г. Белоярский ... МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________
на поставку товаров для муниципальных нужд Белоярского района
г. Белоярский
«_____»_________________20___г.
Администрация Белоярского района, именуемая Муниципальный заказчик (далее - Заказчик),
от имени муниципального образования Белоярский район, в целях обеспечения муниципальных нужд
Белоярского района, в лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на
основании устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на основании протокола _______________ от ______2011 года № _____ ,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить светозвуковое оборудование для комплектации
объекта: «Комплекс «Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра –
Школа на 220 учащихся» в п.Лыхма Белоярского района» (далее – товар), в количестве и
ассортименте указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в
сроки, установленные в настоящем Контракте.
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с поставкой товаров
(далее - сопутствующие услуги): выполнить сборку и монтаж светозвукового оборудования.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату поставки товара и сопутствующих услуг в установленном
Контрактом порядке, форме и размере.
1.4. Место поставки товара и оказания сопутствующих услуг: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п.Лыхма, участок №92.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг,
оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по
поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.2. Поставка товара и сопутствующих услуг оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии
с заявкой Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.
2.3. Стоимость упаковки, сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления),
установочные с монтажом товара на месте, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, расходы
по уборке и вывозу упаковочного материала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, а также иные составляющие цены включены Поставщиком в цену
поставляемого и монтируемого товара.
2.4. Цена Контракта составляет ______________ (________________) рублей с учетом всех
расходов, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара и оказание сопутствующих
услуг Заказчику осуществляется в следующие сроки:
- начало – с даты подписания муниципального контракта обеими Сторонами;
- окончание – по 15 июня 2011 года.
3.2.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
От Подрядчика
____________________
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
3.3. Оплата цены Контракта производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после
поставки всего товара, входящего в комплект, подписания акта приемки-передачи товара, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по предъявлению Поставщиком счетовфактур и товарных накладных.
3.4. В случае поставки товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата
производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
3.5. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о времени и дате поставки и оказания сопутствующих услуг
телефонограммой или посредством факсимильной связи;
4.1.2. Передать товары Заказчику и оказать сопутствующие услуги в соответствии с условиями
настоящего Контракта, товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в
приложении 1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, монтажных, включая работы с
применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими
средствами или за свой счет;
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не
позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику), а также акты приемапередачи товара, подписанные Поставщиком;
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего
Контракта;
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и
некомплектности, несет Поставщик;
4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам и
условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты
товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика
и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5
настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать акт приемапередачи товара и передать один экземпляр Поставщику. В случае, если поставка осуществляется в
адрес Получателя, определяемого Заказчиком, эта обязанность лежит на таком Получателе;
4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг товара в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 №П-7.
5.2. По факту приемки товара и исполнения сопутствующих услуг, Заказчиком составляется
акт приемки-передачи товаров (образец формы – приложение 2 к Контракту), подписываемый
уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон и справка о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему
Контракту считается факт передачи товара и исполнения сопутствующих услуг Поставщиком, что
От Подрядчика
____________________
2
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий) и справкой о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3.
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания
Сторонами акта приемки-передачи товара и справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортного
товара - международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
5.9. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.10. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов, срок
экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.
5.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему
Контракту, уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении
или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Контракту.
Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт приемкипередачи товара по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных лиц Заказчик
передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи товара по настоящему
Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
5.12. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения подписанного Заказчиком акта
приемки-передачи товара по Контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приемкипередачи товара по Контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения
мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи товара по Контракту
Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный
Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) календарных дней с
момента его получения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов,
обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенным в показателях технических характеристик,
закрепленных в приложении 1 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Поставщик
дает гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара, но не менее чем 1 (один) год.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона
(сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного
товара.
6.4. Поставляемые товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным
в приложении 1 к муниципальному контракту.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту,
Поставщик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или передает Заказчику в залог
денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада
(депозита) в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта, или договор поручительства,
(далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта):
ВАРИАНТ:__________________________________________________________________
(указывается выбранный Подрядчиком один из ниже перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств)
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере 15% от цены
настоящего Контракта, что составляет _______________ рублей.
