ДОГОВОР СУБПОДРЯДА 11 Общество с ограниченной

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
г. Москва
«11» января 2007 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», в лице Павлова
Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Субподрядчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Магний», в лице Смирнова Василия Сергеевича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить
строительные работы на стройплощадке по адресу: г. Смоленск, ул. Зимина, д. 18, а
Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную
Договором цену.
1.2. Перечень работ, их стоимость, промежуточные и окончательные сроки
выполнения работ определяются Сторонами в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора *.
* Приложения к договору не приводятся.
1.3. По завершению работ Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает по
акту приема-передачи выполненную Субподрядчиком работу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В случае, если в ходе выполнения работ, Субподрядчик обнаружит не
учтенные в Приложениях работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличение стоимости работ, он обязан сообщить об этом
Генподрядчику.
2.2. При неполучении от Генподрядчика ответа на свое сообщение в течение 10
(десяти) дней Субподрядчик обязан приостановить соответствующие работы с
отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Генподрядчика.
2.3. Если Субподрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 2.2
настоящего Договора, он лишается права требовать от Генподрядчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если
не докажет необходимость немедленных действий в интересах Генподрядчика.
2.4. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Субподрядчик. По
соглашению сторон Генподрядчик может принять на себя обязанность полностью или
частично обеспечить Субподрядчика необходимыми материалами и оборудованием.
2.5. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и
оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения
качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования
возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
2.6. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных
Генподрядчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых
работ и отказа Генподрядчика от их замены, Субподрядчик вправе отказаться от
настоящего Договора и потребовать от Генподрядчика уплаты цены Договора
пропорционально выполненной части работ.
2.7. Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ Субподрядчиком.
2.8. Генподрядчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от требований Приложений, которые могут ухудшить
качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом
Субподрядчику. Если Генподрядчик не сделает такого заявления, он теряет право в
дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
2.9. Субподрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания
Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.
2.10. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик обязан
уплатить Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения
Договора и возместить Субподрядчику убытки, причиненные прекращением
настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Генподрядчик обязан принять выполненные работы в течение 7 (семи) дней
с момента уведомления о завершении работ Субподрядчиком.
3.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ
условиям настоящего Договора Генподрядчик незамедлительно уведомляет об этом
Субподрядчика. Субподрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в
течение 10 (десяти) дней со дня получения указанного уведомления.
3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта
приема-передачи работ.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Приложениями.
4.2. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 25 (двадцати
пяти) % от стоимости работ в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания
настоящего Договора.
4.3. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) дней с момента
подписания сторонами акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Генподрядчиком работ по настоящему
Договору, Генподрядчик обязан выплатить Субподрядчику пеню из расчета 1 (одного)
% в день за каждый день просрочки от невыплаченных своевременно сумм.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Субподрядчик обязан
выплатить Генподрядчику пеню из расчета 1(одного) % в день за каждый день
просрочки от стоимости работ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны договорились, что все конфликты и разногласия разрешаются
путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не достигли обоюдного соглашения по разногласиям,
то каждая из сторон вправе обратиться в Арбитражный Суд РФ.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются Договором Подряда № 189 от 15 декабря 2006 г., действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон.
6.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы
заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Субподрядчик:
ООО «Зенит»
Юридический адрес: 145365, г. Москва,
Звенигородское шоссе, стр. 5.
Фактический адрес: 135365, г. Москва,
Чистопрудный бульвар, д. 8, офис 15.
Банковские реквизиты:
р/с 40309455000000000888 в АКБ «Знамя» г.
Москвы, БИК 678567645,
к/с 86709103000000000776.
Генеральный подрядчик:
ООО «Магний»
Юридический адрес: 127349, г. Москва,
ул. Корнейчука, д. 18.
Фактический адрес: 125565, г. Москва,
Тверской бульвар, д. 15, офис 6.
Банковские реквизиты:
р/с 40209455000000000766 в АКБ
«Пламя» г. Москвы, БИК 638465645,
к/с 85709203000000000476.
Генеральный директор:
Павлов (Павлов А.А.)
Генеральный директор:
Смирнов (Смирнов В.С.)
М.П.
М.П.