Документация о проведении запроса

Потенциальным Участникам
открытого запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений
1. Способ закупки: запрос предложений (многолотовый).
2. Наименование Заказчика: ООО «Петербургцемент».
3. Наименование Организатора: ООО «Петербургцемент».
4. Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 188560, Ленинградская область,
Выскатское сельское поселение, цементный завод, ООО «Петербургцемент».
Контактный телефон по вопросам проведения запроса предложений, разъяснения положений
Документации и участия в запросе предложений: тел. 8 (81374)72-404 , Забелкина Светлана
Михайловна, е-mail: [email protected].
5. Предмет запроса предложений: согласно лотам-Приложение 1 к данному Извещению.
6. Подробное описание, объем и требования к выполняемым работам содержатся в Технических заданиях
каждого лота, Приложения 2-5 к данному Извещению, которые является неотъемлемой частью Извещения
о проведении запроса предложений. Дополнительную информацию (чертежи и т.д.) можно запросить по
тел. 8 (81374)72-404 , Забелкина Светлана Михайловна, е-mail: [email protected].
7. Место выполнения работ: ООО «Петербургцемент».
8. Сведения о начальной (предельной) цене договора: без указания цены.
9. Документация находится в открытом доступе на официальном сайте АО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» www.eurocement.ru, начиная с момента размещения настоящего Извещения. Также
получить документацию можно, запросив ее по е-mail: [email protected].
Плата за предоставление документации на запрос предложений не взимается.
10. Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: да.
11. Сведения о возможности предоставления альтернативных предложений: нет.
12. Сведения о предоставлении преференций: нет.
13. Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: до 15 часов 00 минут
«16» ноября 2015г. на e-mail: [email protected], или в запечатанном конверте по адресу
Организатора.
14. Дата и место рассмотрения заявок Участников: состоится по месту нахождения Организатора
«18» ноября 2015г. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок.
15. Организатор закупки вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время,
если иное прямо не указано в Документации без каких-либо для себя последствий.
16. Договор заключается по результатам запроса предложений и преддоговорным переговорам с
Победителем настоящего запроса предложений в соответствии с утвержденной ООО
«Петербургцемент» формой Договора (Приложение 6 к настоящему извещению). Протокол
разногласий по договору можно представить вместе с заявкой на запрос предложений.
17. Победителем запроса предложений признается лицо, которое направило лучшее предложение
в соответствии с Документацией. Основные критерии отбора: общая стоимость оборудования,
сроки поставки, условия оплаты.
18. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика.
Проведение закупки способом запроса предложений не накладывает на Заказчика или
Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на
любом этапе проведения процедуры.
Директор
ООО «Петербургцемент»
Д.С. Зибаев
Приложение 1
Лот 1. Производство инженерно – геодезических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжение
производственной площадки ООО «Петербургцемент».
Лот 2. Производство инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжение
производственной площадки ООО «Петербургцемент».
Лот 3. Производство инженерно – экологических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжение
производственной площадки ООО «Петербургцемент».
Лот4. Производство инженерно – гидрометеорологических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжение
производственной площадки ООО «Петербургцемент».
Приложение 2
ЛОТ 1
ООО
"Петербургцемент"
АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Петербургцемент»
__________Зибаев Д.С.
«___» ____________2015г.
на производство инженерно – геодезических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной площадки ООО «Петербургцемент».
№№ Перечень основных данных и требований
п.п.
1
Наименование объекта
2
Место расположения объекта
3
4
5
Вид строительства
Стадийность
Сроки проектирования
6
Наименование организации, выдавшей
задание
Исполнитель работ
Категория сложности объекта
7
8
9
10
Основные данные и требования
ООО «Петербургцемент». Строительство
газопоршневой теплоэлектростанции
(ГПТЭС) и электроснабжение
производственной площадки»
Россия, 1885720, Ленинградская область.,
Сланцевский район, Выскатское сельское
поселение
Новое строительство
Проектная и рабочая документация
В соответствии с календарным планом к
договору
ООО «Петербургцемент»
Уровень ответственности – нормальный.
Строительство объекта ГПТЭС
выполняется на территории ООО
«Петербургцемент»
Перечень нормативных документов, в СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГОСТ Р
соответствии с требованиями которых 8.563-2009, ГОСТ Р 51872-2002
необходимо выполнить инженерные
изыскания
Объём
работ
по
инженерно
– Топографическая съемка участка в
геодезическим изысканиям:
масштабе 1:500 на площади 2,03 га в
границах синих линий, указанных на
прилагаемой копии плана масштаба 1:500, с
сечением рельефа через 0,5 м, с подземными
инженерными
сооружениями
и
составлением
совмещенного
плана
масштаба 1:500.
Виды работ:
1. Топографическая съемка участка в
масштабе 1:500 с сечением рельефа через
0.5 м, с подземными инженерными
сооружениями на площади 2,03 га;
2. Создание цифрового векторного
топографического плана участка съемки в
масштабе 1:500 в формате DWG с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 м
площадки с нанесением существующих
подземных и надземных коммуникаций;
На плане показать:
- габариты существующих зданий и
сооружений,
положение
и
размеры
автомобильных дорог, ж/д путей;
- отметки автомобильных дорог по осям и
краям дорог через каждые 5 м по длине
дороги;
- положение подземных и надземных
коммуникаций и сооружений;
- отметки люков и рельефа у люков.
