Приложение к приказу №______ от ________2012 г. ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА
advertisement
Приложение к приказу №______ от ________2012 г. ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, демонтажу и монтажу основных средств, наладочным работам г. Мончегорск «___» _______ 20__ г. Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (сокращенно ОАО «Кольская ГМК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ _________________________________, действующего на основании Устава (доверенности от __________ № _____), с одной стороны и ___________________________________________ (сокращенно _____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава (доверенности №____ от ___) с другой стороны, совместно и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, демонтажу и монтажу основных средств и ремонту (восстановлению) отдельных деталей и узлов, пусконаладочные и наладочные работы (далее Работы/Работа) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 1.2. Объемы, сроки и стоимость выполнения каждой работы определяются сметами (форма титульного листа в приложении № 18), подписанными сторонами и оформляемыми как дополнительное соглашение к настоящему Договору. Сроки выполнения работ могут корректироваться путем направления Подрядчиком соответствующего письма с положительной резолюции Заказчика и оформленного как дополнительное соглашение к договору. 2. Цена работ и порядок расчетов 2.1. Стоимость работ, выполняемых по Договору в действующих ценах, определяется сметами, согласованными Сторонами, составленными в соответствии «Рекомендациям по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ОАО «Кольская ГМК», дочерних и зависимых обществ в 20___ году.» с учетом коэффициента, установленного по результатам торгов или, при отсутствии в протоколе торгов (протоколе заседания конкурсной комиссии) коэффициента (цена работы фиксированная), на основании сметы, выпущенной по результатам торгов. 2.2. Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов работ) осуществляется на основании счета Подрядчика (приложение № 16) в следующем порядке: 2.2.1. Оплата этапов работ осуществляется на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 7) путем перечисления денежных средств в объеме 75% стоимости этапа работ по смете и 100% стоимости использованных для выполнения работы материалов Подрядчика на расчетный счет 1 Подрядчика, указанный в Договоре, не ранее 30, но не позднее 40 календарных дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры. 2.2.2. Окончательная оплата (остальных 25% стоимости работ этапа) на расчетный счет Подрядчика осуществляется после завершения всего объема работы с учетом условий пунктов 4.3.14, 6.1 и 6.3 не ранее 30, но не позднее 40 календарных дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры на завершающий этап работы. Завершение ремонтных работ, реконструкции и модернизации подтверждается подписанным актом формы ОС-3 (приложение № 10). Завершение работ по монтажу основных средств подтверждается актом о приемепередаче объекта основных средств формы ОС-1 (приложение № 17) Завершение демонтажа с целью ликвидации подтверждается актом формы КС-2 с соответствующей отметкой о выполнении работ в полном объеме и приходным ордером формы М-4 (приложение № 19) в случае образования металлолома или материалов для повторного использования. Пуско-наладочные и наладочные работы, работы по восстановлению отдельных узлов и деталей с учетом п. 3.4 оплачиваются в полном объеме (100%). После выполнения очередного этапа работ по инициативе Подрядчика и согласованию с Заказчиком возможна оплата не оплаченных 25% стоимости ранее выполненных этапов работ по Договору. 2.3. По согласованию Сторон Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс. Аванс предоставляется либо под банковскую гарантию, либо поручительство финансово состоятельной организации (по согласованию с Заказчиком), в размере и на срок, обеспечивающий исполнение основного обязательства Подрядчика. По согласовании Сторон возможна иной порядок выплаты аванса. В случае получения аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения предоплаты выставить соответствующий счет-фактуру в адрес Заказчика. 2.4. Заказчик имеет право на проведение зачета в одностороннем порядке. 3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ. Распределение рисков между Сторонами 3.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП. 3.2. При завершении работ в полном объеме в соответствии пункту 1.2 Договора в отношении конкретного объекта основных средств в срок не позднее последнего дня отчетного месяца Подрядчик должен передать, а Заказчик принять результат работ с подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 7) или акта сдачи-приемки услуг (работ) (приложение № 8) и дополнительно акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (приложение № 10). При завершении работ по монтажу основных средств, демонтажу с целью ликвидации и восстановлению (ремонту) отдельных узлов и деталей акт по форме ОС-3 не оформляется. При завершении этапа работ Подрядчик в срок не позднее последнего дня отчетного месяца должен передать, а Заказчик принять результат этапа работ. 3.3. Подрядчик в течение трех календарных дней уведомляет Заказчика об окончании работ предоставлением акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 7) или акта сдачи-приемки услуг (работ) (приложение № 8). При передаче выполненных работ по ремонту, реконструкции, модернизации, монтажу, демонтажу оборудования, зданий, сооружений, передаточных устройств Подрядчик оформляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 7). К данному акту в обязательном порядке прикладываются следующие документы: 2 справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 9); акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (приложение № 10), если работы завершены в полном объеме и не являются демонтажем с целью ликвидации и монтажом нового оборудования; копия акта на скрытые работы, если таковые имели место (приложение № 4); копия акта освидетельствования скрытых работ, если таковые имели место (приложение № 5); копия накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (приложение № 12), если осуществлялся отпуск материалов; акты на списание давальческих материалов, если таковые применялись (приложение № 2); акт о приеме-передаче оборудования в монтаж формы № ОС-15 (приложение № 11), в случае передачи нового оборудования в монтаж, и акт о приеме-передаче объекта основных средств формы ОС-1 после монтажа (приложение № 14); копия приходного ордера формы М-4 (приложение № 19). При передаче выполненных работ по восстановлению (ремонту) отдельных запчастей, узлов оборудования или металлоконструкций проводимых Подрядчиком на своей производственной базе, Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки работ (услуг) (приложение № 8). К данному акту в обязательном порядке прикладываются следующие документы: копия накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (приложение № 15), если осуществлялся отпуск давальческих материалов; акты на списание давальческих материалов, если таковые применялись (приложение № 3); - копия накладной на возврат Подрядчиком из ремонта отремонтированных запчастей, узлов, металлоконструкций по форме М-15 (приложение № 15). При выполнении пуско-наладочных и наладочных работ Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки работ (услуг) (приложение № 8). 3.4. Работа может приниматься Заказчиком как в полном объеме по смете, так и поэтапно. Продолжительность каждого этапа устанавливается в пределах одного месяца. Этапами работ считается совокупность технологически связанных между собой ремонтных и иных работ, предусмотренных сметной документацией в объеме выполнения за отчетный месяц, результат которых может быть передан Подрядчиком и принят Заказчиком с переходом к нему рисков случайной гибели. Пуско-наладочные и наладочные работы, работы по восстановлению отдельных узлов и деталей на этапы не делятся. 3.5. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 или акта сдачи-приемки услуг (работ), либо составить Акт в соответствии с п.3.6. Договора. 3.6. В случае обнаружения отступлений Подрядчика от требований проектносметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком. После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора. 3.7. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 3.6. Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а так же в случаях, предусмотренных 3 законодательством, соответствующие разрешения на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица. 3.8. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 3.6. и п.3.7. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков. При этом стороны соглашаются, что Заказчик после соответствующего письменного уведомления (претензии) Подрядчика в одностороннем порядке уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм по Договору на сумму понесенных расходов на устранение недостатков. Согласие Подрядчика на уменьшение суммы к выплате не требуется. 3.9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 4.1.4 Договора. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приемки результатов работ Заказчиком в соответствии с пунктом 3.5. Договора. 3.10. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 2 (два) года, если иное не предусмотрено ОС-3 или прочими нормативными документами, при условии соблюдения правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 3.5. Договора. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом за подписью Заказчика и Подрядчика. Если в период гарантийной эксплуатации объектов выявляются недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. 3.11. Требования по качеству работ определяются проектно-сметной документацией, техническим заданием Заказчика, инструкциями заводов-изготовителей оборудования, техническими условиями на изготовление, правилами и нормами эксплуатации, другой нормативно-технической документацией. 3.12. Проверка качества работ Подрядчика осуществляется Заказчиком, как в ходе выполнения работ, так и в процессе приемки-сдачи работ. Система контроля качества (входной, операционный, приемочный) определяется нормативной и нормативнотехнической документацией. В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией, Заказчиком осуществляются испытания принятого из ремонта оборудования и других объектов. 3.13. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ, включая упущенную выгоду. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 3.14. В случае, если Подрядчик в нарушение п. 3.13. Договора уклоняется от устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: - соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 4 - возмещения своих расходов на устранение недостатков. 3.15. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы (за исключением материала Заказчика), отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в течение двух лет со дня подписания акта приемки-сдачи работ, если иное не предусмотрено ОС-3 или прочими нормативными документами, но не менее 1-го года. 3.16. За качество ТМЦ для выполнения работ, предоставленных Заказчиком, несет ответственность Заказчик. Обязанность доказательства ненадлежащего качества давальческих ТМЦ, если это оказало влияние на качество работ, лежит на Подрядчике. 