на выполнение проектных работ по теме

Приложение № 3
к конкурсной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение проектных работ по теме: «Обоснование объема и сроков осуществления
капитальных вложений, а также описание практических действий по осуществлению
внебюджетных инвестиций в строительство аэропорта «Омск-Федоровка»
г. Омск
«___»__________2010 г.
Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по строительству аэропорта «ОмскФедоровка», в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора
Игнатенкова Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемый(х)
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_______________________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии
по размещению заказов (протокол №____ от ________ 2010 г.) по результатам проведения
открытого конкурса, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение
проектных работ по теме: «Обоснование объема и сроков осуществления капитальных
вложений, а также описание практических действий по осуществлению внебюджетных
инвестиций в строительство аэропорта «Омск-Федоровка», именуемые в дальнейшем – Работы,
в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Приложение №1).
1.2. Основанием для финансирования являются средства, предусмотренные Постановлением
Правительства Омской области от 07.10.2009 г. №183-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской
области (2010-2016 годы)».
Источником финансирования являются средства, предусмотренные Законом Омской области
"Об областном бюджете на 2010 год".
1.3. Выполненные Работы Исполнитель обязан сдать Заказчику, а Заказчик обязан принять
результат Работ и оплатить его на условиях настоящего Контракта.
1.4. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, должны быть выполнены в
соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта
(Приложение №1).
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость выполняемых по Контракту работ составляет ____________
(______________________________________________________________________) рублей, в
том
числе
НДС
________________(______________________________)
является
фиксированной на весь период выполнения работ и сформирована с учетом стоимости работ,
расходов на уплату всех налогов и сборов и других обязательных платежей.
1
2.2. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя с поэтапной оплатой в следующем порядке :
- 30 % от цены государственного контракта подлежит уплате после завершения работ по
первому этапу (п. 4.2.1 настоящего Контракта), в течение 30 (тридцати) календарных дней на
основании выставленного Исполнителем счета, после подписания акта сдачи-приемки работ.
- 53,33% от цены государственного контракта подлежит уплате после завершения работ по
второму этапу (п. 4.2.2 настоящего Контракта), в течение 30 (тридцати) календарных дней на
основании выставленного Исполнителем счета, после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
- 16,67 % от цены государственного контракта подлежит уплате после завершения работ по
третьему этапу (п. 4.2.3 настоящего Контракта), в течение 30 (тридцати) календарных дней на
основании выставленного Исполнителем счета, после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с
момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы и передать Заказчику результаты работ в соответствии с
разделом 1 настоящего Контракта.
3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в
выполненных работах в сроки, оговоренные сторонами.
3.1.4. Соблюдать конфиденциальность сведений о Заказчике, ставших ему известными в
результате выполнения работ.
3.1.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Содействовать выполнению работ путем предоставления Исполнителю всей
необходимой для выполнения работ информации, оказания консультаций.
3.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с порядком
сдачи и приемки работ, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.
3.2.3. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Исполнителем в
следующие сроки:
4.1.1. Начало – с момента заключения Контракта.
4.1.2. Окончание – 12 месяцев с момента заключения Контракта,
4.2. Этапы выполнения работ:
4.2.1. Первый этап: Описание идеи проекта, предварительная проработка проекта,
анализ осуществимости, рассмотрение альтернативных вариантов. Проведение техникоэкономических исследований. Результаты маркетинговых исследований, с учетом которых
осуществляется примерный расчет масштабов деятельности, объема необходимых инвестиций.
Определение базовых параметров нового аэропорта, разработка схемы генерального
планирования. Определение основных экономических показателей проекта, общих принципов
реализации проекта.
Срок: 3 месяца.
Итоговые документы: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1
настоящего Контракта).
4.2.2. Второй этап: Изучение технических, экономических, институциональных,
финансовых аспектов комплексного проекта с точки зрения его осуществимости. Проработка
возможных вариантов реализации комплексного проекта с потенциальными участниками.
Выбор варианта реализации проекта. Подготовка планировочного решения застройки
территории аэропорта "Омск-Центральный".
Срок: 3 месяца.
Итоговые документы: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1
настоящего Контракта).
4.2.3. Третий этап: Детальная проработка всех аспектов проекта и разработка
организационных, финансовых и иных планов с учетом замечаний и предложений
государственных и муниципальных исполнительных органов.
Срок: 6 месяцев.
Итоговые документы: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1
настоящего Контракта).
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в три этапа, указанные в
разделе 4 настоящего Контракта.
5.2. По завершении каждого этапа работ, Исполнитель передает Заказчику выполненную
работу в виде отчетов в 5-ти экземплярах выполненных на русском и английском языках
соответственно, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 настоящего контракта), и
акт сдачи-приемки работ по этапу, с указанием в нем всех выполненных работ.
5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и
качества требованиям, установленным настоящим контрактом и Техническим заданием.
5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Исполнителю направляется в письменном
виде перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Акт сдачи-приемки выполненных
работ подписывается в этом случае после устранения замечаний.
5.6. В случае досрочного выполнения работ (по первым двум этапам) Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работы.
5.7. Заказчик, после приемки выполненных работ, обнаружив отступления в ней от
Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые могли быть умышленно скрыты
Исполнителем, обязан известить Исполнителя в разумный срок при их обнаружении.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков,
которые не могут быть устранены Исполнителем.
5.9. Исполнитель передает права на результат своей работы по настоящему Контракту
Заказчику.
6. Права на результаты интеллектуальной деятельности
6.1. Все имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в
процессе выполнения работ по настоящему Контракту и отраженные в отчетной документации,
принадлежат Омской области.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения срока выполнения работ или срока безвозмездного устранения
недостатков Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центробанка Российской Федерации на момент предъявления неустойки от цены
государственного контракта. Пеня начисляется за каждый день просрочки начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока выполнения работ или срока
безвозмездного устранения недостатков.
7.2. Начисление штрафных санкций осуществляется на основании предъявленной претензии
или вступившего в силу законного решения суда.
7.3. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Форс-мажор
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры, возникающие между сторонами, при заключении, исполнении и расторжении
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Омской области.
10. Срок действия государственного контракта
10.1. Настоящий государственный Контракт вступает в силу с даты подписания его обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.
10.2. Действие настоящего государственного Контракта прекращается после полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения или дополнения к настоящему Контракту будут считаться
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
11.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель вправе привлекать
третьих лиц, соответствующей квалификации.
11.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.4. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
11.4.1.Техническое задание – Приложение № 1 на _________ листах.
11.4.2. Сметный расчет – Приложение № 2 на ________ листах.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«ЗАКАЗЧИК»
Наименование: Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по строительству
аэропорта «Омск-Федоровка»
Юридический адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, каб.4
Фактический адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, каб.213, тел. (3812) 77-03-96
ИНН 5501212446
КПП 550101001
ОГРН 1085543051142
Банковские реквизиты:
р/с 40201810600000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК 045209001 УФК по Омской области
(Министерство финансов Омской области)
л/сч 012020071
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Наименование:
Юридический адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
"ЗАКАЗЧИК"
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
И. о. директора
БУ «Дирекция по строительству
аэропорта «Омск-Федоровка»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ И.А. Игнатенков
м.п.
__________________ ____________
м.п.