3. Выполнить исполнительный план
подземных
и
надземных
сетей
и
сооружений, в том числе:
а)
водоснабжение
назначение
(хозяйственно-питьевой,
производственный), наружный диаметр и
материал труб, положение колодцев в плане,
отметки лотков или дна колодцев, отметки
люков, отметки рельефа у колодцев;
б) канализация - характеристика сети
(напорная,
самотечная);
назначение
(бытовая, производственная, дождевая);
материал и диаметр труб (внутренний для
самотечных и наружный для напорных
сетей), положение колодцев в плане,
отметки лотков или дна колодцев, отметки
люков, отметки рельефа у колодцев, в
перепадных колодцах, дополнительно - низ
входящей трубы, в колодцах - отстойниках дно колодца, низ входящей и выходящей
труб; в напорных трубопроводах - верх труб,
направление
стока
в
самотечных
трубопроводах, направления на смежные
колодцы (камеры) и вводы в здания
(сооружения) с составлением схемы;
в) тепловые сети – тип прокладки
(канальная или бесканальная); тип канала
(проходной, полупроходной, непроходной);
материал и внутренние размеры канала;
количество и наружный диаметр труб;
отметки низа и верха канала, положение
камер, отметки дна и верха камер, отметки
рельефа у камер; при бесканальной
прокладке – положение сети в плане,
отметки низа труб, диаметр и материал труб,
положение камер, отметки дна и верха
камер, отметки рельефа у камер;
г) газопровод - наружный диаметр и
материал труб; давление газа (низкое,
среднее, высокое);
д) по кабельным сетям (силовые кабели,
кабели связи) – напряжение электрических
кабелей (высоковольтные 6 кВ и выше,
низковольтные);
направление
(номера
трансформаторных
подстанций)
для
высоковольтных
кабелей;
условия
прокладки (в канализации, в коллекторах,
бронированный кабель),
материал и размеры распределительных
пунктов, трансформаторных подстанций;
кабели связи - принадлежность кабелей
связи;
количество отверстий в телефонной
канализации;
материал и размеры телефонных шкафов
и коробок,
в кабельных сетях - место пересечения
кабеля со стенками колодца, верх и низ
пакета (блока) при кабельной канализации;
е) при обследовании в колодцах (шурфах)
должно быть определено назначение
инженерных коммуникаций, диаметр и
материал труб, материал и тип каналов,
число кабелей (также труб при кабельной
канализации),
ж) плановая и высотная (нивелирование)
съемки выходов подземных сооружений на
поверхность земли;
з) надземные сети – положение в плане,
отметка низа и верха строительных
конструкций эстакад, нанесение сетей в
планах и разрезах на характерных участках с
обозначение назначения сетей, диаметра и
материала труб;
и) сети электроснабжения - линии
электропередач – положение опор в плане,
материал опор, высота опор, назначение и
напряжение в сети, отметки низа проводов у
опоры и посредине пролета, отметки низа
проводов при вводах в здания.
4. Создание графического оригинала
совмещенного топографического плана
участка съемки в масштабе 1:500 на
лавсановой пленке;
5. Создание графической копии
совмещенного топографического плана
участка съемки в масштабе 1:500 на бумаге;
6. Создание экспликаций колодцев в
границах участка съемки в электронном
виде в формате XLS;
11
12
13
Площадь участка топосъёмки
Требования к системе координат
Требования к системе высот
14
Требования к точности, надёжности,
достоверности
и
обеспеченности
необходимых данных и характеристик при
инженерных изысканиях
Требования к составу, срокам, порядку и
форме предоставления изыскательской
продукции заказчику:
15
16
17
18
7. Составление технического отчета в
электронном и печатном виде.
Общие положения:
1.
Согласование
полноты
плана
подземных сооружений и технических
характеристик сетей, нанесенных на план, с
эксплуатирующими организациями.
2. Отчет по инженерно - геодезическим
изыскания представить в соответствии с
требованиями СП 11-104-97.
3. В отчете представить данные о
программных средствах вычисления и
лицензии на программные средства.
2,03 га
Система координат - местная
Система высот – Балтийская 1977 г.
В соответствии со СП 47.13330.2012,
СП 11-104-97, др. действующими
нормативными документами.
Технический
отчёт
об
инженерногеологических изысканиях выдается в сроки,
оговоренные в договоре на выполнение
инженерно-геологических изысканий:
- на бумажном носителе в 5 экз.,
- электронном носителе в формате DWG и
PDF в 2 экз;
экспликации
колодцев
подземных
сооружений в электронном виде в формате
XLS на диске в 2 экз.
Требования
о
составлении
и Программу изысканий представить на
представлении в составе договорной утверждение Заказчику.
(контрактной) документации программы
инженерно геодезических изысканий на
согласование заказчику
Наименование
и
местонахождение ООО «Петербургцемент», Россия, 1885720,
организации
заказчика,
фамилия, Ленинградская область.,Сланцевский район,
инициалы и номер телефона (факса) Выскатское сельское поселение, Лучин
ответственного его представителя:
А.А.,
e-mail:
[email protected]
тел.:8(81374)72427
Прилагаемые документы
1. Копия плана размещения ГПТЭС с
указанием границ съёмки в формате pdf,
2.Материалы
ранее
выполненных
инженерно - геодезических изысканий
Приложение 3
ЛОТ 2
ООО
"Петербургцемент"
АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Петербургцемент»
__________Зибаев Д.С.
«___» ____________2015г.
на производство инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной площадки
ООО «Петербургцемент».
№.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Основание для
проектирования
Наименование проекта
Наименование
Заказчика
Место расположения
проекта
Вид строительства
Стадийность
Климатические условия
Исходные данные
Задание на разработку проектной
документации
«Строительство газопоршневой
теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной
площадки
ООО «Петербургцемент»
ООО «Петербургцемент»
Россия, Ленинградская обл., Сланцевский р-н,
Выскатское сельское поселение
Новое строительство
Проектная и рабочая документация
Согласно СП131.13330.2012 расчетная
температура воздуха наиболее холодной
пятидневки -27˚С (с обеспеч. 0,92)
Исходные данные для обоснования
мероприятий
по
рациональному
природопользованию
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Исходные данные для По результатам инженерно-геологических
обоснования
изысканий
мероприятий
по
устойчивости
проектируемых зданий
и сооружений
Сведения и данные о Выдать полные рекомендации по проекту
мероприятиях
инженерной
защиты
территории
от
инженерной
защиты следующих факторов:
территории, зданий и - оползневого давления;
сооружений (по СНиП - подтопления площадки поверхностными и
грунтовыми водами;
Примечание
22-02-2003
2.06.15-85)
11
12
13
14
и
СНиП - карстовых явлений;
- распространения почвы и засоленной почвы.
