УТВЕРЖДАЮ Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
__________________________ С.В. Пылин
«___»_______________ 2013 года
Документация по открытому запросу предложений
открытому запросу предложений по выбору организации на право заключения
договора на выполнение работ по подготовке материалов для получения разрешения
на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства дноуглубительных работ на
акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива Балтийского моря
Санкт-Петербург
2013
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
3
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
10
Раздел 2.Образцы форм и документов
14
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
14
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
16
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
19
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
21
2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных
предмету договора (Форма №5)
22
2.6 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору (Форма №6)
23
2.7 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №7)
24
2.8 Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа
25
Раздел 3. Техническое задание
26
Раздел 4. Проект договора
31
3
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
запроса предложений, а именно:
- наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений, а именно проектно-изыскательские работы, отбор и аналитическое
исследование проб данных отложений, инженерно-экологические изыскания для выполнения
проектных работ;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.
При размещении заказа путем проведения открытого запроса предложений
Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа (см.
Информационную карту Раздела I.2 и Техническое задание Раздела 3 настоящей
Документации).
2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений
Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений,
должны быть подписаны руководителем организации и скреплены соответствующей
печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений
(далее – Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в
открытом запросе предложений, прошиваются в один том. На последней странице с внешней
стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью
организации с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны
иметь сплошную нумерацию.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
Заявка на участие в запросе представляется в двух экземплярах, один из которых
должен быть помечен как «ОРИГИНАЛ», другой как «КОПИЯ». КОПИЯ предложения
включает в себя копии следующих документов, входящих в ОРИГИНАЛ Заявки на участие в
запросе:
 Заявку на участие в открытом запросе предложений;
 Коммерческое предложение;
4
 Справку об опыте работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений,
а именно, проектно-изыскательские работы, отбор и аналитическое исследование
проб данных отложений, инженерно-экологические изыскания для выполнения
проектных работ;
 Справку о наличии квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения работ по договору;
 Копия действующего Свидетельства Саморегулируемой организации (СРО) на
выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с настоящим
техническим заданием, а также в соответствии c Градостроительным кодексом
РФ и со статьями Раздела 1 п. 4 и Раздела 2 п.9 "Перечня видов работ по
инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624;
- Субподрядные организации - разработчики документации привлекаются
организацией - разработчиком документации по согласованию с Заказчиком, для
выполнения работ им так же необходимо иметь Копия
действующего
Свидетельства Саморегулируемой организации (СРО) на выполнение проектноизыскательских работ в соответствии с настоящим техническим заданием, а также
в соответствии c Градостроительным кодексом РФ и со статьями Раздела 1 п. 4 и
Раздела 2 п.9 "Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, реконтсрукции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства", утвержденного Приказом Минрегиона РФ
от 30.12.2009 г. №624;
 Копии прочих документов, включенных в состав дополнительных требований к
участникам размещения заказа и влияющих на квалификационную оценку заявки
на участие в запросе
В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ преимущество будет иметь
ОРИГИНАЛ. КОПИЯ Заявки на участие в запросе Участника представляется в не прошитом
и не скрепленном виде в отдельном конверте, который вкладывается в конверт, содержащий
ОРИГИНАЛ Заявки на участие в запросе, либо переносится на электронный носитель.
3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при
условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на
русский язык.
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией,
должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2
и содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма №1);
2) Анкета участника размещения заказа (Форма №2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений (Форма №5), а именно: проектно-изыскательские работы, отбор и
аналитическое исследование проб данных отложений, инженерно-экологические
изыскания для выполнения проектных работ;
6) Справка о наличии квалифицированного персонала, необходимого для выполнения
5
работ по договору (Форма №6);
7) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации - участника размещения заказа (Форма №7);
8) Заверенная участником размещения заказа копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого
запроса предложений;
9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица,
подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка
имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы,
подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом
запросе предложений;
10)Копия действующего Свидетельства Саморегулируемой организации (СРО) на
выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с настоящим техническим
заданием, а также в соответствии c Градостроительным кодексом РФ и со статьями
Раздела 1 п. 4 и Раздела 2 п.9 "Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, реконтсрукции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009
г. №624;
-Субподрядные организации - разработчики документации привлекаются организацией разработчиком документации по согласованию с Заказчиком, для выполнения работ им
так же необходимо иметь Копию действующего Свидетельства Саморегулируемой
организации (СРО) на выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с
настоящим техническим заданием, а также в соответствии c Градостроительным
кодексом РФ и со статьями Раздела 1 п. 4 и Раздела 2 п.9 "Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства", утвержденного
Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624;
11) Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и санкций;
12) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о финансовых
результатах» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации.
13)Копия Устава в действующей редакции;
14)Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа.
5. Порядок представления коммерческого предложения
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой,
установленной в настоящей Документации (Форма №4).
Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то затраты по договору будут
осуществляться Участником за свой счет.
В стоимость выполнения работ должны быть включены стоимость самих работ, а
также требуемых по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных техническим
заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС,
если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на
оформления пропусков для доступа на территорию где расположен объект и другие расходы
6
Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования,
необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все
скидки.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение работ
Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке
на участие в открытом запросе предложений и коммерческом предложении, должны быть
выражены в российских рублях.
7. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам,
официально получившим настоящую Документацию.
8. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник подает Заявку в письменной форме. Участник размещения заказа должен
поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается:
«Заявка на участие в открытом запросе предложений по выбору организации на право
заключения договора на выполнение работ по подготовке материалов для получения
разрешения на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства дноуглубительных
работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива Балтийского моря и
слова Не вскрывать до «11:00» часов «10» июля 2013 года».
Прием Заявок на участие в открытом запросе предложений заканчивается в день
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений, но не раньше
времени, указанного в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений (далее Уведомление).
Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи
Заявок подаются по адресу, указанному в Уведомлении. Время и дата окончания приема
Заявок определяются в соответствии с Уведомлением о проведении запроса.
Конверты с Заявками, полученные после окончания времени приема конвертов с
Заявками на участие в открытом запросе предложений вскрываются заказчиком и в тот же
день такие конверты и такие Заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с
соответствующим уведомлением.
9. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до
вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
10. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений
Конверты с Заявками вскрываются публично Комиссией в день, время и в месте,
указанных в Уведомлении.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не
подано ни одной Заявки, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса предложений,
и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1
настоящего раздела.
7
Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в запросе,
которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса
предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными
отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество
выполняемых работ;
б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или
обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в
документации;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям
заявки.
Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия,
неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при
условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет
воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в
результате проведения оценки заявки согласно пункту 11 настоящего раздела.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами,
то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией
принимается решение:
– о допуске к участию в запросе участника размещения заказа (о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе, участником
запроса);
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе.
Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе в случае:
– непредоставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела;
– наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа (в случае установления данных требований документацией
открытого запроса предложений);
– если предложение о цене договора, превышает начальную (лимитную) цену
договора;
– несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации открытого
запроса предложений, в том числе если:
а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и
(или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого
запроса предложений;
б) документы не подписаны должным образом.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 4 настоящего
раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, заказчик,
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в запросе на любом этапе его
проведения.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников размещения
8
заказа, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и
признании участником запроса только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.
11. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и
определение победителя открытого запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления
лучших условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы
следующие критерии:
1. Цена Договора.
2. Срок выполнения работ.
3. Квалификация участника открытого запроса предложений:
3.1 Опыт выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений *;
3.2. Наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ.
* Аналогичными работами считаются: проектно-изыскательские работы, отбор и
аналитическое исследование проб данных отложений, инженерно-экологические изыскания
для выполнения проектных работ
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса предложений
использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную
оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1. Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и
соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:
баз
2. Kij = 10 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз
Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных
всеми
претендентами значение данного показателя;
P
ij
- значение i – го участника по j – показателю;
V показателя - комплексная весомость показателя – произведение показателей 1 и 2 уровней.
При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее
(наименьшее) предложение по показателю «Цена Договора» выставляется максимально
возможный балл, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как
относительные (на основе приведенных выше формул).
Наряду с этим, по показателю «Квалификация участника размещения заказа»
присвоение (назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно, в
заданных границах принятой 10 балльной шкалы.
3. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям: Ki =

Kij
Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
9
Значимость критериев, %
№
п/п
Наименование Критериев и Показателей
Уровень 1
Уровень 2
1.
50
100
Цена договора
2.
20
100
Срок выполнения работ
3.
30
рублей
календарных
дней
Квалификация участника открытого
запроса предложений
3.1
50
3.2
50
Опыт выполнения работ, аналогичных
предмету открытого запроса предложений
Наличие квалифицированного персонала,
необходимого для выполнения работ
100
Победителем открытого запроса предложений по будет являться участник открытого
запроса предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными
весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.
В случае, если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок, а затем направляется на утверждение
руководителю Заказчика.
11. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие
условия исполнения Договора.
12. Прочие положения
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания
Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений.
10
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений
являются неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции
по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае
противоречия между положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в
открытом запросе предложений и положениями информационной карты последние
имеют преобладающую силу.
Наименование и
адрес Заказчика:
Наименование
открытого
запроса
предложений:
ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Тел.: (495) 626-14-25; факс: (495) 626-12-39,
официальный сайт Заказчика – www.rosmorport.ru
в
лице
Северо-Западного
бассейнового
филиала
ФГУП «Росморпорт»
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Контактные лица:
По вопросам разъяснения Технического задания и прочим
техническим вопросам – Гаврилова Лидия Дмитриевна,
тел.: (812) 380-71-46.
По вопросам получения Документации, подготовки и
представления Заявок на участие в открытом запросе предложений
– Северина Марина Валерьевна,
e-mail: m.severena@rosmorport.spb.ru,
тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 387-40-13
Открытый запрос предложений по выбору организации на право
заключения договора на выполнение работ по подготовке
материалов для получения разрешения на захоронение грунтов,
извлечённых в ходе производства дноуглубительных работ на
акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8;
Место, сроки и
условия
выполнения
работ:
Период выполнения работ: Июль-Август 2013 года;
Максимальный срок выполнения работ: 30 календарных дней.
Условия выполнения работ указаны в Техническом задании
(Раздел 3 настоящей Документации).
Начальная
(лимитная)
стоимость
договора:
Источник
финансирования
Объем
выполнения
работ:
Место и срок
окончания
подачи заявок на
1 000 000,00 руб. (НДС в т.ч.).
Собственные средства ФГУП «Росморпорт».
Подробно объемы работ приведены в Техническом задании (Раздел
3 настоящей Документации).
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, каб. 417
до 11 часов 00 минут 10 июля 2013 года.
10
участие в
открытом
запросе
предложений:
Дата и место
вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Место и время
рассмотрения,
оценки и
сопоставления
заявок на
участие в
Запросе:
Дополнительные
требования,
установленные
Заказчиком
11
На конверте с Заявкой должна быть отметка (входящий номер,
дата и время регистрации) канцелярии СЗб филиала (каб. №131) о
его регистрации в системе входящей корреспонденции.
Заявки на участие в открытом запросе предложений будут
вскрываться в 11.00 (по московскому времени) 10 июля 2013 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д. 8, к. 318.
Заседание Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению
заявок, поданных на участие в Запросе состоится не позднее 17:00
(по московскому времени) 12 августа 2013 года по адресу:
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
-Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
-Наличие квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения работ по договору.
-Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету
договора, а именно проектно-изыскательские работы, отбор и
аналитическое исследование проб данных отложений, инженерноэкологические изыскания для выполнения проектных работ
-Копия
действующего Свидетельства
Саморегулируемой
организации (СРО) на выполнение проектно-изыскательских работ
в соответствии с настоящим техническим заданием, а также в
соответствии c Градостроительным кодексом РФ и со статьями
Раздела 1 п. 4 и Раздела 2 п.9 "Перечня видов работ по инженерным
изысканиям,
по подготовке проектной документации,
реконтсрукции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства", утвержденного Приказом
Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624;
-Субподрядные организации - разработчики документации
привлекаются организацией - разработчиком документации по
согласованию с Заказчиком, для выполнения работ им так же
необходимо иметь Копию
действующего Свидетельства
Саморегулируемой организации (СРО) на выполнение проектноизыскательских работ в соответствии с настоящим техническим
заданием, а также в соответствии c Градостроительным кодексом
РФ и со статьями Раздела 1 п. 4 и Раздела 2 п.9 "Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства",
утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624;
- Вся документация оформляется и передается Заказчику в
печатном виде в 4-х экз. и в электронном виде на CD-дисках в 1-м
экз. (в форматах .doc и .pdf).
Документация предоставляется в двух томах с разделение на:
11


12
Материалы по Невской губе Финского залива Балтийского
моря;
Материалы по Лужской губе Финского залива Балтийского
моря.
-Настоящая процедура запроса предложений не является
конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не
является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких
обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе
предложений.
Порядок и
условия оплаты:
В соответствии с проектом договора.
Адрес для
направления
письменных
запросов по
разъяснению
документации:
Северо-Западный бассейновый филиала ФГУП «Росморпорт»,
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник
размещения
заказа должен
представить:
Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений,
должен содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма № 1);
2) Анкета участника размещения заказа (Форма № 2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету
открытого запроса предложений (Форма № 5);
6) Справка о наличии квалифицированного персонала, необходимого
для выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма
№6);
7) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения
заказа (Форма №7);
8) Заверенная участником размещения заказа копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений;
9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости – доверенность, должным образом оформленная и
свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие
заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка
имеет обязательную силу для участника размещения заказа,
документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего
заявку на участие в открытом запросе предложений;
10) Копия Устава в действующей редакции;
11) Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
12) Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций;
12
13
13) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с
приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний
отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции
и заверенные печатью организации.
14) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
размещения заказа.
Валюта, в
которой
выражены
цены заявки:
Язык заявки
Срок действия
заявки на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Срок
заключения
договора с
победителем
открытого
запроса
предложение:
Российский рубль.
Русский.
в течение срока проведения процедуры открытого запроса
предложений и до завершения указанной процедуры.
в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня утверждения
итогового протокола запроса руководителем Заказчика.
13
14
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
Опись документов
представляемых для участия в Открытом запросе предложений по выбору организации
на право заключения договора на выполнение работ по подготовке материалов для
получения разрешения на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
Настоящим__________________________________________________________________
_
(наименование организации – Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами
направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
Кол-во
Номер
страниц страницы
1. Опись документов (Форма №1)
2. Анкета участника размещения заказа (Форма №2)
3.
Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма
№3)
4. Коммерческое предложение (Форма №4)
5.
6.
7.
8.
9.
Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету
открытого запроса предложений (Форма №5)
Справка о наличии квалифицированного персонала,
необходимого для выполнения работ, аналогичных предмету
договора (Форма №6)
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации – участника
размещения заказа (Форма №7)
Заверенная участником размещения заказа копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявку от имени участника размещения заказа
а) Для физического лица – копия документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Б) Для индивидуального предпринимателя – копия
документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В) Документами, подтверждающими полномочия лица на
осуществление действий от имени юридического лица,
являются документы, определяющие право лица на совершение
действий от имени юридического лица в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
14
10.
11.
12
13
15
Для акционерных обществ такими документами являются:
копия устава, копия протокола (выписка из протокола или ее
копия) общего собрания акционеров об избрании директора
(генерального директора) акционерного общества, совета
директоров (наблюдательного совета), если уставом общества
это отнесено к его компетенции.
Для обществ с ограниченной ответственностью: копия
устава и учредительного договора (если один участник, то
только устав), копия протокола (выписка из протокола или ее
копия) общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью об избрании руководителя общества
(генерального директора, президента и других).
Для полного товарищества или товарищества на вере:
копия учредительного договора.
Для учреждения – копии решения собственника о
создании учреждения и устава, утвержденного собственником,
копия приказа о назначении руководителя.
Для государственного или муниципального унитарного
предприятия – копия приказа о назначении руководителя,
копия устава.
В случае, если одно лицо (представитель) представляет
интересы другого лица (представляемого), в составе заявки на
участие в открытом запросе предложений в качестве
документа,
подтверждающего
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа, представляются: документ, подтверждающий передачу
полномочий от представляемого представителю (таким
документом может являться доверенность (оригинал или
копия), или, например, копия договора с управляющей
организацией или управляющим), а также документы
представителя и представляемого, указанные выше в пунктах
«а»-«в», в зависимости от организационно-правовой формы
представителя и представляемого.
Если заявка на участие в открытом запросе предложений
подается от имени участника размещения заказа филиалом или
представительством юридического лица, то документами,
подтверждающими полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, являются:
документы (оригиналы или копии) юридического лица,
указанные выше в пунктах «а»-«в», в зависимости от
организационно-правовой формы, доверенность (оригинал или
копия) на осуществление действий от имени юридического
лица, документы (оригиналы или копии), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего доверенность, а также копия
положение о филиале или представительстве.
Копия Устава в действующей редакции
Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и санкций;
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
15
16
убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с
приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний
отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
14.
размещения заказа
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
/
м.п.
