Документации об аукционе в новой редакции
advertisement
УТВЕРЖДАЮ: Директор Муниципального учреждения «Управления капитального строительства Пермского муниципального района» _______________________ Д.В. Мосягин «___» __________________ 2012 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме Выполнение работ по объекту: «Пермский край, Пермский район, с. Курашим. Распределительный газопровод» г. Пермь 2012 год Содержание Раздел 1. Сведения об условиях проведения аукциона………………………...…………3 Раздел 2. Техническое задание…………………..………………………………………... 19 Раздел 3. Проект муниципального контракта…………………………………………… 23 Раздел 4. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе...... 29 Приложение №№1,2 2 Раздел 1. Сведения об условиях проведения аукциона 1. Сведения о муниципальном заказчике (далее – Заказчик): Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 80 (Е-mail:UKS.permraion@mail.ru, тел/факс. 296-3453)). 2. Сведения об ответственном (контактном) лице заказчика: Самаров Алексей Николаевич, тел.29634-53. 3. Сведения об аукционной комиссии*: Аукционная комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского муниципального района, 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 71, тел. (342) 296-38-70, 294-67-90, факс 296-32-09. 4. Сведения о размещаемом заказе: 4.1. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по объекту: «Пермский край, Пермский район, с. Курашим. Распределительный газопровод». 4.2. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: определен в соответствии с Разделом 2. «Техническое задание» Документации об открытом аукционе в электронной форме. 4.3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, Пермский район, с. Курашим, Кукуштанское с\п. 4.4. Условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Работы должны выполняться в соответствии со сметным расчетом, сформированным согласно федеральным сметным нормативам и индексам изменения стоимости строительства рекомендованных Пермским филиалом ФГУ «ФЦЦС» по Пермскому краю к уровню цен в базе 2001 (в редакции 2009 г.) года для определения стоимости строительства в Пермском крае; с требованиями Раздела 2. «Техническое задание» Документации об открытом аукционе; строительными нормами, правилами и стандартами. Срок (период) выполнения работ: С 01.04.2012г. в течение 150 календарных дней. 4.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 19 127 870,00 рублей. Обоснование начальной максимальной цены контракта: Приложение № 1 к аукционной документации. 4.6. Источник финансирования: средства бюджета Пермского муниципального района, Пермского края и Кукуштанского с/п 4.7. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: Шаг аукциона от 0,5 % до 5 %, что составляет: 95 639,35 руб. до 956 393,50 руб. 4.8. Форма оплаты: безналичный расчет. 4.9. Сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Подрядчик выполняет работы без аванса. Перечисление денежных средств на счет Подрядчика за выполненные объемы работ производится поэтапно на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры, акта приемки и справки стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по строительству согласованных Заказчиком в течение 60 календарных дней, с применением понижающего коэффициента k ***. Окончательный расчет производится в течение 60 календарных дней, после подписания акта законченного строительством объекта газораспределительной системы по форме СНиП 42-01-2002 ПРИЛОЖЕНИЕ Б и полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов в процессе строительства, при наличии финансирования из средств бюджета. К справке и акту приемки выполненных работ прилагаются исполнительная и производственная документация в объеме представленных работ на бумажном и электронном носителях. 4.10. Гарантийные обязательства: гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ составляет 24 месяца. * Положение и состав комиссии определен Постановлением администрации муниципального района от 11.01.2010 № 1 (с изменениями) *** Понижающий коэффициент *** Понижающий коэффициент k С (формула рассчитана для Подрядчиков-плательщиков НДС) С1 k С С1 НДС (формула рассчитана для Подрядчиков не являющихся плательщиком НДС, в т.ч находящихся на упрощенной системе налогообложения) C- Цена предложенная победителем аукциона С1 – Начальная (максимальная) цена контракта по проектно-сметной документации Заказчика 3 4.11. Порядок формирования цены контракта: - цена работ, указывается на условиях ее выполнения, включая все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны (города), страхование и прочие расходы, связанные с выполнением работ, стоимость прочих услуг (если таковые имеются), а также расходы, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных контрактом. 4.12. Валюта, используемая для формирования цены контракта: рубль Российской Федерации. 4.13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ: не применяется. 4.14. Сведения о возможности увеличения количества поставляемых товаров при заключении контракта: не предусмотрено. 4.15. Сведения о возможности изменения предусмотренного контрактом количества товаров: не предусмотрено. 4.16. Сведения о возможности снижения цены контракта: в ходе исполнения контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена муниципального контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. 5. Требования к участникам размещения заказа: 5.1. Участники размещения заказа: - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; - индивидуальные предприниматели. 5.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа: Участник размещения заказа должен соответствовать: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом открытого аукциона в электронной форме; - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участник размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято. 5.3. Требования к участникам размещения заказа, установленные муниципальным заказчиком: - отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. 6. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме: 6.1. Срок о подачи запроса о предоставлении разъяснений: с «18» января 2012 г. по «10» февраля 2012 г. 6.2. Порядок предоставления разъяснений: Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе направить только участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме направляется на адрес электронной площадки в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение двух дней со дня поступления запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме размещаются на официальном сайте. 4 7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 7.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и состоит из двух частей. 7.1.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 1. При размещении заказа на поставку товара: 1.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение): Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесное обозначение) Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара Согласие участника размещения заказа на по- Сведения о поставляемом товаре с указанием на ставку товара, того же товарного знака (его товарный знак (его словесное обозначение) и словесного обозначения), указание на который конкретных показателей товара, соответствующих содержится в документации об открытом аук- значениям эквивалентности, установленным в доционе в электронной форме (может быть кументации об открытом аукционе в электронной представлено по форме 4.2.). форме (могут быть представлены по форме 4.3). 1.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): - сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 4.3). 2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг предоставляется согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 4.2). 3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: 3.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара: Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесного обозначения) Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара того же товарного знака (его словесного обозначения) указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 4.2). Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 4.2); и Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого и конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 4.3). 3.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): 3.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 4.2), 3.2.2. сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 4.3). Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. 5 7.1.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме: 1.1. Для юридических лиц: 1.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 1.1.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 1.2. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 1.3. Для иностранных лиц: 1.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 2. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: не требуется. 3. Документы и копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме, или копии таких документов. 3.1. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом открытого аукциона в электронной форме: - действующее свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на следующие виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту *(ниже перечисленные работы должны выполняться непосредственно участником размещения заказа): III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) * В соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 6 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция На все виды работ возможно привлечение субподрядных организаций при наличии у участника размещения заказа допуска выданного саморегулируемой организацией на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а именно пункт 33.6. Объекты газоснабжения * 4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованиям установленным Правительством Российской Федерации: не требуется. 7.2. Инструкция по заполнению заявки: 7.2.1. В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе в электронной форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первую, и вторую части) на каждый лот отдельно. 7.2.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1. 7.2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме). Физические лица и индивидуальные предприниматели должны подписывать заявку лично. 7.2.4. Показатели, характеризующие поставляемые товары (товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг), должны соответствовать показателям, установленным Разделом 2. «Техническое задание (Спецификация)». 7.2.5. При описании конкретных показателей товара участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Разделе 2. «Техническое задание (Спецификация)». 7.2.6. В описании условий и предложений участник размещения заказа не должен допускать двусмысленных толкований. 7.2.7. Сведения, подаваемые в составе заявки, могут быть представлены по формам, установленным в Разделе 4. При этом предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены (дополнены) участником размещения заказов. 8. Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 8.1. Размер обеспечения заявки: 5%, что составляет: 956 393,50 рублей, НДС не облагается. 8.2. Порядок внесения обеспечения заявки: 8.2.1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту. 8.2.2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, до регистрации на открытом аукционе в электронной форме. 7 8.2.3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по соответствующему лоту на участие в открытом аукционе в электронной форме. 8.2.4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 9. Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 9.1. Дата и время окончания срока подачи заявок: «16» февраля 2012г., время «06:00» (время местное). 9.2. Порядок подачи заявок: 9.2.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 9.2.2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных пунктом 9.1. настоящего раздела документации об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 9.2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первая, и вторая части) направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 7.1. настоящего раздела документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 9.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 9.2.5. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием на списание денежных средств со счета участника размещения заказа в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в следующих случаях: если с участником открытого аукциона в электронной форме заключен контракт; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта. Размер платы составляет не более 3 000 рублей за участие в каждом лоте. 9.3. Возврат заявок: 9.3.1. Случаи возврата заявок. 1. Предоставление участником размещения заказа документов и сведений в форме электронных документов, не подписанных квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. 2. Отсутствие на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование. 3. Подача одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. 4. Получение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 9.1 настоящего раздела документации об открытом аукционе в электронной форме. 5. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме позднее, чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной площадке. 9.3.2. Срок возврата заявок. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 9.3.3. Порядок возврата заявок. 1. Возврат заявки осуществляется оператором электронной площадки. 8 2. Одновременно с возвратом заявки оператором электронной площадки направляется уведомление участнику размещения заказа об обосновании такого возврата с указанием положений Закона о размещении заказов, которые были нарушены. 3. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету, открытому для проведений операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств по соответствующему лоту. 10. Сведения о возможности изменения и отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10.1. Порядок изменения заявок: Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменять заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки. 10.2. Порядок и срок отзыва заявок: 10.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 10.2.2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола до момента направления участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта. 10.2.3. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 11. Сведения о порядке рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 11.1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «22» февраля 2012 г. 11.2. Порядок рассмотрения первых частей заявок: 11.2.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие сведения, предусмотренные п. 7.1.1. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту аукционной комиссией принимается: - решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или, - решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа. 11.2.2. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если: - подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; - не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; - всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме; - только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона. 11.2.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка) аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 9 11.2.4. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется оператору электронной площадки. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, протокол размещается на электронной площадке. 11.2.5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки или с момента размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о решении, принятом аукционной комиссией в отношении поданных такими участниками открытого аукциона заявок. 11.3. Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе: 11.3.1. Непредставление сведений, обязательных к представлению в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 11.3.2. Представление недостоверных сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. 11.3.3. Не соответствие показателей, характеризующих товары, показателям, установленным документацией об открытом аукционе, в том числе Разделом 2. «Техническое задание (Спецификация)» документации об открытом аукционе в электронной форме. 12. Сведения о проведении открытого аукциона в электронной форме: 12.1. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «27» февраля 2012 г. 12.2. Время проведения открытого аукциона в электронной форме: Время проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. 12.3. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://sberbank-ast.ru/ 12.4. Разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме: 1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. 2. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. 12.5. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом: 1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. 2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 12.5 Раздела 1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта: а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее; б) предложение о цене контракта, равное нулю; в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона. 6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается квалифицированной электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника 10 размещения заказа. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи. 7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений. 8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом: - открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. 9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается. 