замена оконных блоков запрос котировок

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя генерального директоратехнического директора
АО «Красмаш»
__________________ А.И. Глотов
«_____» _____________ 2015 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 120/20-ЗК
на выполнение работ
по замене оконных блоков в корпусах Общества
г. Красноярск
2015 год
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок
на выполнение работ по замене оконных блоков в корпусах Общества
№
п/п
Форма торгов
1.
Наименование заказчика
2.
Место нахождения заказчика
3.
Почтовый адрес заказчика
4.
Адрес
электронной
почты,
контактного телефона заказчика
5.
Предмет договора
6.
Место выполнения работ
7.
Начальная (максимальная) цена договора
8.
Наименование
работ
9.
10.
11.
Запрос котировок
и
объем
номер
выполняемых
Код по ОКДП
Сроки выполнения работ
Сведения о включенных (не включенных)
в цену работ, в том числе расходах на
перевозку,
страхование,
уплату
Акционерное
общество
«Красноярский
машиностроительный завод» (АО «Красмаш»)
660123, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, проспект имени газеты
Красноярский рабочий, д. 29
660123, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, проспект имени газеты
Красноярский рабочий, д. 29
e-mail: [email protected]
тел./факс: (391) 264-65-63 / (391) 264-48-91
Илькова Юлия Леонидовна
Выполнение работ:
- по замене оконного блока в осях 1/И-Ж на 1
этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10
инв. № 000010;
- по замене оконных блоков в осях А/11-13, Г/510 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания –
корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
- по замене оконных блоков в осях А/2-7 на
цокольном этаже отдела № 134 нежилого здания
– корпус 29 инв. № 000029;
- по замене оконных блоков в осях 14/В-Г, ЕГ/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания –
корпус 3 инв. № 000003;
- по замене оконных блоков в осях В-Е/1 на 2
этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв.
№ 000009;
- по замене оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на
1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания –
корпус 11 инв. № 000011;
- по замене оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и
3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус 34
инв. № 000034;
- по замене оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4
этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус 29
инв. № 000029, расположенных по адресу:
660123, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, проспект имени газеты
Красноярский рабочий, д. 29.
Место выполнения работ: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.
29
2 050 910 руб. 80 коп. (два миллиона пятьдесят
тысяч девятьсот десять рублей 80 копеек)
Наименование и объем выполняемых работ
определены в Техническом задании (Приложение
№ 2 к настоящему извещению)
4540215
до 15 сентября 2015 года
Максимальная цена договора включает в себя:
НДС и учитывает все обязательные платежи,
налоги и пошлины, которые уплачиваются при
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
таможенных пошлин, налогов, сборов и исполнении договора.
других обязательных платежей
Предлагаемая участником цена договора не
должна превышать максимальную цену договора.
Цена договора, предлагаемая участником
закупки, должна быть неизменной в течение
всего срока действия договора.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые
исполнитель договора должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных
основаниях, должны быть включены в сметный
расчет и общую цену заявки, представленную
участником закупки.
Участник
закупки
может
предоставить
предварительный локальный сметный расчёт на
выполняемые работы, указанные в Техническом
задании (Приложение № 2 к настоящему
извещению).
Срок предоставления: с «27» июля 2015г. по
«03» августа 2015г.
Место предоставления: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.
29
Порядок предоставления: Со дня размещения на
официальном сайте АО «Красмаш» извещения о
проведении запроса котировок, Заказчик на
Порядок, срок, место предоставления основании заявления любого заинтересованного
документации
лица,
поданного
в
письменной
форме,
предоставляет такому лицу (либо представителю
по
доверенности
на
право
получения
соответствующих документов) документацию по
адресу указанному в настоящей конкурсной
документации (в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00).
При этом документация
предоставляется в письменной форме без
взимания платы за предоставление конкурсной
документации.
Срок и условия оплаты за выполнение работ
Срок и условия оплаты выполнения работ указаны в проекте договора (Приложение № 3 к
настоящему извещению)
Участник закупки подает котировочную заявку в
письменной форме в запечатанном конверте
Форма котировочной заявки
(форма 1 Приложения № 1 к настоящему
извещению)
660123, Российская Федерация, Красноярский
Место подачи котировочных заявок
край, г. Красноярск, проспект имени газеты
Красноярский рабочий, д. 29
Котировочные заявки должны быть поданы в
рабочие дни, рабочее время с «28 июля 2015 г.
Срок подачи котировочных заявок
по «03» августа 2015 г. (с 8:00 до 17:00 часов,
время местное); «03» августа 2015 г. (с 8:00 до
09:00 часов, время местное)
660123,Российская Федерация, Красноярский
Место рассмотрения и оценки заявок на
край, г. Красноярск, проспект имени газеты
участие в запросе котировок
Красноярский рабочий, д. 29
Дата рассмотрения и оценки заявок на «03» августа 2015 г. (в 14:00 время местное)
участие в запросе котировок
Срок подписания победителем запроса Договор должен быть заключен не позднее 20
котировок договора, со дня подписания дней со дня размещения на официальном сайте
протокола
рассмотрения
котировочных заявок
20.
21.
22.
и
оценки АО «Красмаш» протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок.
Победитель запроса котировок должен подписать
договор со своей стороны не позднее двух
рабочих дней со дня получения договора и
направить подписанный экземпляр заказчику
1. Не находиться в процессе ликвидации (для
юридического
лица)
или
в
процедуре
банкротства
(с
момента
возбуждения
арбитражным судом дела о банкротстве и (или) с
момента введения арбитражным судом в
отношении должника одной из процедур
банкротства) – декларируется участником
закупки в котировочной заявке;
2.
Не являться организацией, на имущество
которой наложен арест по решению суда,
административного
органа
и
(или)
экономическая
деятельность,
которой
приостановлена – декларируется участником
закупки в котировочной заявке;
3.
Отсутствие
у
участника
закупки,
задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты
любого
уровня
или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
Требования к участникам закупки
двадцать пять процентов, балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний
завершенный отчетный период, подтверждается
справкой из межрайонной ИФНС об отсутствии
задолженности на текущую дату или справкой
(ф. 39-1) о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам налогоплательщика по
состоянию на «___» _________ 20__г. Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в закупке не
принято – декларируется участником закупки в
котировочной заявке;
4.Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участнике закупки –
проверяется заказчиком.