/
ФИО
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в Открытом запросе предложений по выбору организации на право
заключения договора на выполнение работ по подготовке материалов для получения
разрешения на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
16
17
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных
обществ– выписка из реестра акционеров отдельным
документом)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор)
3.3. Срок деятельности организации
3.4. Размер уставного капитала
3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
4. Юридический адрес участника размещения заказа
5. Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Сведения о выданных участнику открытого запроса
предложений свидетельств о допуске к видам работ на право
осуществления деятельности, являющейся предметом договора.
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах,
входящих с участником открытого запроса предложений в одну
группу лиц (в ред. ст. 105, 106 Гражданский кодекс Российской
Федерации)
9. ИНН Участника запроса
10. Телефоны Участника запроса (с указанием кода города)
11. Факс Участника запроса (с указанием кодов страны и
города)
12. Интернет-сайт и адрес электронной почты Участника
запроса
17
18
13. Фамилия, имя, отчество и наименование должности
руководителя организации Участника запроса
14. Наличие статуса субъекта малого/среднего
предпринимательства (указать статус)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
ФИО /
м.п.
/
18
19
2.3. Форма заявки на
(Форма №3)
На бланке организации
Дата, исх. номер
участие
в
открытом
запросе
предложений
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по
подготовке материалов для получения разрешения на захоронение грунтов, извлечённых
в ходе производства дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской
губы Финского залива Балтийского моря
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице
____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф И О)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить, предусмотренные открытым запросом предложений работы,
в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили
в настоящем предложении,
с общей стоимостью выполнения работ -________________ (цифрами и прописью) руб.
(НДС в т.ч.),
сроком выполнения работ:
3. Предложение имеет следующие приложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить)
4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость
выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету открытого
запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости
договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации и
Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить
договор.
7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ %
(значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника
19
20
размещения
заказа
по
завершенный отчетный период.
данным
бухгалтерской отчетности за последний
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие
Заказчиком, а также с его сотрудниками.
нашей
аффилированности
с
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации
и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования
равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас,
уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в
том числе сведения о соисполнителях.
10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ФГУП «Росморпорт» на оказание услуг в
соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений в срок
20 дней со дня утверждения итогового протокола запроса руководителем Заказчика.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения
Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы
обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с
требованиями документации и условиями нашего предложения.
12. Мы извещены о включении сведений о
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_________________________________________________________________________________
_
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
итогового протокола и до подписания официального договора настоящая Заявка
будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о
заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей
заявке на участие в открытым запросе предложений.
15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
запроса предложений.
16. Наши юридический и фактический адреса:
___________________________________, телефон ____________, факс
банковские реквизиты: ____________________________________________.
___________,
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
18. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
20
21
2.4. Форма
коммерческого предложения
(Форма №4)
Коммерческое предложение на выполнение работ по подготовке материалов для
получения разрешения на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского
залива Балтийского моря
Приложение № 1 к заявке на участие в открытом запросе предложений от «___»____ г.
№____
Наименование работ
Общая стоимость выполнения
работ*(руб., НДС в т.ч.)
Срок выполнения работ
(календарных дней)
выполнение работ по подготовке
материалов
для
получения
разрешения
на
захоронение
грунтов, извлечённых в ходе
производства дноуглубительных
работ на акватории Невской губы
и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
*в соответствие с калькуляционным расчетом на выполнение работ, прилагаемым к
настоящему коммерческому предложению и являющейся его неотъемлемой частью;
Общая стоимость выполнения работ: _______________________ руб. ___ коп. (НДС в
т.ч.)
(указать прописью значение, приведенное Таблице)
Примечание:
____________________________________________________________________
(если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это
должно быть отражено в Примечаниях, с приложением обосновывающих документов)
В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость выполнения работ
должны быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению участника
дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации,
все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению),
иные обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для
доступа на территорию где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные
с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для
выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки.
Приложения:
- Калькуляционный расчет на выполнение работ – на ____ л.;
Прочие условия выполнения работ, предлагаемые Подрядчиком:
______________________________________
____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
21
22
2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ,
аналогичных предмету договора (Форма №5)
№
п
/
п
Описание
работ
(включая
их общую
стоимость)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Место и
период
выполнения
работ
Общая стоимость
фактически
выполненных
работ/стоимость
работ,
выполненных
своими силами
Сведения о
претензия и
судебных исках,
предъявленных
заказчиками в
связи с качеством
и/или сроками
выполнения работ
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
22
23
2.6 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору (Форма №6)
№
п/п
1.
Наименование
должности (специальность)
Квалификация
работников
Количество
работников
Примечания
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
23
24
2.7 Форма
доверенности
на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа
(Форма №7)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Санкт-Петербург _____________________________________________ ________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация - Участник размещения заказа:
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____»
__________
представлять интересы
_________________________________________________________
(наименование организации)
на запросе, проводимом (укажите название Заказчика).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все
документы, связанные с его выполнением.
Подпись
удостоверяем. ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
удостоверяемого)
______________________________
(подпись
Достоверность действительна по «____» __________________________ 20__ г.
Руководитель организации
_____________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
24
25
2.8 Инструкция по заполнению форм
участниками размещения заказа
Форма №1 «Опись документов, представляемых для участия в
открытом запросе предложений»
В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые
должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (п. 13)
прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному
желанию.
Форма №2 «Анкета участника размещения заказа»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
Форма №3 «Заявка на участие в открытом запросе предложений»
Заявка на участие в открытом запросе предложений - основной документ,
которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в
запросе на условиях, установленных заказчиком.
Форма №4 «Коммерческое предложение»
Все пункты и приложения, указанные в этой форме, являются обязательными
для заполнения участником размещения заказа. Все сведения, представленные в
Коммерческом предложении обязательно должны быть приведены в размерности,
указанной в данной форме (рубли, календарные дни). Обращаем внимание, что в случае
несоблюдения данных требований оценка предложения будет невозможна.
