К О Н Т Р А К Т № 12-08/46ALK

К О Н Т Р А К Т № _________
«___» ________ 20__г.
Место подписания: ОАО «Мозырский
НПЗ», г.Мозырь-11, Республика Беларусь.
C O N T R A C T № __________
«___» ________ 20__
Place of signing: JSC “Mozyr OR”, Mozyr-11,
Republic of Belarus.
ОАО “Мозырский НПЗ“, г. Мозырь,
Республика Беларусь, в лице главного
инженера г-на Тукача С.В., действующего
на основании Доверенности №19-183 от
22.10.2010г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и компания
________________, в лице ____________,
действующего на основании __________,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
JSC “Mozyr Oil Refinery”, Mozyr, Republic
of Belarus, in the person of Mr. S.V. Tukach,
Technical Director, acting on the basis of Power of Attorney No. 19-183 dd.22.10.2010, referred hereinafter to as “Customer” on the one
hand, and _______________ company, in the
person of _________________________, acting on the basis of _______________, referred
hereinafter to as “Contractor” have made up
the present Contract on the following:
1. Предмет Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуги, связанной с выполнением ремонта
футеровки
аппаратов
реакторнорегенераторного блока комбинированной
установки
каталитического
крекинга
(КУКК) в объеме, согласно Приложению
№1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
1.2. Услуги по ремонту футеровки подразумевают под собой выполнение полного
комплекса следующих работ:
– проведение инспекции состояния футеровки с отбраковкой дефектных мест;
– демонтаж отбракованной футеровки и анкерных элементов (гексагональной сетки и
анкеров);
– подготовка поверхности (зачистка, пескоструйная обработка) корпусов аппаратов
для нанесения футеровки;
– приварка анкерных элементов;
– приготовление и нанесение футеровки;
– сушка замененной футеровки;
– приемка качества выполненных работ на
соответствие требованиям нижеуказанных
спецификаций UOP.
Все работы должны выполняться в точном
соответствии с требованиями следующих
спецификаций:
– проектная спецификация UOP 555079310-0;
– стандартная спецификация UOP 3-22-3
для футеровок, выполняемых методом тор-
1. Subject of the Contract.
1.1. Customer shall commit and Contractor shall
undertake commitments on rendering services
on lining repair of Reactor-Regenerator Block
process vessels at Combined Catalytic Cracking
Unit (CCCU) in the scope as per Appendix No.
1 being an integral part of the present Contract.
1.2. Services on lining repair shall mean execution of the whole set of works as follows:
- inspection of lining condition with identification of defective areas;
- cutting out of defective lining and anchor elements (hex-mesh and anchorage);
- surface preparation (scrapping, sand blasting)
of vessel bodies for lining application;
- welding of anchorage;
- preparation and application of lining;
- dry-out of replaced lining;
- acceptance of works quality to meet requirements of the below listed UOP specifications.
All works shall be executed in the strict accordance with the requirements of the following
specifications:
- UOP Design Specification 555079-310-0;
-
UOP Standard Specification 3-22-3 for linings applied by gunning;
стр. 1 из 8
Контракт/Contract №_________
кретирования;
– стандартная спецификация UOP 3-24-2
для футеровок, выполняемых методом вибролитья;
– стандартная спецификация UOP 3-25-4
для футеровок, выполняемых методом ручной набивки по гексагональной сетке;
– стандартная спецификация UOP 3-31-2
для футеровок, выполняемых методом ручной набивки по «S»-образным элементам.
-
UOP Standard Specification 3-24-2 for linings applied by vibrocasting;
-
UOP Standard Specification 3-25-4 for linings applied by hand packing over hexmesh;
UOP Standard Specification 3-31-2 for linings applied by hand packing over S-type
elements.
