Типовой договор на поставку минерального сырья

ДОГОВОР
поставки минерального сырья, содержащего драгоценные металлы
г. Красноярск
«___» _____________ 2014 г.
ОАО «Красцветмет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя
генерального директора по аффинажу Белова Сергея Валентиновича, действующего на основании
доверенности № 80-69/364 от 30.12.2013, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
для дальнейшего производства драгоценных металлов золотосодержащее минеральное сырье (в
дальнейшем «сырье»), а Покупатель обязуется принять сырье и оплатить его.
1.2. Поставщик передает Покупателю сырье, ориентировочно содержащее следующее
количество золота и серебра в пересчете на химически чистую массу, кг:
Таблица 1
Наименование
Химически чистая масса драгоценных металлов, кг
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего в 2014 г.,
кг
Золото
Серебро
1.3. Поставка сырья должна быть завершена в срок:
- до 25 декабря 2014 г. Сырье, поступившее на склад Покупателя после 25 декабря 2014 года,
Покупатель принимает на ответственное хранение до момента заключения договора на следующий
календарный год.
2 КАЧЕСТВО СЫРЬЯ
2.1. Поставляемое сырье должно отвечать следующим требованиям:
2.1.1. Максимально освобождено от недрагоценных составляющих.
2.1.2. Содержать золота не менее 1 % или серебра не менее 5 %.
2.1.3. Взрыво- и радиационно-безопасным (содержание радионуклидов в сырье не должно
создавать превышения фона естественной радиоактивности), не содержать ртути выше 0,1% и
мышьяка, селена, сурьмы выше 2%, цинка, серы, свинца выше 5 %.
2.2. При невыполнении Поставщиком пунктов 2.1.2 и 2.1.3 настоящего договора, Покупатель
возвращает сырьё Поставщику за его счёт, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента
поступления сырья на склад Покупателя.
Покупатель организует возврат сырья Поставщику через специализированного
перевозчика. При этом Поставщик обязуется не позднее 5-ти банковских дней от даты получения
от Покупателя отчета агента и документов, подтверждающих понесенные расходы, уплатить
Покупателю вознаграждение (5% от стоимости доставки, но не менее 500,00 рублей за одну
доставку, кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ) и возместить
понесенные расходы.
3 ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ
3.1. Сырье должно иметь упаковку, исключающую просыпи, доступ к вложимому,
воздействие атмосферных осадков. Каждая поставка сопровождается описью, оригинал
2
вкладывается в первую посылку. В том случае, если поставка состоит из нескольких партий, на
каждую партию оформляется отдельная опись. Копия описи (описей) - в сопроводительный пакет:
- в описи указываются номер и дата договора, наименование Поставщика, наименование
сырья, номер партии, почтовые реквизиты Поставщика, номера мест, количество мест, масса брутто
и нетто каждого места, содержание драгоценных металлов в процентах или в граммах.
Каждое место должно быть опечатано или опломбировано, иметь ярлык с указанием номера
и даты договора, массы брутто и нетто, номера места, номера партии или описи.
3.2. Поставщик осуществляет самостоятельно или за свой счет через специализированного
перевозчика доставку сырья на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Красноярск,
Транспортный проезд, дом 1.
3.2.1 По заявке Поставщика Покупатель может организовать доставку сырья от
месторождения
до
склада
Покупателя
силами
специализированного
перевозчика.
Транспортировка сырья организуется и оплачивается Покупателем. При этом Поставщик обязуется
не позднее 7 (семи) банковских дней от даты получения от Покупателя отчета агента и документов,
подтверждающих понесенные расходы, уплатить Покупателю вознаграждение (1 % от стоимости
расходов по доставке, но не менее 500,00 руб. за одну доставку, кроме того, НДС в размере,
установленном законодательством РФ) и возместить понесенные расходы.
Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи сырья в распоряжение Покупателя, что сопровождается
соответствующим актом приема-передачи груза с указанием количества мест, номеров мест, общей
оценочной стоимости груза, общего веса брутто и нетто, исходящих номеров посылок.
Поставщик направляет заявку на организацию доставки сырья от месторождения до склада
Покупателя за 3 рабочих дня до даты отправки сырья. Покупатель не организует доставку сырья
при получении заявки в срок менее чем за 3-и рабочих дня до момента отгрузки сырья с
месторождения.
3.3. В момент поступления сырья на склад Покупателя обязательства по поставке считаются
исполненными.
3.4. Определение массы нетто, приемное опробование, подготовка проб для анализа, в том
числе и арбитражной, анализ полученных проб от партии сырья производится по действующей у
Покупателя нормативной документации.
Методики опробования сырья, содержащего драгоценные металлы, аттестованы
ОАО «Гиредмет». Методики анализа аттестованы УНИИМ, г. Екатеринбург. Центральная заводская
лаборатория аккредитована в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)
Ростехрегулирования, имеет международный аттестат аккредитации ИЛАК (международный орган
аккредитации).
3.5 В случае расхождения массы брутто Поставщика и Покупателя на 3,0% и менее, и массы
нетто на 0,5% и менее окончательными результатами приемки являются масса брутто и нетто сырья,
установленные Покупателем.
В случае большего расхождения массы брутто и нетто Покупатель приостанавливает
приёмку сырья и в течение 2 рабочих дней сообщает об этом Поставщику. Поставщик в течение 2
рабочих дней обязан дать согласие на приёмку сырья по данным Покупателя или сообщить о дате
приезда своего представителя. Сроки выполнения Покупателем обязательств по договору
отодвигаются на время, необходимое на согласование массы сырья.
Окончательными результатами приемки являются масса брутто и нетто сырья,
установленные Покупателем. Если стороны не пришли к согласию по массе, Покупатель возвращает
сырьё в адрес Поставщика за его счёт.
3.6. Поставщик имеет право присутствовать при приемке сырья и пробоотборе, уведомив
Покупателя о прибытии уполномоченного представителя Поставщика не менее чем за один рабочий
3
день до поступления сырья на склад Покупателя. В этом случае приёмка сырья не производится до
приезда представителя Поставщика.
3.7. Для разрешения разногласий по содержанию драгоценных металлов в сырье
Покупателем формируется арбитражная проба. Срок хранения арбитражной пробы - один месяц со
дня отправления Поставщику паспорта - расчета.
3.8. На поступившую или сформированную Покупателем партию (партии), в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней от даты поступления сырья, оформляется акт приемки сырья и после
получения результатов анализов составляется паспорт - расчет.
По одному экземпляру указанных актов и паспорта - расчета Покупатель высылает почтой в
течение 2 рабочих дней с момента подписания.
3.9. Если стороны не могут достичь соглашения по содержанию драгоценных металлов в
сырье, то Покупатель, по заданию Поставщика, в котором указываются номера проб и
определяемые элементы, направляет арбитражную пробу в одну из арбитражных лабораторий,
абсолютная величина показателя точности которой в определяемом диапазоне анализируемых
элементов не выше абсолютной величины показателя точности лаборатории Покупателя:
ЗАО «Региональный аналитический центр «Механобр инжиниринг аналит» (ЗАО «РАЦ МИА»), г.
Санкт-Петербург; ООО «Институт Гипроникель» г. Санкт-Петербург; ООО «Аналитический
сертификационный и экологоаналитический центр «АНСЕРТЭКО», г. Москва.
3.10. Если величина расхождения между результатами анализов Покупателя и арбитражной
лаборатории находятся в пределах допустимого расхождения, рассчитываемого по формуле:
К=√(∆л2 + ∆ла2), где ±∆л и ±∆ла соответственно - показатели точности лаборатории Покупателя и
арбитражной лаборатории, то за окончательный анализ принимается анализ лаборатории
Покупателя.
При этом расходы Покупателя, связанные с проведением арбитражного анализа, возмещает
Поставщик на основании счета Покупателя в течение 3 (трех) банковских дней от даты получения
счета.
3.11. Если величина расхождения между результатами анализов Покупателя и арбитражной
лаборатории превышает допустимое расхождение, рассчитываемое по формуле: К=√(∆л2 + ∆ла2), где
±∆л и ±∆ла соответственно - показатели точности лаборатории Покупателя и арбитражной
лаборатории, то за окончательный результат принимаются данные арбитражной лаборатории.
3.12. Потери драгоценных металлов при проведении арбитражного анализа относятся на
Поставщика.
3.13. Право собственности на сырьё переходит к Покупателю с даты подписания им
товарной накладной.
4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. По результатам приемного опробования и анализа, выполненных Покупателем,
определяется количество драгоценных металлов, которое является основанием для расчета
стоимости сырья.
4.2. Определение стоимости сырья производится исходя из цен на содержащиеся в сырье
драгоценные металлы, определяемые на основании вечерних фиксингов LBMA (LPPM) для золота,
серебра на дату, предшествующую дате оформления Покупателем паспорта-расчета в соответствии
с прейскурантом, представленным в таблице 2.
Таблица 2
Металлы
Золото
Серебро
Содержание ДМ в
сырье, %
80.01 и более
10,00 и менее
Цена покупки ДМ в сырье в % от расчетной цены,
действующей на дату оформления паспорта-расчета
4
4.3. В случае если суммарное содержание в партии золота менее 100 грамм или содержание
серебра менее 1 500 грамм применяются дисконты, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
Масса драгоценных металлов в
партии, грамм
Дисконт к ценам, представленным в таблице 2, %
50.0 и менее
по массе золота
50
по массе серебра
50
50.1 - 100.0
20
50
100.1 - 1 500.0
-
50
4.4. Перевод долларов США в рубли осуществляется по курсу Банка России, установленному
на дату оформления Поставщиком паспорта – расчета о количестве драгоценных металлов в сырье.
4.5. Для пересчета унций в граммы используется соотношение: 1 тройская унция=31,1035
грамма.
4.6. Стоимость сырья не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 9 пункта 3
статьи 149 НК РФ. В случае предоставления Поставщиком отказа от освобождения от НДС в
соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК РФ на цену товара, определяемую согласно п. 4.2.
начисляется НДС в размере, установленном законодательством.
4.7. На основании паспорта – расчета о количестве драгоценных металлов в сырье,
Поставщик составляет товарную накладную и счет-фактуру установленной формы. Указанные
документы составляются не позднее двух дней от даты получения паспорта-расчета и направляются
Покупателю по факсу, с последующей отправкой оригиналов почтовой связью.
4.8. В случае поставки сырья не подлежащего обложению НДС в соответствии с подпунктом
9 пункта 3 статьи 149 НК РФ счет-фактура не оформляется.
4.9. Покупатель оплачивает сырье в течение 12 рабочих дней от даты оформления акта
приемки сырья при условии получения оригиналов документов, оформленных в соответствии с п.
4.6 и 4.7.
4.10. Обязанность по оплате сырья считается выполненной с момента списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Документы по исполнению настоящего договора, переданные посредством
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору, признаются сторонами полноценными юридическими документами. При этом обмен
подлинными экземплярами является обязательным.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. Если стороны не достигли
соглашения, спор разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 31 марта 2015 г.
6.4. Покупатель осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами
руководства Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов LBMA и руководства
Дубайского товарно-сырьевого центра DMCC по ответственной практике в области драгоценных
металлов, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
5
нарушениям прав человека, а также минимизации рисков, связанных с добычей и обращением
драгоценных металлов.
6.5. Поставщик подтверждает, что осуществляет свою деятельность в соответствии с
руководствами, указанными в п. 6.4, и гарантирует, что при совершении операций с драгоценными
металлами (сырьем, содержащим драгоценные металлы) им не осуществлялась деятельность по
финансированию конфликтов, терроризма, отмыванию денег, а также не нарушались права
человека.
6.6. Поставщик гарантирует, что драгоценные металлы (сырье, содержащее драгоценные
металлы), поступившие на склад Покупателя, принадлежат Поставщику на праве собственности или
иных законных основаниях (по договору комиссии, агентскому договору и т.д.), не заложены, не
арестованы, не являются предметом исков третьих лиц и не являются результатом нелегальной
добычи, скупки, контрабанды, иных противоправных действий.
ПОКУПАТЕЛЬ
7 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ОАО «Красцветмет»
Российская Федерация, 660027,
г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.
ОКВЭД 27.41, ОКПО 00196533
ИНН 2451000818 / КПП 997550001
р/с 407 028 108 310 201 01 782
в Восточно-Сибирском банке
Сбербанка России, г. Красноярск
к/с 301 018 108 000 000 00 627
БИК 040407627
Управление сырьевых ресурсов и сбыта:
тел. +73912593952
+73912744716
+73912593921
факс +73912593922
+73912593942
+73912593359
Эл. почта: [email protected]
www.krastsvetmet.ru
__________________ С.В. Белов
__________________