ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Челябинск
«
»
2014 г.
________________ ,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
______________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО "Электромашина", именуемое в
дальнейшем «Покупатель», лице генерального директора Афанасьева И.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить гидростанции (в дальнейшем - Оборудование), выполнить работы по монтажу трубопроводов от
гидростанции к прессу и подключению электрической части гидростанции, пуско-наладочные работы, инструктаж и обучение
эксплуатирующего и обслуживающего персонала Заказчика приемам и особенностям эксплуатации и обслуживания Оборудования,
осуществить пробный запуск и тестирование Оборудования на соответствие указанным в документации техническим параметрам,
которые можно проверить техническими средствами Заказчика без разборки смонтированного Оборудования (далее - Работы), а
Покупатель обязуется принять Оборудование и результат работ и оплатить их.
1.2.На момент передачи Покупателю Оборудования оно должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть
заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
1.3.Договор заключен на основании Протокола заседания комиссии по закупкам ОАО «Электромашина» от « »
г. № .
2. Цена Оборудования и порядок расчетов.
2.1. Цена Оборудования составляет ________________________________________________ .
2.2. Стоимость Оборудования включает в себя доставку Оборудования до склада Покупателя и выполнение Работ Поставщиком.
2.3. Оплата Оборудования производится в следующем порядке: предоплата 50% в течение 10 дней с момента подписания договора,
окончательный расчет - в течение 10 дней после подписания акта ввода в эксплуатацию Оборудования.
2.4. Цена на Оборудование изменению не подлежит.
3. Порядок поставки, сроки выполнения работ.
3.1.Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, 21.
3.2. Поставка Оборудования производится в течение тридцати дней с момента получения Поставщиком предоплаты. Поставщик
обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании Оборудования по его назначению.
3.3. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Оборудования
Покупателем.
3.4. Работы выполняются Поставщиком в течение 7 дней с момента поставки Оборудование Покупателю. Указанные работы
принимаются Покупателем по Акту ввода в эксплуатацию Оборудования.
4. Порядок приемки Оборудования по количеству и качеству, гарантии.
4.1. Поставляемое Оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, или ТУ завода
изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества и паспортами изделия.
4.2. При поступлении Оборудования, имеющего количественные и качественные расхождения по сравнению с данными
сопроводительных документов Поставщика, Покупатель обязан уведомить Поставщика в трехдневный срок с момента получения
Оборудования.
4.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления направить своего уполномоченного
представителя для участия в приемке Оборудования и подписания.
4.4. При неявке представителя Поставщика в установленный срок Покупатель осуществляет приемку Оборудования по количеству и
качеству в одностороннем порядке с составлением акта, имеющего обязательную юридическую силу для обеих сторон. Копия
указанного акта с претензией направляется Поставщику по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. В случае поставки Оборудования не соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1 настоящего договора, обязуется
произвести замену указанного Оборудования Оборудованием надлежащего качества.
4.6.Гарантийный срок эксплуатации на поставленное Оборудование устанавливается в соответствии с паспортом Оборудования.
4.7.В случае выявления дефектов в Оборудовании, на которое установлен гарантийный срок эксплуатации, срок гарантии
продлевается на время, в течение которого Оборудование не использовалось из-за обнаруженных дефектов. При замене
Оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново.
4.8. Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на
этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
4.9. Поставляемое Оборудование должно быть:
- свободно от прав третьих лиц,
- новым, 2014 года выпуска (не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не бывшее
в эксплуатации и не выставочным образцом, работоспособным и готовым к эксплуатации.
4.10. Требования к надежности Оборудования:
- установленная безотказная наработка 1976 часов при 8-ми часовом режиме работы, установленный срок службы Оборудования до
капитального ремонта не менее 5 лет,
- точность и надежность Оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ.
4.11. Требования к безопасности и экологичности Оборудования - приводы исполнительных органов оборудования должны иметь
предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку
оборудования или травмировать рабочего, - в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие
самопроизвольное включение и перемещение механизмов, - конструктивные особенности оборудования должны обеспечить
безопасность и экологичность эксплуатации и обслуживание оборудования.
