Том 4. - Муниципальное образование поселок Стрельна

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации
МО поселок Стрельна
_________________ С.Г. Широков
«____»______________2010г.
Том 4
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта
для муниципальных нужд МО поселок Стрельна
на выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на
территории Муниципального образования поселок Стрельна в 2010 году
СОГЛАСОВАНО
________________Коновалова В.В.
«____»__________________2010 г.
Муниципальный контракт (проект) № _____
на выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории
Муниципального образования поселок Стрельна в 2010 году .
Санкт -Петербург
___________ 2010 г.
Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна, именуемая в
дальнейшем “Заказчик”, в лице Главы местной администрации Широкова Сергея
Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице
__________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны (при совместном упоминании – стороны), заключили настоящий муниципальный
контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик
принимает
на
себя
обязательства на
выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории
Муниципального образования поселок Стрельна по адресу: п. Стрельна, ул.
Львовская д.23, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектносметной документацией (техническое задание и смета), определяющей
объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями
настоящего Контракта, определяющими цену контракта и сроки выполнения работ.
1.2. Основанием для заключения муниципального контракта является протокол по
результатам проведения открытого аукциона.
2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты.
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется сметой на выполнение
работ с учетом коэффициента снижения и составляет _______ руб. ___ коп. (___________
рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18 %. Коэффициент снижения _________.
2.2. Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования поселок
Стрельна на 2009 год.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после подписания
сторонами по Контракту акта сдачи-приемки выполненных работ в текущем уровне цен с
учетом коэффициента снижения. Определение текущей стоимости работ следует
осуществлять в уровне цен, приходящихся на месяц подписания сторонами по контракту
акта о приемке выполненных работ. При этом Подрядчиком предоставляется справка о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней
расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленные на основании локальной
сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.4. Заказчик производит оплату выполненных работ по настоящему контракту в течении
10-ти рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало работ – 1 июня 2010 года.
Окончание работ – 9 августа 2010 года.
3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию Сторон.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Передать по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи
Подрядчику объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта,
не допуская выполнения работ сверх лимитов их финансирования.
4.1.5. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить
приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки работ.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от
Заказчика объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативноправовых актов, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Проводить фотофиксацию на всех этапах проведения работ.
4.2.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации.
4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.
4.2.6. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.
4.2.7. Перед началом выполнения работ получить ордер на производство работ в ГАТИ.
5. Сдача и приемка работ.
5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по
настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем в
пятидневный срок после получения уведомления организует и в установленном порядке
осуществляет приемку выполненных работ.
5.2. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ, ведомости объёмов работ и
исполнительные схемы производства работ.
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной
работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки
их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность
объекта.
5.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех
дефектов и недоделок, после подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных
работ.
5.5. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ в тот же срок им
предоставляются Подрядчику письменные мотивированные возражения в виде претензии.
Претензия подлежит рассмотрению в течение 5-ти рабочих дней со дня получения. Если
не было достигнуто соглашение между сторонами, спор разрешается в судебном порядке
согласно п. 7.5. настоящего контракта.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательств. Размер пени устанавливается контрактом в размере 0,01% за каждый день
просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
6.3. Стороны договорились, что пени за нарушение сроков выполнения по настоящему
контракту работ взыскивается путем уменьшения окончательной оплаты
после
подписания актов КС-2 и КС-3.
6.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
12 (мес.) гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию,
если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его
частей, неправильной его эксплуатации.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за
возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения,
пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие
на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 Контракта, сторона,
которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в
трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта
приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством с возмещением понесенных убытков.
8.3. При расторжении контракта по совместному решению сторон Заказчик
оплачивает Подрядчику стоимость принятых по Акту работ, фактически выполненных на
момент расторжения контракта.
8.4. Сторона, в одностороннем порядке решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 10 дней до расторжения
контракта.
8.5. Все разногласия, возникающие между сторонами при исполнении контракта и
не урегулированные сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
9. Особые условия
9.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
9.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2010 года.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Местная администрация МО пос. Стрельна
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, д.69
тел \факс 421-3988
ИНН 7819019663, КПП 781901001,
ОКАТО 40290555000
УФК по г. Санкт -Петербургу
(МА пос.Стрельна, л/счет № 02723002100)
Счет № 40101810200000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. СанктПетербургу БИК 044030001
Глава местной администрации
МО пос. Стрельна
_____________________ С.Г. Широков
« ____» ___________ 2009г.
Подрядчик: