ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение №2 к документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения
Предметом запроса предложений является выполнение работ по подготовке помещений и
техники к выполнению ПНР на территории РФ.
2.Место, сроки выполнения и количество выполняемых работ:
Перечень местоположения объектов указан в приложении.
Сроки выполнения работ не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления
заявки.
3. Начальная (максимальная) цена контракта не определена.
Оплата цены контракта осуществляется по безналичному расчету.
Аванс предусмотрен по согласованию с Заказчиком, отсутствие авансирования не
освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств. Исполнитель представляет
Заказчику акты о приемке выполненных работ а также все документы, подтверждающие
фактическое выполнение (акты скрытых работ, иную необходимую документацию) и
необходимые для оплаты счет- фактуры и счета.
Стоимость работ включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению договора в
соответствии с видами работ, предусмотренными Техническим заданием, в том числе с
учетом всех налогов, пошлин и прочих сборов, транспортных расходов, вывоз мусора,
доставка материалов и рабочей силы к месту работы, уборка территории от строительного
мусора.
4. Требования к функциональным и качественным характеристикам выполненных
работ и применяемых материалов.
4.1 Условия выполнения работ:
 Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки
уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего
распорядка, контрольно-пропускного режима (проход на территорию объекта
согласно соблюдению правил регламента предусмотренного в каждой воинской
части по спискам заранее согласованным с Заказчиком и специальными органами).
Продолжительность рабочего дня -8 часов. Увеличение продолжительности
рабочего дня по согласованию с Заказчиком;
 Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества
квалифицированного инженерно – технического персонала и рабочих требуемых
специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов
производственных работ. Список персонала должен заблаговременно за 14 дней
согласовываться с Заказчиком.
 Исполнитель должен обеспечить выполнение работы в сроки, установленные
настоящим техническим заданием и заявкой прилагаемой к договору.
 Исполнитель приобретает комплект монтажных частей для подготовки объекта к
проведению ПНР по согласованию с Заказчиком в соответствии с требованиями
прописанными в Заявке непосредственно для каждого объекта.
4.2. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для
выполнения работ материалов:



Используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов,
технических условий, обеспечены сертификатами и другими документами,
удостоверяющими их качество.
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов
государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений
о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации
контракта материалов до сдачи готового объекта к эксплуатацию.
Исполнитель обязан представить Заказчику данные о выбранных им в
соответствии со сметной документацией материалах, получить его одобрение на их
применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование
материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным
образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести замену.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и
требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к
Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.
4.3. Общие требования к выполнению работ:
 При организации и проведении работ должны выполняться требования
государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил
и норм, нормативных правовых актов.

Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально –
технических ресурсов в строгом соответствии с технологической
последовательностью производства работ в срок, установленных календарным
планом и графиком выполнения работ.
 Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения
компетентного технического персонала с необходимыми допусками и
разрешениями на производство работ, использования инструментов,
производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения
указанных видов работ, представления сертификатов и других документов,
соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.
 Исполнитель должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом
работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных
рабочих требуемых специальностей для производства работ.
 В процессе выполнения ремонтных работ Исполнитель должен предусмотреть
мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами.
 Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой
производятся работы. В 5-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке
работ Исполнитель обязан вывезти за территорию принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, а также
строительный мусор.
4.4. Порядок (последовательность) выполнения работ:
 Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке
согласовываются с Заказчиком. Порядок выполнения работ определяется
Календарным планом. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в
последовательности, установленной нормативами и правилами для данного
вида работ с соблюдением технологического процесса.
4.5. Требования к технологии производства работ, методам производства работ:
 Технология и методы производства работ – в полном соответствии с
техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и
иными действующими на территории Российской Федерации нормативно –
правовыми актами.
 Работы должны производиться только на отведенном участке работ. Работы
должны производиться минимально необходимым количеством технических
средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения
воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочего участка,
уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
 Руководство ремонтными работами должно быть поручено назначенному
соответствующим
приказом
инженерно–техническому
работнику,
аттестованному по правилам техники безопасности. На объекте должны
вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
4.6. Контроль качества выполняемых работ:
 Производственный контроль качества работ должен включать входной
контроль материалов, операционный контроль отдельных процессов или
производственных операций и приемочный контроль выполненных работ.
 Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель
допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ.
При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя,
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет
денежных средств Исполнителя.
 Исполнитель должен своевременно направлять своего представителя в
организацию Заказчика по его вызову во всех случаях некачественного
выполнения работ.
 Для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик вправе
привлекать специализированные организации.
4.7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
 Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по
охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране
окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных
документов.
 Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное
выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами
пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации
или лицо, им назначенное. Организация строительной площадки должна
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства
работ. Перед началом производства работ Исполнитель должен проводить
инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения,
необходимых средствах индивидуальной защиты.
 Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная
одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите
работающих (ограждения, освещение, защитные и
предохранительные
устройства). Организация площадки для ведения на ней работ должна
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения


строительных и монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть
освещены по установленным нормам.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, в
исправном состоянии, предназначенные для конкретных условий,
допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте
должны быть в наличии материальные и технические средства для
осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии,
наличие плана мероприятий.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Приемка выполненных работ осуществляется по Актам выполненных работ.
Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов работ. Их
готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования
работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного
акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного
акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с
опозданием, то по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ, а затем восстановить ее. Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности
выполнения скрытых работ за 72 часа до начала.
Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств,
предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату
подписания договора. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от договора,
ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя
обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.
Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком
письменного извещения Исполнителя о его готовности Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в
случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не
могут быть устранены Исполнителем. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами
двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ и представления протокола проверки
(испытаний) электроустановок.
.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию объекта,
а на применяемые материалы – в соответствии с гарантийной документацией. Если в гарантийный
период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной
эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой
счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и
недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную
экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт,
фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
Начальник структурного подразделения
Ю. В. Супян
Ответственный от структурного подразделения :
И. Д. Латкин
Приложение 1
Перечень месторасположения объектов
1. Республика Саха (Якутия), п. Тикси
Ответственный от структурного подразделения :
Латкин. И.Д.