Образец договора на установку приборов учета
реклама
ДОГОВОР на установку приборов учета «___»_________2013 г. г. Брянск Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ________________________________действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, и ООО «Региональный Информационно-Расчетный Центр» Брянской области, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора Титовой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1 По настоящему договору Предприятие принимает на себя обязательства запроектировать и установить на объекте Заказчика ____________, расположенном по адресу ____________, узел (-лы) учета воды с прибором (-ами) учета воды, а Заказчик принимает на себя обязательства оплатить Предприятию стоимость прибора (-ов) учета, работ по установке узла учета, включая стоимость арматуры и устройств узла учета в соответствии с условиями настоящего договора с помощью Агента. 1.2 В объем работ по установке узла учета воды входит стоимость разработки проектной документации на оборудование узла учета, арматуры и устройств узла учета, монтажа узла учета, установки прибора (-ов) учета, опломбирования узла учета. 1.3 Агент обеспечивает взаиморасчеты Заказчика с Предприятием за выполненные по настоящему Договору работы, путем начисления, сбора, обработки и перечисления денежных средств, поступивших от населения за установку ОДПУ, с использованием автоматизированных средств обработки. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Предприятие обязуется: 2.1.1. Осуществить в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», нормативно-технических документов, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 и инструкциями изготовителей приборов учета, проектирование, монтаж узла учета питьевой воды, включая установку прибора учета питьевой воды. 2.1.2. Оборудовать узел учета питьевой воды Заказчика прибором (-ами) учета, допущенными для применения на территории Российской Федерации, поверенными и опломбированными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 2.1.3. Опломбировать узел учета питьевой воды в целях защиты от несанкционированного вмешательства в работу прибора (-ов) учета питьевой воды, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды: - разъемные соединения прибора (-ов) учета питьевой воды и элементов узла учета (фильтрструевыпрямитель и пр.); - задвижки на резервных узлах учета и на обводных линиях узлов учета. 2.1.4. Передать Заказчику техническую документацию на узел учета питьевой воды, паспорт прибора учета питьевой воды, инструкцию по его использованию, а также довести до сведения Заказчика информацию о гарантийных сроках на установленные приборы учета питьевой воды, датах очередной метрологической поверки приборов учета. 2.1.5. Передать Заказчику по акту приема-передачи выполненных работ выполненные работы по установке узла учета питьевой воды и прибора (-ов) учета питьевой воды в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.1.6. Выдать Заказчику технические условия, содержащие перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком, по технической подготовке объекта для установки прибора учета. 2.1.7. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выполнении технических условий, содержащих перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком, по технической подготовке объекта для установки прибора учета, проверить выполнение указанных технических условий. 2.1.8. Нести затраты на оплату стоимости услуг Агента, предусмотренную п.4.7. настоящего договора. 2.2. Предприятие вправе: 2.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для проектирования, монтажа узла учета питьевой воды, установки приборов учета питьевой воды, а также для исполнения иных обязательств Предприятия по настоящему договору. 2.2.2. Не приступать к выполнению работ по настоящему договору при невыполнении Заказчиком технических условий, содержащих перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком, по технической подготовке объекта для установки прибора учета . 2.2.3. Иметь беспрепятственный допуск на объект Заказчика в целях обследования его систем водоснабжения для исполнения обязательств по проектированию, монтажу узла учета питьевой воды, установке прибора (-ов) питьевой воды, опломбированию узла учета, а также для проверки выполнения Заказчиком технических условий, содержащих перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком, по технической подготовке объекта для установки прибора учета. 2.2.4. Давать Заказчику рекомендации по типам и характеристикам приборов учета. 2.2.5. Привлекать для проектирования, монтажа узла учета питьевой воды, установки прибора (-ов) учета питьевой воды третьих лиц. 2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. Предоставлять по запросу Предприятия документацию, необходимую для проектирования, монтажа узла учета питьевой воды, установки прибора (-ов) учета питьевой воды, а также для исполнения иных обязательств Предприятия по настоящему договору. 2.3.2. Выполнить перечень мероприятий по технической подготовке объекта для установки прибора учета, произвести отключение участка водопровода для производства работ Предприятием, информировать жильцов о проведении работ и времени отсутствия воды. Заказчик уведомляет Предприятие о выполнении перечня мероприятий по технической подготовке объекта для установки прибора учета в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента их выполнения. 