-
1.3. В случае, если в ходе оказания услуги,
будет установлена необходимость в дополнительных работах, то по согласованию
Сторон будет оформлено дополнительное
соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. In case additional works are required while
services rendering Side Agreement being an integral part of the present Contract shall be executed as agreed between Parties
2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость услуги по ремонту различных типов футеровки составляет:
– ремонт однослойной абразивостойкой
футеровки высокой плотности, наносимой
методом ручной набивки по гексагональной сетке – ______(валюта платежа) за 1м2;
– ремонт однослойной огнеупорной футеровки высокой плотности, наносимой методом торкретирования – ______(валюта
платежа) за 1м2;
– ремонт однослойной футеровки высокой
плотности, выполненной методом вибролитья – ______(валюта платежа) за 1м2;
– проведение инспекции состояния футеровки с отбраковкой дефектных мест и
приемкой качества выполненных работ аттестованным инспектором – ______(валюта
платежа) за 1 чел/час.
Общая стоимость услуг определяется Сторонами после их выполнения, в соответствии с вышеуказанными расценками, и
фиксируется в Акте выполненных работ,
который подписывается обеими Сторонами.
2.2. В стоимость услуг включены командировочные и транспортные расходы персонала, расходы на транспортировку инструмента и оборудования Исполнителя, расходы на проживание и расходы, связанные с
оформлением въездных документов для
персонала и оборудования Исполнителя.
2. Cost of Works
2.1. Cost of services on repair of different types
of lining makes up:
- repair of one-layer high-density abrasive resistant lining applied by hand packing over hexmesh - _________ (payment currency) per 1m2,
- repair of one-layer high-density refractory lining applied by gunning - ________ (payment
currency) per 1m2,
- repair of one-layer high-density lining applied
by vibrocasting - ______ (payment currency)
per 1m2,
- inspection of lining condition with identification of defective areas and acceptance of quality
of works executed by a certified inspector –
(payment currency) per 1 man/hour.
The total cost of services is defined by Parties
upon its execution in accordance with the above
indicated rates and is fixed in Acceptance Act of
works executed to be signed by both Parties.
2.2. Cost of services shall cover travelling and
living expenses of personnel, costs for transportation of Contractor’s tools and equipment, costs
for accommodation and expenses related to processing of entry documents for Contractor’s
personnel and equipment.
стр. 2 из 8
Контракт/Contract №_________
3. Условия оплаты.
3.1. Оплата стоимости услуг будет производиться в Валюта платежа по факту их
выполнения в течение 15 дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.2. При осуществлении расчетов Стороны
принимают во внимание, что согласно законодательству Республики Беларусь плательщиками налогов признаются иностранные организации, на которых возложена
обязанность – уплачивать налоги, сборы.
Согласно законодательству Республики Беларусь плательщиками налога на доходы
(далее – налог), являются иностранные организации, получающие доходы из источников в Республике Беларусь. Налог уплачивается в бюджет Республики Беларусь в
размере 15% от суммы дохода.
3.3. Порядок исчисления и уплаты налога
на доходы определяется законодательством
Республики Беларусь и Соглашением между Республикой Беларусь и страной претендента об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество от ____________ (далее –
налоговое Соглашение).
Основанием для получения полного или
частичного освобождения от Налога, возврата Налога, предусмотренного налоговым Соглашением, является документ, заверенный компетентными органами страны претендента, подтверждающий факт
постоянного местопребывания Исполнителя в стране претендента в целях применения налогового Соглашения.
3.4. Все банковские расходы, связанные с
оплатой настоящего Контракта на территории страны Заказчика, несет Заказчик, а вне
территории страны Заказчика – Исполнитель.
3.5. Все расходы по пребыванию персонала
Исполнителя в Республике Беларусь несет
Исполнитель.
3. Payment Conditions
3.1. Payment of services shall be effected in
currency of payment against its performance
within 15 days after signing the Acceptance Act
of works executed by Parties.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Срок оказания услуг: апрель-май 2010г.
в течение 30 (тридцати) суток. Точная дата
начала оказания услуг будет сообщена Исполнителю дополнительно по факсимильной связи на номер ________ или элек-
4. Time Period for Services rendering
4.1. The period for services rendering is 30
(thirty) days in April-May 2010. The exact date
of commencement of services rendering will be
communicated to Contractor additionally by fax
to the number ______________ or by E-mail to
3.2. While effecting payments Parties allow for
that in accordance with legislation of the Republic of Belarus foreign organizations are considered to be taxpayers with obligation to pay taxes, dues. In compliance with legislation of the
Republic of Belarus the Income tax (hereinafter
the tax) payers are foreign organizations receiving proceeds from the sources in the Republic of
Belarus. The tax is paid to the budget of the Republic of Belarus at the rate of 15% from the
income sum.