4.12. Климатическое исполнение Оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды. Оборудование должно быть работоспособным при температуре окружающей
среды от +5 до +45 градусов и абсолютной влажности от 5 до 80%.
4.13. Приёмка Оборудования осуществляется в два этапа:
1 этап: подписание Акта-передачи Оборудования на предприятии Покупателя после приемки Оборудования на соответствие
количества, комплектности и качества;
2 этап: подписание Акта ввода в эксплуатацию Оборудования после выполнения Работ.
4.14.В период гарантийного срока Поставщик:
- Поставщик несет ответственность за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли не по вине Покупателя;
- Поставщик в течение 3 дней после получения уведомления от Покупателя о возникновении неисправности (далее - Уведомление)
направляет специалистов Поставщика для устранения неисправности;
- при возможности устранения неисправности Оборудования своими силами на площадях Покупателя Поставщик осуществляет
ремонтные работы в срок, не превышающий 30 дней с момента получения Уведомления от Покупателя.
- в случае невозможности устранения неисправности Оборудования своими силами на площадях Покупателя неисправное
Оборудование возвращается Поставщику в сроки, согласованные сторонами, для ремонта или замены на качественное (по
усмотрению Покупателя). Все расходы, связанные с возвратом и заменой Оборудования или заменой дефектных частей,
оплачиваются Поставщиком.
На Оборудование, поставленное взамен дефектного, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененное.
5.0тветственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку окончательного платежа Покупатель обязан выплатить по требованию Поставщика пени в размер 0,05% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Поставщик по требованию Покупателя обязан за просрочку поставки
продукции выплатить Покупателю пени в размере 0,5 % от стоимости, продукции за каждый день просрочки.
5.4. Поставщик Оборудования, признанного браком, возмещает Покупателю расходы, понесенные последним при осуществлении
замены забракованного Оборудования в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о
возмещении расходов на основании калькуляции затрат.
5.5. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Поставщик по требованию
Покупателя обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 5 (пяти) % от стоимости некачественного (некомплектного)
Оборудования.
5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения работ Поставщик оплачивает покупателю неустойку в размере 0,5 % от
стоимости Оборудования за каждый день просрочки. ,
6. Форс-мажор.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо
из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
6.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от
дальнейшего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от
другой стороны компенсации за понесенные убытки.
6.3. Сторона, которая оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно
поставить в известность заказным письмом с уведомлением другую сторону относительно сроков начала и окончания
форс-мажорных обстоятельств.
6.4. .Надлежащим
свидетельством
наличия форс-мажорных
обстоятельств и их продолжительности будут служить
справки, выданные Торгово-промышленной Палатой РФ.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут
стремиться урегулировать путём переговоров, обменом письмами. При не урегулировании в процессе переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика при условии соблюдения Сторонами претензионного порядка
урегулирования спора. Срок ответа на претензию 30 дней с момента её получения.
8. Дополнительные условия.
8.1.
Все
факсимильные
копии
документов
имеют
юридическую
силу,
являются
обязательными
для исполнения Сторон и должны подтверждаться подлинными экземплярами.
8.2.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без
письменного на то согласия другой Стороны. 8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
8.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.6. В случае изменения места нахождения, почтового адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в трехдневный
срок уведомить об этом друг друга.
9. Срок действия договора.
9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2014г., а в части расчетов до полного их
завершения. Срок действия договора может быть продлен по согласованию Сторон.
9.3. Настоящий Договор, может, расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Поставщик:
Юридический
адрес
Телефон/факс
Адрес почтовый
для переписки
ИНН/КПП
Р/с
К/с
ОГРН
БИК
ОКПО
/
/
Покупатель: ОАО
«Электромашина»
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
(351)253-78-46, т/ф. (351)253-78-46
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
7449016055/745450001
Р./с 40702810207120021987 в
Ленинском ОАО «Челиндбанк» г.
Челябинск
30101810400000000711
047501711
07518444
/
/