прочие условия 17.1. Любые изменения или дополнения настоящего договора осуществляются путем подписания сторонами соответствующего двустороннего соглашения. 17.2. Настоящий договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному договору, передаваемые посредством факсимильной связи, электронной связи, включая электронную почту, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ, направления сообщений по реквизитам, указанным в настоящем договоре, и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5 дней с даты их подписания. Оригиналы документов пересылаются почтовым отправлением с описью вложения. 17.3. Проектировщик не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия Заказчика. 17.4. Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем договоре. 17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 17.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 17.7. Проектировщик гарантирует Заказчику, что все решения, одобрения, включая корпоративные, и разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего договора Проектировщиком получены, являются действительными и будут оставаться таковыми в течение всего срока действия настоящего договора. Не позднее дня подписания настоящего договора Проектировщик передает Заказчику надлежащим образом завереннуые копии документов, подтверждающих указанные в настоящем пункте гарантии, в том числе учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, лицензий, свидетельства о членстве в СРО и свидетельства о допуске к выполнению работ. 17.8. К отношениям Сторон настоящего договора правила, предусмотренные в п. 5 ст.488, ст. 712, п. 6 ст. 720 ГК РФ не применяются. 17.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества несет Проектировщик. Риск случайной гибели выполненных Работ (результат работ) до их приемки Заказчиком несет Проектировщик. Заказчик несет риск случайной гибели результата работы в случаях, когда он просрочил исполнение обязательства по приемке работ, но не ранее, чем с момента истечения срока исполнения Заказчиком соответствующего обязательства (п. 2 ст. 705, п. 7 ст. 720 ГК РФ). 17.10. Под характером работ, не предусмотренных в настоящем договоре, Стороны понимают выполнение Проектировщиком видов работ, не предусмотренных в настоящем договоре, включая приложения к нему. 17.11. В случае выявления несоответствия положений настоящего договора и приложения № 2 к договору преимущественную силу будут иметь положения договора. 13 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________ 18. Основание для заключения договора 18.1. Протокол №_____ от _____________ г. Тендерного комитета (Конкурсной или Аукционной комиссии) ООО ___________________. 19. Местонахождение, телефоны, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Проектировщик: Адрес места нахождения и почтовый адрес: _____________________________________ _____________________________________ т. (_____) ________________ факс (_____) ______________ e-mail: ___________________ ОГРН _______________________________ ИНН _______________ КПП _______________ Р/счет № _____________________________ в ____________________________________ БИК _____________________________ К/счет _____________________________ ОКПО ______________________________ ОКВЭД ____________________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _______________________________________ ___________________________________ т. (_____) ________________ факс (_____) ______________ e-mail: ___________________ ОГРН _______________________________ ИНН _______________ КПП _______________ Р/счет № _____________________________ в ____________________________________ БИК _____________________________ К/счет _____________________________ ОКПО ______________________________ ОКВЭД ____________________________ ____________________________________ _______________________________________ _____________________________________ _______________________________________ _______________/_____________________/ _______________/______________________/ м.п. м.п 14 Заказчик _______________________________ Проектировщик ______________________________________
