Договор №___ на поставку и монтаж оборудования

Договор №___
на поставку и монтаж оборудования
г. Москва
_____________ 2012 г.
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и федеральное государственное
унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», именуемое
в дальнейшем «Заказчикс другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется поставить Заказчику оборудование
(далее – «Оборудование») в здание, расположенное по адресу: г.Москва, Тверской бульвар, д.2 (далее
– «Объект»), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) и сроками, указанными
в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик принять Оборудование и оплатить его стоимость. Подрядчик
обязуется выполнить монтаж оборудования и пусконаладочные работы согласно Смете (Приложение
№ 2 к настоящему договору), именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить ее. Работа выполняется строго в
соответствии с условиями настоящего договора и сроками, указанными в п.1.2. настоящего договора.
1.2. Срок поставки Оборудования – 18 (восемнадцать) недель с момента поступления предоплаты на
расчетный счет Подрядчика, срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ – 30 (тридцать)
календарных дней от даты поставки Оборудования Заказчику.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. В течение 18 (восемнадцати) недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Подрядчика поставить в соответствии с установленными в проектной документации требованиями и
передать Оборудование на основании товарной накладной и счета-фактуры Заказчику.
2.1.2. Принять от Заказчика Оборудование по акту и произвести его установку и запуск в срок,
указанный в п.1.2. договора.
2.1.3. Выполнить в полном объеме Работу, согласно стандартам, действующим на территории
Российской Федерации, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если
иное не указано в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.1.4. Обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение действующих правил
техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда,
соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения
работ. Беспрепятственно допускать ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения
уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за выполнением
работ.
2.1.5. По окончании всех работ по договору вывезти принадлежащее строительное оборудование,
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и мусор.
2.1.6. При обнаружении недостатков и дефектов в поставленном Оборудовании и выполненной
Работе Подрядчик обязан в сроки, согласованные двусторонним Актом, но не позднее 10 (десяти)
недель с даты получения Претензии в письменном виде от Заказчика, произвести замену
Оборудования на идентичное, устранить имеющиеся недостатки и дефекты.
2.1.7. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после
подписания акта приема-передачи Оборудования и акта сдачи-приемки Работ, и передачи всей
необходимой исполнительной документации (сертификаты, технические паспорта и др. документы)
Заказчику. Подписание Заказчиком актов приема-передачи Оборудования и сдачи-приемки Работ
подтверждает исполнение Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
2.1.8. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.
2.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно, - в срок не позднее одного рабочего
дня с момента, когда он узнал об этом, - в письменной форме поставить в известность Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Принять на основании товарной накладной и счета-фактуры Оборудование. Передать
Оборудование по акту приема-передачи Подрядчику для выполнения монтажных и пусконаладочных
работ.
2.2.2. Заблаговременно передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения
обязательств по настоящему договору. Своевременно, по предварительной заявке Подрядчика,
осуществить допуск работников Подрядчика на объект ИТАР-ТАСС. При необходимости обеспечить
площадками, складскими помещениями для складирования материалов, обеспечить водой,
электричеством, городской телефонной связью. Назначить уполномоченного представителя,
осуществляющего надзор и контроль за выполняемой Подрядчиком Работой.
2.2.3. Принять по акту приема-передачи Оборудование и по акту сдачи-приемки Работу и оплатить
Оборудование и Работу по цене, в порядке и в сроки, указанные в п.7.3. настоящего Договора.
2.3. Права Подрядчика:
2.3.1. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно поставить Оборудование.
2.3.2. Подрядчик имеет право сдать выполненную Работу досрочно.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в части монтажа Оборудования в
любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены,
пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Подрядчик обязуется поставить Оборудование Заказчику в срок, указанный в п.1.2. настоящего
договора.
3.2. Приемка и оценка качества Оборудования осуществляется в полном соответствии с
действующими стандартами.