Выдать рекомендации по устройству дренажей
в основаниях зданий и сооружений по
результатам
инженерно-геологических
изысканий при необходимости.
Проектные задачи, для
В соответствии с требованиями СП
которых необходимы
47.13330.2012 получение необходимых
материалы изысканий
материалов для принятия конструктивных и
объемно-планировочных решений по зданиям
и сооружениям комплекса, составление и
генерального плана, проекта производства
работ
Перечень
основных При выполнении работ руководствоваться
нормативных
следу-ющими нормативными документами:
документов
- СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96)
Инженерные изыскания для строительства.
Основные положе-ния»
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства»
-СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения,
осно-вания и фундаменты»
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
- ВСН 34.72.III-92 «Инженерные изыскания
для проектирования тепловых электрических
станций»
- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных
природных воздействий»
- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
ГОСТ
5180-84
«Грунты.
Методы
лабораторного
определения
физических
характеристик»
- ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы
лабораторного
определения
гранулометрического и микроагре-гатного
состава»
- ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Методы
лабораторно-го определения максимальной
плотности»
ГОСТ
12248-2010
«Грунты.
Методы
лабораторного определения характеристик
прочности и дефор-мируемости»
ГОСТ
20522-2012
«Грунты.
Методы
статистической
обработки
результатов
испытаний»
Данные
о В соответствии с приложением (лист 1)
местоположении
и
границах
площадки
строительства
Данные
о
ранее Отчет об инженерно-геологических
проведенных
изысканиях выполненных ООО «Контур» в
инженерно2008 году. (Шифр 1011/07)
геотехнических
15
16
17
18
изысканиях
и
исследованиях
месте
объекта строительства
(грунтовые, линейные
изыскания):
Данные о
наблюдавшихся в
районе строительства
осложнениях в процессе
строительства и
эксплуатации зданий и
сооружений
(деформациях и
аварийных ситуациях)
Требования
к
инженерногеологическим
изысканиям
Требования к точности,
надежности,
достоверности
и
обеспеченности
необходимых данных и
характеристик во время
проведения инженерных
изысканий:
Требования
к
подготовке
и
содержанию прогноза
изменений
под
влиянием природных и
техногенных условий
1. Состав работ и отчетных материалов в
соответствии с СНиП 11-02-96, СП 11105-97
2. Пробурить скважины.
3. Характеристики зданий и сооружений
даны на листах 2-4
4. Гидрологические условия площадки:
- Определить гидрологические условия с
указанием
высотных
отметок
обнаруженных и установившихся уровней
грунтовых вод;
- сезонные колебания уровня грунтовых
вод;
- коэффициенты фильтрации грунтов;
- агрессивность грунтовых вод к бетону,
стальным конструкциям и оболочкам
кабелей.
  0,85
  0,95
Прогноз
качественный
и
(или)
количественный возможных изменений во
времени и в пространстве инженерногеологических
условий
исследуемой
территории (состава, состояния и свойств
грунтов, рельефа, режима подземных вод,
геологических и инженерно-геологических
процессов)
необходимо
выполнить
в
техническом отчете о результатах инженерногеологических изысканий наряду с оценкой
современного состояния этих условий.
СП 11-105-97 (пп. 5.13, 6.16, 7.19)
19
20
21
Требование
о
составлении
и
предоставлении
в
составе
договорной
документации
программы инженерных
изысканий
на
согласование Заказчику
Порядок
предоставления
отчетных материалов
Прилагаемые
документы:
Программу изысканий предоставить на
согласование Заказчику до начала изысканий,
а также в отчете по инженерным изысканиям.
Продукция должна передаваться в виде
технических отчетов - 4 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе в форматах:
- чертежи в формате .dwg, .pdf
- текстовые материалы в формате .doc, . pdf
Приложение:
 Границы площадки – лист 1;
 Характеристики зданий и сооружений –
листы 2-4.
Приложение 4
ЛОТ 3
ООО
"Петербургцемент"
АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Петербургцемент»
__________Зибаев Д.С.
«___» ____________2015г.
на производство инженерно – экологических изысканий по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной площадки ООО «Петербургцемент».
№№
п.п.
1
Наименование объекта
2
Место расположения объекта
3
4
5
Вид строительства
Стадийность
6
Наименование организации,
выдавшей задание
Исполнитель работ
Категория сложности объекта
7
8
9
Основные данные и требования
Сроки проектирования
Сведения и данные о
проектируемом объекте
Перечень основных данных и
требований
ООО «Петербургцемент».
Строительство газопоршневой
теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной
площадки»
Россия, 1885720, Ленинградская
область., Сланцевский район,
Выскатское сельское поселение
Новое строительство
Проектная и рабочая документация
В соответствии с календарным
планом к договору
ООО «Петербургцемент»
Уровень ответственности –
нормальный.
Строительство объекта ГПТЭС
выполняется на территории ООО
«Петербургцемент»
В рамках разработки проектной и
рабочей документации планируется
построить газопоршневую
теплоэлектростанцию (ГПТЭС) с
целью электро и теплоснабжения
производственной площадки ООО
«Петербургцемент».
Строительство электростанции
предлагается на базе поршневых
установок 16V34SG (2 шт. мощностью
7,74 МВт каждая) и 20V34SG (1 шт.
мощностью 9,73 МВт) производства
Wartsila.
Суммарная мощность ГПТЭС
составит 25,218 МВт.
