Проект контракта - Чебаркульский муниципальный район

муниципальный контракт № _____
устройство наружных сетей ХВС в п. Спутник
Чебаркульского района Челябинской области
г. Чебаркуль
«____»__________2011г.
Управление муниципальной собственности Чебаркульского муниципального района именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Колосова Сергея Станиславовича, действующего на основании
Положения, с одной стороны, _____________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании протокола проведенного запроса котировок № _____________ от «___»
_________2011г., в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт), предмет и условия которого заключаются
в следующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на основании утвержденных
и согласованных сторонами локальной сметы № 8 (Приложение 1), которая включает в себя: содержание и
объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов, итоговую стоимость работ в ценах
20__ г. с учетом индекса изменения сметной стоимости, в обусловленный настоящим контрактом срок
выполнить из своих материалов собственными силами и средствами работы по устройству наружных сетей
ХВС в п. Спутник Чебаркульского района (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
выполненной работы.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или
силами субподрядных организаций.
1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, Чебаркульский район, п. Спутник.
1.4. Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности проведения работ, с
соблюдением техники безопасности, так как ремонтные работы будут проводиться в функционирующем
здании.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с локальной сметой № 8 (Приложение № 1) и
условиями настоящего контракта, с соблюдением технологии и качества работ в соответствии со СНиП;
строительные материалы, используемые в работе должны соответствовать СНиПам, ГОСТ, ТУ правилам
пожарной безопасности, все материалы, используемые в работе должны быть новыми, не бывшими в
употреблении, иметь сертификаты соответствия.
2.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами и/или силами субподрядных
организаций.
2.1.3. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, утвержденные настоящим контрактом.
2.1.4. Приобрести и доставить на объект материалы, необходимые для выполнения работ, собственным
транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ
осуществляются Подрядчиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
2.1.5. В процессе выполнения работ
осуществить систематическую, а по завершении работ
окончательную уборку строительного мусора силами и транспортом Подрядчика.
2.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику по акту приемки выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение трех рабочих дней после
завершения выполнения всего объема работ.
2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.8. В случае обнаружения недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока устранить
выявленные дефекты в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления со стороны Заказчика.
2.1.9. Весь период производства работ по настоящему контракту от начала производства работ до их
завершения обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и
другого имущества, находящихся на Объекте.
2.1.10. Своевременно (за три дня до начала приемки) вызывать представителя Заказчика для
освидетельствования скрытых работ, промежуточной приёмки ответственных конструкций. Их готовность
подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и
освидетельствования скрытых работ, подписание которых производится уполномоченными представителями
сторон. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения
Заказчика. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчика,
или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.1.11. Не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае
возникновения пожаров принять меры к их ликвидации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и
персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми
работниками, занятыми на работах, инструктаж по организации работ в случаях возникновения возгораний.
Всякий риск, связанный с убытками, или повреждением собственности, травмами или гибелью людей при
выполнении контракта несет Подрядчик.
2.1.12. Определить своего уполномоченного представителя, который от его имени будет выполнять все
правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ: отвечать за
организацию работ и
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, а также осуществлять производственный контроль качества работ, конструкций, материалов,
принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля
над работами.
2.2.Подрядчик имеет право:
2.2.1 Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
2.2.2. На досрочное окончание работ по контракту.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, водой, теплом, а также представить фронт работ в
пределах Объекта по акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта и обеспечить
доступ специалистов Подрядчика на Объект для выполнения работ по настоящему контракту.
2.3.2. При обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Подрядчику.
2.3.3. Принять работу в трехдневный срок с момента предъявления Подрядчиком акта приемки
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при
отсутствии претензий относительно качества и других характеристик работ.
2.3.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим
контрактом.