С каждым комплектом Оборудования поставляется гарантийный талон, техническая и
эксплуатационная документация, копии соответствующих сертификатов на поставляемое
оборудование на русском языке.
3.3. Упаковка Оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание
заводского номера изделия (при наличии).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Заказчик осуществляет приемку Оборудования в момент его поступления на основании товарной
накладной и счета-фактуры.
4.2. Заказчик передает Оборудование Подрядчику по акту для выполнения монтажа и
пусконаладочных работ.
После выполнения Работы Подрядчик передает Заказчику по акту приема-передачи
Оборудование и по акту сдачи-приемки Работу одновременно.
4.3. Датой поставки Оборудования считается день приема Заказчиком оборудования по товарной
накладной. Датой сдачи выполненных Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки Работ.
4.4. После подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ риск случайной гибели или
повреждения Оборудования переходит к Заказчику.
2
5. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Подрядчик осуществляет монтаж поставляемого Оборудования в полном соответствии с
условиями технического задания, проектной документации.
5.2. После выполнения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдать их результат.
5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика
осматривает и принимает выполненную Работу.
5.4. При непринятии Работ без мотивированного отказа в срок, предусмотренный пунктом 5.3.,
Работы считаются принятыми без замечаний.
5.5. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок,
способов и сроков их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки, выполняет
необходимые доработки за свой счет в согласованные Сторонами сроки, после чего направляет
Заказчику акт повторно.
5.6. Приём выполненной Подрядчиком Работы оформляется актом сдачи-приемки.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик обеспечивает:
- надлежащее качество поставляемого Оборудования и используемых материалов, соответствие их
государственным стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, документам,
удостоверяющим их качество, а также комплектность Оборудования и запчастей в полном
соответствии с условиями Договора;
- осуществление монтажа Оборудования в полном соответствии с условиями технического задания и
проектной документации.
6.2. Срок гарантии нормальной работы Оборудования и запасных частей устанавливается 12
(двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Подрядчик гарантирует сохранение качества результатов выполненных работ в течение 6
(шести) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.
6.3. Если в течение сроков гарантии Оборудование и запасные части окажутся дефектными или
несоответствующими условиям Договора, то Подрядчик обязуется устранить обнаруженные
дефекты путём исправления либо замены дефектных частей новыми за свой счет в согласованные
Сторонами сроки.
6.4. Заменённое дефектное Оборудование и запчасти возвращаются Подрядчику по его требованию
и за его счёт в срок, согласованный Сторонами.
7. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена договора состоит из стоимости Оборудования - 1 494 705 рублей 20 копеек (один миллион
четыреста девяносто четыре тысячи семьсот пять рублей двадцать копеек), в том числе НДС (18%) 228 005 рублей 88 копеек (двести двадцать восемь тысяч пять рублей восемьдесят восемь копеек) и
стоимости Работ - 155 192 рубля 51 копейка (сто пятьдесят пять тысяч сто девяносто два рубля
пятьдесят одна копейка), в том числе НДС (18%) - 23 673 рубля 43 копейки (двадцать три тысячи
шестьсот семьдесят три рубля сорок три копейки).
Общая цена договора составляет: 1 649 897 рублей 71 копейка (один миллион шестьсот сорок
девять тысяч восемьсот девяносто семь рублей семьдесят одна копейка), в том числе НДС (18%) 251 679 рублей 31 копейка (двести пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять рублей тридцать
одна копейка).
7.2. Стоимость поставки Оборудования и Работ оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с
ценами, отраженными в Спецификации (Приложения № 1 и №2 к договору).