3.17. Заказчик имеет беспрепятственный доступ к производственным базам Подрядчика, на которых последним производятся работы по Договору. 4. Права и обязанности Сторон. 4.1. Заказчик обязуется: 4.1.1. Предоставлять Подрядчику объекты (оборудование) для выполнения работ с оформлением актов сдачи объекта в ремонт (приложение № 20). Здания и сооружения передаются с оформлением акта только в случаях капитального ремонта с остановкой производства. 4.1.2. Обеспечивать допуск представителей Подрядчика на объекты для подготовки и (или) производства работ в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика. 4.1.3. Предоставлять Подрядчику по его требованию необходимую для выполнения работ проектно-сметную и техническую документацию. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена и утверждена в соответствии с требованиями существующих норм и правил. В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектно-сметную или техническую документацию, Заказчик обязан не позднее, чем за 15 календарных дней до дня начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию. В случае необходимости Стороны подписывают дополнительные соглашения об изменении сроков или цены работ. 4.1.4. Передать Подрядчику с предцеховых складов необходимые ТМЦ на давальческих условиях с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (приложение № 12). Заказчик выдает Подрядчику оборудование в монтаж с оформлением акта о приеме-передаче по форме ОС-15 (приложение № 11). 4.1.5. Обеспечивать Подрядчика энергетическими ресурсами только для целей, необходимых для выполнения работ, в согласованных точках подключения. 4.1.6. Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ. 4.1.7. В случае если работы производятся на территории Заказчика, обеспечивать Подрядчика местами для складирования и хранения материалов по месту производства работ без обеспечения охраны. 4.1.8. Обеспечивать в соответствии с утвержденными правилами и нормами безопасные условия труда на территории действующих цехов (других объектов) или в местах, где имеется или может возникнуть опасный производственный фактор. 4.1.9. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 3 Договора. 4.1.10. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 3 Договора. 5 4.1.11. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора. 4.1.12. В целях ознакомления Подрядчика разместить на интернет сайте Заказчика www.kolagmk.ru. следующие документы: Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Печенгской промплощадки. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории комбината Североникель.ОАО «Кольская ГМК». Положение о порядке о порядке оформления материальных пропусков для перемещения материальных ценностей на территории Печенгской промплощадки. Положение по взаимодействию между ОАО «Кольская ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности П 3800-13-2011. 4.1.13. В целях реализации требований ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 и с целью ознакомления Подрядчика разместить на интернет сайте Заказчика www.kolagmk.ru. следующие документы: Политику ОАО «Кольская ГМК» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности; Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в ОАО «Кольская ГМК; Информацию о значимых экологических аспектах деятельности, продукции и услуг Заказчика и связанных с ними фактических и потенциальных воздействиях на окружающую среду от работы Подрядчика, а также о возможных последствиях отклонения от установленных Заказчиком требований в области управления значимыми экологическими аспектами. 4.2. Заказчик имеет право 4.2.1. В любое время по своему усмотрению проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком. 4.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (п. 1.2. Договора), а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. Если во время выполнения работы Заказчику станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, письменно известив о принятом решении Подрядчика, с компенсацией расходов на привлечение другого лица (в том числе, путем удержания соответствующих сумм из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств) без получения на то согласия Подрядчика. 4.2.3. В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязанностей предусмотренных п. 4.3.17, 4.3.19 Договора, отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, предварительно письменно известив об этом факте Подрядчика. 4.2.4. Потребовать возврата от Подрядчика остатков неиспользованных материалов Заказчика в порядке, предусмотренном п.4.3.13. Договора. 4.2.5. При несоблюдении пункта 4.3.33 Заказчик имеет право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц, на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по Договору. 6 отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, незамедлительно предупредив об этом факте Подрядчика и потребовать возмещение убытков связанных с расторжением Договора. 4.2.6. В течение календарного года по результатам проведения контрольных проверок объемов работ требовать от Подрядчика возврата денежных средств на основании письменного уведомления (претензии). 4.3. Подрядчик обязуется 4.3.1. Приступить к работе и выполнить все работы по Договору в сроки, установленные п. 1.2 Договора. Выполнять работы с соблюдением сроков работ, указанных в сметах (п. 1.2.) к Договору. 