Проект договора на поставку бумаги

Договор поставки № _____
г. Оренбург
____________2012 г.
Государственное унитарное предприятие «Региональное информационное агентство
«Оренбуржье», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Коблова Анатолия
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, по результатам запроса предложений от 20.07.2012 г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар
в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
и приложением к нему.
1.2. Номенклатура, объемы и стоимость поставляемых товаров определяются в Спецификации
(приложение №1 к настоящему договору). Поставка товара осуществляется силами и средствами
Поставщика на склад Покупателя по адресу, указанному в Спецификации.
1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не
является предметом исков третьих лиц.
1.4. Исходя из предлагаемого Поставщиком ассортимента товара Покупатель направляет Поставщику
за 15 дней до начала месяца отгрузки Заявку, содержащую: наименование Покупателя; дату
составления; ассортиментные (наименование производителя, наименования товара и/или его
артикулы) и количественные характеристики товара; желаемое место передачи товара; желаемый срок
передачи (в виде даты или определенного периода времени); особые (выходящие за пределы обычно
предлагаемых Поставщиком) требования к товару, его упаковке, маркировке, транспортировке,
сопроводительной документации и т.п.; должность, фамилию, имя и отчество представителя,
совершившего Заявку.
1.5. На основании полученной Заявки, исходя из объективной возможности ее выполнения, а также
места передачи товара, Поставщик формирует и направляет Покупателю Счет, выполняющий
функцию оферты применительно к соответствующей партии товара. В случае подачи заявки позже
срока указанного срока в п. 1.4 договора, Поставщик не гарантирует последующую поставку товара.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
30 декабря 2012 года.
2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки и транспортные расходы по доставке
товара на склад Покупателя на момент подписания настоящего договора и определяется на каждую
партию поставляемого товара по настоящему договору.
2.2. Сумма настоящего договора, на момент его заключения ориентировочно составляет 2 375 000 (два
миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 362 288 руб., 13 коп. Окончательная,
общая сумма договора определяется суммой всех Спецификаций по настоящему договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена товара и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
3.2. Оплата за поставляемый товар осуществляется по факту поставки товара на основании
счета–фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12 в течение пяти банковских дней с момента
поставки товара путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем договоре.
3.3. В документах, указанных в пункте 3.2. настоящего Договора, наименования продукции, единицы
измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических регламентов
(соответствующих стандартов), техническим условиям изготовителя и требованиям нормативных
актов в области благополучия человека и защиты прав потребителей. Упаковка товара осуществляется
изготовителем согласно его техническим условиям. Виды и способы упаковки могут изменяться
специальным соглашением Сторон.
4.2. Поставщик поставляет товар только оригинального производства и гарантирует высокое качество
поставляемых Покупателю товаров и его соответствие техническим характеристикам, подтверждаемое
«Сертификатом качества» на каждый вид отпускаемого товара.
4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение недостатков,
которые не могут быть устранены без несоизмеримых расходов и затрат времени) Покупатель вправе
потребовать замены товара надлежащего качества, товаром, соответствующим настоящему договору.
4.4. Поставщик передает Покупателю товар в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей его
сохранность при транспортировке. Стоимость упаковки включена в стоимость товара. Упаковка
является невозвратной.
4.5. Покупатель в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения товара письменно
уведомляет Поставщика о поставке некачественного товара. Некачественный проданный товар
подлежит замене Поставщиком при надлежащем сохранении упаковки в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня письменного уведомления Покупателем Поставщика.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
5.1. Доставка товара Покупателю осушествляется транспортом Поставщика.
5.2. Приемка товара осуществляется ответственным лицом Покупателя на складе Покупателя.
Моментом исполнения обязанности Поставщика передать товар считается момент передачи товара
Покупателю, либо представителю Покупателя.
5.3. Приемка осуществляется в соответствии с Инструкциями №П-6 (утв. постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и №П-7 (утв. постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
5.4. В случае некомплектной поставки или поставки продукции, не соответствующей требованиям
настоящего Договора, ответственное лицо Покупателя или специально созданная приемочная
комиссия составляют соответствующий акт с указанием нарушений и сроками их устранения.