Гарантийный
срок
обеспечения
качества
выполненных работ распространяется на весь
выполненный объем работ.
Требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий качества Гарантийный период на качество выполненных
работ
работ устанавливается сроком не менее 5 (пяти)
лет со дня подписания акта о приемки
выполненных работ.
Порядок оценки и сопоставления заявок
Победителем в проведении запроса котировок
признается
участник
закупки,
подавший
котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг. При предложении наиболее низкой цены
товаров, работ, услуг несколькими участниками
закупки победителем в проведении запроса
котировок
признается
участник
закупки,
котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников закупки.
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
на выполнение работ по замене оконных блоков в корпусах Общества
ФОРМА 1
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику
АО «Красмаш»
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ
по замене оконных блоков в корпусах Общества
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, а также применимые к данной закупке
законодательство и нормативно-правовые акты, мы, ___ (наименование участника закупки) ___ в
лице ___ (должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.) ___ сообщаем о согласии,
участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса
котировок, и направляет настоящую заявку:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сведения об участнике закупки
Полное
и
сокращенное
наименования
организации и ее организационно-правовая
форма:
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника закупки – физического лица,
в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического
лица,
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации или иного документа, выдаваемого
иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для участника закупки –
физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального предпринимателя)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
Место нахождения (место жительства) участника
закупки
Почтовый адрес закупки
Телефон, факс, E-mail
Банковские
реквизиты
участника
закупки
(наименование обслуживающего банка, расчетный
8.
9.
10.
счет, корреспондентный счет, код БИК)
Сведения о выданных участнику закупки
лицензиях,
необходимых
для
выполнения
обязательств
по
договору
(указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты
действующей
лицензии,
наименование
территории на которой действует лицензия)
Номер телефона, должность, Ф.И.О. контактного
лица
Другие сведения в соответствии с извещением
2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании запроса котировок,
влияющими на стоимость выполнения работ и согласны выполнить предусмотренные запросом
котировок работы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок по
цене договора, которую мы представили в настоящем предложении:
Условия исполнения договора
Значение (цифрами и
прописью)
Цена договора в Российских
рублях
Примечание
Цена договора формируется на
основании п. 11. извещения о
запросе котировок
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, составляющие
полный комплекс работ по предмету запроса котировок, данные работы будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены
договора.
4. В случае если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы и подписать с заказчиком договор на выполнение работ,
представленный в извещении о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями
извещения запроса котировок и предложениями представленными нами в п. 2 настоящей
котировочной заявки.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________(наименование участника
закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую, представленные нами в
ней сведения.
7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком и с его
сотрудниками.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно п. 20 извещения о проведении запроса
котировок.
Руководитель организации ____________________ (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (Фамилия И.О.)
М.П.
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
на выполнение работ по замене оконных блоков в корпусах Общества
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование выполняемых работ:
- замена оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10 инв.
№ 000010;
- замена оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания
– корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
- замена оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела №134 нежилого здания
– корпус 29 инв. № 000029;
- замена оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания
– корпус 3 инв. № 000003;
- замена оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв.
№ 000009;
- замена оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания
– корпус 11 инв. № 000011;
- замена оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус
34 инв. № 000034;
- замена оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус 29
инв. № 000029, расположенных по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
2. Количество объектов для выполнения работ:
- замена оконных блоков площадью 216,58 м2 в количестве 46 шт. в корпусах Общества,
расположенных по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 050 910,80 рублей с учетом НДС.
4. Место выполнения работ:
- нежилое здание – корпус 10 инв. № 000010;
- нежилое здание – корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
- нежилое здание – корпус 29 инв. № 000029;
- нежилое здание – корпус 3 инв. № 000003;
- нежилое здание – корпус 9 инв. № 000009;
- нежилое здание – корпус 11 инв. № 000011;
- нежилое здание – корпус 34 инв. № 000034;
- нежилое здание – корпус 29 инв. № 000029, расположенные по адресу: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
5. Сроки (периоды) выполняемых работ:
- срок начала работ: в течение трех дней с момента подписания Договора.
- срок окончания работ: «15» сентября 2015г.
6. Цели использования результатов работ: обеспечение теплового контура зданий,
улучшение эстетических и эксплуатационных характеристик помещений.
7. Виды выполняемых работ: ремонтно-строительные работы, согласно п. 20.
8. Условия выполнения работ: в условиях действующего производства, согласно
техническому заданию, согласованному с Заказчиком. Материалы для производства работ
Исполнитель приобретает за свой счет.
9. Требования по выполнению работ:
все ремонтно-строительные работы выполнять в соответствии:
- Федеральный закон РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон РФ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
- 642 Н «Правила по ОТ при погрузо – разгрузочных работах»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», Актуализированная
редакция СНиП 2.09.04 – 87;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Актуализированная
редакция;
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 3.04.01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
10. Организация работ:
В процессе проведения работ Исполнитель выполняет:
- проведение ремонтно - строительных работ в соответствии с правилами промышленной
безопасности.
В процессе проведения работ Заказчик выполняет:
- выдачу пропусков на объект для беспрепятственного проведения работ.
11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность
выполняемых работ: Используемые материалы должны соответствовать государственным
стандартам и технологическим условиям. На момент подписания актов о приемке выполненных
работ по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые
материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные замеры оконных блоков
сотрудниками подрядной организации.
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
конкретизируется заказчиком.
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с полным объемом
сдаточной документации.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и
сдаче работ: акты на скрытые работы, акты о приемке выполненных работ, сертификаты на
используемые материалы.
15. Требования по объему гарантий качества работ: гарантийный срок обеспечения
качества выполненных работ распространяется на весь выполненный объем работ.
16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный период на
качество выполненных работ устанавливается не менее 5 лет со дня оформления акта о приемки
выполненных работ.
17. Авторские права: не устанавливаются, публичные условия.
18. Правовое регулирование приобретения и использования выполнения работ: особые
требования не выставляются
19. Требования к подрядчику:
- до начала производства работ предоставить: список рабочих с указанием ФИО, которые
должны иметь только гражданство РФ, состоять в трудовых отношениях с Подрядчиком и иметь
регистрацию, удостоверение по ПБ и ОТ, удостоверение по электробезопасности не ниже III группы;
- иметь опыт работы на режимных предприятиях;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или в процедуре банкротства
(с момента возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве и (или) с момента введения
арбитражным судом в отношении должника одной из процедур банкротства) - декларируется
участником закупки в котировочной заявке;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
- декларируется участником закупки в котировочной заявке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов, балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в закупке не принято – декларируется участником закупки в котировочной заявке;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки проверяется заказчиком.