7.3. Оплата стоимости поставляемого Оборудования, монтажных и пусконаладочных работ по
настоящему договору производится в два этапа, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика:
а) первый этап - перечисление аванса - 100 % (сто процентов) стоимости поставляемого
Оборудования (Приложение № 1 к договору) в сумме – 1 494 705 рублей 20 копеек (один миллион
3
четыреста девяносто четыре тысячи семьсот пять рублей двадцать копеек), в том числе НДС (18%) 228 005 рублей 88 копеек (двести двадцать восемь тысяч пять рублей восемьдесят восемь копеек),
производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего договора;
б) второй этап - расчет за монтаж оборудования и пусконаладочные работы производится в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в сумме
- 155 192 рублей 51 копейки (сто пятьдесят пять тысяч сто девяносто два рубля пятьдесят одна
копейка), в том числе НДС (18%) - 23 673 рубля 43 копейки (двадцать три тысячи шестьсот
семьдесят три рубля сорок три копейки).
7.4. Стоимость Оборудования, монтажных и пусконаладочных работ на период действия договора
является фиксированной и пересмотру не подлежит.
7.5. Стоимость доставки входит в стоимость Оборудования.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При несоблюдении сроков поставки, а также сроков монтажа Оборудования Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости
договора за каждый день просрочки.
8.2. При несоблюдении срока оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более
10% (десяти процентов) от стоимости договора.
8.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения
нарушений.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по
настоящему Договору. В этом случае срок исполнения договорных обязательств будет продлен на
время действия указанных обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца,
настоящий договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления письменного
уведомления другой стороне.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
решаться в претензионном порядке. Претензии направляются Сторонами в письменном виде по
адресам, указанным в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с
даты её направления.
10.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучения ответа на
претензию в срок Стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд
г.Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
4
11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских
реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.4. Приложения №1, №2 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Приложение №1 –
Спецификация на поставку оборудования, Приложение №2 - Смета работ по монтажу и
пусконаладочным работам.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик:
ИТАР-ТАСС
Юридический адрес:
125993, Россия, г. Москва, ГСП-3,
Тверской бульвар, дом 10 – 12
Приложение № 1
К договору на поставку и монтаж оборудования № ____ от ____________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, составили настоящее приложение к
договору о нижеследующем
Спецификация на поставку оборудования.
N
п/п
Наименование
оборудования
Ед.
измер
ения
Колво
Цена
за
единицу,
(руб.)
НДС
18%
(руб.)
Общая
стоимость
(руб.)
Срок
поставки
6
7
8
1
2
3
4
5
1
трансформатор
INPUT ISOLATION
TRANSFORMER (in
separate cabinet) для
источника
бесперебойного
питания
General
шт.
1
1 266 699,32
1 494 705,20
228 005,88
5
Electric SitePro 400
kVa with 12 pulse
rectifier
(without
galvanic separation)
Всего
шт.
228 005,88
1
1 494 705,20
2. Стоимость оборудования
Величина договорной цены включает в себя все необходимые пошлины, платежи, налоги, а
также другие расходы Подрядчика, связанные с исполнением им своих обязательств по
настоящему договору.
Стоимость доставки входит в стоимость оборудования.
3. Оборудование доставляется по адресу: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, д.2.
Подрядчик:
Заказчик:
______________________
______________________________
Приложение № 2
К договору на поставку и монтаж оборудования № ____ от ____________ 2012 г.
Смета
Перечень работ по монтажу оборудования
N
Наименование работ
п/п
1
1
Общая
Ед.
стоимость
измере Кол-во
(включая НДС)
ния
(руб.)
НДС
18%
(руб.)
2
3
4
5
6
монтаж
трансформатора
INPUT ISOLATION
TRANSFORMER для
источника
бесперебойного
питания
General
Electric SitePro 400
kVa
и
пусконаладочные
работы
шт.
1
155 192,51
23 673,43
6
Срок
выполнения
работ
7
Всего
шт.
1
155 192,51
23 673,43
Итого стоимость монтажа оборудования и пусконаладочных работ составляет: 155 192 рубля 51
копейка (сто пятьдесят пять тысяч сто девяносто два рубля пятьдесят одна копейка), в том числе НДС
(18%) 23 673 рубля 43 копейки (двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три рубля сорок три
копейки).
Место установки / проведения работ: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, д.2.
Подрядчик:
Заказчик:
______________________
______________________________
7