4.3.2. В течение одного рабочего дня после приемки выполненных работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 или акта сдачи-приемки работ (услуг) выставить в адрес Заказчика счет-фактуру и счет (приложение № 13). К счету-фактуре приложить акт формы КС-3 (приложение № 9). 4.3.3. Сдавать Заказчику с оформлением акта на скрытые работы (Приложение № 4) или актами освидетельствования скрытых работ (приложение № 5) отдельные виды работ, результаты которых невозможно проверить после выполнения дальнейших работ. 4.3.4. Разработать самостоятельно и согласовать с Заказчиком в течение десяти дней после получения от Заказчика документации в соответствии с п. 4.1.3. Договора Проект организации работ и График производства работ. 4.3.5. За двадцать дней до даты начала выполнения работ подать Заказчику заявку на обеспечение необходимым количеством тепловой и электрической энергии и воды. Строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами малой механизации Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. 4.3.6. Выполнить работы с применением материалов Заказчика, которые представитель Подрядчика должен принять на давальческих условиях с предоставлением доверенности Подрядчика на получение материальных ценностей по форме М-2 (приложение № 17) и оформлением накладной по форме М-15 (приложение № 12). По мере необходимости предоставления материалов Подрядчик за 15 (пятнадцать) дней до даты передачи ему материалов Заказчиком направляет последнему письменную заявку (приложение № 1) с указанием наименования и количества материалов в соответствии с документацией, указанной в п. 4.1.4. Договора. Материалы Заказчика предоставляются Подрядчику в установленном у Заказчика порядке в согласованные Сторонами сроки с одновременным подписанием Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (приложение № 12). Передача запчастей, отдельных узлов оборудования и металлоконструкций Подрядчику для их вывоза за пределы территории Заказчика осуществляется на основании накладной формы М-15 (приложение № 12). Возврат отремонтированных запчастей, узлов, металлоконструкций осуществляется от Подрядчика Заказчику с оформлением накладной формы М-15 (приложение № 15). Оборудование в монтаж Подрядчик получает у Заказчика с оформлением акта о приеме-передаче объекта основных средств форма № ОС-15 (приложение № 11). Кислород для выполнения работ Подрядчик покупает у Заказчика по отдельно заключенным договорам купли-продажи, песок строительный, щебень (фракция: 5:20, 20:60), покупает у ОАО «Печенгастрой» по ценам для предприятий группы ОАО «ГМК «Норильский никель» по отдельному договору купли-продажи. 4.3.7. В случае отсутствия у Заказчика и у ОАО «Печенгастрой» необходимых материалов Подрядчик покупает недостающие материалы самостоятельно. Цена и номенклатура материалов при этом должна быть согласована Заказчиком. Цену материалов Подрядчик проставляет в ведомости дефектов. 4.3.8. Обеспечить экономное и эффективное использование переданных Заказчиком 7 материалов. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком материалов. 4.3.9. Нести ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. 4.3.10. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за сохранность строительных конструкций и оборудования, принадлежащих Заказчику и не подлежащих ремонту. 4.3.11. Сдавать Заказчику демонтированные конструкции, оборудование и металлолом. В случае если сметой предусмотрено, производить самостоятельно и за свой счет разделку и вывозку металлолома, а также вывозку мусора в определенное Заказчиком место 4.3.12 Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку остатков объемов материалов и оборудования Заказчика, переданных для производства работ на давальческих условиях и не использованных в отчетный период, с подписанием Сторонами Отчета о движении давальческих материалов (Приложение № 3) и Отчета о движении оборудования, переданного в монтаж. Отчеты составляются Заказчиком в двух экземплярах на основании оборотно-сальдовых ведомостей по состоянию на первое число текущего месяца и направляются для согласования Подрядчику. Подписанный Подрядчиком один экземпляр Отчетов возвращается Заказчику в течение 7 рабочих дней от даты отправления его Заказчиком Подрядчику. 4.3.13. Возвратить Заказчику с оформлением накладной по форме М-15 (приложение № 15) неиспользованные для выполнения работ давальческие материалы или оборудование в монтаж с оформлением акта приема-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15 (приложение 11) в течение трех дней с даты подписания Сторонами соответствующего акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (при завершении работы в полном объеме) или при прекращении работ по инициативе Подрядчика в нарушение договорных обязательств. 4.3.14. Невозвращенные Заказчику материалы и оборудование в срок указанный в п. 4.3.13. Договора считаются проданными Подрядчику, при этом Заказчик оформляет накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 на продажу (приложение № 12). Датой продажи материалов и оборудования считается дата составления накладной на отпуск материалов на сторону форма М-15. В накладной на отпуск материалов и оборудования на сторону указывается перечень, количество, цена и стоимость продажи материалов. Цена продажи на каждую позицию материалов устанавливается в размере, указанном в Отчетах о движении давальческих материалов, увеличенном на сумму транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и НДС в размере 18% от общей стоимости материалов и ТЗР. ТЗР устанавливаются в соответствии «Рекомендациям по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ОАО «Кольская ГМК», дочерних и зависимых обществ в _______ г.». На основании накладной Заказчик выставляет Подрядчику счет (приложение № 16) и счет-фактуру. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Заказчика к Подрядчику от даты накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (приложение № 12). Подрядчик производит оплату счета и счета-фактуры в течение пятнадцати дней от даты выставления счета (приложение № 16) и счета-фактуры Заказчиком. При этом, стороны соглашаются, что после истечения указанного срока, Заказчик, в случае непоступления оплаты, в одностороннем порядке делает взаимозачет и уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм на сумму по счету (счету-фактуре). 4.3.15. Выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями п.3.1. Договора. 4.3.16. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или 8 делающих дальнейшее продолжение работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 4.3.17. Нести ответственность за выполнение при производстве работ установленных в подразделениях Заказчика требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивать необходимые мероприятия по их соблюдению, обеспечивать технадзор. Выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика. При выполнении работ соблюдать СНиП, правила промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, иные обязательные требования к проведению работ. 4.3.18. Назначить ответственного руководителя при производстве работ на опасных производственных объектах. 4.3.19. Соблюдать требования Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ с повышенной опасностью и инструкции по организации безопасного проведения огневых работ в ОАО «Кольская ГМК». 4.3.20. При выполнении работ на опасных промышленных объектах аттестовать своих специалистов в территориальном органе Ростехнадзора. Копии документов, подтверждающих аттестацию специалистов предоставить Заказчику. 4.3.21. При выполнении ответственных сварочных работ предоставить Заказчику копии документов подтверждающих наличие и аттестацию сварочной лаборатории или копию договора с аттестованной сварочной лабораторией. 4.3.22. Назначить лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах и в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Заказчиком, и содержать места проведения работ в соответствии требованиями указанных правил, а также положениями СНиП и иных нормативных актов. 4.3.23. Соблюдать требования Положения по взаимодействию между ОАО «Кольская ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. 4.3.24. Подрядчик в мастерских, бытовых и других производственных объектах, принадлежащих Подрядчику или арендуемых Подрядчиком у Заказчика должен иметь согласованный с УПБ Заказчика план ликвидации аварии. 4.3.25. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, в том числе противогазами на случай хлорной аварии. 4.3.26. В целях реализации требований ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 Подрядчик обязуется регулярно доводить содержание политики ОАО «Кольская ГМК» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности до сведения своего персонала. Кроме того, Подрядчик до начала проведения работ по Договору обязуется направить подчиненный персонал, занятый в выполнении указанных работ, в службу охраны труда управления промышленной безопасности Заказчика: - для прохождения вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности; - для прохождения аттестации на знание требований «Положения по взаимодействию между ОАО «Кольская ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности» и «Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности». Вводный инструктаж и аттестация персонала Подрядчика, допускаемого на территорию Заказчика для проведения работ, проводится по утвержденной программе специалистами СОТ УПБ (лицами, назначенными распоряжением руководителя УПБ): - на промышленной площадке г.Мончегорск – на ЦКПП «Северная» 2 – этаж. - на промышленной площадке г.Заполярный – в здании ОКА ДП 2 этаж (ул. Ленинградская, д.4а). 4.3.27. Обеспечивать надлежащее содержание и уборку мест производства работ. 9 4.3.28. Ежемесячно, до 05 числа следующего за отчетным месяца, предоставлять Заказчику (в управление-куратор договора) информацию о среднесписочной численности и общее отработанное время работников Подрядчика (а также Субподрядчика), занятых на работах.. 4.3.29. Ознакомить свой персонал с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика и неукоснительно соблюдать его требования. Определить ответственных руководителей за контроль соблюдения требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика. 4.3.30. Ходатайствовать в случае утраты своим представителем пропуска на территорию Заказчика о выдаче его дубликата. К заявке (готовится в 2-х экземплярах) на выдачу дубликата пропуска прилагаются копии документов служебного разбирательства, выписка из приказа (распоряжения) о принятых к виновному дисциплинарных мерах. В случае изготовления дубликата пропуска на пластиковой основе с использованием магнитного ключа, Подрядчик обязан добровольно возместить его стоимость. Документы, подтверждающие оплату стоимости дубликата пропуска, сдаются в бюро пропусков Заказчика. 4.3.31. В случае изъятия службой департамента безопасности Заказчика пропуска на территорию Заказчика у работников Подрядчика за нарушение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика Подрядчик обязуется не направлять в дальнейшем этого работника для выполнения работ по Договору. 