20. Требуемые ремонтные работы
1. Замена оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10 инв.
№ 000010;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
1
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
2,07
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
0,57
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
2,07
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
1,35
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
1,9
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
0,71
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,23
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
1
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
2. Замена оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания –
корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
7
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
43,75
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,75
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей (усиленных)
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема
м2
43,75
более 2 м2 трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
18,9
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
23,59
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
7,84
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
3,5
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
7
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
3. Замена оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела №134 нежилого здания –
корпус 29 инв. № 000029;
1
Демонтаж 5 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
тн
0,285
2
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
10
штукатурки откосов
3
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
25,81
4
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,9
5
Кладка отдельного участка кирпичной стены толщ. 650 мм
м3
2,3
6
Оштукатуривание поверхности стены по кирпичу
м2
7,1
7
Перетирка штукатурки поверхности стен
м2
9,1
8
Улучшенная окраска стен фасадной краской кистью по новому за 2
м2
5
раза
9
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
25,81
трехстворчатых
10
11
12
13
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
п.м.
19,8
м2
м2
м2
21
7
3,56
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
10
10 мм
15 Установка 10 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
тн
0,567
16 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
4. Замена оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания –
корпус 3 инв. № 000003;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
4
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
40,1
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
2,2
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
40,1
трехстворчатых с лесов
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
2,3
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4,8
7
Облицовка наружных и внутренних откосов пластиковым уголком
м2
11,4
с лесов
8
Устройство оцинкованных отливов с лесов
м2
2,5
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
6
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
5. Замена оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв.
№ 000009;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
2
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
6,88
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
1,96
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
6,88
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
4,34
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4,92
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
1,64
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,78
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
2
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
6. Замена оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания –
корпус 11 инв. № 000011;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
8
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
44,45
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,85
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
44,45
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
19,3
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
26,09
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
8,69
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
3,54
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
8
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
7. Замена оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус
34 инв. № 000034;
14
Демонтаж 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
тн
0,05
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
2
штукатурки откосов
3
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
4,56
4
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
1,3
5
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
4,56
трехстворчатых
6
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
2,6
до 0,51 м
7
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4
8
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
0,5
9
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,52
10 Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
2
10 мм
11 Установка 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
тн
0,05
12 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
8. Замена оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус
29 инв. № 000029;
1
Демонтаж облицовки фасада из керамогранита по периметру
м2
59,04
оконного проема с автовышки с сохранением
2
Демонтаж облицовки наружных откосов с автовышки с
м2
15,6
сохранением
3
Демонтаж наружных отливов с автовышки с сохранением
м2
4,32
4
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
12
штукатурки откосов
5
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
48,96
6
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
10,8
7
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
48,96
трехстворчатых
8
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
21,6
до 0,51 м
9
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
31,2
10 Восстановление облицовки наружных откосов б/у с автовышки
м2
15,6
11 Восстановление наружных отливов б/у с автовышки
м2
4,32
12 Восстановление облицовки фасада из керамогранита по периметру
м2
59,04
оконного проема с автовышки
12 Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
12
10 мм
13 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
1
2
Наименование
работ
Вид и объем
работ
Описание работ
Замена оконных блоков ПВХ:
1. размером 1150х1800 мм в количестве 1 шт., в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха №
52 нежилого здания - корпус 10 инв. № 000010. Эскиз оконного блока:
2. размером 2400х2400 мм в количестве 7 шт., в осях А/11-13, Г/5-10 на 4
этаже отдела № 115 нежилого здания - корпус 30 (инженерное) инв. № 000030.
Использовать усиленный профиль. Эскиз оконного блока:
3. размером 1780х1450 мм в количестве 10 шт., в осях А/2-7 на цокольном
этаже отдела № 134 нежилого здания - корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз оконного блока:
4. размером 4000х4000 мм в количестве 2 шт., в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2
этаже цеха № 62 нежилого здания - корпус 3 инв. № 000003.
Эскиз оконного блока:
размером 2130х1900 мм в количестве 2 шт. Эскиз оконного блока:
5. размером 1970х1750 мм в количестве 2 шт., в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха №
52 нежилого здания - корпус 9 инв. № 000009. Эскиз оконного блока:
6. размером 2540х2500 мм в количестве 5 шт., в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2
этажах отдела № 83 нежилого здания – корпус 11 инв. № 000011.
Эскиз оконного блока:
размером 1560х2500 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
размером 1700х3400 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
размером 1740х1740 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
7. размером 1170х1980 мм в количестве 1 шт., в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах
цеха № 33 нежилого здания – корпус 34 инв. № 000034.
Эскиз оконного блока:
8. размером 1700х2400 мм в количестве 12 шт., в осях А-Б/1-8 на 4 этаже
отдела № 141 нежилого здания – корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз оконного блока:
Установка оконных решеток:
1. размером 1800х1500 в количестве 10 шт., в осях А/2-7 на цокольном этаже
отдела № 134 нежилого здания - корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз металлической решетки:
2. размером 1170х1980 в количестве 1 шт., в осях Б´-В´/22 на 1 этаже цеха № 33
нежилого здания – корпус 34 инв. № 000034.
Эскиз металлической решетки:
Наименование
комплектации
оконных блоков
Требования к
установке
пластиковых
оконных блоков
Требования к
установке
металлических
оконных
решеток
1.Профиль ПВХ – пятикамерный, цвет белый, марка Montblanc NORD:
- толщина стенки – 3 мм;
- монтажная ширина 70 мм;
- сопротивление теплопередаче 0,85 м2°С/Вт;
- стальной армирующий вкладыш.
2. Стеклопакет с тройным остеклением двухкамерный, толщиной 40 мм.
3. Поворотно-откидная фурнитура «Интерника».
4. Оцинкованный водоотлив.
5. Уголок ПВХ 35х50 мм.
6. Пластиковая сэндвич-панель из вспененного пенополистирола, толщиной 10 мм
(на откосы).