2.3.3. Предоставить Предприятию и (или) лицам, привлеченным Предприятием для исполнения обязательств по настоящему договору, беспрепятственный допуск на объект Заказчика для обследования его систем водоснабжения в целях исполнения обязательств Предприятия по проектированию, монтажу узла учета питьевой воды, установке прибора (-ов) учета питьевой воды, опломбированию узла учета. 2.3.4. Принять от Предприятия по акту приема-передачи выполненных работ выполненные работы по установке узла учета питьевой воды и прибора (-ов) учета питьевой воды в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.3.5. Согласовать объем, сроки проведения и условия оплаты Предприятию дополнительных работ, выходящих за рамки Договора, или дать мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Предприятия. 2.3.6. Ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа предоставлять Агенту достоверные персональные данные и сообщать обо всех изменениях в составе персональных данных, для исполнения Агентом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая документацию для формирования и актуализации базы данных физических лиц. 2.3.7. Своевременно информировать Агента об изменениях Федеральных , региональных и муниципальных законодательных актов, изменения тарифов и расценок на оказание услуг. 2.3.8. Определить место расположения узла учета в помещениях, обеспечивающих освещенность и защищенность от несанкционированных вмешательств в его работу, нарушающих достоверный учет. 3. Обязанности Агента 3.1. Организовать систему начисления, сбора и обработки платежей населения за выполненные Предприятием по настоящему Договору работы в соответствии с действующим законодательством. 3.2. Перечислять принятые от населения платежи Предприятию в порядке и сроки, указанные в п.4.5. настоящего Договора. 3.3. Оказывать услуги по формированию, актуализации и ведению базы данных физических лиц на основе представленных Заказчиком документов. 3.4. Осуществлять формирование и печать единой счет - квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг, с учетом платежей за выполненные работы по установке ОДПУ. 3.5. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, за истекшим месяцем, предоставлять Предприятию сведения о начисленных и фактически поступивших платежах от населения за истекший расчетный период. 3.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала нового расчетного периода предоставлять Предприятию Акт оказанных услуг и счет – фактуру за истекший расчетный период. 4. Объем, стоимость работ, порядок расчетов 4.1. Объем и стоимость работ по настоящему договору определяются в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего договора. 4.2. Предприятие устанавливает Заказчику: прибор учета питьевой воды (тип, марка, диаметр) __________________________________________; - стоимость прибора учета питьевой воды ____________рублей, в том числе НДС ____________ рублей; количество устанавливаемых приборов учета питьевой воды __________________________________ ; - общая стоимость устанавливаемых приборов учета питьевой воды предусмотрена в смете и составляет_____________ рублей, в том числе НДС ___________ рублей. 4.3. Стоимость работ по установке узла учета питьевой воды, включающая стоимость разработки проектной документации на оборудование узла учета, арматуры и устройств узла учета, монтажа узла учета питьевой воды, установки прибора(-ов) учета питьевой воды, опломбирования узла учета, определяется в соответствии со сметой и составляет ________________ рублей, в том числе НДС _____________ рублей. 4.4. Цена настоящего договора составляет ______________ рублей, в том числе НДС ________ рублей. 4.5. Оплата стоимости работ/услуг по настоящему договору осуществляется Предприятию через Агента , ежемесячно «текущими платежами» в течение 3-х месяцев равными долями , начиная с 1-го числа 1-го месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами данного Договора. 4.6. Перечисление Агентом денежных средств в пользу Предприятия, осуществляется __ ( ), ____ ( ) числа отчетного месяца и 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за минусом стоимости оказанных Агентом услуг по настоящему Договору на сумму, указанную в выставленной счет- фактуре и акте оказанных услуг. 4.7. Размер вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет % от суммы всех фактически обработанных платежей за услуги, оказанные Предприятием по настоящему Договору, и НДС 18% от суммы оказанных Агентом услуг. 4.8. Заказчик производит окончательный расчет за прошедший расчетный период с Предприятием не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. 4.9. Стороны обязуются ежеквартально (если срок расчетов превышает 3 месяца) проводить сверку задолженности с подписанием акта сверки взаимных расчетов в срок до 20 (двадцатого) числа месяца следующим за отчетным, вплоть до полной оплаты Заказчиком выполненных работ Предприятием. 4.10. Заказчик несет ответственность за сохранность узлов коммерческого учета воды , переданных ему, с момента приемки работ и подписания актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС -3) отдельно по каждому объекту. 5. Сроки выполнения работ (установки прибора учета), порядок приемки - передачи выполненных работ 5.1. Предприятие приступает к выполнению работ по настоящему договору не позднее 14 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выполнении технических условий, содержащих перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком, по технической подготовке объекта для установки прибора учета при условии выполнения Заказчиком указанных технических условий и обязуется выполнить работы по установке прибора (-ов) учета питьевой воды и узла учета питьевой воды в срок ______________. 