4.3.32. До даты начала выполнения работ Подрядчик обязан направить Заказчику заявку для пропуска на территорию Заказчика своих представителей в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика. 4.3.33. Обязуется не привлекать к выполнению работ по Договору работников: ранее привлекаемых к уголовной или административной ответственности за хищение; находящихся под следствием за совершение уголовно-наказуемого деяния; в настоящее время работающих в ОАО «Кольская ГМК» или в дочерних и зависимых обществах ОАО «Кольская ГМК». Требование распространяется, в том числе и на персонал привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков). 4.3.34. Обеспечить своих руководителей, специалистов и рабочих спецодеждой с нанесенными надписями о принадлежности к Подрядчику. 4.3.35. Подрядчик обязуется возместить ущерб, причиненный хищением продукции и (или) имущества Заказчика в размере стоимости похищенного, в случае, если хищение совершено лицом, состоявшим с Подрядчиком в трудовых либо договорных отношениях и доказано в судебном порядке. 4.3.36. Полученные на проверку и согласование сметы возвращать Заказчику не позднее чем через три рабочих дня. При несогласии со сметным расчетом сметы возвращать с письменным пояснением. При наличии разногласий по смете Подрядчик может устно обратиться к специалисту, составившему смету, начальнику бюро или начальнику отдела ценообразования для подрядных работ планово-экономического управления Заказчика. Замечания устраняются в течение 5 дней (в соответствии с руководством по составлению, оформлению и проверке сметной документации). 4.3.37. Выполнить работу своими силами либо силами третьих лиц (субподрядчиков). О привлечении третьих лиц уведомить Заказчика и в соответствии с пунктом 4.3.32 направить Заказчику заявку для оформления пропуска представителям субподрядных организаций. Подрядчик должен обеспечить наличие в субподрядном договоре у субподрядчика тех же обязанностей, что имеются у Подрядчика. В случае если работники Подрядчика (субподрядчика) являются гражданами других государств, данные работники обязаны иметь рабочую визу и переведенную на русский язык 10 нотариально заверенную копию паспорта. 4.3.38. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные третьими лицам (субподрядчиками) при исполнении Договора. 4.3.39. Передать результат работ Заказчику в порядке, определенном разделом 3 Договора. 4.3.40. В соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ. 4.3.41. Подрядчик, для выполнения работ, при заключении Договора должен пройти предварительную оценку квалификации, для чего обязан предоставить куратору работ: копию свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию; копии лицензий, предоставляющие право осуществления вида деятельности, указанного в п. 1.1.; информацию о квалификации и профессиональной подготовке руководителей, специалистов и рабочих, которые будут привлечены к производству работ на объектах Заказчика; информацию об аттестации специалистов и руководителей в области ОТиПБ; информацию о наличии службы (специалиста) охраны труда и промышленной безопасности; Все справки и копии документов подписываются руководителем Подрядчика и заверяются печатью. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет руководитель Подрядчика. 4.3.42. Принять объект по акту сдачи объекта в ремонт, для чего направить своих компетентных представителей в сроки, не позднее срока начала работ по Договору. О сроке прибытия представителей направить уведомление Заказчику. 4.3.43. Сдавать объекты Заказчику после ремонта в сроки, установленные п. 1.2. Договора, с оформлением акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (приложение № 10). 4.3.44. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования, материалов, технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости ремонта; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 4.3.45. Соблюдать требования Порядка взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами Заказчика при проведении капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества, переданных в аренду. 4.3.46. Возвращать Заказчику ведомости дефектов в течение 3-х дней с даты ее получения. 4.3.47. Сдачу Заказчику работ по ремонту кровель и дымовых труб осуществлять с предоставлением фотографий произведенных до выполнения и после выполнения скрытых работ. 4.3.48. Обязуется самостоятельно ознакомиться с текстом следующих документов Заказчика, которые упоминаются в тексте Договора и опубликованы на интернет сайте Заказчика www.kolagmk.ru.: 11 Политика ОАО «Кольская ГМК» в области качества, экологии охраны труда и промышленной безопасности. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Печенгской промплощадки. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории комбината Североникель.ОАО «Кольская ГМК». Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности. Положение о порядке оформления материальных пропусков для перемещения материальных ценностей на территории Печенгской промплощадки. Положение по взаимодействию между ОАО «Кольская ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности П 3800-13-2011. Реестр значимых экологических аспектов ОАО «Кольская ГМК». Рекомендации по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ОАО «Кольская ГМК», дочерних и зависимых обществ в 20___ году. Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ в ОАО «КольскаяГМК. Информацию о значимых экологических аспектах деятельности, продукции и услуг Заказчика и связанных с ними фактических и потенциальных воздействиях на окружающую среду от работы Подрядчика, а также о возможных последствиях отклонения от установленных Заказчиком требований в области управления значимыми экологическими аспектами. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать, с обязательным уведомлением Заказчика в течение 2-3 рабочих дней о невозможности производства работ с указанием причины, в случаях задержки Заказчиком исполнения своих обязанностей по Договору, а именно: не предоставляет материалы, оборудование, техническую документацию, безосновательно препятствует допуску на место производства работ. При наличии перечисленных обстоятельств, Стороны согласовывают необходимые изменения к условиям Договора с подписанием дополнительных соглашений. 4.4.2. Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора. 4.4.3. Требовать от Заказчика предоставления материалов для производства работ, соответствующих установленным государственным стандартам и техническим условиям. 4.4.4. В случае расторжения Договора Подрядчик вправе купить все неиспользованные при производстве работ ТМЦ, переданные для выполнения работ Договору на давальческих условиях по цене согласованной сторонами. 5. Дополнительные условия. 5.1. До даты начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору. Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика если в него включен работник, который: - ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение; - находится под следствием за совершение уголовно - наказуемого деяния; - в настоящее время работает в ОАО «Кольская ГМК» или в дочерних и зависимых 12 обществах ОАО «Кольская ГМК»; - ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины. В случае если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Подрядчик обязан внести в них соответствующие корректировки и направить Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ. 5.2. При замене работника в списке в течение срока действия Договора Подрядчик обязан согласовать замену за 10 дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика. 5.3. Уступка права требования долга по обязательствам, вытекающим из Договора, может быть произведена Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика. 5.4. Формы первичной учетной документации: «Акт о приемке выполненных работ», форма КС-2, «Накладная на отпуск материалов на сторону», форма М-15, «Акт на списание давальческих материалов», «Заявка на выдачу давальческих материалов» (приложение № 1), «Отчет о движении давальческих материалов» - упомянутые в Договоре, могут быть изменены Заказчиком, о чем Заказчик обязан уведомить Подрядчика. 5.5. От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, подписывает руководитель структурного подразделения ОАО «Кольская ГМК», для которого непосредственно выполняются работы по Договору, на основании Приказа о делегировании полномочий. 6. Ответственность Сторон. 6.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных в сметах в соответствии с п. 1.2. Договора более чем на 7 календарных дней, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от договорной стоимости данной работы (без учета стоимости материалов) за каждый день просрочки, но не более 25% от ее стоимости (без учета стоимости материалов). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком пп. 4.3.17–4.3.28, 4.3.41 Подрядчик выплачивает штраф в размере 5000 руб. за каждый случай нарушения на основании письменного уведомления УПБ Заказчика. В случае нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности более пяти раз договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. Факт нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ фиксируется актом, составленным Заказчиком и Подрядчиком. При отказе последнего от его подписания Заказчик привлекает третье лицо и (или) подтверждает выявленные нарушения фото и видеоматериалами, свидетельскими показаниями и т.д. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков предоставления Отчета о движении давальческих материалов, установленных п. 4.3.12 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости материалов, находящихся в распоряжении Подрядчика согласно Отчета о движении давальческих материалов за каждый день просрочки предоставления Отчета о движении давальческих материалов. 6.2. При предъявлении неустойки (процентов, пеней, штрафов) Заказчик после соответствующего письменного уведомления (претензии) Подрядчика в одностороннем порядке уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм на размер начисленной неустойки. Согласие Подрядчика на уменьшение суммы к выплате не требуется. 6.3. Письменные уведомления (претензии) могут быть направлены Подрядчику Заказчиком факсимильной связью с одновременным направлением оригинала почтовым отправлением. Датой отправки письменных уведомлений (претензий) считается дата отправки факсимильной связью. 6.4. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 13 лежащих на них обязательств по Договору или устранения нарушений Договора. 6.5. В случае выявления в работе Подрядчика нарушений норм, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности работниками УПБ Заказчика, составляется предписание (акт), один экземпляр которого вручается Подрядчику под роспись или в случае отказа от получения - направляется по почте. Об устранении нарушений Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме в срок, определенный предписанием (актом). 