10
Задачи инженерно-экологических
изысканий
Задачами инженерно-экологических
изысканий для обоснования проектной
документации являются:
- изучение природные и техногенных
условий территории, хозяйственного
использования и социальной сферы
территории размещения объекта для
экологической
характеристики
площадки проектируемого объекта;
- оценка современного состояние
компонентов природной среды на
данной территории;
выявление
неблагоприятных
природных и техногенных факторов;
- прогнозная оценка ожидаемого
воздействия объекта на окружающую
среду при его строительстве и
дальнейшей эксплуатации,
- получение исходных данных для
разработки мероприятий по охране
окружающей
среды
и
проекта
строительства
объекта.
- разработка предложений к программе
локального
и
специального
экологического мониторинга в период
строительства и эксплуатации объекта.
11
Перечень основных нормативных
документов
При
выполнении
работ
руководствоваться
следующими
нормативными документами:
- СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96)
Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения»;
- СП 11-102-97. Инженерно экологические изыскания для
строительства;
- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно эпидемиологические требования к
качеству почв;
- СанПин 42-128-4433-87. Санитарные
нормы допустимых концентраций
химических веществ в почве;
- СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы
радиационной безопасности;
- СП 2.6.1.2612-10. Основные
санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности;
- НРБ-96 Нормы радиационной
безопасности;
- Федеральный Закон РФ
«Градостроитель тельный кодекс»;
- и др. действующие нормативные
документы.
12
Сведения о ранее выполненных
инженерно-экологических
изысканиях и исследованиях,
1.Технический отчет от 24.10.2006г.
«Экологические
изыскания
на
территории земельного участка под
санитарно-эпидемио-логических и
медико-биологических
исследованиях (заключениях) с
приложением их результатов и
результаты оценки воздействия
проектируемого объекта на
окружающую среду
13
Требования к объёму инженерноэкологических изысканий
проектирование
и
строительство
цементного
завода»,
СЭЗ
47.01.02.000.Т.000498.11.06
от
02.11.2006г.
2.
Протоколы
лабораторных
исследований почв №58-63 от 2029.12.2011г.
3.
Протоколы
исследования
атмосферного воздуха на границе СЗЗ
за 2013-2015гг.
4. Протоколы исследования шума на
границе СЗЗ за 2013-2015гг.
Объём
инженерно-экологических
изысканий для стадии проектная и
рабочая документация:
а) сбор, обработка и анализ
опубликованных
и
фондовых
материалов и данных о состоянии
природной среды:
- характеристики баланса веществ,
технологий, отходов, расположенных
на
обследуемых
площадках
производств;
химическое
и
радиоактивное
загрязнение обследуемых территорий;
- объемы и состав выбросов
специфических токсичных веществ
вблизи расположенных предприятий;
- номенклатура применявшихся на
сельскохозяйственных
угодьях
ядохимикатов и пестицидов и объемы
применения;
- факты аварийного загрязнения;
- использование территорий под
организованные и неорганизованные
свалки, хранилища отходов, площадки
перевалки опасных грузов,
- схемы подземных коллекторов
сточных вод;
- данные об их техническом состоянии,
фактах утечки;
- сведения о крупных авариях, утечках
токсичных продуктов на объектах,
расположенных вблизи обследуемых
площадок и их последствиях.
б) экологическое дешифрирование
картографических (аэрокосмических)
материалов с определением
местоположения точек наблюдения;
в) маршрутные наблюдения:
провести маршрутные наблюдения, в
ходе которых произвести следующие
работы:
- составить схемы расположения
потенциа-льных
источников
загрязнения
атмосферы,
почвы,
поверхностных и подземных вод
(отстойников, нефтехранилищ и других
потенциальных
источников
загрязнения
с
указанием
его
предполагаемых причин и характера);
- выполнить дешифрование материалов
картографической
съемки
с
обозначением
участков
развития
опасных процессов и явлений, а также
нанести ареалы загрязнения;
- покомпонентно описать природные
условия
на
маршруте:
рельеф,
микроклиматические
особенности,
почвы. растительность на участке
строительства.
г) инженерно - экологическую
съемка территории:
провести
ландшафтно
–
экологическую
съёмку
участка
строительства;
- в ходе съёмки выявить и нанести на
карту в масштабе 1:500 типы местности
и урочища, дать характеристику
почвенных и растительных условий,
эрозионных
процессов,
выявить
значимые в природном и историческом
смысле объекты и дать рекомендации
по их сохранению, построить
4
ландшафтных профиля.
д) гидрологические исследования:
- дать гидрологическую
характеристику водных объектов,
попадающих в зону проектирования;
- определить химический состав
поверхностных вод, их загрязненность
вредными компонентами:
(тяжелые металлы, мышьяк, фтор,
бром, сера, аммоний, цианиды,
фосфаты, ароматические соединения
(бензол, толуол, ксилол, фенолы),
полициклические
углеводороды
(бенз(а)пирен),
хлорирован-ные
углеводороды
(алифатические,
полихлорбифенилы,
полиароматические),
хлорорганические
и
фосфорорганические
соединения
(пестициды), нефть и нефтепродукты,
минеральные масла)
- определить ширину водоохранных
зон.
14
Сведения о необходимости
выполнения исследований в
процессе инженерно –
экологических изысканиях
а) Исследование загрязнения
атмосферного воздуха:
в рамках исследований должны быть
получены:
- официальные данные Росгидромета
(сведения о фоновом загрязнении
атмосферного воздуха и климатическая
справка), основанные на информации
со стационарных постов наблюдения за
состоянием атмосферного воздуха,
принадлежащих
Росгидромету,
органам местного самоуправления)
детальное
изучение
микроклиматических условий, рельефа
местности с харак-теристикой их
влияния на перенос и рассеивание
загрязняющих веществ в атмосфере.
Измерения, обработка результатов
наблюдений, и оценка загрязненности
воздуха должны выполняться в
соответствии согласно нормативнометодическим
и
инструктивным
документам
Росгидромета
и
санэпиднадзора Минздрава России.