Форма № 5 «Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ,
аналогичных предмету договора»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у
него практическом опыте выполнения работ, сопоставимых по объему предмету
договора, не менее чем за последние 3 (три) года, подтверждённый копиями актов
выполненных работ.
Форма №6 «Справка о наличии в штате Участника персонала, необходимого
для выполнения работ по договору»
Все пункты, указанные в этих формах, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
В данной справке перечисляются специалисты, которые непосредственно будут
участвовать в выполнение работ (без учета управленческого персонала).
Форма №7 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа».
Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения
участникам размещения заказа.
25
26
Раздел 3. Техническое задание
Техническое задание на подготовку материалов для получения разрешения
на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского
залива Балтийского моря
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Географическое
расположение
объекта
Основание для
разработки
документации
Заказчик
Источник
финансирования
Порядок
разработки
документации
Организацияразработчик
документации
Требования к
организацииразработчику
документации
Субподрядные
организацииразработчики
документации
Назначение
документации
Основные
техникоэкономические
показатели
объектов
размещения
грунта
1. Невская губа Финского залива Балтийского моря;
2. Лужская губа Финского залива Балтийского моря.
Ст. 37.1. Федерального закона от 07.05.2013 г. №87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» и Водный
Кодекс Российской Федерации»
ФГУП «Росморпорт»
Собственные средства
1. Анализ имеющихся инженерных изыскания (с
использованием архивных и фондовых материалов
прошлых лет, в т.ч. материалов Заказчика).
2. Выполнение недостающих инженерных изысканий
3. Разработка материалов.
Определяется по результатам конкурентной процедуры
7.1. Учредительные документы
7.2. Опыт разработки аналогичной документации.
7.3. Допуск саморегулируемой организации (СРО) на
выполнение
проектно-изыскательских
работ
в
соответствии с настоящим техническим заданием.
Привлекаются организацией-разработчиком
документации по согласованию с Заказчиком
Формирование комплекта документов в объеме,
достаточном для получения разрешения на захоронение
донного грунта во внутренних морских водах.
10.1. Места захоронения донного грунта в Невской губе
Финского залива Балтийского моря:
- отвал, расположенный западнее маяка Толбухин в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
Ш
60º02´35´´
60º02´35´´
60º02´05´´
60º02´05´´
Д
29º28´05´´
29º29´12´´
29º29´12´´
29º28´05´´
- отвал, расположенный западнее маяка Толбухин в
координатах (СК-42):
26
27
1
2
3
4
5
6
7
Ш
60º 03´ 38´´
60º 03´ 38´´
60º 02´ 49´´
60º 02´ 05´´
60º 02´ 05´´
60º 03´ 05´´
60º 03´ 05´´
Д
29º 30´ 05´´
29º 28´ 05´´
29º 2 ´ 45´´
29º 25´ 45´´
29º 28´ 05´´
29º 28´ 05´´
29º 30´ 05´´
10.2. Места захоронения донного грунта в Лужской губе
Финского залива Балтийского моря:
- отвал, расположенный в районе банки Вальштейна, в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
5
Ш
59º48′00″N
59º48′00″N
59º49′27″N
59º50′00″N
59º50′44″N
Д
28º16′48″E
28º17′22″E
28º18′55″E
28º18′55″E
28º18′10″E
- отвал, расположенный в районе банки Мерилода, в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
11
Особые условия
разработки
материалов
Ш
59º45′28″N
59º44′54″N
59º43′12,30″N
59º42′26,40″N
Д
28º19′46″E
28º21′46″E
28º22′06,60″E
28º20′39,50″E
В документации должны содержаться следующие
сведения:
11.1. о грунтах, извлекаемых на акватории Невской
губы и Лужской губы Финского залива Балтийского моря:
состояние, свойства (физические, химические,
биохимические и биологические);
- состояние, свойства (физические, химические,
биохимические и биологические);
- загрязненность (количественные и качественные
характеристики веществ, содержащихся в донном грунте);
- устойчивость, например, физическую, химическую и
биологическую;
- накопление и биотрансформацию в биологических
материалах и осадках;
- склонность к взаимодействию в морской среде с
другими растворенными в ней органическими и
неорганическими веществами;
- вероятность эффекта окраски или других изменений,
понижающих товарные качества рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов;
11.2. о районах и метода захоронения донного грунта:
- местоположение (географические координаты района
27
12
13
14
15
28
захоронения, глубину и расстояние от берега);
- положение по отношению к зонам отдыха, участкам
недр внутренних морских вод и территориального моря,
районам добычи (вылова) водных биологических
ресурсов,
рыбохозяйственным
заповедным
зонам
внутренних морских вод и территориального моря;
- первоначальное растворение, произведенное с помощью
предложенного метода захоронения;
- характеристику рассеивания (влияние течений, приливов
и ветра на горизонтальное перемещение и вертикальное
смешивание);
- характеристику воды (температуру, плотность,
соленость, стратификацию, кислородные показатели
загрязнения, содержание органического и минерального
азота, взвесей, питательных веществ, продуктивность);
- характеристику дна (топографию, геохимическую и
геологическую характеристики осадков, биологическую
продуктивность);
- наличие и эффекты других захоронений, которые были
сделаны в районе захоронения донного грунта (данные о
тяжелых металлах и содержание органического углерода);
11.3. общие условия захоронения донного грунта:
- возможное влияние на зоны отдыха (мутность,
неприятный запах, обесцвечивание и вспенивание);
- возможное влияние на окружающую среду, в том числе
на морскую среду, и на осуществление рыболовства;
- возможное влияние на другие виды использования моря
(ухудшение качества воды для промышленного
применения, помехи судоходству или рыболовству
вследствие накопления донного грунта на морском дне и
проблема защиты районов, имеющих особое значение для
научных целей или для целей сохранения морской среды
и природных ресурсов внутренних морских вод и
территориального моря);
- доступность методов захоронения донного грунта на
суше.