10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта. 11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п. а), б) и в) подпункта 5 пункта 12.5 Раздела 1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения. 13. Сведения о порядке рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13.1. Срок окончания рассмотрения вторых частей заявок: не более 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 13.2. Порядок рассмотрения вторых частей заявок: 13.2.1. На данном этапе аукционная комиссия рассматривает на соответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме следующие сведения и документы: 1. вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 2. документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленные в пункте 9.1. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке: 2.1. наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), 2.2. ИНН участника размещения заказа, 2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или копию документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц), 2.4. копии учредительных документов (для юридических лиц), 11 2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица, по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), 2.6. решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 13.2.2. Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, если цена снижена до 0,00 руб., наиболее высокую цену за право заключения контракта). 13.2.3. По итогам рассмотрения сведений и документов, указанных в пункте 13.2.1. документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 13.2.4. Аукционная комиссия рассматривает сведения и документы до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 13.2.5. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. 13.2.6. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях: несоответствия всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме; соответствия только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. 13.2.7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола. 13.3. Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме: 13.3.1. Непредставление документов, обязательных к представлению в составе вторых частей заявок, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 13.3.2. Отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13.2.1. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 13.3.3. Несоответствие документов, предусмотренных п. 7.1.2 и п/п 2 пункта 13.2.1. документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 13.3.4. Наличие в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнение в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. 13.3.5. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в п.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае установления: недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе первых и вторых частей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; 12 факта проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14. Сведения о порядке заключения муниципального контракта: 14.1. Срок подписания муниципального контракта: Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Проект контракта составляется заказчиком путем включения в него цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. 14.2. Порядок подписания муниципального контракта: 14.2.1. В случае если: 1. открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и единственная поступившая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без электронной квалифицированной подписи заказчика; 2. открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и принято решение о признании соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме единственной заявки, поданной участником открытого аукциона или заявки только одного участника аукциона, принявшего участие в открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме/протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без квалифицированной электронной подписи заказчика. 3. заключается контракт с победителем открытого аукциона в электронной форме или с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка которого признана соответствующей настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без квалифицированной электронной подписи заказчика. 14.2.2. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет его участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается контракт. 14.2.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа (участник открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанные квалифицированной электронной подписью: - проект контракта, - документы об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или - протокол разногласий. В протоколе разногласий указываются положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. 13 В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет его заказчику. 14.2.4. В течение трех дней со дня получения протокола разногласий заказчик рассматривает и направляет оператору электронной площадки без квалифицированной электронной подписи: - доработанный проект контракта с учетом всех поступивших замечаний или - проект контракта с приложением документа, содержащего причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания допускается при условии, что участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 14.2.5. В течение одного часа с момента получения документов, предусмотренных п. 14.2.4 настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без квалифицированной электронной подписи заказчика участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт. 14.2.6. В течение трех дней со дня получения документов, указанных в п. 14.2.4 настоящего раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанные квалифицированной электронной подписью: - проект контракта, - документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если установлено требование обеспечения исполнения контракта в п.15, или - предусмотренный п. 14.2.3 протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику. 14.2.7. В случае повторного направления протокола разногласий заказчик в течение трех дней со дня получения рассматривает данные разногласия и действует в порядке, установленном п. 14.2.4 настоящего раздела. 14.2.8. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта. 14.2.9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный квалифицированной электронной подписью заказчика. 14.2.10. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью заказчика, направляет подписанный контракт участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона), с которым заключается контракт. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона) контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью заказчика. 14.3. Случаи отказа заказчика от заключения контракта: Заказчик обязан отказаться от заключения контракта в случае установления факта: проведения ликвидации участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротами и об открытии конкурсного производства; приостановления деятельности участника открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 14 нахождения имущества участника открытого аукциона в электронной форме под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; наличия у участника открытого аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14.4. Случаи признания участника размещения заказа (участника открытого аукциона) уклонившимся от заключения муниципального контракта: 1. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок проекта контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью. 2. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок документов об обеспечении исполнения контракта, подписанных квалифицированной электронной подписью (при установлении такого требования в п. 15 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). 3. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок протокола разногласий, подписанного квалифицированной электронной подписью (в случае подписания такого протокола при наличии разногласий). 4. Непредставление оператору электронной площадки по истечению тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме проекта контракта, в случае, предусмотренном п. 14.2.6. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 14.5. Последствия уклонения от заключения муниципального контракта: 1. В случае если участник размещения заказа (участник открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается контракт, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения заказа (участнике открытого аукциона в электронной форме) включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 2. Наличие сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков лишает его права участия в торгах и запросах котировок сроком на 2 (два) года. 3. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере не более 3 000 руб. 15. Требования к обеспечению исполнения контракта: 15.