УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (СЗБФ 100-12) Выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации зданий Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Санкт-Петербург 2012 год Уведомление о проведении открытого запроса предложений (СЗБФ 100-12) на выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации зданий Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» настоящим сообщает о размещении заказа на выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации зданий Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» (далее - работы) путем проведения открытого запроса предложений (далее – запрос) и приглашает юридических лиц, имеющих необходимые лицензии и сертификаты, принять участие в указанной процедуре. Вся информация о проводимом запросе представлена ниже. 1. Заказчик/Организатор: ФГУП «Росморпорт», адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7. тел.: (495) 926-14-25, факс: (495) 926-12-39, официальный сайт www.rosmorport.ru, в лице СЗб филиала ФГУП «Росморпорт», адрес: 198035, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 8, тел.: (812) 380-70-18, факс: (812) 327-40-13. 2. Источник финансирования заказа: Собственные средства ФГУП «Росморпорт». 3. Начальная (лимитная) цена: 210 000,00 руб. (в т.ч. НДС). 4. Описание работ, условия и срок их выполнения: Победитель запроса должен будет выполнить работы в соответствии с условиями настоящего запроса. Подробный перечень работ и их объемы приведены в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Уведомлению и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение №1). Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, все устанавливаемое при выполнении работ оборудование также предоставляется Подрядчиком и входит в стоимость работ. Все предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованным, свободными от любых прав на них третьих лиц и других обременений. Получение всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, а также пропусков на территорию, где расположены объекты работ, возлагается на Подрядчика (при этом, Заказчик обязуется предоставить сведения и документы, необходимые для оформления таких пропусков, если эти сведения (документы) должны быть предоставлены именно Заказчиком согласно условиям оформления (выдачи) пропусков). Работы должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также условиями Договора, заключенного по итогам настоящего запроса предложений. Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к настоящей документации Техническим заданием, действующими в Российской Федерации техническими регламентами, стандартами, включая, правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, правила пользования системами коммунальной канализации СПб, а также СНиП, РД и другие обязательные правила. Все предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать прилагаемому к настоящей документации Техническому заданию, действующим в Российской Федерации техническими регламентам, стандартам, СНиП 2.04.03-85, правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, правилам пользования системами коммунальной канализации СПб, РД и другим обязательным правилам, а также стандартам и техническим условиям изготовителя, что должно подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия, паспортами качества и т.п.). 2 Предоставление Подрядчиком какого-либо имущества по Договору не должно повлечь за собой необходимость его таможенного оформления Заказчиком и/или уплаты им таможенных платежей. Период проведения работ: с 04.06 по 18.06.2012 года. Конкретные сроки выполнения работ определяются в соответствии с предложением Победителя запроса. Другие требования к работам указаны в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Уведомлению. 5. Стоимость выполнения работ: В указанную стоимость, должны быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для доступа на территорию где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки. Стоимость выполнения работ определяется на основании предложения победителя запроса. Оплата будет производиться Заказчиком по факту выполнения работ в течение 15-ти банковских дней со дня предъявления Поставщиком и принятия к оплате Заказчиком оформленных счетов на оплату и счетов-фактур, которые передаются Заказчику не позднее 3-х дней со дня выполнения работ. - 6. К участию в запросе допускаются организации: не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или признания их несостоятельными (банкротами); на имущество которых не наложен арест и экономическая деятельность которых не приостановлена; не являющиеся неплатежеспособными; не находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, составляемым Федеральной антимонопольной службой России; имеющие действующие лицензии, требуемые для осуществления деятельности по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая лицензию на право выполнения работ в инженерных сетях и коммуникациях. 7. Критерии определения победителя запроса: победитель запроса определяется, исходя из соотношения следующих критериев: коммерческой привлекательности предложения стоимости выполнения работ (цены предложения), предлагаемого Участником запроса; технической привлекательности (соответствия Техническому заданию, сроков выполнения работ). 