Перечень
контролируемых
показателей, методы исследований,
виды и объемы работ определить в
программе инженерно-экологических
изысканий.
б) Биологические (флористические
и фаунистические) исследования:
в рамках исследований должны быть
получены:
- сведения о распространении,
функционал-ном значении и
экологическом состоянии основных
растительных сообществ, характеристику флоры, таксационные
характеристи-ки лесов, сведения о
редких и уязвимых ви-дах, их
местонахождении и статусе охраны;
- сведения о наличии/отсутствии
краснокнижных растений в районе
строительства объекта;
- описание видового и
количественного разнообразия
животного мира района
проектирования;
- сведения о наличие/отсутствии
краснокнижных животных в районе
строительства объекта;
- сведения о рыбохозяйственной
характеристике водных объектов.
в) Почвенные и грунтовые
исследования
в рамках исследований должны быть
получены:
- данные о рН почв;
- сведения о содержании в почва
тяжелых
металлов
(свинец,кадмий.цинк.медь,никель,
ртуть), мышьяка в почвах (мг/кг) ,
данные
лабораторной
ɣ–скопию
лабораторных проб;
- данные по степени загрязнения почвы
неорганическими
веществами,
легколетучих токсикантов и других
загрязнителей,
проникающих
в
подпочвенные горизонты на глубину
до 3-3,5 м (бензол, толуол, ксилол,
этилбензол,
хлорированные
углеводороды,
нефть
и
нефтепродукты);
- данные по степени загрязнения почвы
органическими веществами;
- отбор проб почвенного воздуха для
контроля
содержания
метана,
легколетучих
хлорированных
углеводородов;
- показатели биологического
загрязнения: число патогенных
микроорганизмов, коли-титр и
содержание яиц гельминтов;
- бактериологические исследования
проб почвы на содержание спор
сибирской язвы;
- газогеохимические исследования
грунтов,
с оценкой содержания основных
компонентов биогаза в грунтовом
воздухе;
- биотестирование проб почвы с
определением класса опасности;
г) Радиационное обследование:
- оценка гамма-фона территории на
участке изысканий с измерением
мощности эквива-лентной дозы (МЭД)
в контрольных точках;
- поисковая ɣ - съемка через 5-10м;
- радиационное обследование
демонтируемых конструкций.
Результаты измерений нанести на
карту с указанием распределения
мощности доз ɣ -излучения по участку
строительства.
оценка
удельной
активности
антропогенных
радионуклидов
в
грунтах;
оценка
потенциальной
радоноопасности территории.
д)
Исследование
вредных
физических
воздействий
(электромагнитного излучения, шума,
вибрации, тепловых полей и др.:
в рамках исследований должны
выполнены:
- оценку воздействия электрического и
магнитного
полей,
создаваемых
высоковольтными
линиями
электропередачи переменного тока
промышленной частоты (ЛЭП), а также
высоковольтными
установками
постоянного тока (электростатическое
поле) в соответствии ГОСТ12.1.002-84
и СанПиН 2971-84,
15
16
17
Требования к точности,
надёжности,
достоверности и обеспеченности
необходимых данных и
характеристик при инженерно –
экологических изысканиях
Требования к составлению и
содержанию прогноза изменений
природных и техногенных условий
Требования к составу, срокам,
порядку и форме предоставления
изыскательской продукции
заказчику
- оценка уровня шума на границах
ограждения предприятия и границах
территории застройки в соответствии с
СН 2.2.4/2.1.8.583-96,
- оценка уровня вибрации на границах
территории застройки в соответствии с
требованиями
параметров
установленными CH 2.2.4/2.1.8.56696.
- оценка уровня тепловых полей в
соответствии с требованиями МУК
4.3.1895-04.
- расположение источников и зон
дискомфорта от существующих на
территории проектируемого
строительства физических факторов
воздействия (радиационного
загрязнения, электромагнитного
излучения, шумовых нагрузок,
тепловых полей и др.) должно быть
показано на картах и схемах, с
детальностью, для стадии
проектирования проектная и рабочая
документация.
е) дополнительные документы:
- справки уполномоченных органов о
наличии/отсутствии
объектов
историко-культурного наследия в
районе проектирования;
- справки о наличии/отсутствии особо
охраняемых природных территорий,
заказников т.п. объектах;
- справки о наличии/отсутствии
полезных
ископаемых;
скотомогильниках;
- справки о местоположении
санкционированных полигонов ТБО.
Высокие
Предварительный
прогноз
возможных
неблагоприятных
изменений природной и техногенной
среды с оценкой возможного влияния
проектируемых
объектов
на
комплексное развитие территории,
перечень и характеристику основных
факторов
риска
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Технический отчёт об инженерноэкологических изысканиях выдается в
сроки, оговоренные в договоре на
выполнение инженерно-экологических
изысканий:
- на бумажном носителе в 5 экз.,
- электронном носителе в формате
DWG и PDF в 2 экз;
- чертежи в формате .dwg, .pdf
- текстовые материалы в формате .doc, .
pdf
18
19
20
Требование о составлении и
предоставлении в составе
договорной документации
программы инженерно экологических изысканий на
согласование Заказчику
Наименование и местонахождение
организации заказчика, фамилия,
инициалы и номер телефона
(факса) ответственного его
представителя
Прилагаемые документы
До начала работ Исполнителем
составляется программа изысканий и
представляется
на
утверждение
Заказчику.
ООО «Петербургцемент», Россия,
1885720, Ленинградская область.,
Сланцевский
район,
Выскатское
сельское поселение,
т/ф (81374) 72 401
1. Копия плана размещения ГПТЭС в
формате pdf;
2. Материалы ранее выполненных
инженерно - экологических изысканий
Приложение 5
ЛОТ 4
ООО
"Петербургцемент"
АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Петербургцемент»
__________Зибаев Д.С.
«___» ____________2015г.