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 912 787,00 рублей. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена снижена до О и проводится открытый аукцион в электронной форме до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере (%) обеспечения исполнения контракта, предусмотренном настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. 15.2. Обязательства по муниципальному контракту, подлежащие обеспечению: - выполнение работ в установленный контрактом срок; 15 - выполнение работ надлежащего качества; - обязательства по выплате неустоек и штрафных санкций в соответствии с муниципальным контрактом, в случае возникновения таких обязательств. 15.3. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанный квалифицированной электронной подписью документы об обеспечении исполнения контракта. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику документы об обеспечении исполнения контракта, подписанные квалифицированной электронной подписью участника открытого аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается контракт. 15.4. Способ обеспечения исполнения контракта: Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона самостоятельно: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или; договор поручительства или; передача муниципальному заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)). 15.5. Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией: безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; безотзывная банковская гарантия может быть выдана только банком или иной кредитной организацией; в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта муниципальный заказчик направляет в банк (или иную кредитную организацию) письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту; безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (или иной кредитной организацией) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его (её) от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. 15.6. Требования к залогу денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет муниципального заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта; договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муни16 ципальному контракту по истечении установленного срока и после получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании. 15.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств: ФЭУ Пермского муниципального района (Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района», 0570650029) 614065, Пермский район, Пермский край, ул. Ш. Космонавтов, 316 А ИНН 5948031753 КПП 594801001, р/с 40302810600005000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 15.8. Требования к договору банковского вклада (депозита): договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; поставщик (подрядчик, исполнитель) по муниципальному контракту согласовывает с муниципальным заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения муниципального контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения муниципального контракта. 15.9. Требования к договору поручительства и поручителю: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. В договоре поручительства в обязательном порядке должны быть указаны: стороны договора поручительства (заказчик и поручитель); обеспечиваемые поручительством обязательства; размер ответственности поручителя перед заказчиком; форма ответственности поручителя перед заказчиком; обязанность поручителя отвечать перед заказчиком за неисполнение обязательств по контракту; срок действия поручительства. С договором поручительства предоставляются следующие документы в отношении поручителя: копии годовой бухгалтерской отчетности поручителя, представленной в налоговый орган в установленном порядке: - за два последних отчетных года, -или если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности); в случае если от имени поручителя действует иное лицо: - доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; - копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности; копии учредительных документов поручителя. Поручителем по договору поручительства может выступать юридическое лицо, государственная реги17 страция которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации. Поручитель должен соответствовать следующим требованиям: капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности поручителя, должны: - составлять не менее чем триста миллионов рублей, - превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна: - превышать не менее чем в три раза размер поручительства - или составлять более чем сто миллионов рублей; стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна: - составлять не менее чем триста миллионов рублей - превышать не менее чем в десять раз размер поручительства, - или составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, за каждый отчетный год отдельно. 15.10 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: Документ об обеспечении исполнения контракта направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа. Безотзывная банковская гарантия, договор залога денежных средств, договор банковского вклада (депозит) или договор поручительства передаются по каждому лоту отдельно. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается в форме электронного документа: платежным поручением с отметкой банка об оплате или; квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты) или; выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере. 16. В случае возникновения ситуации, не прописанной в данной документации об открытом аукционе, участники размещения заказа, муниципальный заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия руководствуются Положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 18 Раздел 2. Техническое задание (Спецификация) № Перечень основных п/п данных и требований Содержание 1. Наименование ектов объ- Выполнение работ по объекту «Пермский край, Пермский район, с. Курашим. Распределительный газопровод» 2. Местоположение объекта 3. Срок выполнения ра- С 01.04.2012г. в течение 150 календарных дней бот 4. Срок гарантий на Гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ составляет выполненные работы 24 месяцев 5. Требования к выполняемым работам Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, оформленной Приложением № 2 к Документации об открытом аукционе, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе. В случае, если в требованиях к материалам и проектно-сметной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак (или эквивалент)». Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель должен применить современные методы и технологии производства работ. Выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов. Обеспечение уборки и очистки помещений, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при ремонтных работах, в течение 3-х дней после окончания работ. 6. Требования к материалам 1. Кран Ду 200. "МАЛЕН"® Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 200 мм, Pу до 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Ресурс крана - 4000 циклов; Изготовление ТУ 3742003-35506687-98 для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 200 мм, Pу не менее 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -50°C до +50°C;Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая; Ресурс крана не менее 4000 циклов; Изготовление в соответствии со стандартами для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. Наличие сертификата соответствия. Пермский край, Пермский район, с. Курашим, Кукуштанское с\п 2. Кран Ду 50. "МАЛЕН"® Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 50 мм, Pу до 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C;Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – 19 любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Ресурс крана - 4000 циклов; Изготовление ТУ 3742003-35506687-98 для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 200 мм, Pу не менее 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -50°C до +50°C;Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая; Ресурс крана не менее 4000 циклов; Изготовление в соответствии со стандартами для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. Наличие сертификата соответствия. 3. Кран Ду 25. "МАЛЕН"® Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 25 мм, Pу до 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C;Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Ресурс крана - 4000 циклов; Изготовление ТУ 3742003-35506687-98 для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровый стальной запорный тип КШИ, КШ, Ду 200 мм, Pу не менее 8,0 МПа. Давление PN -16 кг/см²; Температура эксплуатации от -50°C до +50°C;Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Материалы основных деталей: корпус: ст 20, шар: 12Х18Н9Т; уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан; Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое; Управление ручное (рукоятка); Установочное положение – любое; Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая; Ресурс крана не менее 4000 циклов; Изготовление в соответствии со стандартами для газопроводов природного и сжиженных углеводородных газов. Наличие сертификата соответствия. 