5.2. Датой окончания работ по установке приборов учета питьевой воды и узла учета питьевой воды является момент подписания сторонами настоящего договора акта приемапередачи выполненных работ. 5.3. Предприятие, исполнившее обязательства, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 настоящего договора направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приема-передачи выполненных работ. 5.4. Заказчик в течение пяти календарных дней с момента получения от Предприятия акта приема-передачи выполненных работ обязан подписать его со своей стороны и возвратить Предприятию один экземпляр акта. В случае неполучения Предприятием подписанного со стороны Заказчика акта приемапередачи выполненных работ и (или) непредставления Заказчиком в течение пяти календарных дней с момента получения данного акта мотивированного отказа от его подписания с приложением документов, обосновывающих отказ, акт считается подписанным обеими сторонами, а обязательства Предприятия по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом. 5.5. После получения Предприятием акта приема-передачи выполненных работ, подписанного обеими сторонами, Предприятие оформляет и передает Заказчику счет-фактуру. 5.6. Право собственности на узел учета питьевой воды и установленный (-ые) прибор (-ы) учета питьевой воды переходит от Предприятия к собственникам помещений многоквартирного дома ( в их лице к Заказчику) с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ и оплаты за них. 6. Гарантийный срок и гарантийные обязательства. 6.1. Предприятие гарантирует качество работ и услуг по настоящему Договору, требованиям установленным в РФ. 6.2. Гарантийный срок на узлы коммерческого учета воды на объектах заказчика, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по каждому объекту, соответственно. 6.3. В течение гарантийного срока Предприятие гарантирует исправную полнофункциональную работу установленных узлов коммерческого учета воды. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации установленных узлов коммерческого учета, то Предприятие обязано их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Предприятие и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 7.2. За нарушение Предприятием сроков исполнения обязательств по установке прибора учета питьевой воды Предприятие уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, но не более 5% от стоимости не выполненных работ. 7.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты цены настоящего договора, Предприятие начисляет Заказчику пени за каждый день просрочки платежа. Пени начисляются исходя из размера процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 5% от стоимости неоплаченных работ. 7.4. Предприятие не несет ответственности перед Заказчиком за неработоспособность узлов коммерческого учета энергоресурсов при наступлении следующих условий и обстоятельств: - вандализм; - нарушение технических условий эксплуатации узлов коммерческого учета; - проведение аварийно-ремонтных, спасательных и профилактических водопроводных сетях и объектах Заказчика; работ на - незаконные действия третьих лиц; - иные обстоятельства, независящие от Предприятия, которые привели к полному или частичному выводу из строя узлов коммерческого учета или к их временной неработоспособности. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров и (или) передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области. В случае, если Заказчиком по настоящему договору выступает физическое лицо, споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Предприятия. 9. Действие договора, его прекращение и прочие условия 9.1 Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке с обязательным уведомлением в письменной форме инициирующей Стороной других Сторон за 1 (один) месяц до момента расторжения. 9.3 В случае расторжения договора в одностороннем порядке Заказчиком, последний обязан оплатить Предприятию фактически понесенные им расходы на дату расторжения договора. 9.4 Реорганизация одной из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для право приемника соответствующей Стороны. 9.5 Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения Сторон, за исключением изменений платежных реквизитов и адресов Сторон. 9.6. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, платежных и иных реквизитов, с досылкой письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. 9.7 Договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. 10. Адреса и реквизиты Сторон Подписи сторон Предприятие: Заказчик: _________________ ___________________ (должность) (должность) __________________/ФИО/ МУП «Брянский городской водоканал» 241019, г.Брянск, ул. Фрунзе,66. Тел./факс 41-29-55 ИНН 3234051310 КПП 325701001 р/сч.40702810900120000008 филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г.Брянске к/сч 30101810700000000712 БИК 041501712 Агент: _______________/Ю.В. Титова/ «___» __________2013г. ООО «РИРЦ» Брянской области Место нахождения: 241050, г.Брянск, ул. Дуки, д.78 Тел./факс: 64-34-71; 66-61-44 ИНН 3250075131 КПП 325701001 р/сч.: 40702810800011001670 филиал ОАО «Юникорбанк» в г.Брянске к/сч.:30101810900000000790 БИК 041501790