7. Подоконная доска ПВХ, цвет белый.
8. Гребенки, цвет белый.
9. Пластиковый уголок 100х50 для наружных откосов.
- До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные замеры
оконных блоков сотрудниками подрядной организации;
- При подготовке поверхностей проемов стены зданий не должны иметь, раковин,
ям или бугров старых штукатурных смесей или других повреждений высотой
(глубиной) свыше одного сантиметра;
- Полуобвалившиеся места штукатурки стен должны быть укреплены
(оштукатурены);
- Перед изготовлением монтажных швов пластиковые окна ПВХ и места их
установки должны быть очищены от грязи, пыли;
- Наружный слой должен быть непроницаемый для влаги при различных
атмосферных воздействиях и перепадах давления между внутренней и наружной
поверхностями стен здания, стойким к деформационным воздействиям, не должен
отслаиваться от основного слоя, обладать хорошей адгезией к пластиковым окнам
ПВХ материалы, используемые для изготовления внешнего слоя, должны
способствовать удалению паров воды из внутреннего слоя монтажного шва, быть
стойкими к воздействию различных природно-климатических факторов и
слабоагрессивных химических веществ в течение периода эксплуатации
пластиковых окон ПВХ;
- Оконный блок должен быть заведен вглубь проема от внутреннего края не более
чем на 2/3 толщины стены;
- Под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью
наклонить его для стока воды;
- Нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы
можно было подвести под окно подоконник и оставалось место для пены;
- Верхний зазор между окном и проёмом не должен быть менее 20 мм.
- При монтаже пластиковых окон ПВХ руководствоваться ГОСТом Р 52749 –
2007.
- Отделка внутренних оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями из
вспененного пенополистирола, толщиной 10 мм;
- Устройство подоконной доски из ПВХ;
- При отрицательных температурах монтаж оконных блоков вести с
использованием тепловых экранов.
- Диаметр стальных решеток из прутьев должен быть не менее 0,015м;
- Расстояние между вертикальными прутьями должно быть не менее 0,15м,
между горизонтальными не более 0,4м;
- В качестве горизонтальных элементов решетки допускается применение
стальной полосы шириной не менее 0,015м и толщиной не менее 0,003м);
- Для соблюдения требований пожарной безопасности решетки делаются
открывающимися;
- Решетки не должны препятствовать открыванию окон (фрамуг, форточек);
- Решетка должна запираться с внутренней стороны на замок или на иное
устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуацию людей из
помещения в экстремальных ситуациях;
- При установке обрамленных металлических решеток, уголок приваривается по
периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80мм стальным
анкерам диаметром не менее 12мм и длиной не менее 120мм;
- Расстояние между анкерами должно быть не более 500мм, минимальное
количество анкеров должно быть не менее 2-х на каждую сторону;
- Окрасить в белый цвет.
Примечание
Работы выполнять,
соблюдая правила техники безопасности, пожарной
безопасности. До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные
замеры оконных блоков сотрудниками подрядной организации.
Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок
на выполнение работ по замене оконных блоков в корпусах Общества
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Красноярск
«____» ___________2015 г.
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и _________________(____________________), именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с
другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор, далее
именуемый «Договор», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства на выполнение работ:
- по замене оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10 инв. №
000010;
- по замене оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания – корпус
30 (инженерное) инв. № 000030;
- по замене оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела № 134 нежилого здания – корпус
29 инв. № 000029;
- по замене оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания – корпус
3 инв. № 000003;
- по замене оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв. №
000009;
- по замене оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания – корпус
11 инв. № 000011;
- по замене оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус 34
инв. № 000034;
- по замене оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус 29 инв.
№ 000029, расположенных по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29. согласно технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Договору), дефектным ведомостям № 869, № 870, № 871, № 872,
№ 873, № 874, № 875, № 876 (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5, № 2,6, № 2.7, № 2.8 к
настоящему Договору) и локально сметного расчета (Приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4, № 3.5,
№ 3.6, № 3.7, № 3.8 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по замене оконных блоков
собственными силами, за счет своего оборудования и из своих материалов.
1.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ определена по результатам закупки, является фиксированной и изменению не
подлежит. Включает в себя общую стоимость всех видов работ и стоимость материалов,
уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках Договора.
Общая стоимость работ составляет ___________ руб. _____ коп. (______________), в том
числе НДС (18%) ___________ руб. ___ коп. (__________________).
2.2. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости
выполненных работ и затрат.
2.3. Акты о приемке выполненных работ заполняются на основании данных о фактически
выполненных работах.
2.4. Оплата за выполненную работу «Подрядчику» производится в течение 20 (двадцати) банковских
дней с момента утверждения «Заказчиком» актов о приемке выполненных работ, справок о
стоимости выполненных работ и затрат, счет – фактуры. Счет – фактура, оформляется
«Подрядчиком» в соответствии с требованиями ст. 168, 169 НК РФ.
2.5. Оплата за выполненную работу осуществляется платежным поручением с лицевого счета
«Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика». Датой платежа является списание денежных средств
со счета «Заказчика».
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ:
Начало: в течение трех дней с момента подписания Договора.
Окончание: 15 сентября 2015г.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проведения подрядных работ в
соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.
3.3. Работы считаются выполненными после подписания «Сторонами» актов о приемке выполненных
работ и актов освидетельствования скрытых работ «Заказчиком».
3.4.Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы, а «Заказчик» обязан её принять.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4. Подрядчик обязан:
4.1. До начала производства работ по настоящему Договору предоставить:
- список рабочих с указанием ФИО, которые должны иметь только гражданство РФ, состоять в
трудовых отношениях с Подрядчиком и иметь регистрацию, удостоверение по ПБ и ТБ,
удостоверение по электробезопасности не ниже III группы.
4.2. Оплачивать все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые на территории РФ или в других
странах в связи с выполнением условий настоящего Договора.
4.3. Выполнить все работы с надлежащим качеством и в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать выполненные работы Заказчику.
4.4. В условиях ремонта действующего Объекта письменно за 3 (три) дня уведомлять и
согласовывать с Заказчиком сроки и место проведения работ.
4.5.Обеспечить необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, комплектующими
изделиями и другими материально-техническими ресурсами и строительной техникой, а также
осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все поставляемые Подрядчиком
для ремонта материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии
сертификатов на использованные материалы, изделия в ходе выполнения работ должны быть
представлены Заказчику в момент сдачи выполненных работ.