Состав
В составе документации, в частности, предусмотреть:
документации
 пояснительную записку;
 генеральную схему и схему расположения
мест захоронения донного грунта;
 сведения, перечисленные в п. 11 настоящего
Технического задания.
Сроки выполнения Начало – в соответствии с условиями договора подряда,
работ
подписанного по результатам конкурентной процедуры
по выбору организации-разработчика.
Окончание – не позднее, чем через 30 дней после начала
выполнения работ.
Требования к
Не требуется.
определению
сметной
стоимости
Исходные данные,
предоставляемые
15.1 Перечень и основные характеристики участков
Заказчиком
дноуглубительных работ и морских отвалов грунта, в
28
29
соответствии с имеющейся документацией, получившей
положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы.
15.2 Сведения о типах применяемых технических
средств для производства дноуглубительных работ и
дампинга грунта.
15.3 Сведения об объемах грунта, планируемого к
извлечению и захоронению в рамках реализации
проектов, получивших положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
15.4 Имеющиеся данные инженерных изысканий
прошлых лет.
15.5 Имеющиеся
промеры
глубин,
в
местах
захоронения донного грунта.
16
Потребность в
инженерных
изысканиях и
требования к их
выполнению
17
Выделение этапов
разработки
документации
18
Требования к
согласованиям
разработанной
документации с
территориальными
и федеральными
надзорными и
контролирующими
органами
Требования к
оформлению
разработанной
документации
19
16.1 Инженерные изыскания необходимо выполнить на
всей площади объекта и на акватории предполагаемого
размещения подводного отвала (в случае необходимости).
16.2. Программа дополнительных изысканий
определяется Подрядчиком.
16.3. При проведении инженерных изысканий учесть
материалы изысканий прошлых лет, имеющиеся у
Заказчика, другие фондовые и архивные материалы.
Без выделения этапов.
Не требуется
Вся документация оформляется и передается Заказчику в
печатном виде в 4-х экз. и в электронном виде на CDдисках в 1-м экз. (в форматах .doc и .pdf).
Документация предоставляется в двух томах с разделение
на:
 Материалы по Невской губе Финского залива
Балтийского моря;
 Материалы по Лужской губе Финского залива
Балтийского моря.
29
30
Раздел 4. Проект Договора
ДОГОВОР №
на подготовку материалов для получения разрешения на захоронение грунтов,
извлечённых в ходе производства дноуглубительных работ на акватории Невской
губы и Лужской губы Финского залива Балтийского моря
г. Санкт-Петербург
__________________2013 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» Пылина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности №
3075 от 11.04.2011 г. и Положения о филиале, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
30
31
лице______________________________,
действующего
на
основании
__________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на
подготовку материалов для получения разрешения на захоронение грунтов в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление государственного
экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море,
извлечённых в ходе производства дноуглубительных работ на акватории Невской губы и
Лужской губы Финского залива Балтийского моря (далее – Работы) для Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
1.2. Состав Работ определён Техническим заданием (Приложение №1), утверждённым
«Заказчиком» и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Общие сведения
2.1. Технические, экономические и другие требования к работам, подлежащим
выполнению в соответствии с настоящим договором, изложены в Техническом задании
(Приложение № 1).
2.2. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, условиями настоящего договора, Техническим
заданием (Приложение № 1), Калькуляционным расчетом на выполнение работ
(Приложение № 2), в сроки, указанные в п.4 Договора.
3.
Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по договору, в соответствии с Калькуляционным расчетом
на выполнение работ (Приложение № 2) составляет ____________________
________________________ рублей ___________ коп., кроме того НДС 18%
________________ (______________________) рублей ____________ коп., всего с НДС
______________ (__________________) рублей ___________ коп.
3.2. Оплата за выполнение работ «Исполнителем» производится:
аванс – 30% стоимости этапа в сумме _____________ (________________________)
рублей
____________
коп.,
кроме
того
НДС
18%
_________________
(________________________) рубля _______________ коп., всего с НДС _________________(______________________) рублей _______________ коп., на основании выставленного
Исполнителем счета, окончательный расчет в сумме ___________________
(__________________________) рублей ______________ коп., кроме того НДС 18%
__________________ (__________________________) рублей _____________ коп., всего с
НДС ___________________ (_____________________) рублей __________________ коп. - на
основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры и подписанного Акта
приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после
предоставления их Заказчику;
4.
Сроки выполнения работ и действие договора
4.1. Срок выполнения работ:
начало работ – с даты подписания договора
окончание работ – ____ календарных дней с даты подписания договора.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с
момента подписания настоящего договора.
5.
Обязанности сторон
5.1. «Заказчик» обязан:
31
32
5.1.1. Предоставить «Исполнителю» исходные
данные
,
согласно
п.16
Технического задания(Приложение № 1), необходимые для выполнения работ.
5.1.2. Оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении им обязательств по
настоящему договору.
5.1.3. Оплатить выполненную работу «Исполнителю» в порядке, установленном
разделом 3 настоящего договора.
5.2. «Исполнитель» обязан:
5.2.1. Выполнить и сдать работы в соответствии с условиями настоящего договора,
Техническим заданием (Приложение № 1), в срок, определённый разделом 4 Договора.
5.2.2. При выполнении работ руководствоваться нормативно-технической
документацией, действующей на территории Российской Федерации.
5.2.3. Если при приемке работ или в период использования документации будет
обнаружено ее несоответствие действующим нормативным документам и качеству,
«Исполнитель» обязан устранить несоответствия за свой счёт в согласованный сторонами
срок.
5.2.4. Права и обязанности сторон, не предусмотренные договором, определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Порядок сдачи приемки работ
6.1. Сдача и приемка выполненных работ оформляется актом приёмки выполненных
работ в 2 (двух) экземплярах, которые передаются «Исполнителем» с представлением
«Заказчику» следующих документов:
счета на оплату работ в 1 (одном) экземпляре;
счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре;
накладной в 2 (двух) экземплярах;
отчетные материалы согласно п.12 и п.20 Технического задания.
6.2. «Заказчик» в течение пяти дней со дня получения акта приёмки выполненных
работ обязан подписать его или направить «Исполнителю» мотивированный отказ от
подписания акта приемки работ.
6.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от подписания акта приемки
выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт, с перечислением
необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4. В случае досрочного выполнения работ, «Заказчик» вправе досрочно принять и
оплатить работы по цене, предусмотренной пунктом 3.1, Калькуляционным расчетом на
выполнение работ (Приложение № 2).
6.5. Если в процессе выполнения работ выяснится (обнаружится) неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения
работ, «Исполнитель» обязан приостановить их выполнение, поставив в известность
(письменно) «Заказчика» за 3 дня до приостановки работ о возникших причинах и
необходимости приостановки работ.
В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос
целесообразности продолжения работ.
6.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных
исследований или работ, не предусмотренных настоящим договором и/или приложениями к
нему, стороны оформляют дополнительное соглашение с составлением отдельной сметы
расходов.
7.
Ответственность сторон, порядок разрешения споров
7.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и
«Исполнитель» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего договора.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работы по вине «Исполнителя», последний
выплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за
каждый день просрочки.
32
33
7.3. В случае задержки оплаты, предусмотренной разделом 3 настоящего
договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1 % от суммы
подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы подлежащей
оплате.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием форсмажорных обстоятельств, т.е. непреодолимой внешней силы, определяемых в соответствии с
действующим законодательством.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством. Все споры, возникшие из данного договора,
рассматриваются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.6. До заявления иска обязательно предъявление претензии в письменном виде, ответ
на предъявленную претензию должен быть дан в письменном виде в течение 10 дней со дня
ее получения.
8.
Прочие условия
8.1. В случае приостановления (прекращения) работ по инициативе «Заказчика»,
стороны в 15-ти дневный срок составляют и подписывают двухсторонний акт о
выполненной работе и фактически понесенных «Исполнителем» расходах с обязательным
возмещением их «Заказчиком».
8.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным
соглашением, подписываемым сторонами.
8.3. Информация и сведения связанные с исполнением этого договора считаются
надлежаще направленными, если они переданы другой стороне по средствам факсимильной
связи или под расписку уполномоченному представителю.
8.4. Приложения к настоящему договору:
Приложение № 1 – Техническое задание на 4 листах.
Приложение № 2 – Калькуляционный расчет на выполнение работ на 1 листе.
9.
Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП «Росморпорт»
127055, Россия, г. Москва,
ул. Сущевская, д.19, стр.7
ИНН/КПП 7702352454/770701001
Северо-Западный бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт»
198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, д.8
ИНН/КПП 7702352454/780502001
ОГРН 1037702023831, ОКПО 15182805
Р/с 40502810455000100003
К/с 30101810500000000653
В Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербурга
БИК 044030653
33
34
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор Северо-Западного
бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
____________________
______________________ Пылин С.В.
34
Приложение № 1
к договору № __________________
от ________________2013 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»
по капитальному строительству и эксплуатации
______________ А.В. Кузнецов
«___»________ 2013 г.
Техническое задание на подготовку материалов
для получения разрешения
на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
1
2
Географическое
расположение объекта
Основание для разработки
документации
3
4
5
Заказчик
Источник финансирования
Порядок разработки
документации
6
Организация-разработчик
документации
Требования к организацииразработчику документации
7
8
9
10
Субподрядные организацииразработчики документации
Назначение документации
Основные техникоэкономические показатели
объектов размещения грунта
3. Невская губа Финского залива Балтийского моря;
4. Лужская губа Финского залива Балтийского моря.
Ст. 37.1. Федерального закона от 07.05.2013 г. №87-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» и Водный Кодекс Российской
Федерации»
ФГУП «Росморпорт»
Собственные средства
1. Анализ имеющихся инженерных изыскания (с
использованием архивных и фондовых материалов прошлых
лет, в т.ч. материалов Заказчика).
2. Выполнение недостающих инженерных изысканий
3. Разработка материалов.
Определяется по результатам конкурентной процедуры
7.1. Учредительные документы
7.2. Опыт разработки аналогичной документации.
7.3. Допуск саморегулируемой организации (СРО) на
выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии
с настоящим техническим заданием.
Привлекаются организацией-разработчиком документации
по согласованию с Заказчиком
Формирование
комплекта
документов
в
объеме,
достаточном для получения разрешения на захоронение
донного грунта во внутренних морских водах.
10.1. Места захоронения донного грунта в Невской губе
Финского залива Балтийского моря:
- отвал, расположенный западнее маяка Толбухин в
координатах (СК-42):
35
1
2
3
4
Ш
60º02´35´´
60º02´35´´
60º02´05´´
60º02´05´´
Д
29º28´05´´
29º29´12´´
29º29´12´´
29º28´05´´
- отвал, расположенный западнее маяка Толбухин в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
5
6
7
Ш
60º 03´ 38´´
60º 03´ 38´´
60º 02´ 49´´
60º 02´ 05´´
60º 02´ 05´´
60º 03´ 05´´
60º 03´ 05´´
Д
29º 30´ 05´´
29º 28´ 05´´
29º 2 ´ 45´´
29º 25´ 45´´
29º 28´ 05´´
29º 28´ 05´´
29º 30´ 05´´
10.2. Места захоронения донного грунта в Лужской губе
Финского залива Балтийского моря:
- отвал, расположенный в районе банки Вальштейна, в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
5
Ш
59º48′00″N
59º48′00″N
59º49′27″N
59º50′00″N
59º50′44″N
Д
28º16′48″E
28º17′22″E
28º18′55″E
28º18′55″E
28º18′10″E
- отвал, расположенный в районе банки Мерилода, в
координатах (СК-42):
1
2
3
4
11
Особые условия разработки
материалов
Ш
59º45′28″N
59º44′54″N
59º43′12,30″N
59º42′26,40″N
Д
28º19′46″E
28º21′46″E
28º22′06,60″E
28º20′39,50″E
В документации должны содержаться следующие сведения:
11.1. о грунтах, извлекаемых на акватории Невской губы и
Лужской губы Финского залива Балтийского моря:
состояние, свойства (физические, химические,
биохимические и биологические);
- состояние, свойства (физические, химические,
биохимические и биологические);
- загрязненность (количественные и качественные
характеристики веществ, содержащихся в донном грунте);
- устойчивость, например, физическую, химическую и
биологическую;
- накопление и биотрансформацию в биологических
36
12
Состав документации
13
Сроки выполнения работ
материалах и осадках;
- склонность к взаимодействию в морской среде с другими
растворенными в ней органическими и неорганическими
веществами;
- вероятность эффекта окраски или других изменений,
понижающих товарные качества рыбной и иной продукции
из водных биологических ресурсов;
11.2. о районах и метода захоронения донного грунта:
- местоположение (географические координаты района
захоронения, глубину и расстояние от берега);
- положение по отношению к зонам отдыха, участкам недр
внутренних морских вод и территориального моря, районам
добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
рыбохозяйственным заповедным зонам внутренних морских
вод и территориального моря;
- первоначальное растворение, произведенное с помощью
предложенного метода захоронения;
- характеристику рассеивания (влияние течений, приливов и
ветра на горизонтальное перемещение и вертикальное
смешивание);
- характеристику воды (температуру, плотность, соленость,
стратификацию, кислородные показатели загрязнения,
содержание органического и минерального азота, взвесей,
питательных веществ, продуктивность);
- характеристику дна (топографию, геохимическую и
геологическую характеристики осадков, биологическую
продуктивность);
- наличие и эффекты других захоронений, которые были
сделаны в районе захоронения донного грунта (данные о
тяжелых металлах и содержание органического углерода);
11.3. общие условия захоронения донного грунта:
- возможное влияние на зоны отдыха (мутность, неприятный
запах, обесцвечивание и вспенивание);
- возможное влияние на окружающую среду, в том числе на
морскую среду, и на осуществление рыболовства;
- возможное влияние на другие виды использования моря
(ухудшение качества воды для промышленного применения,
помехи судоходству или рыболовству вследствие
накопления донного грунта на морском дне и проблема
защиты районов, имеющих особое значение для научных
целей или для целей сохранения морской среды и
природных ресурсов внутренних морских вод и
территориального моря);
- доступность методов захоронения донного грунта на суше.
В составе документации, в частности, предусмотреть:
 пояснительную записку;
 генеральную схему и схему расположения
мест захоронения донного грунта;
 сведения, перечисленные в п. 11 настоящего
Технического задания.
Начало – в соответствии с условиями договора подряда,
подписанного по результатам конкурентной процедуры по
выбору организации-разработчика.
Окончание – не позднее, чем через 30 дней после начала
37
14
15
Требования к определению
сметной стоимости
Исходные данные,
предоставляемые
Заказчиком
16
Потребность в инженерных
изысканиях и требования к
их выполнению
17
Выделение этапов
разработки документации
18
Требования к согласованиям
разработанной
документации с
территориальными и
федеральными надзорными
и контролирующими
органами
Требования к оформлению
разработанной
документации
19
Начальник службы
экологической безопасности
выполнения работ.
Не требуется.
15.6 Перечень и основные характеристики участков
дноуглубительных работ и морских отвалов грунта, в
соответствии с имеющейся документацией, получившей
положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
15.7 Сведения о типах применяемых технических средств
для производства дноуглубительных работ и дампинга
грунта.
15.8 Сведения об объемах грунта, планируемого к
извлечению и захоронению в рамках реализации проектов,
получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы.
15.9 Имеющиеся данные инженерных изысканий
прошлых лет.
15.10 Имеющиеся промеры глубин, в местах захоронения
донного грунта.
16.1. Инженерные изыскания необходимо выполнить на
всей площади объекта и на акватории предполагаемого
размещения подводного отвала (в случае необходимости).
16.2. Программа дополнительных изысканий определяется
Подрядчиком.
16.3. При проведении инженерных изысканий учесть
материалы изысканий прошлых лет, имеющиеся у
Заказчика, другие фондовые и архивные материалы.
Без выделения этапов.
Не требуется
Вся документация оформляется и передается Заказчику в
печатном виде в 4-х экз. и в электронном виде на CD-дисках
в 1-м экз. (в форматах .doc и .pdf).
Документация предоставляется в двух томах с разделение
на:
 Материалы по Невской губе Финского залива
Балтийского моря;
 Материалы по Лужской губе Финского залива
Балтийского моря.
___
С.Е. Смирнов
38
ЗАКАЗЧИК
Директор Северо-Западного
бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________________
______________________ Пылин С.В.
39
Приложение № 2
к договору №_______________
от ___________2013
ЗАКАЗЧИК
Директор
Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»
______________________ Пылин С.В.
____________________
Калькуляционный расчет на подготовку материалов
для получения разрешения
на захоронение грунтов, извлечённых в ходе производства
дноуглубительных работ на акватории Невской губы и Лужской губы Финского залива
Балтийского моря
№
Наименование работ
п/п
1
2
1 Разработка материалов:
в том числе:
Стоимость работ в
руб.
3
Итого собственные затраты
Всего без НДС
НДС
ИТОГО с учетом НДС
Составил _______________________________________________________
Проверил __________________________________________________________
40