3.3. The procedure of income tax computation
and payment is determined by the legislation of
the Republic of Belarus and Agreement between
the Republic of Belarus and the candidate’s
country on elimination of double taxation as to
taxes on income and property
dd.
____________ (hereinafter Tax Agreement).
The ground for complete or partial exemption
from the tax, return of the tax stipulated by Tax
Agreement is the document attested by the
competent authorities of the candidate’s country__________ confirming the fact of the permanent residence of Contractor in the candidate’s country __________ for purposes of Tax
Agreement application.
3.4. All bank charges relating to payment of the
present Contract on the territory of the Customer’s country are for Customer’s account, those
outside the Customer’s country – for Contractor’s account.
3.5. All expenses related to stay of Contractor’s
personnel in the Republic of Belarus shall be
born by Contractor.
стр. 3 из 8
Контракт/Contract №_________
тронной почте на адрес ________ за 30
(тридцать) дней до их начала.
the address ______________ 30 days prior to its
commencement.
5. Обязанности Заказчика.
5.1. Обеспечить своевременное сообщение
даты начала оказания услуг минимально за
30 (тридцать) дней до запланированного
начала.
5.2. Подготовить к выполнению ремонтных
работ аппараты реакторно-регенераторного
блока КУКК, в соответствии с принятой на
предприятии Заказчика процедурой, и произвести внутри аппаратов монтаж лесов.
5.3. Обеспечить приглашение в Республику
Беларусь для специалистов Исполнителя на
весь срок оказания услуг.
5.4. Предоставить Исполнителю до начала
работ локальные нормативные правовые
акты, принятые в организации Заказчика, в
области охраны труда, внутриобъектового
режима и внутреннего трудового распорядка.
5.5. Обеспечить бронирование мест в гостинице для персонала Исполнителя.
5. Customer’s Obligations.
5.1. To ensure due communication of the commencement date of services rendering at least 30
(thirty) days prior to the planned start.
5.6. Предоставить Исполнителю за свой
счет, если это необходимо для выполнения
работы:
– подключение к источникам тока 380В и
220В;
– подключение к водопроводу и трубопроводу технического воздуха;
– возможность погрузки и разгрузки инструментов и оборудования Исполнителя
на месте производства работ;
– душевые помещения и раздевалки для
персонала Исполнителя;
– транспорт для доставки персонала Исполнителя от гостиницы к месту проведения работ и обратно.
5.7. Предоставить в достаточном количестве необходимые для выполнения работ
футеровочные материалы, анкерные элементы, сварочные материалы.
5.6. To make available to Contractor at its own
account if required for work execution:
6. Обязанности Исполнителя.
6.1. Определить состав специалистов, их
2.
квалификацию и количество рабочих смен,
необходимое для качественного выполнения работ в установленный срок, с разработкой сетевого графика работ.
6. Contractor’s Obligations.
6.1. To determine the composition of specialists,
their qualification and number of working shifts
required for qualitative execution of works within
the established time-frame with working out of
activities network schedule.
5.2. To prepare process vessels of ReactorRegenerator Block of CCCU for repair in accordance with the procedure established at Customer’s and to install scaffoldings inside the apparatuses.
5.3. To ensure invitation Letter to the Republic
of Belarus for Contractor’s specialists for the
whole period of services rendering.
5.4. To provide Contractor prior to works commencement with local regulations adopted at
Customer’s in the sphere of labour safety, intrafacility rules and internal code of conduct.
5.5. To ensure hotel reservation for Contractor’s
personnel.
- connection to power supply 380V and 220V;
- connection to water and plant air supply pipings;
- facilities for loading and unloading of Contractor’s tools and equipment on working site;
- showers and changing rooms for Contractor’s
personnel;
- transport from the hotel to the working site
and back for Contractor’s personnel.
5.7. To provide sufficient quantities of lining
materials, anchorage and welding materials required for execution of works.