на производство инженерно – гидрометеорологических изысканий
по объекту:
«Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение производственной площадки ООО «Петербургцемент».
№№
п.п.
1
Наименование объекта
2
Место расположения объекта
3
4
Вид строительства
Стадийность
5
Сроки проектирования
6
Наименование организации,
выдавшей задание
Исполнитель работ
Категория сложности объекта
7
8
9
Основные данные и требования
Сведения и данные о
проектируемом объекте
Перечень основных данных и
требований
ООО «Петербургцемент».
Строительство газопоршневой
теплоэлектростанции (ГПТЭС) и
электроснабжение
производственной площадки»
Россия, 1885720, Ленинградская
область., Сланцевский район,
Выскатское сельское поселение
Новое строительство
Проектная и рабочая
документация
В соответствии с календарным
планом к договору
ООО «Петербургцемент»
Уровень ответственности –
нормальный.
Строительство объекта ГПТЭС
выполняется на территории ООО
«Петербургцемент»
В рамках разработки проектной
и рабочей документации
планируется построить
газопоршневую
теплоэлектростанцию (ГПТЭС) с
целью электро и теплоснабжения
производственной площадки
ООО «Петербургцемент».
10
Цели инженерно –
гидрометеорологи-ческих
изысканий
11
Перечень основных нормативных
документов
12
Сведения о ранее выполненных
инженерно гидрометеорологических
изысканиях и исследованиях в
районе объекта строительства
Требования к производству
отдельных видов изысканий
13
Строительство электростанции
предлагается на базе поршневых
установок 16V34SG (2 шт.
мощностью 7,74 МВт каждая) и
20V34SG (1 шт. мощностью 9,73
МВт) производства Wartsila.
Суммарная мощность ГПТЭС
составит 25,218 МВт.
Комплексное
изучение
гидрометеоро-логических
условий площадки строительства
и прогноз возможных изменений
этих
с
целью
получения
необходимых и достаточных
материалов
и
данных
для
принятия проектных решений.
При выполнении работ
руководствоваться следующими
нормативными документами:
- СП 47.13330.2012 (СНиП 1102-96) Инженерные изыскания
для строительства. Основные
положения»;
- СП 11-103-97. Инженерногидрометеорологические
изыскания для строительства
- СП 33-101-2003 Определение
основных расчетных
гидрологических характеристик;
- Водный кодекс РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от
03.06.2006 г. № 73-ФЗ;
- и др. действующие
нормативные документы.
Нет
Характеристика
гидрометеорологических и
техногенных условий района
строительства:
а) температурный режим
площадки:
- характеристика климатических
условий (температура средняя
максимальная и минимальная по
году, абсолютный максимум и
минимум температур с
обеспеченностью 98%,95%,92%,
температура наиболее холодной
пятидневки) по результатам
многолетних наблюдений;
- продолжительность теплого и
холодного периодов (граничная
темпрература+10˚ С),
- влажность воздуха (средняя,
максималь-ная и минимальная по
году в периоды наблюдений:
осенний, весенний, летний и
зимний );
б) ветровые нагрузки:
- распределение скоростей,
направлений ветра и расчетные
скорости ветра на уровне земной
поверхности и на высотах 20, 40,
60, 80, 100 м;
- преобладающее направления
ветров по году,
- максимальная скорость
ураганных ветров,
- повторяемость ураганов и
смерчей по году по результатам
многолетних наблюдений;
в) осадки:
- осадки (интенсивность q 20) в
летний период по результатам
многолетних наблюдений,
- продолжительность осадков с
максималь-ной интенсивностью,
- расчетные суточные максимумы
осадков,
- зоны и площадь водосбора с
прилегающих территорий;
г) снежный покров:
- высота снежного покрова,
- характеристика снежных лавин и
заносов,
- даты появления, установления,
разрушения и схода снежного
покрова;
д) перечень и критерии опасных
метеорологических явлений в
соответствии с требованиями СП
11-103-97 (Приложение В), РД
52.88.629-2002,
периоды
их
повторяемости
по
данным
многолетних наблюдений;
е)
данные
по
глубине
промерзания
грунта
по
результатам
многолетних
наблюдений;
ж) гололед:
14
15
Требования к точности,
надёжности,
достоверности и обеспеченности
необходимых данных и
характеристик при инженерно гидрометеорологических
изысканиях
Требования к составлению и
содержанию прогноза изменений
природных и техногенных
условий
16
Требования к оценке опасности и
риска от природных и
техногенных условий
17
Требования к составу, срокам,
порядку и форме предоставления
изыскательской продукции
заказчику
18
Требование о составлении и
предоставлении в составе
договорной документации
программы инженерно гидрометеорологических
расчётные
данные
по
максимальной толщине стенки
гололеда.
з)
гидрологическая
характеристика водного режима
водоемов, рек, болот.
Высокие
Технический
отчет
по
результатам
инженерно
гидрометеорологических
изысканий
должен
содержать
характеристики
гидрометеорологических
процессов и явлений с оценкой их
воздействий на проектируемые
сооружения, прогноз фонового
загрязнения
атмосферного
воздуха
с
учетом
метеорологических
характеристик,
определяющих
условия рассеивания вредных
веществ.
Предоставить оценку опасности
и риска от неблагоприятных
гидрометеорологических
процессов
(подтопления
территории
застройки
подземными водами).
Технический отчёт об
инженерногидрометеорологических
изысканиях выдается в сроки,
оговоренные в договоре на
выполнение инженерногидрометеорологических
изысканий:
- на бумажном носителе в 5 экз.,
- электронном носителе в формате
DWG и PDF в 2 экз;
- чертежи в формате .dwg, .pdf
текстовые
материалы
в
формате .doc, .pdf
До начала работ Исполнителем
составляется
программа
изысканий и представляется на
утверждение Заказчику.