7.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать
От Подрядчика
____________________
3
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть
не менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на
Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего
Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия банковской гарантии заканчивается
после поставки всех товаров и
сопутствующих услуг, предусмотренных настоящим Контрактом.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны
быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта на следующий счет:
Банк получателя: ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск, БИК 047162740,
счет № 30101810100000000740, ИНН 8611004042, КПП 861101001 счет № 40302810800145000010,
Получатель: Комитет по финансам (Администрация л/с 020000015) КБК 02030399050050000180
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта №_________ от
«____»__________2011 г. на поставку светозвукового оборудования для комплектации объекта:
«Комплекс «Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220
учащихся» в п.Лыхма Белоярского района».
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего
исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом
письменном требовании.
ВАРИАНТ 3: Залог депозита.
ВАРИАНТ 4: Договор поручительства.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
По договору поручительства поручитель обязывается отвечать за исполнение Поставщиком его
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обеспеченного
поручительством обязательства поручитель и Поставщик отвечают перед Заказчиком солидарно.
Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и Поставщик, включая уплату
неустойки, возмещение судебных издержек и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком.
Срок действия договора поручительства заканчивается после выполнения всего объема работ,
предусмотренного настоящим Контрактом.
Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует
следующим требованиям:
- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер
поручительства не менее чем в десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и
превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных
средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 38 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», определяется по данным бухгалтерской
От Подрядчика
____________________
4
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям,
установленным частью 4.1 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
Вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерских отчетностей
поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в
отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.
Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и
подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает
подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном
разделе настоящего Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения действующего законодательства Российской Федерации, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного
обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
От Подрядчика
____________________
5
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх
неустойки.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Изменение и расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон.
10.2. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
10.2.1 при существенном нарушении Контракта другой стороной;
10.2.2 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
ее получения.
11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным
судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме.
12.2. Поставщик вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту, частично
другому лицу.
12.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых
им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
12.5. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами, связанными
с заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Почтовый адрес: 628161, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г.Белоярский, ул.Центральная, дом 9
ИНН 8611004042, КПП 861101001
Банковские реквизиты: р/счет 40204810000000000038 УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу –Югре (Комитет по финансам, Администрация) РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, ОГРН 1028601521871, ОКОНХ 97610, ОКПО 03528457, ОКВЭД 75.11.31
От Подрядчика
____________________
6
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
ПОСТАВЩИК:
Почтовый адрес:
ИНН ________, КПП _________
Банковские реквизиты: р/счет
БИК_____________ОГРН______________, ОКПО
ОТ ЗАКАЗЧИКА
С.П.Маненков
М.П.
ОТ ПОСТАВЩИКА
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальному контракту
от_______________2011 года
№_______________________
От Подрядчика
____________________
7
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
Спецификация поставляемых товаров
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цена за
Колединицу с
Наименование
во
учетом
налогов, руб.
Звуковое оборудование- Концертный зал
Пульт микшерный, MG24-14-FX, 16 моно 4
стерео входа, 16 микр., 4 подгруппы, 6
1
AUX, два процессора эффектов SPX
Yamaha или эквивалент
Акустическая система IHP-3564P, 3-х
2
полосная,80Hz-18 kHz LF1x15",
MF1x8",HF1x1,4", черное покрытие -Tuf Coat, 1500Вт, 8 Ом, c ручками,
Community Pro Audio или эквивалент
Процессор матричный Ashly 24.24М или
1
эквивалент (4х4 базовый вариант)
Усилитель мощности PRO9200, 2х1300
1
Вт/8Ом, 2х2200 Вт/4Ом, 2х3250 Вт/2Ом,
мост 6500 Вт/4ОМ, Crest или эквивалент
микрофон вокальный кардиоидный
3
динамический, модель XM8500A, Behringer
или эквивалент
стойка микрофонная типа "Журавль",
3
телескопическая 112-168, модель MS631B
Hercules или эквивалент
Ручная радиосистема, PGX 24 PG58 с
2
динамическим капсюлем, Shure или
эквивалент
Совмещенный MD рекордер, МР3/CD,
2
независимые входы, плеер Tascam или
эквивалент, модель MD-CD1 или
эквивалент
стойка рэковая прямая, модель MX-4, P.
1
Beat или эквивалент
кабель для акустических систем,
4
Speakon/Speakon, 5м, модель 2 DNSP-05,
Ki-Sound или эквивалент
кабель микрофонный XLR "M"/XLR"F",
10
модель DIN-30, Ki-Sound Industria или
эквивалент
кабель Jack/RCA стерео, модель DMM-3,
2
Ki-Sound Industria или эквивалент
Светооборудование – концертный зал
прожектор 575Вт, параболитический
«холодный» рефлектор, 4 линзы в
20
комплекте для лампы HPL575, Kupo,
модель MP-575B или эквивалент
Лампа 230В 575Вт, модель HPL 575, Philips
22
или эквивалент
прожектор 1000Вт, РС линза, для лампы
СР70, модель PAR-64 LB, Kupo или
6
эквивалент
Лампа-фара Ostram 230В 1000Вт, CР-61
8
(6995Р) или эквивалент
От Подрядчика
____________________
8
Общая
стоимость с
учетом налогов ,
руб
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
светильник с ассимметричным отражателем
6
1000Вт, Kupo CYC-1000 или эквивалент
лампа линейная 230В 1000Вт, Philips P2/7
8
(13989R) или эквивалент
диммер модульный 12х20А, DMX512, Lite1
Puter DX-1220 или эквивалент
пульт световой 24/48 каналов DMX-512,
1
Behringer LC2412 -EU или эквивалент
фильтр листовой, 50х61 см, 5 цветов,
20
модель RX-2024, Rosco или эквивалент
струбцина крепежная 50мм, C-03, Kupo или
25
эквивалент
Комплект коммутации
1
Светооборудование для дискотеки
Колорченджер RGB Kupo EA - 6020, 90шт
10 мм светодиодов, DMX512 или
8
эквивалент
открытый UV-светильник 20Вт, Euro DJ
4
или эквивалент
Лампа ультрофиолетовая OSTRAM BL18
4
(L18W/73) или эквивалент
светодинамический эффект «калейдоскоп»
для лампы ELC, Led Star, модель Sea Light,
4
или эквивалент
лампа 24В 250Вт, Osram, модель ELC
2
(64653) или эквивалент
Звукооборудование для дискотеки
Аккустическая система 2-х полосная, 2х15"
1000Вт, 4ом, модель C215V Club Sene,
2
Yamaha или эквивалент
Усилитель мощности 2х700W - 4Oм,
2х500W - 8Oм, Bridge 1400/8Ом, Yamaha
1
P5000S или эквивалент
Микшерный пульт Behringer DX626-EU со
счетчиком темпа или эквивалент, 3 входа,
1
DJ
Двойной CD/MP3 плеер DJ - Tech MPX 1
410, Loop+A/S+Sampler или эквивалент
наушники закрытого типа для DJ, 32Oм,
1
модель HPX4000, Behringer или эквивалент
Комплект коммутации звуковой
1
Итого, руб
ОТ ЗАКАЗЧИКА
С.П.Маненков
М.П.
ОТ ПОСТАВЩИКА
М.П.
От Подрядчика
____________________
9
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальному контракту
от_______________2011 года
№_______________________
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г.Белоярский
«___»__________________20__ г.
Администрация Белоярского района, именуемая Муниципальный заказчик, от имени
муниципального образования Белоярский район в целях обеспечения муниципальных нужд Белоярского
района, в лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора
_____________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с муниципальным контрактом №__________ от «___»____________20_ года на
поставку светозвукового оборудования для комплектации объекта: «Комплекс «Сельский дом
культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220 учащихся» в п.Лыхма
Белоярского района», Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию
сопутствующих услуг, а именно:
№
п\п
Наименование и технические характеристики
товара
Ед.
изм.
кол-во
Стоимость за
единицу
товара, руб (в
т.ч. налоги)
Общая
стоимость
товара, руб (в
т.ч. налоги)
1
2
…..
9
Итого:
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Контракта:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.Цена
поставки
товаров
и
оказания
________________________________ рублей.
сопутствующих
услуг
составляет
4. Вышеуказанные обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг согласно
муниципальному контракту должны быть выполнены до ___________________, фактически выполнены
«__»___________________ 20_ г.
5. Недостатки поставляемых товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Поставленные товары:
Сдал:
Принял:
От Поставщика:
От Заказчика:
_______________________
м.п.
_______________________
м.п.
От Подрядчика
___________________________
10
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта____________________