4. Кран Ду150 с ковером. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR, Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р; Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АВ28.В.00498 от 20.12.2010; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-34596 от 15.06.2009. КШГИ-79.102.150, Ру=2,5 МПа (25кгс/см2). Или эквивалент: Стальной шаровой кран для газа; изготовление: в соответствии с соответствующими стандартами. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458 или 1628, 09Г2C; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C или аналог 17ГС; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Стопорный штифт - Углеродистая сталь;Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 20 5. Кран Ду100 с ковером. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление:ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода,Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь;Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, 40°С; Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р; Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АВ28.В.00498 от 20.12.2010; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-34596 от 15.06.2009. КШГИ-79.102.100, Ру=2,5 МПа (25кгс/см2). Или эквивалент: Стальной шаровой кран для газа; изготовление:в соответствии с соответствующими стандартами. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458 или 1628, 09Г2C; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C или аналог 17ГС; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Стопорный штифт - Углеродистая сталь;Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 6. Кран Ду80 с ковером. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление:ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода,Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON ®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь;Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, 40°С; Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р; Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АВ28.В.00498 от 20.12.2010; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-34596 от 15.06.2009. КШГИ-79.102.080, Ру=2,5 МПа (25кгс/см2). Или эквивалент: Стальной шаровой кран для газа; изготовление:в соответствии с соответствующими стандартами. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458 или 1628, 09Г2C; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C или аналог 17ГС; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Стопорный штифт - Углеродистая сталь;Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 7. Изол.соединение СИ200С "МАЛЕН"® Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - ст 20; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие - композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Изготовление - ТУ 4859-00135506687-2000; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АИ30.Н12971, ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 20-300 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-001-35506687-00 , Срок действия с 21 02.04.2010 по 30.03.2013; РАЗРЕШЕНИЕ № РСС 00-045288 Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 20-300 мм, Pу до 1,6 МПа, по ТУ 4859-00135506687-00; Установки для проведения работ по врезке на действующих газопроводах без снижения давления типа УВГ по ТУ 4859-001-3550668703. Срок действия с 22.09.2011 по 22.09.2016. Или эквивалент: Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 200 мм, Pу до 1,6 МПа, Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности - «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - 20ст; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие Изготовление - ТУ 4859-001-35506687-2000; ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 20-300 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-00135506687-00 , Срок действия с 02.04.2010 по 30.03.2013; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и должно быть разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 8. Изол.соединение СИ150С "МАЛЕН"® Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - ст 20; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие - композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Изготовление - ТУ 4859-00135506687-2000; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АИ30.Н12971, ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 150 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-001-35506687-00 , Срок действия с 02.04.2010 по 30.03.2013; РАЗРЕШЕНИЕ № РСС 00-045288 Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 150 мм, Pу до 1,6 МПа, по ТУ 4859-00135506687-00; Установки для проведения работ по врезке на действующих газопроводах без снижения давления типа УВГ по ТУ 4859-001-3550668703. Срок действия с 22.09.2011 по 22.09.2016. Или эквивалент: Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 200 мм, Pу до 1,6 МПа, Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности - «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - 20ст; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие Изготовление - ТУ 4859-001-35506687-2000; ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 20-300 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-00135506687-00 , Срок действия с 02.04.2010 по 30.03.2013; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и должно быть разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 9. Изол.соединение СИ25С "МАЛЕН"®.Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности - «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - ст 20; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие - композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» ®; Изготовление - ТУ 4859-00135506687-2000; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АИ30.Н12971, ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 25 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-001-35506687-00 , Срок действия с 02.04.2010 по 30.03.2013; РАЗРЕШЕНИЕ № РСС 00-045288 Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 25 мм, Pу до 1,6 МПа, по ТУ 4859-001-3550668700; Установки для проведения работ по врезке на действующих газопроводах без снижения давления типа УВГ по ТУ 4859-001-35506687-03. Срок действия с 22.09.2011 по 22.09.2016. Или эквивалент: Соединения изолирующие для газопроводов природного и сжиженного углеводородного газа серии СИ с Ду 200 мм, Pу до 1,6 МПа, Давление PN - 16 кг/см²; Температура эксплуатации - от -40 °C до +40 °C; Класс герметичности 22 «A» ГОСТ 9544-2005; Сопротивление изолятора - ≥10 Мом; Материалы основных деталей - 20ст; Климатическое исполнение - У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения к трубопроводу - сварное; Установочное положение - любое; Наружное антикоррозионное покрытие Изготовление - ТУ 4859-001-35506687-2000; ПРОДУКЦИЯ Соединения изолирующие, тип СИ с Ду 20-300 мм, Pу до 1,6 МПа. ТУ 4859-00135506687-00 , Срок действия с 02.04.2010 по 30.03.2013; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и должно быть разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 10. Труба Ø219 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 11. Труба Ø159 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 12. Труба Ø108 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 13. Труба Ø89 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 14. Труба Ø57 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 15. Труба Ø32х3.0 Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 16. Труба Ø273 фут из земли Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 17. Труба Ø219 фут из земли Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 18. Труба Ø89 Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные 23 по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.6022005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 19. Труба Ø57 Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.6022005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 20. Труба Ø57 с изоляцией Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 21. Труба Ø219 без изоляции Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина покрытия - 2,5мм. Сталь 20.Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 22. Труба ПЭ80 Ø 225х12.8 SDR-17,6 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 23. Труба ПЭ80 Ø 160х9.1 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 24. Труба ПЭ80 Ø 110х6.3 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 25. Труба ПЭ80 Ø 90х5.2 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 26. Труба ПЭ80 Ø 63х3,6 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по тех24 нологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 27. Труба ПЭ80 Ø 32х3.0 SDR-11 Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение труб для газопроводов из полиэтилена ПЭ80 с SDR11 и 17,6 диаметром от 25 до 225 мм; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия на трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопроводов с SDR 17.6, 17, 13.6, 11, 9 с наружными диаметрами от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. 1-3. 28. Сигнальная лента Изготовитель "Протэкт"®. В соответствии с ТУ 2245-002-21696750-02. Или эквивалент: лента сигнальная ЛСГ для идентификации газопроводов с надписью «Газ» черного цвета и «Опасно ГАЗ» красного цвета 250 м. х 200 мм. 29. Муфта ПЭ Д225 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 30. Муфта ПЭ Д160 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 31. Муфта ПЭ Д 110 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 32. Муфта ПЭ Д 90 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 33. Муфта ПЭ Д 63 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 34. Муфта ПЭ Д 32 муфта ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 32, изготовлено в соответствии с ТУ 2291-033-00203536-96 35. Переход ПЭ 225х160 муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225Х160, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 36. Переход ПЭ 225х110 СПИГОТ муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225Х110, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 37. Переход ПЭ 160х110муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160Х110, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 38. Переход ПЭ 160х90 муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160Х90, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 39. Переход ПЭ 110х90 СПИГОТ муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110Х90, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 40. Переход ПЭ 110х63 муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110Х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 41. Переход ПЭ90х63 муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90Х63, 25 "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 42. Переход ПЭ 63х32 муфта редукционная ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63Х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) муфта редукционная полиэтиленовая с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 43. Переход 200х100 Переход К 219х6 - 108х4, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17378-2001. 44. Переход 50х25 Переход К 57х4 - 32х2.0, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17378-2001. 45. Тройник 225х225х225 Тройник равносторонний ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 225х225х225; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник равносторонний полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 46. Тройник 225х225х160 СПИГОТ Тройник редукционный ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 225х225х160; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник редукционный полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 47. Тройник 160х160х160 Тройник равносторонний ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 160х160х160; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник равносторонний полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 48. Тройник 160х160х110 Тройник редукционный ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160х160х110; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник редукционный полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 49. Тройник 160х160х90 СПИГОТ Тройник редукционный ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 160х160х90; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник редукционный полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 50. Тройник 110х110х110 Тройник равносторонний ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 110х110х110; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник равносторонний полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 51. Тройник 90х90х63 Тройник редукционный ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90х90х63; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01, или аналог (эквивалент) тройник редукционный полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 52. Тройник 63х63х63 Тройник равносторонний ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63х63х63; «ЧТЗ», ТУ 2248-001-18425183-01 , или аналог (эквивалент) тройник равносторонний полиэтиленовый с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 53. НС 225/219 низкого давления соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 225/219, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов со26 гласно ТУ 4859-026-03321549-98. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 1070580, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78. 54. НС160/159 соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 160/159, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 4859026-03321549-98. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 5083895. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1070491, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78. 55. НС110/108 соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 110/108, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 4859026-03321549-98. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 5083895. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1070491, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78. 56. НС90/89 соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 90/89, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 4859-026-0332154998. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 873174, ГОСТ 8732-78. 57. НС 63/57 соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 63/57, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 4859-026-0332154998. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 873174, ГОСТ 8732-78. 58. НС 32/32 соединения неразъемные ПЭ-Сталь для газопроводов, переход СН ПЭ80 ГАЗ SDR 11 32/32, СТО 73011750-005-2009, «ЧТЗ», ТУ 4859-026-03321549-99, или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находиться в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 4859-026-0332154998. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ80 0,64 МПа, ПЭ100 1,0 МПа. Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 873174, ГОСТ 8732-78. 59. Отвод 90 ПЭ ø160 отвод 90 гр. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160; должно быть изготовлено в соответствии с техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-001-18425183-01 60. Отвод 90 ПЭ ø 110 отвод 90 гр. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110 должно быть изготовлено в соответствии с техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-001-18425183-01 61. Отвод 90 ПЭ ø 90 отвод 90 гр. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90 должно быть изготовлено в соответствии с техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-001-18425183-01 62. Отвод 90 ПЭ ø 63 отвод 90 гр. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63 должно быть изготовлено в соответствии с техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-001-18425183-01 63. Отвод 45 ПЭ ø 63 отвод 45 гр. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63 должно быть изготовлено в соответствии с техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-001-18425183-01 64. Отвод 90 ø 219 отвод П 90 219х6, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001 65. Отвод 90 ø 159 отвод П 90 159х4,5, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001. 27 66. Отвод 90 ø 57 отвод П 90 57х3,5, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001. 67. Отвод 90 ø 32 отвод П 90 32х3, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001. 68. Седелка 225х63 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225Х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-96 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 69. Седелка 225х32 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225Х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-01 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 70. Седелка 160х63 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-96 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 71. Седелка 160х32 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-01 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 72. Седелка 110х63 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-96 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 73. Седелка 110х32 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-01 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 74. Седелка 90х63 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-96 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использо28 ваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 75. Седелка 90х32 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-01 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению вре-мени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТ-ВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 76. Седелка 63х63 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63х63, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-96 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению вре-мени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТ-ВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 77. Седелка 63х32 Седелочный отвод ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63х32, "ЧТЗ", ТУ 2248-031-00203536-01 или аналог (эквивалент) седелочный отвод полиэтиленовый применяются для газопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар в течение 50 лет эксплуатации. Может использоваться для врезки в строящийся трубопровод. Должен иметь закрытую спираль, предотвращающую попадание загрязнений, увеличивает качество сварки, спираль должна быть из материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 78. Стакан Д160 /прод. устройство заглушка, ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160, "ЧТЗ", ТУ 2291-033-00203536-96, или аналог (эквивалент) заглушка полиэтиленовая для защиты труб, фасонных изделий и труб в ППУ изоляции.с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 79. Стакан Д90 заглушка, ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 90, "ЧТЗ", ТУ 2291-03300203536-96 , или аналог (эквивалент) заглушка полиэтиленовая для защиты труб, фасонных изделий и труб в ППУ изоляции.с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 80. Стакан Д63 заглушка, ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63, "ЧТЗ", ТУ 2291-03300203536-96 , или аналог (эквивалент) заглушка полиэтиленовая для защиты труб, фасонных изделий и труб в ППУ изоляции.с аналогичными характеристиками. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 81. Заглушка Ду25 П 90 32х3, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001. 29 Раздел 3. Проект муниципального контракта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № г. Пермь «___» ______ 2012 года Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района», в лице директора Мосягина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________________, действующей на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, на основании решения комиссии по результатам проведения открытого аукциона, протокол от « __ » ______ 2012 г. №______, являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта, заключили Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. Выполнение работ по объекту: «Пермский край, Пермский район, с. Курашим. Распределительный газопровод» (далее – работы), расположенного по адресу: Россия, Пермский край, Пермский район, с. Курашим, Кукуштанское с\п в соответствии с проектно - сметной документацией, графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и Перечень материалов (Приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью данного Контракта, требованиями действующих норм, правил и стандартов, техническими условиями. Подрядчик выполняет работы в сроки, оговоренные п. 3.3. настоящего Контракта и сдает объект Заказчику в установленный срок. 1.2. Подрядчик обязуется представить в течение 3 календарных дней Заказчику со дня заключения контракта в двух экземплярах график производства работ и Перечень материалов, которые в последующем будут неотъемлемой частью контракта и выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями аукциона, проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, требованиями действующих норм, правил и стандартов. 1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в сроки, оговоренные п. 3.1. настоящего контракта и в установленном порядке. 2. Цена и условия оплаты 2.1. Цена работ, устанавливается на основании итогов аукциона и является неизменной, за исключением случая установленного п. 2.4 настоящего контракта. 2.2. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, связанные с выполнением работ, обусловленных настоящим Контрактом. 2.3. Цена контракта определяется на весь период проведения работ согласно Федеральным Единичным Расценкам и индексам изменения стоимости строительства рекомендованных Пермским филиалом ФГУ «Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов по Пермскому краю Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Рострой» к уровню цен в базе 2001 года для определения стоимости строительства в Пермской области; Цена, указанная в сметной документации, не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. 2.4. В ходе исполнения контракта по согласованию с Подрядчиком цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. 2.5. Цена Контракта составляет ____________ рублей ___ копеек (________________________ ________________________________________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ________руб. ___коп. 2.6. Безналичный расчет. Подрядчик выполняет работы без аванса. Перечисление денежных средств на счет Подрядчика за выполненные объемы работ производится поэтапно на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры, акта приемки и справки стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по строительству согласованных Заказчиком в течение 60 календарных дней, с применением понижающего коэффициента k ***. Окончательный расчет производится в течение 60 календарных дней, после подписания акта законченного строительством объекта газораспределительной системы по форме СНиП 42-01-2002 ПРИЛОЖЕНИЕ Б и полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов в процессе строительства, при наличии финансирования из средств бюджета. К справке и акту приемки выполненных работ прилагаются исполнительная и производственная документация в объеме представленных работ на бумажном и электронном носителях. 3. *** Понижающий коэффициент *** Понижающий коэффициент k С Сроки выполнения работ (формула рассчитана для Подрядчиков-плательщиков НДС) С1 k С С1 НДС (формула рассчитана для Подрядчиков не являющихся плательщиком НДС, в т.ч находящихся на упрощенной системе налогообложения) C- Цена предложенная победителем аукциона С1 – Начальная (максимальная) цена контракта по проектно-сметной документации Заказчика 30 3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами: С 01.04.2012г. в течении 150 календарных дней 3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком производства работ (приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего контракта. 4.Обязательства сторон 4.1. Обязательства Подрядчика 4.1.1. Осуществлять работы в соответствии с полученной от Заказчика сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 4.1.2. Представить в течение 3 календарных дней Заказчику в двух экземплярах график производства работ и перечень материалов, которые в последующем будут неотъемлемой частью контракта. 4.1.3. Выполнить все работы по капитальному ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок. 4.1.4. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 4.1.5. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. 4.1.6. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 1 -дневный срок. 4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ. 4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.2. Обязательства Заказчика Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательство: 4.2.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5 настоящего контракта. 4.2.2. Осуществлять технический надзор за ведением работ. 4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 4.2.4. Подписывает в течение 10- ти рабочих дней, с момента предъявления Подрядчиком, акты приёмки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ по ф. КС-2 и КС-3, либо в этот же срок даёт Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде. 4.2.5. Согласовывает в течение 10 дней представленный Подрядчиком график производства работ, либо в этот же срок дает Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде. 5. Сдача и приемка работ 5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. 5.4. Подрядчик передает Заказчику за 1 день до начала приемки работы 3 экземпляра исполнительной документации, один экземпляр в электронном виде, два экземпляра на бумажном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 5.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 6. Гарантии качества по сданным работам 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. 31 6.2. Гарантийный срок работ устанавливается 24 месяца от даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. 