изысканий на согласование
Заказчику
19
20
Наименование и
местонахождение организации
заказчика, фамилия, инициалы и
номер телефона (факса)
ответственного его представителя
Прилагаемые документы
ООО «Петербургцемент», Россия,
1885720, Ленинградская область.,
Сланцевский район, Выскатское
сельское поселение,
т/ф (81374) 72 401
1. Копия плана размещения
ГПТЭС в формате pdf;
Приложение 6
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение инженерных изысканий
г. Сланцы Ленинградская область
«___» ноября 2015 г.
ООО «Петербургцемент», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Зибаева Д.С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «_______»,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора ______,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя
обязательство выполнить:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания,
с последующей камеральной обработкой (далее – Изыскательские работы) для Объекта:
Газопоршневая теплоэлектростанция (ГПТЭС) и электроснабжение производственной площадки
(Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод),
а
Заказчик
обязуется
принять результат работы и оплатить его.
1.2. Изыскательские работы осуществляются на основании Технических заданий
Заказчика, приведенных в приложениях №№ 1-4, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
1.3. На выполнение Изыскательских работ Подрядчик имеет соответствующее
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № ____ от ______
2015
г.,
выданное
СРО
«Некоммерческое
партнерство
«Профессиональное
строительство», срок действия и территория действия неограниченны.
1.4. Изыскательские работы выполняются с использованием материалов Подрядчика, его
силами и средствами.
1.5. Сроки начала и окончания Изыскательских работ или их этапов устанавливаются в
Календарном плане выполнения работ (приложение № 5 к Договору), являющемся
неотъемлемой частью Договора.
1.6. Результатом Изыскательских работ является передача Подрядчиком Заказчику в
установленные Договором сроки, количестве, согласно иных требований Договора и
Технического задания готовой изыскательской продукции (технические отчеты,
материалы, данные и т. п.), далее по тексту – Отчетные материалы.
1.7. Изыскательские работы считаются проведенными после подписания Сторонами акта
приема-сдачи выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок с момента заключения настоящего
Договора Технические задания, а также Схему расположения здания (сооружения) и
предполагаемых инженерных трасс на площадке проектируемого строительства
(приложение № 6 к настоящему Договору).
2.1.2. Обеспечить доступ Подрядчику на Объект и назначить со своей стороны
уполномоченного представителя для взаимодействия с Подрядчиком.
2.1.3. В случае изменения принятых в Технических заданиях Заказчика проектных
решений, в том числе при переносе (изменении) контуров здания (сооружения) на Схеме
(приложение № 6 к Договору), в двухдневный срок информировать Подрядчика об этих
изменениях.
2.1.4. Рассматривать предложения и требования Подрядчика, связанные с организацией и
производством, объемами и сроками выполнения Изыскательских работ, и в пятидневный
срок принимать по ним решения.
2.1.5. Дать оценку полноты и качества Отчетных материалов и соответствия их
Техническим заданиям Заказчика, Схеме расположения здания (сооружения) и
предполагаемых инженерных трасс на площадке проектируемого строительства и
согласованной им Программе изысканий.
2.1.6. Принять выполненные Изыскательские работы по акту приема-сдачи выполненных
работ.
2.1.7. Использовать Отчетные материалы, полученные от Подрядчика, только на цели,
предусмотренные Договором.
2.1.8. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении последним Изыскательских
работ на условиях в соответствии с Договором и Техническими заданиями.
2.1.9. Своевременно оплатить выполненные Изыскательские работы в порядке,
предусмотренном разделом 3 Договора.
2.1.10. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением
Технических заданий для выполнения Изыскательских работ вследствие обстоятельств,
не зависящих от Подрядчика.
2.1.11. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику
третьим лицом в связи с недостатками выполненных Изыскательских работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество Изыскательских работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. В любое время без объяснения причин в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
Договор в порядке и на условиях, установленных Договором.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить Изыскательские работы надлежащим образом, лично и в соответствии с
Техническими заданиями, Схемой расположения здания (сооружения) и предполагаемых
инженерных трасс на площадке проектируемого строительства, и иными условиями
Договора, обеспечив выполнение необходимыми специалистами, материалами и
оборудованием надлежащего качества.
2.3.2. В срок не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения Сторонами Договора
разработать и согласовать с Заказчиком Программу изысканий.
2.3.3. Получить разрешение и осуществить согласования, необходимые для организации и
производства Изыскательских работ и не позднее, чем за 2 (два) дня до начала полевых
изыскательских работ передать Заказчику копии документов, подтверждающих получение
разрешений и согласований.
2.3.4. При выявлении в процессе выполнения Изыскательских работ неблагоприятных
природных условий, изучение которых не было предусмотрено Программой изысканий, в
двухдневный срок должен информировать Заказчика о необходимости внесения
соответствующих изменений в Программу изысканий и Календарный план выполнения
работ.
2.3.5. В процессе выполнения Изыскательских работ в зависимости от их результатов в
двухдневный срок согласовать с Заказчиком и внести коррективы в Программу
изысканий, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
2.3.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды,
зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения Изыскательских работ, в том
числе ликвидировать и при необходимости затампонировать все горные выработки,
пройденные Подрядчиком в процессе Изыскательских работ.
2.3.7. Согласовывать готовые Отчетные материалы с Заказчиком, а при необходимости
вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного
самоуправления.
2.3.8. Передать Заказчику результаты Изыскательских работ по акту приема-сдачи
выполненных работ в трех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в
электронном виде по каждому виду изысканий в соответствии с Техническими заданиями
(Приложение №№ 1-4).
2.3.9. Доработать в согласованный Сторонами срок и за свой счет Отчетные материалы по
результатам инженерных изысканий или внести в них исправления по замечаниям
Заказчика или Государственной экспертизы, если эти замечания не противоречат
условиям Договора и согласованной с Заказчиком Программе изысканий.
2.3.10. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения
выполняемых Изыскательских работ.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения Изыскательских работ по
Договору.