стр. 4 из 8
Контракт/Contract №_________
6.2. Обеспечить своим работникам соци-3.
альную страховку, страхование на случай
болезни и страхование от несчастных случаев, и все необходимые разрешения, относящиеся к области трудового права и работы за рубежом.
6.3. Предоставить и обеспечить доставку4.
инструмента и оборудования необходимого
для оказания услуг по Carnet ATA.
6.4. Сообщить паспортные данные своих5.
работников для бронирования мест в гостинице в течение 5 суток после сообщения
Заказчиком даты начала оказания услуг.
6.
6.5. Качественно и в установленный срок
выполнить все согласованные обязательства, учитывая все условия и технические
нормы, а также все юридические положения.
6.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового режима и требования локальных нормативных правовых актов в области охраны труда, принятые в организации Заказчика.
6.7. Гарантирует конфиденциальность всей
информации, полученной в ходе оказания
услуги.
6.2. To provide its personnel with social and
medical insurance (in case of illness or accidents) and all necessary permits relevant to the
sphere of labour laws and work abroad.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За нарушение сроков, определенных
настоящим Контрактом, виновная Сторона
выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не
более 5% от общей стоимости услуг по
настоящему Контракту.
7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе
исполнения настоящего Контракта, разрешаются Заказчиком и Исполнителем путем
переговоров и в обязательном порядке фиксируются протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.
7.3. Гарантийный срок на оказанную Исполнителем услугу составляет 24 месяца с
даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
7. Liabilities of the Parties
7.1. In case of failure to meet the time period
established by the present Contract guilty Party
shall pay to the other Party a penalty at the rate
of 0,05% for each day of delay but not more
than 5% of the total cost of services under the
present Contract.
7.2. Any disputable or controversial issues arising in the course of execution of the present
Contract shall be settled between Customer and
Contractor by negotiations and finalized as a
must in the form of notes of meeting which upon signing shall be an integral part of the Contract.
7.3. Guarantee period for services rendered by
Contractor shall make up 24 months from the
date of signing by Parties of Acceptance Act of
works executed.
6.3. To provide with and ensure delivery of
tools and equipment required for services rendering under Carnet ATA.
6.4. To communicate passport data of its
personnel for hotel reservation purposes within
5 days upon advising by Customer of the commencement date of services rendering.
6.5 To properly and in a timely manner fulfill
any agreed obligations taking into account all
conditions and technical standards as well as all
legal provisions.
6.6. To follow internal code of conduct, intrafacility rules and requirements of local regulations in the sphere of labour safety adopted at
Customer’s.
6.7. To guarantee confidentiality of all information received in the course of services rendering.
стр. 5 из 8
Контракт/Contract №_________
7.4. Любая ответственность Исполнителя
заканчивается в конце соответствующего
срока гарантии.
Вышеуказанные положения также действительны для работников Исполнителя, субподрядчиков и любых уполномоченных
лиц.
7.4. Any responsibility of Contractor shall terminate at the end of the corresponding guarantee period.
Above indicated provisions shall be effective
for employees of Contractor, subcontractors and
any authorized persons.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, стихийные бедствия, война, военные
операции любого характера, блокада, запрещение экспорта или импорта и т.д., и
если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шести) месяцев подряд,
то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, и в этом случае ни
одна из Сторон не имеет права требовать от
другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию форсмажорных обстоятельств, обязана сообщить другой Стороне в письменном виде о
наступлении или прекращении таких обстоятельств не позднее 10 дней.
8.4. Несвоевременное, сверх 10 дней, уведомление о наступлении или прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта, лишает Стороны права
ссылаться на них в дальнейшем.
8.5. Надлежащим доказательством наличия
указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые Торговой палатой соответственно страны Исполнителя и Заказчика.
8. Force Majeure
8.1. The Parties shall be relieved for partial or
complete failure to fulfill their obligations under
this Contract, if such a failure results from Force
Majeure, i.e. fire, flood, earthquake, epidemics,
acts of God, war, military operations of any
kind, blockades, strikes, prohibition of export or
import etc., and if these circumstances directly
affect execution of the present Contract.
9. Арбитраж.
9.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Контракта
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его изменения, прекращения или недействительности, будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с
9. Arbitration
9.1. Any disputes, discrepancy or claims arising
from or in connection with the present Contract
or its violation, cancellation or invalidity, are
subject to the final settlement through Arbitration according to the Rules of Arbitration of the
Chamber of Commerce in Stockholm.
8.2. If these circumstances continue more than 6
(six) months in succession, each Party shall
have the right to terminate further execution of
the obligations under this Contract and neither
Party shall have the right to claim from the other
Party for any possible damages incurred affected by termination of the Contract.
8.3. The Party affected by Force Majeure event
shall notify the other Party in written form of
the commencement or cessation of the above
circumstances not later than 10 days.
8.4 Untimely, over 10 days, notification of the
commencement or cessation of these circumstances shall deprive the Parties of their right to
refer to them in future.
8.5. A proper evidence of such above circumstances and their duration will be certificates
from the Chamber of Commerce of the countries of Contactor and Customer respectively.
стр. 6 из 8
Контракт/Contract №_________
Арбитражным Регламентом Арбитражного
института
Торговой
палаты
г.Стокгольма.
9.2. Состав арбитража будет состоять из
трех арбитров. Местом проведения арбитража будет являться г.Стокгольм, Швеция
9.3. Языком арбитражного разбирательства
будет английский.
9.4. Настоящий Контракт регулируется
нормами материального права Швеции.
9.2. Arbitration shall consist of three arbitrators.
Arbitration shall take place in Stockholm, Sweden.
9.3. Arbitration shall be carried out in English.
9.4. The present Contract is subject to the Swedish Law of Substance.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу
с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2011г., а в отношении
взаимных платежей и гарантии до полного
выполнения обязательств обеими Сторонами.
10.2. Контракт составлен на русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному оригиналу для каждой из Сторон.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Приложения являются неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10. Other Terms
10.1. The present Contract becomes effective
from the date of its signing by both Parties and
remains effective up to 31.12.2011, and in respect of mutual payments and guarantee until
complete fulfilment of obligations by Parties.
10. Юридические адреса Сторон
10. Legal Addresses of the Parties
10.2. The present Contract has been made up in
the Russian and English languages in two copies, one original copy for each of the Parties,
both texts having the same value.
10.3. All amendments and appendices to the
present Contract shall be effective only if made
up in writing and signed by both Parties. The
appendices to the present Contract shall be an
integral part hereof.
10.4. Neither of the Parties shall have the right
to assign their rights and obligations under the
Contract to any third party without written consent of the other Party.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
CONTRACTOR:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
CONTRACTOR’S BANK REQUISITES:
стр. 7 из 8
Контракт/Contract №_________
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Мозырский НПЗ»,
г. Мозырь-11, Гомельская обл.,
247760, Республика Беларусь
Телефон + 375-2351-7-33-30 (7-39-93)
Факс + 375-2351-3-05-43 (7-45-44, 7-37-30)
E-mail: [email protected]
Телекс 110726 METAN BY
ОКПО 00148671
УНП 400091131
CUSTOMER:
JSC «Mozyr Oil Refinery»
247760 Mozyr-11,
Gomel region, Belarus
Phone + 375-2351-7-33-30 (7-39-93)
Fax + 375-2351-3-05-43 (7-45-44, 7-37-30)
E-mail: [email protected]
Telex 110726 METAN BY
OKPO 00148671
UNP 400091131
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:
Региональная дирекция №100
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
Республика Беларусь
247760, Гомельская обл., г.Мозырь,
ул. Интернациональная, 48
БИК 153001108,
SWIFT: SLANBY22
Счет ________________
CUSTOMER’S BANK REQUISITES:
Regional Directorate No. 100
CJSC Bank VTB (Belarus)
Republic of Belarus
247760 Gomel region, Mozyr,
48 Internatsionalnaya str.
BIC 153001108,
SWIFT: SLANBY22
Account ______________
ЗАКАЗЧИК/CUSTOMER
ИСПОЛНИТЕЛЬ/CONTRACTOR
____________________
____________________
стр. 8 из 8
Контракт/Contract №_________