7. Журнал производства работ 7.1. Вести с момента начала выполнения Работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ на русском языке по типовой форме, согласно действующим нормам и правилам и установленным для его ведения требованиям. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 7.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. 8. Контроль и надзор заказчика за исполнением контракта. Контроль над осуществлением работ. 8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (график производства работ), качеством применяемых материалов. 8.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами на объекте вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 15-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с соответствующей организацией. 8.3. Соответствующая организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдениям Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям контракта и сметной документации. Соответствующая организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода. 8.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями Раздела 7 настоящего контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 8.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им соответствующая организация, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 9. Имущественная ответственность 9.1.К Заказчику: - за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненных в установленный срок обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 9.2. К Подрядчику: - за просрочку исполнения работ в установленный настоящим контрактом срок, Заказчик вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. -за выполнение работ ненадлежащего качества, Подрядчику начисляются штрафные санкции в размере 10% от стоимости объемов работ выполненных ненадлежащим образом. -за отказ от выполнения работ, Подрядчику начисляются штрафные санкции в размере 10% от стоимости таких работ. 9.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему контракту непокрытые неустойками убытки. 9.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 9.5. Подрядчик несёт ответственность за действия своих субподрядчиков и научных консультантов, выполняющих обязанности по настоящему контракту. 32 9.6. Подрядчик несёт ответственность за каждое нарушение действующих норм, положений рабочего проекта и технических условий в выполненной работе, прошедшей его проверку-экспертизу и одобренной им, а так же выявленных в период строительства (при условии ведения авторского надзора за строительством). 9.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денег на счет Подрядчика за выполненный объем работ, если это вызвано отсутствием финансирования из средств бюджета. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3 -дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта. 10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 10.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства, должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта. 11. Рассмотрение споров 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта. При не достижении согласия спорные вопросы рассматриваются в установленном законом порядке по месту нахождения Заказчика. 11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 11.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии. 12. Прекращение действия контракта 12.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 12.2. Сторона, решившая расторгнуть контракт или отказаться от исполнения контракта, письменно уведомляет другую сторону о расторжении контракта или об отказе исполнения контракта не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения контракта или отказа от исполнения контракта. 12.3. Споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края. 12.4. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двухсторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту. 13. Особые условия 13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 13.3. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 13.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 13.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 33 14. Срок действия контракта 14.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 14.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 14.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 1. График производства работ; 2. Перечень материалов. 15. Юридические адреса и реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» 614065, Пермский район, Пермский край ул. Ш. Космонавтов, 316 А ИНН 5948031753 КПП 594801001 ОКПО 98063067, ОКВЭД 45.21.1, 45.21.4,45.23.1, 45.23.1 Получатель: УФК по Пермскому краю (ОК 37, ФЭУ Пермского муниципального района), МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» Р/с 402 04 810 200000000 630 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь БИК 045773001 л/с ФЭУ 02563001680 л/с УКС 0270650029 Тел. 296-39-53, тел. факс 296-20-60 Директор ______________________ Д.В. Мосягин М.П. ПОДРЯДЧИК: ______________________ М. П. 34 РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ФОРМА 4.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 1. Фирменное наименование (наименование) 2. Организационно-правовая форма 3. ИНН/КПП 4. Место нахождения Почтовый адрес Номер контактного телефона, факса, адрес 6. электронной почты 7. Контактное лицо Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного 8. суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 9. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 10. календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 5. Указать проводится/не проводится Указать приостановлена/не приостановлена Указать размер задолженности ___________ руб. _________% Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа, в специальном разрешении. 35 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 1. Фамилия, имя, отчество 2. Паспортные данные: 2.1. серия паспорта 2.2. номер паспорта 2.3. дата выдачи паспорта 2.4. орган, выдавший паспорт 3. ИНН 4. Место жительства Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты Контактное лицо Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 5. 6. 7. 8. 9. Указать проводится/не проводится Указать приостановлена/не приостановлена Указать размер задолженности ___________ руб. _________% Примечание: Место жительства участника размещения заказ, указанное в п.4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту жительства) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в специальном разрешении. 36 ФОРМА 4.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА Участник размещения заказа согласен/не ____________________________________. согласен (указать) поставить товар (наименование товара с указанием товарного знака) СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Участник размещения заказа согласен/не согласен (указать) выполнить работы _____________________________________ на условиях, предусмотренных документацией об открытом (наименование товара с указанием товарного знака) аукционе в электронной форме. СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Участник размещения заказа согласен/не согласен (указать) оказать услуги _____________________________________ на условиях, предусмотренных документацией об открытом (наименование товара с указанием товарного знака) аукционе в электронной форме. 37 ФОРМА 4.3 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ Предоставляем сведения о качестве товара; сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара; сведения о размере и об упаковке товара; сведения о количестве товара (заполняется при предложении эквивалентного товара). Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов Предложение участника размещения заказа, характеризующее: Требования Заказчика к материалам согласно технического задания 1. Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, 26; Класс звукоизоляции, Д; Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па, м3/(ч·м2) 17,0; Класс воздухо- и водопро- ницаемости, В; Наименование материала, товарный знак, марку, производителя Блоки дверные деревянные внутренние производства ООО «Оптим» или аналог в соответствии с ТУ 5361002-44181379-2005, ГОСТ 475-78, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 8242-88, ТУ 5284-001-441813792005, ГОСТ 311732001, СанПиН 2.1.2.1002-00 Описание предлагаемых свойств Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, 26; Класс звукоизоляции, Д; Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па, м3/(ч·м2) 17,0; Класс воздухо- и водопро- ницаемости, В; (заполняется участником в соответствии с техническим заданием аукционной документации) Примечание: 1) Позиция 1 является примером заполнения 2) Данная форма заполняется всеми Участниками размещения заказа. К данной форме Участник размещения заказа может приложить пояснительную записку, содержащую какие-либо сведения об поставляемых им товарах, или документы, характеризующие товары, или любые прочие дополнительные материалы характеризующие качество. 38