4.6. Осуществлять складирование строительных материалов строго в местах, указанных Заказчиком
(либо уполномоченным им лицом), не допускать захламления, не загрязнять стоки, не
организовывать несанкционированные свалки на территории завода. В ходе производства работ
своевременно вывозить строительный мусор.
4.7. Вся ответственность за соблюдение технологического процесса, приемов и методов проведения
работ, использования инструмента, соблюдение правил техники безопасности индивидуальной
защиты в процессе выполнения работ, а также соблюдение необходимых правил и мероприятий по
охране труда и санитарно-гигиенического режима, технике безопасности, противопожарной и
экологической безопасности возлагается на Подрядчика.
4.8. Известить письменно Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности к сдаче скрытых
работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено
без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию
Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.9. Вывезти в 7-х дневный срок со дня окончания работ за пределы объекта, принадлежащие
Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
строительный мусор и другое имущество.
4.10. Соблюдать требования внутриобъектного и пропускного режима на территории Заказчика.
4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
4.12. На Строительной площадке Подрядчик представляет своего ответственного Представителя,
который от имени Подрядчика выполняет все правомерные действия, направленные на
своевременное и надлежащее выполнение работ и обладает всеми полномочиями, необходимыми для
оперативного решения вопросов, а именно:
- обеспечивать контроль за соблюдением технологии производства работ и качества работ,
выполняемых персоналом Подрядчика;
- обеспечивать контроль за выполнением работ в сроки, установленные настоящим Договором;
- подписывать Акт о приемке выполненных работ, Акты приемки скрытых работ и др.
- присутствовать при проверке, отремонтированных Объектов АО «Красмаш».
Заказчик письменно приглашает уполномоченного представителя Подрядчика.
4.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
в течение гарантийного срока эксплуатации
Объекта, а также обеспечить бесперебойное
функционирование строительных конструкций при нормальной эксплуатации Объекта в течение
гарантийного срока-5 лет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
5.1. Передать Объект и прилегающую площадку Подрядчику в установленном порядке в течение 3
(трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
5.2. Обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.
5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании
работы принять результаты работы. При обнаружении недостатков в работе, немедленно уведомить
об этом Подрядчика.
5.4.Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные
настоящим Договором.
5.5. Осуществлять надзор и контроль за выполнением работ, а также производить проверку
соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора; уполномоченный
представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение
всего периода их выполнения.
Заказчик имеет право:
5.6. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
5.7. Осуществлять контроль за выполнением работ на соответствие условиям Договора.
5.8. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Подрядчика.
5.9. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5.10. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по настоящему
Договору или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения причиненных действиями Подрядчика убытков.
5.11. На Строительной площадке Заказчика представляет его ответственный Представитель,
- по приемке и оформлению актов на скрытые работы;
- актов о приемке выполненных работ;
- исполнительной документации и других документов, относящихся к Договорным
обязательствам Сторон по настоящему Договору.
5.12. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты двухстороннего
подписания Договора.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование составляет
5 (пять) лет с момента подписания сторонами актов о приемки выполненных работ.
Работы по устранению недостатков работ и материалов в течение гарантийного срока
выполняются за счет Подрядчика.
6.2. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, следствием которых
явилась деятельность Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в
извещении Заказчика.
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик
составляет односторонний акт, с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы
по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объеме.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует:
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного периода-5 (пять) лет;
- высокое качество выполнения всех работ Подрядчиком;
- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность
нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за
отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной
эксплуатации Объекта.
7.2. Гарантийный период на качество выполненных работ по Договору - 5 (пять) лет со дня
подписания Акта о приемки выполненных работ.
7.3. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты и
недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество материалов, используемых при
выполнении работ, а также за материалы, обремененные правами третьих лиц, и в этом случае обязан
возместить Заказчику причиненные убытки.
8.2. Подрядчик отвечает за соответствие материалов государственным стандартам и техническим
условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.3. При нарушении Договорных обязательств по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с
Подрядчика неустойку:
- за окончание работ по настоящему Договору после установленного срока по вине
Подрядчика – в размере 0,1 % от стоимости по Договору за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств;
- за нарушение сроков, установленных Заказчиком для устранения замечаний, выявленных в
ходе приемки работ – 0,1 % от стоимости по Договору за каждый день просрочки;
- за использование некачественных материалов – 5 % от стоимости Договора за каждый
случай;
- за отказ от исполнения (неисполнения), ненадлежащее исполнение гарантийных
обязательств – 5 % от стоимости Договора;
Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством
перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счет Заказчика с представлением Заказчику
соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 15дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика.
Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на
возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
8.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию
помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
8.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Договора.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная
сторона обязана возместить причиненные убытки в объеме нанесенного ущерба.
8.6. В случае если при выполнении Договора Подрядчик нанесёт ущерб третьим лицам, он возмещает
его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих
лиц.
8.7. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
8.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества при производстве работ по
Договору.
8.10. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ за просрочку оплаты
суммы авансового платежа, суммы долга за период пользования денежными средствами с Заказчика
взысканию не подлежат.
Размер процентов за пользование Заказчиком чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения устанавливается в размере учетной ставки банковского
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных
органов.
9.2. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 1
(одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке,
законодательством Российской Федерации.
10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
действующим законодательством Российской Федерации.
Договору или в
они подлежат
установленном
соответствии с
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, если они
оформлены дополнительным соглашением в письменной форме, подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Подрядчик ни при каких условиях не имеет права на удержание выполненных работ, этапов
работ, результата работ, оборудования и материалов, а также иного имущества, принадлежащего
Заказчику.
12.2. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению третьим
лицам не подлежат.
12.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- техническое задание на ___ (___) листах (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- дефектные ведомости № 869, № 870, № 871, № 872, № 873, № 874, № 875, № 876 на
_____(__ ) листах (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5, № 2,6, № 2.7, № 2.8 к настоящему
Договору);
- локальный сметный расчет на ____(___) листах (Приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4, №
3.5, № 3.6, № 3.7, № 3.8 к настоящему Договору).