2.4.2. Отступить от требований, содержащихся в Технических заданиях и Программе
изысканий, только с согласия Заказчика.
2.5. Подрядчик не вправе:
2.5.1. Передавать Отчетные материалы третьим лицам без согласия Заказчика.
2.6. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать
выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных
Подрядчиком Отчетных материалов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Договора согласована Сторонами в размере _______(_____)
руб., в том числе НДС_____ из следующего расчета:
- по техническому заданию – Приложение № 1 - ____ руб. , в том числе НДС;
- по техническому заданию – Приложение № 2 - ______ руб., в том числе НДС;
- по техническому заданию – Приложение № 3 - ____ руб. , в том числе НДС;
- по техническому заданию - Приложение № 4 - ______ руб., в том числе НДС.
3.2. Цена Договора включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика, необходимых
последнему для надлежащего исполнения Договора в полном объеме, и причитающееся
ему вознаграждение.
3.3. Цена Договора может быть изменена лишь в случаях, предусмотренных Договором,
что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.4. Оплата по Договору Заказчиком производится в следующем порядке:
3.4.1. Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 20 (двадцать) процентов от
цены Договора в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего
Договора и выставления Подрядчиком счета на предоплату.
3.4.2. Второй платеж в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Договора Заказчик
производит на основании выставленного Подрядчиком счета в течение пяти календарных
дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ,
свидетельствующего о получении Заказчиком от Исполнителя Отчетных материалов и
отсутствия у Заказчика по ним замечаний/возражений.
3.4.3. Третий платеж в размере 20 (двадцать) процентов от цены Договора Заказчик
производит на основании выставленного Подрядчиком счета в течение пяти календарных
дней со дня получения Заказчиком положительного заключения экспертизы проектной
документации на строительство Объекта, но не позднее ______ 20___ г.
3.4.4. Окончательный расчет за выполненные Изыскательские работы в размере 10
(десять) процентов от цены Договора Заказчик производит на основании выставленного
Подрядчиком счета в течение пяти календарных дней со дня окончания строительства
Объекта, подтверждаемого актом приемки законченного строительством объекта, но не
позднее _______ 20__ г.
3.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате цены Договора считается исполненной с даты
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Договоре.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Количество, качество и перечень Отчетных материалов, подлежащих оформлению и
сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании
настоящего Договора, определены в Техническими заданиями.
4.2. Изготовление для Заказчика дополнительных экземпляров технической документации
сверх количества, оговоренного в Договоре, является дополнительной услугой
Подрядчика, не предусмотренной в цене Договора, и осуществляется по просьбе
Заказчика с предоставлением им гарантийного письма об оплате.
4.3. По окончании работ в сроки в соответствии с Календарным планом выполнения работ
Подрядчик направляет в адрес Заказчика для приемки подписанные Подрядчиком
Отчетные материалы и в трех экземплярах акт сдачи-приемки выполненных работ.
Передача оформленной в установленном порядке документации по окончании
выполнения работ в целом по Договору или этапа Изыскательских работ оформляется
сопроводительными документами Подрядчика.
4.4. Заказчик в течение десяти календарных дней со дня получения Отчетных материалов
и акта сдачи-приемки выполненных работ проверяет соответствие объемов и содержания
выполненных Изыскательских работ требованиям настоящего Договора и при условии
отсутствия замечаний и возражений по содержанию переданной к приемке документации
обязан подписать акт и вернуть Подрядчику подписанный со своей стороны акт или
предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязуется
устранить за свой счет все выявленные Заказчиком в процессе проверки нарушения и недостатки
в
результатах
работы
после
подписания
акта
сдачи-приемки
выполненных
работ.
4.6. Если в процессе выполнения Изыскательских работ выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения
указанных работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность
Заказчика в двухдневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны
обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях
продолжения Изыскательских работ.
4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком Изыскательских работ Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
4.8. С момента передачи Заказчику Результата работ и полной оплаты им законченных
Изыскательских работ Отчетные материалы становятся собственностью Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе данных Изыскательских работ.
5.3. За нарушение сроков, установленных в Договоре в отношении выполняемой
Подрядчиком работы, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процента от
стоимости выполняемой работы за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику
неустойку в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Если эти обстоятельства будут
продолжаться более двух месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. Указанное
условие не распространяется на Подрядчика в части возврата Заказчику полученной от
последнего по Договору предоплаты в полном размере.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по обоюдному согласию, оформленному в
письменном виде, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации, а также во внесудебном одностороннем порядке в
соответствии с Договором.
6.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от
исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных
Изыскательских работ, подтвержденных Подрядчиком документально.
6.4. В случае расторжения Договора по любым основаниям Подрядчик обязуется передать
Заказчику изыскательскую
продукцию,
материалы,
исходные
данные,
ставшие
результатом выполнения Изыскательских работ.
6.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением пункта 6.4 Договора, но не освобождает от ответственности за
неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действителен с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до выполнения Сторонами всех обязательств по нему, если иное не будет
согласовано Сторонами, подписавшими Договор.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности
оформляются в виде дополнительных соглашений.
8.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры
разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
8.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, без письменного
согласия другой Стороны.
8.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется
заказным письмом получателю по его адресу, указанному в Договоре.
8.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса,
банковских и иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение трех рабочих дней с
момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
Изменение банковских реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к
Договору. В противном случае все неблагоприятные последствия в связи с
несвоевременным
уведомлением/неуведомлением
об
изменении
указанных
выше
сведений несет такая Сторона самостоятельно.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 – Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания;
Приложение № 2 – Техническое задание на инженерно-геологические изыскания;
Приложение № 3 - Техническое задание на инженерно-экологические изыскания;
Приложение №4 –Техническое задание на инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Приложение № 5 - Календарный план выполнения работ.
Приложение № 6 – Схема расположения зданий (сооружений) и предполагаемых
инженерных трасс на площадке проектируемого строительства.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН