Договор № 223.2-7 г. Москва «30» июля 2014г. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице проректора Вольской Е.А., действующего на основании доверенности от 10.02.2014 г. № 26-278, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Юниваль Текнолоджис», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Яковлева В.В. , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований п.п.2. п.30. раздела VI «Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар (планшет, ноутбук) в количестве и ассортименте указанные в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение №3), которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 1.2. Заказчик принимает и оплачивает товар в установленном договором порядке, форме и размере. 1.3. Поставка товара производится в течение 10 дней со дня подписания договора 1.4. Конкретные сроки поставки товара устанавливаются в Графике поставки (Приложение № 4). 2. ЦЕНА ДОГОВОРА. 2.1. Цена договора включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по договору. 2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1). 2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, расходов по уборке и вывозу упаковочного материала включена Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в Спецификации (Приложение №1). 2.4. Цена договора составляет: 74 380,00 руб.(Семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 11 346,10руб. 2.5. Цена товара остается фиксированной и не подлежит изменению в период поставки. 3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 3.2. Заказчик производит оплату по факту поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при предоставлении Поставщиком следующих документов: счета-фактуры на стоимость поставляемого товара (в случаях, предусмотренных действующим законодательством); товарной накладной; акт приема-передачи товара. 3.3. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику осуществляется в сроки и по адресу, указанным в Графике поставки (Приложение № 4). 3.4. Риск случайной гибели несет собственник. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи; 4.1.2. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; 4.1.3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет; 4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) в день отгрузки товара Заказчику, а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком; 4.1.5. Одновременно с поставляемым товаром предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие страну происхождения товара, а также документы, предусмотренные Техническим заданием; 4.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик; 4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик; 4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования. 4.1.9. Поставщик не вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств либо отказаться от исполнения этих обязательств. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.2. Принять товар и в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 4.2.3. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. 5.1. По факту приемки товара составляется Акт приема-передачи товара (Приложение № 2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепляемый печатями Сторон. 5.2. При поставке товара в упаковке, Заказчик в присутствии Поставщика проверяет качество и количество товара в упаковке, путем её вскрытия, после чего составляется Акт приема-передачи товара с указанием количества и качества поступившего товара. 5.3. В случае невозможности принять товар по качеству и количеству непосредственно в день поставки, представитель Заказчика делает отметку на представленных сопроводительных документах о приемке товара без вскрытия упаковки. О дате и времени и месте вскрытия упаковки и принятии товара по количеству и качеству представителем Заказчика делается отметка на сопроводительных документах, а также проставляется подпись представителя Поставщика об ознакомлении. Вскрытие упаковки производится в назначенное время, о чем составляется акт в произвольной форме с указанием количества и качества товара, акт заверяется подписями сторон, а в случае, если представитель Поставщика не явился, Заказчиком формируется комиссия для вскрытия упаковки, и акт заверяется подписями членов данной комиссии, что является достаточным для фиксирования факта приема товара по качеству и количеству, а также для предъявляения претензий по товару в случае их наличия. Указанный акт является основанием для подписания Акт приема-передачи товара. Оплата производится при наличии Акта приемапередачи товара, подписанного обеими сторонами. В случае отсутствия представителя Поставщика при вскрытии упаковки, Акт приема-передачи товара подписывается со стороны Заказчика и направляется на юридический адрес Поставщика, указанный в главе 11 настоящего договора 5.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается момент передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара. 5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара. 5.6. После истечения срока, указанного Графиком поставки, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого товара. 5.7. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки, а также требованиям, предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 3). 5.8. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 5.9. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочноразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 5.11. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет. 5.12. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи товара рассматривает с привлечением ответственных лиц и направляет Поставщику его экземпляр Акта приема-сдачи, подписанный со своей стороны, или составляет и направляет иной экземпляр Акта приема-сдачи с перечислением фактически поставленного товара и указанием суммы, подлежащей оплате. Оплата производится при наличии Акта приема-сдачи, подписанного обеими сторонами. 5.13. В случае наличия претензий со стороны Заказчика к поставленному товару Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок или товара, подлежащего замене. Поставщик обязан произвести необходимые исправления и замену без дополнительной оплаты в пределах Цены договора в сроки, установленные настоящим договором. 5.14. В случае досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт приема-сдачи товара в порядке, установленном настоящим разделом, и после его подписания произвести оплату. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА. 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов. 6.3. Требования к гарантии качества товара, гарантийному сроку на поставляемый товар и/или сроку годности поставляемого товара устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 3) 6.4. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. 6.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное и ли частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору. 7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За исполнение обязательств по настоящему договору не в полном объеме Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3% цены не поставленного товара и/или невыполненного обязательства. 8.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, установленных настоящим договором, последний уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3% от суммы, подлежащей оплате. 8.3. В случае не исполнения своих обязательств по настоящему договору в полном объеме Поставщик уплачивает штраф в размере цены договора, установленной п.2.4. настоящего договора, а в случае отказа от исполнения обязательств в любой момент в течение срока действия настоящего договора – штраф в размере суммы, подлежащей оплате за невыполненные обязательства. 8.4. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора в следующих случаях: 8.4.1. если Заказчиком обнаружены существенные нарушения Поставщиком условий настоящего Договора. 8.4.2. не соблюдения Поставщиком требований законодательства и настоящего Договора по качеству поставляемого товара. 8.4.3. в случае если Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней не устранит недостатки товара и его некомплектность в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 8.4.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапах размещения заказа и заключения договора; 8.4.5. установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица (факта прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства; 8.4.6. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 8.4.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 8.5. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от стоимости не поставленного товара по настоящему договору. 8.6. Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме. 8.7. Поставщик несет полную ответственность за своих сотрудников и иных лиц, привлеченных им для выполнения обязательств по настоящему договору, а также за охрану труда, технику безопасности и за пожарную безопасность. 8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. 9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. 9.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются в письменной форме. 10.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного уведомления Заказчика. 10.3. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 10.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. 10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Письменные уведомления и требования, в том числе претензии, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными с момента получения, а если адресат по этому адресу более не находится - по истечении 6 рабочих дней с момента направления. 10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.7. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписывается сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ. После заключения договора стороны вправе изготовить и подписать копию в письменной форме на бумажном носителе 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 10.8. Срок действия договора с момента подписания и по "15" сентября 2014 г. 10.9. Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются по окончании текущего финансового года. 10.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. Приложение Приложение Приложение Приложение № № № № 1 2 3 4 – – – – 12. Приложения Спецификация Акт приема-передачи товара Техническое задание График поставки Юридические адреса и реквизиты сторон. ПОСТАВЩИК ООО «Юниваль Текнолоджис» Юридический адрес: г. Москва, ул. Золоторожская, д.1, стр. 1 Фактический адрес: г. Москва, ул. Золоторожская, д.1, стр. 1 ИНН 5029134574 КПП 502901001 Р/с 40702810756000006435 в ОАО БАНК «Петрокоммерц» к/с 30101810700000000352 БИК 044525352 ОКПО 63569971 ОГРН 1105029001880 ОКАТО 46234501000 Тел. руководителя: 8 (499) 653-87-87 ЗАКАЗЧИК: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20 стр.1 Почтовый адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20 стр.1 ИНН 7707082145 КПП 770701001 УФК по г. Москве (ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России л/с 20736Х58660 и л/с 21736Х58660) Отделение 1 Москва р/с № 40501810600002000079 БИК 044583001 ОГРН 1027739808898 ОКПО 01963290 ОКТМО 45382000 Тел. руководителя: 609-23-57 Тел. гл. бухгалтера: 694-37-07 Исполнитель: 89629961059 Логинова Ольга Николаевна ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «Юниваль Текнолоджис» ЗАКАЗЧИК Проректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России __________________ /Яковлев В.В./ ______________ /Вольская Е.А./ Приложение № 1 к Договору № 223.2- 7 от « 30»июля 2014 г. Спецификация. № п/п 1. 2. Наименование товара Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi + Cellular серебристый Ноутбук HP Probook 450 Core i7-4702MQ 2.2GHz, 15.6" HD LED AG,Cam, 8GB DDR3L(1), 1TB 5.4krpm, DVDRW, ATI.HD 8750М2Gb, WiFi, BT, 6C, FPR, 2.4kg,1y, Win7Pro (64)+Win8Pro(64) Всего: В т.ч. НДС18% 1 Цена за ед. с НДС (руб.) 29 890,00 Сумма с НДС (руб.) 29 890,00 1 44 490,00 44 490,00 Ед. Изм. Колво шт. шт. 74 380,00 11 346,10 Итого: 74 380,00 руб.(Семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 11 346,10руб. ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «Юниваль Текнолоджис» ЗАКАЗЧИК Проректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России __________________ /Яковлев В.В./ ______________ /Вольская Е.А./ Приложение № 2 к Договору № 223.2- 7 от « 30»июля 2014 г. ОБРАЗЕЦ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА г.Москва «____»_________20____г. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от Заказчика (_______________________________, ИНН ____________, ОГРН _____________), с одной стороны, и _________________________ от Поставщика (_______________________________, ИНН ____________, ОГРН _____________), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 1) Поставщик поставил товар в соответствии с договором от «___»_________20___г. №_______________, согласно Спецификации и графика поставки в срок / с нарушением срока, в полном объеме / не в полном объеме (нужное подчеркнуть). 2) Поставщиком с поставленным товаром предоставлены следующие документы: ___ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3) Заказчик отклонений от условий договора или других недостатков в поставленном товаре не обнаружил / обнаружил следующие недостатки: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4) Итого к оплате ________________________________________________. ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «Юниваль Текнолоджис» ЗАКАЗЧИК Проректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России __________________ /Яковлев В.В./ ______________ /Вольская Е.А./ Приложение № 3 к Договору № 223.2- 7 от « 30»июля 2014 г. Техническое задание Наименование функциональных, эксплуатационных, технических характеристик и Ед. Колпотребительских свойств, а так же требований по изм. во комплектации 1. Планшет Apple iPad Air Операционная система - iOS шт. 1 32Gb Wi-Fi + Cellular Встроенная память - 32 Гб серебристый Беспроводная связь - Wi-Fi, Bluetooth, 3G, LTE Навигция - GPS Вес - 478 г. Тыловая камера - 5 МР 2. Тип процессора - Core i7 шт. 1 Ноутбук HP Probook Частота процессора 2200 Mhz 450 Core i7-4702MQ Размер оперативной памяти - 8.0Gb 2.2GHz, 15.6" HD LED AG,Cam, 8GB DDR3L(1), Объем накопителя - 1000Gb Размер экрана - 15.6 дюйм 1TB 5.4krpm, DVDRW, Разрешение экрана - 1366x768 ATI.HD 8750М2Gb, Видеопроцессор - AMD Radeon HD 8750M WiFi, BT, 6C, FPR, Операционная система - Win7Pro(64) + Win8Pro (64) 2.4kg,1y, Win7Pro Беспроводная связь - Wi-Fi, Bluetooth (64)+Win8Pro(64) Вес - 2.4 кг. Требования к товарам - Продукция новая (не бывшей в эксплуатации) и поставляется комплектно. Требования к - Руководство по эксплуатации (на русском языке) товару - Товар безопасен для здоровья и жизни потребителя. - Товар поставляется в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности. - Гарантия 12 месяцев № п/п Наименование товара ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «Юниваль Текнолоджис» ЗАКАЗЧИК Проректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России __________________ /Яковлев В.В./ ______________ /Вольская Е.А./ Приложение № 4 км График поставки Наименование товара Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi + Cellular серебристый Ноутбук HP Probook 450 Core i7-4702MQ 2.2GHz, 15.6" HD LED AG,Cam, 8GB DDR3L(1), 1TB 5.4krpm, DVDRW, ATI.HD 8750М2Gb, WiFi, BT, 6C, FPR, 2.4kg,1y, Win7Pro (64)+Win8Pro(64) Колво Сроки поставки 1 в течение 10 дней со дня подписания договора 1 Адрес поставки г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «Юниваль Текнолоджис» ЗАКАЗЧИК Проректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России __________________ /Яковлев В.В./ ______________ /Вольская Е.А./