6.6. В случае выявления нарушений требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика (далее Положения), в том числе подтверждение факта состояния опьянения у представителя подрядной организации (подтверждается актом освидетельствования или его неосвидетельствования в устанавливаемые Положением сроки) доступ представителю подрядной организации на территорию Заказчика прекращается, а пропуск задерживается с последующим отзывом. Подрядчик в трехдневный срок с момента выявления нарушения обязан отозвать пропуск своего работника на территорию Заказчика. Не направление документов в департамент безопасности Заказчика в устанавливаемый срок приравнивается к отзыву пропуска. На время проведения разбирательства представителю подрядной организации какиелибо пропускные документы взамен задержанных не выдаются. 6.7. Споры или разногласия, возникшие при выполнении Договора и неурегулированные Сторонами в процессе переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Мурманской области. Перед обращением в суд Стороны обязаны предъявить претензии. Срок рассмотрения претензий - не более 30 дней после их получения. 6.8. Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, без ясно выраженного согласия другой Стороны, либо если это не предусмотрено действующим законодательством. 6.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 6.10. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7. Порядок изменения и расторжения Договора. 7.1. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 7.2. Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и Договором. 7.2.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности продолжения работ по Договору Подрядчик не менее чем за 30 календарных дней до расторжения Договора должен предоставить в адрес Заказчика предложение о расторжении договора. Предложение может быть направлено факсимильной связью с обязательной отправкой почтовым отправлением оригинала. Предложение должно быть рассмотрено Заказчиком в течение 5 календарных дней. При положительном решении стороны заключают соглашение о расторжении договора. 7.2.2. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работы вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении Заказчика. Уведомление может быть направлено Заказчиком Подрядчику факсимильной связью с обязательной отправкой почтовым отправлением. Датой получения Подрядчиком такого уведомления является дата его отправления Заказчиком факсимильной связью. Убытки, причиненные Подрядчику таким прекращением Договора, Заказчиком не 14 возмещаются. 7.2.3. В случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством, убытки, причиненные Подрядчику таким прекращением Договора, Заказчиком не возмещаются. 7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 7.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны составляют двухсторонний акт с указанием произведенных затрат, подлежащих возмещению на момент расторжения, порядка и сроков взаиморасчетов. 8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, актов или действий государственных органов, а также забастовок или прочих подобных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий Договора. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о начале, предполагаемом сроке действия и окончания, указанных выше обстоятельств, однако, не позднее 10 дней после их начала. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами. 8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по Договору, принять новую сметную документацию, новые сроки выполнения работ и порядок их ведения, оформив их в форме дополнительного соглашения к Договору, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 8.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 9. Порядок вступления в силу и срок действия Договора. 9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 9.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по __________________ 20__ года. 10. Приложения Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Приложение № 6 Приложение № 7 Заявка на выдачу давальческих материалов Акт на списание давальческих материалов. Отчет о движении давальческих материалов Акт на скрытые работы. Акт освидетельствования скрытых работ. Акт замены материалов Акт приемки выполненных работ форма № КС-2 15 Приложение № 8 Приложение № 9 Приложение № 10 Приложение № 11 Приложение № 12 Приложение № 13 Приложение № 14 Приложение № 15 Приложение № 16 Приложение № 17 Приложение № 18 Приложение № 19 Приложение № 20 Акт сдачи-приемки работ (услуг) Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 Акт о приеме-передаче в (из) ремонт(а), реконструцию(и), модернизацию(и) объекта основных средств форма № ОС-3 Акт приемки-передачи оборудования в монтаж форма № ОС-15 Накладная на отпуск материалов на сторону форма № М-15 Счет Акт о приеме-передаче объекта основных средств формы ОС-1 Накладная на отпуск материалов на сторону форма № М-15 Счет Доверенность форма М-2 Титульный лист сметы Приходный ордер форма № М-4 Акт сдачи оборудования в ремонт 11. Юридические адреса и реквизиты сторон. Заказчик: ОАО "Кольская ГМК" Юридический адрес: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск Почтовый адрес: - г.Мончегорск: 184507, Мурманская обл., г. Мончегорск - г.Заполярный: 184430, Мурманская обл., Печенгский район, г.Заполярный Тел.(815-36)7-72-01, Факс: (815-36)7-99-86 ИНН 5191431170, КПП 997550001 Р/счет 407 028 101 936 100 000 17, Операционный офис «Мончегорск» СевероЗападного филиала ПАО АКБ «Росбанк» г.Санкт-Петербург БИК 044030778, к/с 30101810100000000778 в ГРКЦ ГУ Банка России по городу Санкт-Петербургу ___________________ _________________ (расшифровка подписи) Подрядчик: ___________________ _________________ (расшифровека подписи) 16
