Проект договора подряда № ______

Проект договора подряда № ______
г. Благовещенск
«___»_______ 2010 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора УФПС Амурской области филиала ФГУП «Почта России» Ревенко Владимира Петровича, действующего на
основании Положения об Управлении федеральной почтовой связи Амурской области филиале федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и
доверенности
№ 1027/ЮД от 31.12.2009 года, с одной стороны и
_____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на
основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые
«стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы помещений,
расположенных по адресу: _____________, в соответствии с условиями настоящего
договора, сметой на производство ремонтно-строительных работ, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат
и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком,
определены в смете N ____ от "__"________ ____ г., являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и
своими силами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке объекта
надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором,
указанные в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный
срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в
соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и
средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет
средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов,
используемых при выполнении работ.
2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также
произвести уборку помещения.
2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему
договору субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если
это может привести к нарушению действующих норм.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика на объект, указанный в п. 1.1 настоящего
договора.
2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором, иных лиц.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный
срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок
этого требования отказаться от настоящего договора, или устранить недостатки своими
силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться
от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части
работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
договора.
3. Порядок расчета по договору
3.1. Общая стоимость работ в соответствии с котировочной заявкой №_____ на
участие в запросе котировок цен составляет: ___________________ рублей, в т. ч. НДС
___________ рублей.
Цена договора остаётся постоянной и не меняется в течение срока действия
договора.
3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной
оплаты авансовый платеж в размере 20 % от общей стоимости работ по договору, что
составляет _______________________ рублей, в т. ч. НДС ___________ рублей.
3.2.2. Заказчик в течение 15–ти банковских дней после подписания настоящего
договора перечисляет Подрядчику
в порядке предварительной оплаты сумму,
определенную п. 3.2.1. настоящего договора.
3.2.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акта о приемке выполненных работ и
счет-фактуру не позднее 5-ти календарных дней, со дня выполнения работ.
3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком
на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ, счетафактуры не позднее 20-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта о
приемке выполненных работ.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим
Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ: «___»____________ 2010 г.;
окончание работ: «___»____________ 2010 г.
договором,
осуществляются
5. Сдача и приемка работ
5.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работ, Заказчик в
течение 2 (двух) дней обязан проверить и принять выполненные работы, либо дать
мотивированный отказ.
При обнаружении недостатков
выполнения работ, не предусмотренных
договором, Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика.
5.2. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ, который Подрядчик представляет Заказчику одновременно с
извещением об окончании работ.
При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в
акте о приемке выполненных работ. Основание для отказа излагаются отказавшейся
Стороной в акте о приемке выполненных работ либо по данному факту составляется
отдельный документ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
7. Ответственность сторон
7.1.
В случае нарушения Подрядчиком
п.4.1. настоящего договора он
выплачивает Заказчику пеню в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, от суммы предоплаты, предусмотренной п.3.2. настоящего
договора, за каждый день просрочки.
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от
настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,
препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по
своему выбору:
7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок.
7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за
работу цены.
7.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения
третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ,
отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие
обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.6. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от
исполнения своих обязательств в натуре.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения,
постановлений правительства Российской Федерации и местных органов власти и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При
этом срок исполнения обязательства по данному договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной в ходе выполнения
работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
другой Стороны настоящего договора.
9.2. Требования п. 9.1 настоящего договора не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций
в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны
согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 9
настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия, спор передаётся на рассмотрение в
Арбитражный суд Амурской области.
11. Изменение условий договора
11.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
12. Прочие условия договора
12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: 131000, г. Москва
Варшавское шоссе , 37.
УФПС Амурской области – филиал
ФГУП «Почта России»
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул.
Пионерская, 27
Р/сч.: 40502810601150000010
Наименование банка: Благовещенский
филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
К/сч.: 30101810300000000778
БИК: 041012778
ИНН: 7724261610
КПП: 280102001
ОКПО: 13580559
ОГРН: 1037724007276
Тел.: (4162) 59-64-13
Факс: (4162) 59-64-13
Подрядчик:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_
14. Подписи сторон
Заказчик
Директор УФПС Амурской области –
филиала ФГУП «Почта России»
_________________В. П. Ревенко
«___»______________г.
Подрядчик
________________________________
_________________________________
_____________________
«___»_________________г.