5.5. Претензии в отношении качества товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику только в
случае несоответствия качества товара нормативной технической документации производителя на
товар. Претензии в отношении количества могут быть заявлены в случае внутритарной недостачи в
упаковке комбината-изготовителя, без следов нарушения тары и упаковки, не позднее 20 дней с
момента отгрузки. Претензии не могут служить причиной отказа в приеме товара и его оплате.
Претензии должны направляться Покупателем заказным письмом с обязательным приложением акта
об установлении расхождения по качеству и количеству товара, а также других документов,
подтверждающих обоснованность претензии согласно Инструкциям Госарбитража СССР № № П-6,
П-7. Поставщик обязуется рассмотреть предъявленную претензию в течение 20 дней со дня ее
получения с приложением всех документов.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору, Поставщик вправе начислить
Покупателю пени в размере 0,1% от суммы всего неоплаченного платежа за каждый день просрочки
оплаты, либо просрочка Покупателя в оплате товара более 10 дней дает Поставщику право
потребовать увеличения цены товара, первоначально согласованной сторонами. Пени начисляются на
всю сумму долга с учетом НДС (18%).
6.3. В случае наличия задолженности по оплате поставленного Товара или начисленным пеням, при
оплате Товара за новую поставку, в первую очередь погашению подлежит задолженность за
предыдущие поставки Товара и начисленные пени. В случае неоднократного нарушения сроков
оплаты Поставщик имеет право в одностороннем порядке перевести Покупателя на 100 % предоплату
товара. В случае наличия задолженности по оплате поставленного товара или начисленным пеням, при
оплате товара за новую поставку, первоочередно погашению подлежит задолженность за предыдущие
поставки товара и начисленные пени.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все разногласия в рамках настоящего Договора стороны осуществляют:
во-первых,
направлением письменной претензии и получением ответа (срок рассмотрения претензии - 10
календарных дней с момента её получения); во-вторых, путем переговоров; в-третьих, если
предыдущее не привело к разрешению разногласий — в Арбитражном суде Оренбургской области.
Разногласия, касающиеся просрочки оплаты товара решаются путем переговоров, в случае не
достижения согласия, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
ответчика. Претензионный порядок не обязателен.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после
заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих
дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не
поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства
по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Если по мнению сторон исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для
учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности
любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или
опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая
информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.
9.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из
Сторон настоящего Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по
выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то Покупателя.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
10.3. Изменения, дополнения и уточнения в настоящий Договор могут вноситься только по согласию
обеих сторон с оформлением в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору в
письменной форме и подписанием уполномоченными лицами.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Покупатель – ГУП «РИА «Оренбуржье»
460009, г. Оренбург, пр-кт Братьев Коростелевых, д. 4
ОГРН 1035605505671
ИНН 5610009571/КПП 561101001
р/с 40602810046070140002 в Отделении № 8623
ОАО «Сбербанк России» г. Оренбург,
к/с 30101810600000000601, БИК 045354601
тел.: (3532) 44-72-73, 44-72-74, 44-72-75, 74-73-29
11.2. Поставщик –
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:
Поставщик:
_________________
_________________
Приложение № 1
к договору поставки № _____от ________2012 г.
между ГУП «РИА «Оренбуржье» и _____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
на товар, поставляемый Поставщиком ___________________ Покупателю - ГУП «РИА «Оренбуржье»
на склад по адресу:
№
п/п
Наименование товара
(тип, марка, модель,
размер, краткая
характеристика,
технический
регламент, сертификат
и т.д.)
Количество тонн
Цена за
тонну
(брутто),
(руб.) без
НДС-18%
Стоимост
ь товаров,
всего
(руб.) без
НДС-18%
Сумма
НДС-18%
(руб)
Стоимост
ь товаров,
всего
(руб.) в
т.ч.
НДС-18%
1
ИТОГО:
Всего к оплате: _________________ (___________________) рублей,
в т.ч. НДС 18% __________________ рублей
Покупатель:
Поставщик:
_________________
_________________