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. ЗАКАЗЧИК: АО «Красмаш»
Юридический адрес: 660123, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени
газеты Красноярский рабочий, д. 29
ИНН 2462206345 КПП 997850001
Р/с 40702810631020004513 в Восточно-Сибирском
банке Сбербанка России г. Красноярска
К/с 301018010800000000627
БИК 040407627
13.2. ПОДРЯДЧИК: _________________________
Юридический адрес: ______________________
ИНН ______________ / КПП ________________
Р/с __________________________
К/с __________________________
БИК _________________
ЗАКАЗЧИК:
_________________ (__________)
м.п.
ПОДРЯДЧИК:
_________________(_____________)
м.п.
Приложение № 1
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
2. Наименование выполняемых работ:
- замена оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10 инв.
№ 000010;
- замена оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания
– корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
- замена оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела №134 нежилого здания
– корпус 29 инв. № 000029;
- замена оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания
– корпус 3 инв. № 000003;
- замена оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв.
№ 000009;
- замена оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания
– корпус 11 инв. № 000011;
- замена оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус
34 инв. № 000034;
- замена оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус 29
инв. № 000029, расположенных по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
2. Количество объектов для выполнения работ:
- замена оконных блоков площадью 216,58 м2 в количестве 46 шт. в корпусах Общества,
расположенных по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 050 910,80 рублей с учетом НДС.
4. Место выполнения работ:
- нежилое здание – корпус 10 инв. № 000010;
- нежилое здание – корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
- нежилое здание – корпус 29 инв. № 000029;
- нежилое здание – корпус 3 инв. № 000003;
- нежилое здание – корпус 9 инв. № 000009;
- нежилое здание – корпус 11 инв. № 000011;
- нежилое здание – корпус 34 инв. № 000034;
- нежилое здание – корпус 29 инв. № 000029, расположенные по адресу: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
5. Сроки (периоды) выполняемых работ:
- срок начала работ: в течение трех дней с момента подписания Договора.
- срок окончания работ: «15» сентября 2015г.
6. Цели использования результатов работ: обеспечение теплового контура зданий,
улучшение эстетических и эксплуатационных характеристик помещений.
7. Виды выполняемых работ: ремонтно-строительные работы, согласно п. 20.
8. Условия выполнения работ: в условиях действующего производства, согласно
техническому заданию, согласованному с Заказчиком. Материалы для производства работ
Исполнитель приобретает за свой счет.
9. Требования по выполнению работ:
все ремонтно-строительные работы выполнять в соответствии:
- Федеральный закон РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон РФ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
- 642 Н «Правила по ОТ при погрузо – разгрузочных работах»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», Актуализированная
редакция СНиП 2.09.04 – 87;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Актуализированная
редакция;
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 3.04.01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
10. Организация работ:
В процессе проведения работ Исполнитель выполняет:
- проведение ремонтно - строительных работ в соответствии с правилами промышленной
безопасности.
В процессе проведения работ Заказчик выполняет:
- выдачу пропусков на объект для беспрепятственного проведения работ.
11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность
выполняемых работ: Используемые материалы должны соответствовать государственным
стандартам и технологическим условиям. На момент подписания актов о приемке выполненных
работ по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые
материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные замеры оконных блоков
сотрудниками подрядной организации.
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
конкретизируется заказчиком.
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с полным объемом
сдаточной документации.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и
сдаче работ: акты на скрытые работы, акты о приемке выполненных работ, сертификаты на
используемые материалы.
15. Требования по объему гарантий качества работ: гарантийный срок обеспечения
качества выполненных работ распространяется на весь выполненный объем работ.
16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный период на
качество выполненных работ устанавливается не менее 5 лет со дня оформления акта о приемки
выполненных работ.
17. Авторские права: не устанавливаются, публичные условия.
18. Правовое регулирование приобретения и использования выполнения работ: особые
требования не выставляются
19. Требования к подрядчику:
- до начала производства работ предоставить: список рабочих с указанием ФИО, которые
должны иметь только гражданство РФ, состоять в трудовых отношениях с Подрядчиком и иметь
регистрацию, удостоверение по ПБ и ОТ, удостоверение по электробезопасности не ниже III группы;
- иметь опыт работы на режимных предприятиях;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или в процедуре банкротства
(с момента возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве и (или) с момента введения
арбитражным судом в отношении должника одной из процедур банкротства) - декларируется
участником закупки в котировочной заявке;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
- декларируется участником закупки в котировочной заявке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов, балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в закупке не принято – декларируется участником закупки в котировочной заявке;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки проверяется заказчиком.
20. Требуемые ремонтные работы
1.Замена оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 10 инв.
№ 000010;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
1
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
2,07
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
0,57
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
2,07
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
1,35
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
1,9
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
0,71
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,23
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
1
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
2.Замена оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115 нежилого здания –
корпус 30 (инженерное) инв. № 000030;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
7
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
43,75
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,75
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей (усиленных)
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема
м2
43,75
более 2 м2 трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
18,9
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
23,59
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
7,84
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
3,5
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
7
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
3.Замена оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела №134 нежилого здания –
корпус 29 инв. № 000029;
1
Демонтаж 5 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
тн
0,285
2
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
10
штукатурки откосов
3
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
25,81
4
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,9
5
Кладка отдельного участка кирпичной стены толщ. 650 мм
м3
2,3
6
Оштукатуривание поверхности стены по кирпичу
м2
7,1
7
Перетирка штукатурки поверхности стен
м2
9,1
8
Улучшенная окраска стен фасадной краской кистью по новому за 2
м2
5
раза
9
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
25,81
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
19,8
до 0,51 м
11 Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
21
12 Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
7
13 Устройство оцинкованных отливов
м2
3,56
14 Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
10
10 мм
15 Установка 10 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
тн
0,567
16 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
4.Замена оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62 нежилого здания –
корпус 3 инв. № 000003;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
4
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
40,1
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
2,2
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
40,1
трехстворчатых с лесов
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
2,3
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4,8
7
Облицовка наружных и внутренних откосов пластиковым уголком
м2
11,4
с лесов
8
Устройство оцинкованных отливов с лесов
м2
2,5
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
6
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
5.Замена оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания – корпус 9 инв.
№ 000009;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
2
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
6,88
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
1,96
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
6,88
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
4,34
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4,92
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
1,64
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,78
9
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
2
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
6.Замена оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83 нежилого здания –
корпус 11 инв. № 000011;
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
8
штукатурки откосов
2
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
44,45
3
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
8,85
4
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
44,45
трехстворчатых
5
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
19,3
до 0,51 м
6
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
26,09
7
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
8,69
8
Устройство оцинкованных отливов
м2
3,54
10
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
8
10 мм
10 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
7.Замена оконных блоков в осях Б’-В’/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого здания – корпус
34 инв. № 000034;
1
Демонтаж 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
тн
0,05
2
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
2
штукатурки откосов
3
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
4,56
4
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
1,3
5
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
4,56
трехстворчатых
6
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
2,6
до 0,51 м
7
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
4
8
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
м2
0,5
9
Устройство оцинкованных отливов
м2
0,52
10 Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
2
10 мм
11 Установка 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
тн
0,05
12 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
8.Замена оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого здания – корпус 29
инв. № 000029;
1
Демонтаж облицовки фасада из керамогранита по периметру
м2
59,04
оконного проема с автовышки с сохранением
2
Демонтаж облицовки наружных откосов с автовышки с
м2
15,6
сохранением
3
Демонтаж наружных отливов с автовышки с сохранением
м2
4,32
4
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
шт
12
штукатурки откосов
5
Снятие остекленных оконных переплетов
м2
48,96
6
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
м2
10,8
7
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
м2
48,96
трехстворчатых
8
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
п.м.
21,6
до 0,51 м
9
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
м2
31,2
10 Восстановление облицовки наружных откосов б/у с автовышки
м2
15,6
11 Восстановление наружных отливов б/у с автовышки
м2
4,32
12 Восстановление облицовки фасада из керамогранита по периметру
м2
59,04
оконного проема с автовышки
12 Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
м2
12
10 мм
13 Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
9
Наименование
работ
Вид и объем
работ
Описание работ
Замена оконных блоков ПВХ:
1. размером 1150х1800 мм в количестве 1 шт., в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха №
52 нежилого здания - корпус 10 инв. № 000010. Эскиз оконного блока:
2. размером 2400х2400 мм в количестве 7 шт., в осях А/11-13, Г/5-10 на 4
этаже отдела № 115 нежилого здания - корпус 30 (инженерное) инв. № 000030.
Использовать усиленный профиль. Эскиз оконного блока:
3. размером 1780х1450 мм в количестве 10 шт., в осях А/2-7 на цокольном
этаже отдела № 134 нежилого здания - корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз оконного блока:
4. размером 4000х4000 мм в количестве 2 шт., в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2
этаже цеха № 62 нежилого здания - корпус 3 инв. № 000003.
Эскиз оконного блока:
размером 2130х1900 мм в количестве 2 шт. Эскиз оконного блока:
5. размером 1970х1750 мм в количестве 2 шт., в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха №
52 нежилого здания - корпус 9 инв. № 000009. Эскиз оконного блока:
6. размером 2540х2500 мм в количестве 5 шт., в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2
этажах отдела № 83 нежилого здания – корпус 11 инв. № 000011.
Эскиз оконного блока:
размером 1560х2500 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
размером 1700х3400 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
размером 1740х1740 мм в количестве 1 шт. Эскиз оконного блока:
7. размером 1170х1980 мм в количестве 1 шт., в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах
цеха № 33 нежилого здания – корпус 34 инв. № 000034.
Эскиз оконного блока:
8. размером 1700х2400 мм в количестве 12 шт., в осях А-Б/1-8 на 4 этаже
отдела № 141 нежилого здания – корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз оконного блока:
Установка оконных решеток:
1. размером 1800х1500 в количестве 10 шт., в осях А/2-7 на цокольном этаже
отдела № 134 нежилого здания - корпус 29 инв. № 000029.
Эскиз металлической решетки:
2. размером 1170х1980 в количестве 1 шт., в осях Б´-В´/22 на 1 этаже цеха № 33
нежилого здания – корпус 34 инв. № 000034.
Эскиз металлической решетки:
Наименование
комплектации
оконных блоков
Требования к
установке
пластиковых
оконных блоков
Требования к
установке
металлических
оконных
решеток
1.Профиль ПВХ – пятикамерный, цвет белый, марка Montblanc NORD:
- толщина стенки – 3 мм;
- монтажная ширина 70 мм;
- сопротивление теплопередаче 0,85 м2°С/Вт;
- стальной армирующий вкладыш.
2. Стеклопакет с тройным остеклением двухкамерный, толщиной 40 мм.
3. Поворотно-откидная фурнитура «Интерника».
4. Оцинкованный водоотлив.
5. Уголок ПВХ 35х50 мм.
6. Пластиковая сэндвич-панель из вспененного пенополистирола, толщиной 10 мм
(на откосы).
7. Подоконная доска ПВХ, цвет белый.
8. Гребенки, цвет белый.
9. Пластиковый уголок 100х50 для наружных откосов.
- До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные замеры
оконных блоков сотрудниками подрядной организации;
- При подготовке поверхностей проемов стены зданий не должны иметь, раковин,
ям или бугров старых штукатурных смесей или других повреждений высотой
(глубиной) свыше одного сантиметра;
- Полуобвалившиеся места штукатурки стен должны быть укреплены
(оштукатурены);
- Перед изготовлением монтажных швов пластиковые окна ПВХ и места их
установки должны быть очищены от грязи, пыли;
- Наружный слой должен быть непроницаемый для влаги при различных
атмосферных воздействиях и перепадах давления между внутренней и наружной
поверхностями стен здания, стойким к деформационным воздействиям, не должен
отслаиваться от основного слоя, обладать хорошей адгезией к пластиковым окнам
ПВХ материалы, используемые для изготовления внешнего слоя, должны
способствовать удалению паров воды из внутреннего слоя монтажного шва, быть
стойкими к воздействию различных природно-климатических факторов и
слабоагрессивных химических веществ в течение периода эксплуатации
пластиковых окон ПВХ;
- Оконный блок должен быть заведен вглубь проема от внутреннего края не более
чем на 2/3 толщины стены;
- Под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью
наклонить его для стока воды;
- Нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы
можно было подвести под окно подоконник и оставалось место для пены;
- Верхний зазор между окном и проёмом не должен быть менее 20 мм.
- При монтаже пластиковых окон ПВХ руководствоваться ГОСТом Р 52749 –
2007.
- Отделка внутренних оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями из
вспененного пенополистирола, толщиной 10 мм;
- Устройство подоконной доски из ПВХ;
- При отрицательных температурах монтаж оконных блоков вести с
использованием тепловых экранов.
- Диаметр стальных решеток из прутьев должен быть не менее 0,015м;
- Расстояние между вертикальными прутьями должно быть не менее 0,15м,
между горизонтальными не более 0,4м;
- В качестве горизонтальных элементов решетки допускается применение
стальной полосы шириной не менее 0,015м и толщиной не менее 0,003м);
- Для соблюдения требований пожарной безопасности решетки делаются
открывающимися;
- Решетки не должны препятствовать открыванию окон (фрамуг, форточек);
- Решетка должна запираться с внутренней стороны на замок или на иное
устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуацию людей из
помещения в экстремальных ситуациях;
- При установке обрамленных металлических решеток, уголок приваривается по
периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80мм стальным
анкерам диаметром не менее 12мм и длиной не менее 120мм;
- Расстояние между анкерами должно быть не более 500мм, минимальное
количество анкеров должно быть не менее 2-х на каждую сторону;
- Окрасить в белый цвет.
Примечание
Работы выполнять,
соблюдая правила техники безопасности, пожарной
безопасности. До начала выполнения работ, необходимо произвести контрольные
замеры оконных блоков сотрудниками подрядной организации.
__________________
_______________ (_____________)
__________________
_______________ (_____________)
__________________
_______________ (_____________)
__________________
_______________ (_____________)
__________________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.1
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 869
на выполнение работ по замене оконного блока в осях 1/И-Ж на 1 этаже цеха № 52 нежилого здания –
корпус 10 инв. № 000010, расположенного по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
шт
1
м2
м2
2,07
0,57
м2
2,07
п.м.
1,35
м2
м2
м2
1,9
0,71
0,23
м2
1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.2
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 870
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях А/11-13, Г/5-10 на 4 этаже отдела № 115
нежилого здания – корпус 30 (инженерное) инв. № 000030, расположенного по адресу: 660123,
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский
рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
шт
7
м2
м2
43,75
8,75
м2
43,75
п.м.
18,9
м2
м2
м2
23,59
7,84
3,5
м2
7
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей (усиленных)
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема
более 2 м2 трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.3
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 871
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях А/2-7 на цокольном этаже отдела № 134
нежилого здания – корпус 29 инв. № 000029, расположенного по адресу: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Демонтаж 5 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Кладка отдельного участка кирпичной стены толщ. 650 мм
Оштукатуривание поверхности стены по кирпичу
Перетирка штукатурки поверхности стен
Улучшенная окраска стен фасадной краской кистью по новому за 2
раза
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Установка 10 шт. (1,8 м х 1,5 м) оконных металлических решеток
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
тн
0,285
шт
10
м2
м2
м3
м2
м2
25,81
8,9
2,3
7,1
9,1
м2
5
м2
25,81
п.м.
19,8
м2
м2
м2
21
7
3,56
м2
10
тн
т
0,567
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
5
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Металлические решетки (размер 1,8 м х1,5 м)
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.4
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 872
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях 14/В-Г, Е-Г/19-21 на 2 этаже цеха № 62
нежилого здания – корпус 3 инв. № 000003, расположенного по адресу: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
шт
4
м2
м2
40,1
2,2
м2
40,1
п.м.
2,3
м2
4,8
м2
11,4
м2
2,5
м2
6
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых с лесов
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных и внутренних откосов пластиковым уголком
с лесов
Устройство оцинкованных отливов с лесов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.5
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 873
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях В-Е/1 на 2 этаже цеха № 52 нежилого здания
– корпус 9 инв. № 000009, расположенного по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
шт
2
м2
м2
6,88
1,96
м2
6,88
п.м.
4,34
м2
м2
м2
4,92
1,64
0,78
м2
2
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.6
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 874
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях ГБ-ИБ/22-26 на 1, 2 этажах отдела № 83
нежилого здания – корпус 11 инв. № 000011, расположенного по адресу: 660123, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
шт
8
м2
м2
44,45
8,85
м2
44,45
п.м.
19,3
м2
м2
м2
26,09
8,69
3,54
м2
8
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.7
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 875
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях Б´-В´/22 на 1 и 3 этажах цеха № 33 нежилого
здания – корпус 34 инв. № 000034, расположенного по адресу: 660123, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Демонтаж 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Облицовка наружных откосов пластиковым уголком
Устройство оцинкованных отливов
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Установка 1 шт. (1170х1980м) оконной металлической решетки
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
тн
0,05
шт
2
м2
м2
4,56
1,3
м2
4,56
п.м.
2,6
м2
м2
м2
4
0,5
0,52
м2
2
тн
т
0,05
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
5
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Металлические решетки (размер 1,8 м х1,5 м)
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)
Приложение № 2.8
к проекту договора _____________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________ (___________)
«____» ________________ 2015
______________________ (____________)
«____» _______________ 2015
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 876
на выполнение работ по замене оконных блоков в осях А-Б/1-8 на 4 этаже отдела № 141 нежилого
здания – корпус 29 инв. № 000029, расположенного по адресу: 660123, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
м2
59,04
м2
15,6
м2
4,32
шт
12
м2
м2
48,96
10,8
м2
48,96
п.м.
21,6
м2
м2
м2
31,2
15,6
4,32
м2
59,04
м2
12
Демонтаж облицовки фасада из керамогранита по периметру
оконного проема с автовышки с сохранением
Демонтаж облицовки наружных откосов с автовышки с
сохранением
Демонтаж наружных отливов с автовышки с сохранением
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов
Снятие остекленных оконных переплетов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м
Облицовка оконных откосов сэндвич панелями
Восстановление облицовки наружных откосов б/у с автовышки
Восстановление наружных отливов б/у с автовышки
Восстановление облицовки фасада из керамогранита по периметру
оконного проема с автовышки
Ремонт штукатурки стен по периметру оконного проема толщ. до
10 мм
Уборка строительного мусора с погрузкой вручную, перевозкой
т
Для проведения работ использовать следующие материалы:
№
п/п
1
Наименование
2
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
одностворные
Доски подоконные ПВХ
3
4
Уголок ПВХ
Отливы из листовой оцинкованной стали
Составил:
______________
_______________ (_____________)
Проверил:
______________
_______________ (_____________)