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА: 8.1. Место и срок подачи предложений: Предложения необходимо подать до 11:00 27 апреля 2012 года по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8, кабинет 417 (тендерный отдел СЗб филиала ФГУП «Росморпорт») по рабочим дням, с 09:00 до 12:30 и c 14:00 до 16:00. На конверте должна быть отметка (входящий номер и дата регистрации) канцелярии (каб. №131) СЗб филиала о его регистрации в системе входящей корреспонденции. Консультации по техническим вопросам производятся контактным лицом Организатора запроса - Бессмертным Иваном Владимировичем, тел.: (812) 380-72-24. 3 Консультации по вопросам подготовки и представления Предложений производятся контактным лицом Организатора запроса Васильевым Петром Павловичем, тел.: (812) 380-70-18. Предложение должно включать в себя письмо о подаче оферты в соответствии с приложением №2 и коммерческое предложение, в соответствии с приложением №3, включая основную часть коммерческого предложения и прилагающуюся к нему Смету (расчет стоимости работ), а также иные приложения, требуемые в соответствии с настоящим Уведомлением. 8.2. Срок действия письма о подаче оферты: в течение срока проведения процедуры открытого запроса предложений и до завершения указанной процедуры. 8.3. Коммерческое предложение Участника предложение) должно содержать следующие сведения: - наименование запроса; - стоимость выполнения работ; - срок выполнения работ. (Приложение №3. Коммерческое В Коммерческом предложении могут быть также указаны прочие условия выполнения работ, предлагаемые Участником, не противоречащие требованиям настоящего Уведомления. К Коммерческому предложению должны быть приложены копии документов участника, подтверждающих право осуществления деятельности, являющейся предметом настоящего запроса, если таковые требуются по законодательству Российской Федерации. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании нотариально заверенной доверенности. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего предложение на участие в запросе, должна прилагаться к предложению. 8.4. Предложение Участника помещается в конверт, на котором указывается следующая информация: Наименование и адрес Организатора запроса; Название Запроса; Слова “Не вскрывать до 11 часов 00 минут 27 апреля 2012 года” (указываются время и дата окончания подачи предложений); Почтовый адрес Участника Запроса. 8.5. Общие положения: настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе предложений. Приложения: 1. Приложение №1. Техническое задание - на 2 л.; 2. Приложение №2. Письмо о подаче оферты - на 1 л.; 3. Приложение №3. Коммерческое предложение - на 1 л.; 4. Приложение №4. Анкета Участника – на 1 л. 5. Приложение №5. Проект договора – на 3 л. 4 Приложение №1 Техническое задание на выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке канализационных трубопроводов, системы канализации зданий по ул. Двинская, д.1, Лит. «А» (№Ф020010015), ул. Гапсальская, д. 8, лит. «А» (инв. №Ф020010011) и Дворец Культуры моряков ул. Виндавская, д. 2, лит. «А» (инв. №Ф020010012), Трансфлота (инв. №Ф020010010) и ЭРНК (инв. №Ф020010013) на 2-м районе порта, Пожарного депо (инв. №Ф020010006) на 1-м районе порта. I. Цель и назначение работ: избежание подтоплений подвалов зданий в период подъема грунтовых вод и наполнения колодцев водой до крышек люков при засорах канализационных труб. II. Перечень работ: № п/п 1. 1.1 1.2 2. 2.1 3. 3.1. 2.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. Наименование работ Здание Двинская, д.1, лит. «А» Очистка платформ канализационных колодцев №193, 192, 185а, 184б, 181а, 206, б/н. Промывка канализационных труб диаметром до 300мм Здание Гапсальская ул., д. 8, лит. «А» Промывка и механическая чистка 4-х канализационных выпусков диаметром 150 мм и канализационных колодцев №161а, 164а, 165а, 211 до коллекторного лежака в здании со вскрытием ревизий и последующей дезинфекцией трубопроводов. Здание ЭРНК. Очистка платформ канализационных колодцев хозяйственнобытовой канализации от выпуска из здания колодец б/н, до колодца №45. Промывка канализационных труб диаметром до 300мм Здание Трансфлота Очистка платформ канализационных колодцев хозяйственнобытовой канализации от колодца №45 до КНС и колодца гасителя №193а Промывка канализационных труб диаметром до 300мм Подъем на поверхность, очистка и промывка насосов КНС (массой 0,12 т), замер сопротивления изоляции обмоток между фазами, нулем и корпусом. Установка насосов на штатные места и запуск насосов Здание Пожарного депо Очистка платформ канализационных колодцев №245а, 246а, 24б Промывка канализационных труб диаметром до 300мм Здание ДК Моряков, ул. Виндавская, д. 2, лит. «А». Очистка платформ канализационных колодцев №103, 143, 191, 193, 246а, 153, 154 Ед.изм. Кол-во шт./м3 7/0,5 п.м 100 п.м 15 шт./м3 6/0,5 п.м 35 шт./м3 7/0,5 п.м 90 кнс 1 кнс 1 шт./м3 3/0,2 п.