2.3.5. Определить своих уполномоченных представителей по приемке и оформлению актов на скрытые
работы, актов выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к
обязательствам Сторон по настоящему контракту, который будет осуществлять контроль за ходом и качеством
работ, выполняемых Подрядчиком, а также соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций
локальной сметой №8 (Приложение № 1) и передать Подрядчику копию документа, подтверждающий данные
полномочия;
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь при этом в административнохозяйственную деятельность Подрядчика.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта рассчитывается согласно локальной сметы №8 (Приложение № 1) и составляет
_________(_______) рублей, в том числе НДС, НДС не предусмотрен.
3.2. Цена контракта определена на основании сметной документации и включает расходы на
материалы, оборудование, транспорт, перевозку, погрузку и разгрузку, хранение; заработную плату, вывоз
мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Оплата по настоящему контракту производится по безналичному перечислению денежных средств
на расчетный счет подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты подписания заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» ф. КС-2 и «Справки о стоимости
выполненных работ и затрат» ф. КС-3.
Цена работ должны быть указаны в рублях и изменению в период действия контракта не подлежат, за
исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
4.1. Срок выполнения работ до 15.11.2011 года.
4.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по согласованию с Заказчиком.
4.3. Подрядчик обязан в течение трёх рабочих дней после завершения всех предусмотренных настоящим
контрактом работ в соответствии с локальной сметой №8 (Приложение № 1) сдать в эксплуатацию Заказчику
законченный Объект по Акту приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4.4. Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком, в течение трёх
рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при отсутствии претензий относительно
качества и других характеристик работ.
4.5. При приемке полномочный представитель Заказчика проверяет объем, стоимость выполненных
работ, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации проверяется их соответствие,
так же как использованных материалов и оборудования, в соответствии с локальной сметой №8 (Приложение №
1), СНиПам, а также условиям настоящего контракта.
4.6. При выявлении в окончательном результате работы отступлений от локальной сметы №8
(Приложение № 1), СНиПов, а также требований, предусмотренных настоящим контрактом, составляется
двухсторонний акт выявленных нарушений, в котором указываются нарушения, а также сроки, в которые эти
нарушения должны быть устранены. Устранение выявленных нарушений производится Подрядчиком
бесплатно.
4.7. Гарантийный срок на результат выполненной работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта
приемки выполненных работ (форма № КС-2) Сторонами. Гарантия качества распространяется на все
составляющее результата работы..
4.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного
срока, установленного Заказчиком, с даты подписания акта приемки работ, если не докажет, что они
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.9. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не
соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены с отступлениями,
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для
нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных
сроков их устранения и потребовать от участника безвозмездного устранения недостатков.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Виновная Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в
соответствии с законодательством РФ (возмещение убытков), законодательством субъекта Федерации Челябинской области.
5.2. В случае просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного контрактом, другая
Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Сумма неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства.
5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 5.2. контракта, если
докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
5.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:
а) штраф в размере 0,01 % цены контракта за просрочку срока начала выполнения работ более чем на 15
(Пятнадцать) дней.
б) пени в размере 0,1 % от стоимости данных работ за каждый день просрочки за задержку устранения
недостатков (дефектов) работ против сроков, установленных Заказчиком или соглашением Сторон.
в) в случае выявления дефектов, перечень доработок и исправлений указывается в Акте, составленном
Сторонами. Недостатки выполненных работ подрядчик устраняет за свой счет.
5.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан
уплатить заказчику штраф в размере 15 % цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.
5.6. Подрядчик за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом (в том
числе за предоставленный ненадлежащего качества материал для выполнения работ), выплачивает
Заказчику штраф в размере 15 % от стоимости выполненных работ.
5.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
принятых на себя по настоящему контракту.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как
то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ,
препятствующие исполнению обязательств по настоящему контракту.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие непреодолимой силы, обязана
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему контракту будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011г.
8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При досрочном расторжении контракта, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной
Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией
Подрядчику произведенных затрат.
8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим
федеральным законодательством РФ, а также законодательством субъекта Российской Федерации Челябинской области.
8.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- Локальная смета № 8 (Приложение № 1) на 5 л.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управление муниципальной собственности
Чебаркульского муниципального района
456440, г. Чебаркуль, ул. Шоссейная, 11Б
ИНН 7442006273, КПП 744201001,
БИК 047501001
р/с 40204810100000000238
л/с 039672002 в Финансовом управлении
Чебаркульского муниципального района
л/с 02693020430 в УФК по Челябинской области ГРКЦ
ГУ Банка России Челябинской области
г. Челябинска
Начальник
Директор
_____________________С.С. Колосов
м.п.
___________________