м 25 шт./м3 6/0,3 5 7. Вывоз канализационных масс шт/м3 28/2 III. Требования к выполнению работ: Работы выполняются в соответствии с СНиП 2.04.03-85, правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, правилами пользования системами коммунальной канализации СПб. 6 Приложение №2 ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8, каб. 417 ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ (на фирменном бланке организации) №__________ от «____»_____________2012 года. Изучив Уведомление о проведении запроса, размещенное на интернет-сайте ФГУП «Росморпорт» (www.rosmorport.ru) и принимая все установленные в нем условия и требования, мы: _______________________________________________________________________ полное наименование юридического лица _____________________________________________________________________________________ местонахождение юридического лица предлагаем ФГУП «Росморпорт» заключить с нами договор на выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации зданий СевероЗападного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом предложение. Настоящее предложение имеет до «____»_______________________ года. правовой статус оферты и действует Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: 1. Коммерческое предложение (форма №2) - на ____ л; 2. Анкета участника (форма №3) — на ____ л; 3. Прочие документы (перечислить) — на ____ л. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 7 Приложение №3. Коммерческое предложение (Форма №2) Приложение № 1 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Наименование работ Стоимость выполнения работ, руб.* (НДС в т.ч.) Срок выполнения работ (календарных дней) Гарантийный срок на результат выполненных работ (месяцев) Работы по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации зданий Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» * в соответствии с прилагаемой сметой. Стоимость выполнения работ составляет: _____________________________________________ рублей ___ копеек (НДС в т.ч.) (указать прописью значение) В указанную стоимость, должны быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для доступа на территорию где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки. Примечание: _________________________________________________________________ (если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это должно быть указано в Примечаниях, с приложением необходимых подтверждающих документов) Прочие условия поставки: _____________________________________________ Приложение: Смета (расчет выполнения работ) _________________ – на ___ листах; Копии лицензий и других разрешительных документов, требуемых по законодательству РФ для выполнения работ – на ___ листах. _________________________________________ (подпись, М.П.) _________________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 8 Приложение №4 Анкета участника запроса (Форма №3) от «____»_____________ г. №__________ № п/п Вид сведений Сведения об Участнике запроса (заполняется Участником запроса) 1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Участника запроса 2. Данные о государственной регистрации Участника запроса (дата, номер и регистрирующий органа). 3. Единый государственный регистрационный номер Участника запроса 4. ИНН Участника запроса 5. Наличие статуса субъекта малого/среднего предпринимательства (указать статус) 6. Юридический адрес 7. Почтовый адрес 8. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 9. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 10. Телефоны Участника запроса (с указанием кода города) 11. Факс Участника запроса (с указанием кодов страны и города) 12. Интернет-сайт и адрес электронной почты Участника запроса 13. Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника запроса с указанием должности и контактного телефона 14. Фамилия, имя и отчество руководителя организации Участника запроса ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 9 Приложение №5 ДОГОВОР № _________ г. Санкт-Петербург «___» _________ 2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного бассейнового филиала Пылина Сергея Владимировича, действующего на основании положения о филиале и доверенности №3075 от 11.04.2011г., с одной стороны, и --------именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора---------, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по очистке канализационных колодцев и промывке канализационных трубопроводов, системы наружной канализации зданий по ул. Двинская, д.1, Лит. «А» (№Ф020010015), ул. Гапсальская, д.8, лит. «А» (инв. №Ф020010011) и дворец культуры моряков ул. Виндавская, д.2, лит. «А» (инв. №Ф020010012), Трансфлота (инв. №Ф020010010) и ЭРНК (инв.№Ф020010013) на 2-м р-не порта, Пожарного депо (инв.№Ф020010006) на 1-м р-не порта согласно техническому заданию (Приложение №1) и локальной сметы (Приложение №2). II.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и локальной сметой (Приложение №2), утвержденными Заказчиком до начала работ. Качество работ и технология их производства должны соответствовать требованиям СН и П 2.04.03-85. 2.2.3аказчик имеет право проверять соответствие работ техническому заданию (Приложение №1), локальной смете (Приложение №2) без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика. 2.3.Работы по договору выполняются иждивением Подрядчика. 2.4. 3аказчик обязуется своевременно ставить в известность Подрядчика обо всех изменениях согласованного в техническом задании объема работ и по запросу Подрядчика предоставлять техническую документацию на выделенном участке работ, в противном случае переделки производятся за счет Заказчика. 2.5. В случае изменения банковских, почтовых реквизитов стороны обязаны своевременно направить друг другу письменное уведомление посредством электронной почты, факсимильной связи, а также другими способами, обеспечивающими скорость обмена информацией. Уведомление вступает в силу в срок, указанный в уведомлении, но не ранее дня, следующего за днем отправки уведомления. 2.6.Сдача и приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ. Счет и счет-фактура, акт выполненных работ предоставляются Подрядчиком не позднее 3-х дней с даты подписанного акта выполненных работ по договору. 2.7. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ договору или техническим требованиям СН и П 2.04.03-85, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить брак за свой счет в течение одной недели. Гарантия на работы составляет 1 месяц после подписания акта выполненных работ. 2.8.Подрядчик при выполнении обязательств по настоящему договору несет ответственность за соблюдение норм природоохранного законодательства, а также оплачивает фактические расходы за счет собственных средств, связанные с нарушением требований об охране окружающей природной среды. 2.9.Заказчик обязан в 3-х дневной срок с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ от приемки работ. 10 Ш.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по п. 1.1. настоящего договора определяется локальной сметой (Приложение №2) и составляет ---- руб.00 коп. (рублей 00 коп.), включая НДС18% - руб. 00 коп. (руб. 00 коп.). Стоимость работ по очистке канализационных колодцев и промывке трубопроводов наружной канализации каждого здания в отдельности, включая НДС-18% составляет: 3.2.Оплата работ по пункту 1.1 настоящего договора производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты получения счета на оплату, счета-фактуры и подписанного Заказчиком акта выполненных работ. 3.3.Все платежи по настоящему договору осуществляются Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт». Счета, счета-фактуры, акты приемки сдачи выполненных работ выставляются на имя филиала и подписываются им. 3.4.Расчет по каждому зданию определяется в соответствии с приложением №2 и в процентном соотношении затрат за предоставление спецтехники и сдача отходов в утилизацию: Расчет затрат на спецтехнику и вывоз отходов: Общая стоимость на очистку колодцев и промывку трубопроводов составляетIV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.В случае обнаружения в течении гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в течении 10 дней с уведомления Заказчиком. 4.2.Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ и норм природоохранного законодательства. 4.3.В случае задержки окончания работ Подрядчик выплачивает пени Заказчику в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего договора. 4.4.В случае задержки Заказчиком исполнения п.3.2. последний выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего договора. 4.5.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, в случае кризисов, вызывающий резкий значительный (не менее, чем в 2 раза) рост цен на работы и материалы, и существенных экономико-политических изменений). 4.6.При наступлении обстоятельств, которые какая-либо из сторон может рассматривать как форс-мажор, она должна в наименьший срок известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. V.CPOKИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается 1 рабочий день с даты подписания настоящего договора. 5.2.Договор может быть расторгнут по общему правилу при обоюдном согласии сторон. Согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия возмещения затрат сторон, возникших от расторжения договора. 5.3.В случае существенного нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об этом за 20 дней в письменном виде. 5.4.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 2.8. VI.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1.Изменение условий договора возможно только с обоюдного согласия сторон. 6.2.Все споры, которые могут возникнуть при реализации договорных обязательств, разрешаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с 11 действующим законодательством. 6.З.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормами законодательства Российской Федерации. VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 1.Приложение №1-техническое задание 2.Приложение №2 - локальная смета VIII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 2.9. ПОДРЯДЧИК 2.10.ЗАКАЗЧИК ФГУП «Росморпорт» Юр. адрес: РФ, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал, 198035,СПб, ул. Гапсальская, 8 р/сч № 40502810500080000006 Филиал Ханты-Мансийского банка ОАО г. Санкт-Петербург к/сч № 30 101 810 800 000 000 735 в ГРКЦ ГУ банка России по СПб БИК 044030735 ИНН 7702352454, КПП 780502001 ОГРН 1037702023831 ОКПО 15182805 Директор Северо-западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» __________________ С.В. Пылин 12