Проект контракта и техническое задание
advertisement
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ На осуществление функций застройщика при выполнении работ по объекту «Водоснабжение с.Замьяны Енотаевского района Астраханской области». г. Астрахань «___» __________ 2012г. Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Яковлева Виктора Александровича, действующего на основании Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 18.03.2010 № 101-П, с одной стороны и _________________________________________________, именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам запроса котировок, Протокол от «____» __________ 2012г. № ____. 1. ПРЕДМЕТ КОНТАКТА 1.1. В целях реализации программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водоснабжения Астраханской области и контроля качества Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение прав и обязанностей Заказчика по осуществлению функций застройщика при выполнении работ по объекту «Водоснабжение с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области» (далее – Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта. 1.2. Исполнитель обязуется на свой риск оказать все услуги, связанные с осуществлением функций застройщика при выполнении работ на Объекте со стороны Заказчика и принятию от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком на Объекте. 1.3. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, оказываются в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами Техническим заданием (приложение №1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.4. Обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель. 1.5. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество услуг наличие, надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта в документальной форме. 2.УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ 2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет ________________________, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат исполнителей, выполняющих строительный контроль по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта. 2.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет ____________________________________________, или другое лицо, уполномоченное соответствующим образом. 2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику, выполняющему работы на Объекте, уполномоченным представителем Исполнителя могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на Объекте. 2.4. Уполномоченный представитель Исполнителя и его персонал обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами на Объекте. 2 3.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Контракту в соответствии с ценовым предложением Исполнителя составляет _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ (_____________________________) рублей. Финансирование данного контракта осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области в размере ________________ рублей и средств, поступивших в субъект Астраханской области в виде субсидий из федерального бюджета в размере ________ рублей, в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. Цена Контракта является твердой на все время действия настоящего Контракта и изменению не подлежит (лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»). Цена контракта, заключенного заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 4.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату услуг по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств. 4.2. Заказчик имеет право перечислить аванс в размере не более 30% от утвержденного годового лимита финансирования в случае наличия денежных средств. 4.3. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств бюджета Астраханской области и средств, поступивших в субъект Астраханской области в виде субсидий из федерального бюджета на основании актов сдачи-приемки. В случае выплаты аванса, при оплате оказанных услуг пропорционально учитывается сумма аванса. 4.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании ежемесячных подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки услуг, счет-фактуры, счета, предоставляемых Заказчику Исполнителем по мере поступления финансовых средств 4.5. В случае если Заказчиком была установлена необходимость приостановления работ или консервация Объекта, то Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные и принятые услуги до момента приостановления работ на Объекте или его консервации в трехмесячный срок с момента их приостановления или консервации. 5.СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 5.1. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг – с даты подписания контракта, окончание оказания услуг – до 1 августа 2012 года. В случае продления строительства по объекту, предусмотренному пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» настоящего Контракта, сроки окончания работ могут быть продлены по соглашению сторон настоящего Контракта. 5.2. Исполнитель представляет Заказчику ежемесячный акт сдачи – приемки услуг по Контракту, в том числе в электронном виде. Стоимость оказанных услуг по осуществлению функций застройщика определяется пропорционально объему выполненных строительномонтажных работ на объекте. Все услуги по Контракту должны предоставляться в соответствии с требованиями национальных стандартов, технических спецификаций и экологических норм, действующих в Российской Федерации, а также в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту). 5.3. Приемка услуг по Контракту осуществляется должностными лицами Заказчика. Акт сдачи-приемки подписывает руководитель. 3 5.4. Приемка услуг Заказчиком осуществляется в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, счет - фактуры, счета в 2-х экземплярах. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный акт сдачи – приемки или мотивированный отказ от приемки услуг. 5.5. В случае отказа Заказчика от приемки услуг сторонами в двухнедельный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 6.ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА Для реализации настоящего Контракта Заказчик: 6.1. Обеспечивает финансирование услуг с учетом разделов 3 и 4 и своевременную оплату оказанных услуг с учетом разделов 4 и 5 настоящего Контракта. 6.2. До начала оказания услуг предоставляет Исполнителю проект на Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, другую документацию, необходимую для осуществления функций застройщика. 6.3. Осуществляет постоянный контроль за оказанием услуг Исполнителя и производит промежуточную приемку оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта. 6.4. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 6.5. Имеет право давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от утвержденного технического задания (приложение №1 к контракту). 6.6. При осуществлении контроля за оказанием услуг Исполнителем Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 7.ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Для реализации настоящего Контракта Исполнитель: 7.1. Обеспечивает оказание услуг по осуществлению функций застройщика на Объектах с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему (Приложения №1), с целью недопущения приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке. 7.2. Осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта на подрядные работы. 7.3. Осуществляет строительный контроль за выполнением работ на Объекте, контроль за соблюдением сроков выполнения работ, проектных решений и требований нормативнотехнической документации, ссылки на которую содержатся в контрактной документации на подрядные работы. 7.4. Участвует в рассмотрении и согласовании подготовленных Подрядчиком календарных графиков, проектов производства работ и другой производственно-технической документации, готовит по поручению Заказчика согласования и поручения по ней. 7.5. Осуществляет проверку соответствия требований нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в контрактной документации, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, обеспечивает контроль за ходом выполнения работ на каждом участке производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений. 7.6. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка внесения и согласования изменений и дополнений в проект в процессе производства работ на Объекте, своевременного и правильного внесения в отдельные комплекты чертежей изменений и дополнений проекта и данных инструментальной съемки выполненных работ. 7.7. Осуществляет строительный контроль за соблюдением Подрядчиком правил и норм экологической безопасности при производстве работ на объекте. 7.8. Осуществляет контроль и ведение учета объемов, выполненных Подрядчиком и принятых к оплате работ. 7.9. Осуществляет проверку соответствия объемов и качества, выполненных работ по проектной документации и требованиям контракта на подрядные работы. 4 7.10. Обеспечивает принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ, выдает соответствующие предписания Подрядчику по их устранению в виде писем или записей в Общем журнале работ. 7.11. Осуществляет контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ. 7.12. Обеспечивает приостановку работ на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика. 7.13. Обеспечивает своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля и контроля качества капитального ремонта Объекта. 7.14. Участвует в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем и контролем качества капитального ремонта Объекта. 7.15. Осуществляет по мере готовности с участием Подрядчика приемку выполненных работ, в том числе скрытых работ. 7.16. Осуществляет контроль наличия и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации в процессе производства работ и обеспечивает внесение в нее изменений Подрядчиком в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ. 7.17. Участвует в работе рабочей и приемочной комиссий. 8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту. 8.2. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом. 8.3. Исполнитель при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику: - в случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на Объекте капитального ремонта в сроки, установленные Заказчиком - штраф 5000 руб.; - при установлении Заказчиком несоответствий оказанных услуг требованиям технического задания Исполнителем и подтвержденных соответствующими документами штраф в размере 1% от стоимости данного вида услуг; - в случае не выполнения требований предусмотренных п. 5.1. в установленные сроки неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от объема обязательств; Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств. 8.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8.5. В случае заявления об оспаривании обеспечения исполнения обязательств, представленного на момент заключения Контракта, Исполнитель обязуется в 10-ти дневный срок с даты предъявления требования Заказчиком представить надлежащее обеспечение исполнения обязательств (в виде безотзывной банковской гарантии, договора 5 поручительства, передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 9.1.Исполнитель гарантирует соответствие объемов и качество выполненных строительно-монтажных работ проекту и условиям контракта на подрядные работы. 9.2. Исполнитель осуществляет контроль работ по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока – 60 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта капитального строительства. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительный контроль за Объектом, по мнению одной из сторон не может осуществляться на условиях установленных Контрактом, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения Контракта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка предоставления и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ 11.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 12.1. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда. 12.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в судебном порядке по своей инициативе в случае установления двух и более фактов не исполнения обязательств установленных Контрактом. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 13.2.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 13.3.Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации. 6 13.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика. 13.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 13.6. Срок действия контракта: Начало - с момента заключения контракта Окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 13.7. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 13.8. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 14. ПРИЛОЖЕНИЯ 14.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1. - Техническое задание. 15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12 УФК по Астраханской области (Министерство ЖКХ Астраханской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001 р/с 40101810400000010009 Код администратора дохода 133 ИНН 3015075565 КПП 301501001 ОГРН 1063015050780 ОКАТО 12401367000 л/с 04252003910 Исполнитель _______________________________ Юридический адрес: _______________________________________ Почтовый адрес: ________________________________________ ИНН ________ КПП ___________ р/с ___________________ в __________________________ к/с __________________________ БИК _________ ОГРН _________ ОКПО __________ тел./факс _______________ Адрес электронной почты: _______ 16.ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области ___________________В.А.Яковлев М.П. М.П. Исполнитель Приложение №.1. к контракту от «___» ______2012г. №____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на осуществление функций застройщика при выполнении работ по объекту «Водоснабжение с.Замьяны Енотаевского района Астраханской области». 1. Общие положения. Заказчик – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Сведения о Подрядчике и выполняемых работах, на которых предлагается осуществлять функции застройщика, а также основных условиях государственного контракта (далее – Контракт), заключенного между Подрядчиком и Заказчиком, передаются Исполнителю после подписания контракта на осуществление функций застройщика. 1. Задачи Исполнителя. - обеспечение совместно с другими участниками инвестиционного процесса выполнение заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов в установленные сроки в соответствие с нормами продолжительности проектирования и строительства; - обеспечение эффективности принятых решений на основе широкого применения прогрессивных технологий, оборудования, материалов и конструкций, передовых методов организации производства, труда и управления, соответствующих новейшим достижениям науки и техники, а также соблюдение современных требований к качественному уровню архитектуры и градостроительства; - повышение эффективности капитальных вложений, а также сокращение продолжительности инвестиционного цикла. 2. Состав основных услуг 2.1.Обязанности Исполнителя: - согласовывает с проектной организацией календарный график разработки и выдачи проектно-сметной документации, осуществляет контроль за его выполнением; - ведет статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке соответствующим органам отчетность по всем видам деятельности (по утвержденным формам в установленные сроки) и несет ответственность за ее достоверность; - принимает участие в разработке в установленном порядке титульных списков строек, а также внутрипостроечных титульных списков; - создает геодезическую разбивочную основу для строительства; - определяет и согласовывает с подрядчиком при участии проектной организации и субподрядных организаций договорные цены на строительство предприятий, пусковых комплексов в соответствии с действующими нормативными документами; - проверяет цены и предъявленные к оплате документы подрядных организаций, поставщиков, проектно-изыскательских и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги; - учитывает и контролирует расходование сметного лимита по соответствующей структуре капитальных вложений; - регистрирует в органах Госархстройконтроля должностных лиц организаций, непосредственно осуществляющих строительство объектов, а также авторский и 2 технический надзор и получает разрешение на производство строительно-монтажных работ; - организует работы по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов; - представляет (совместно с подрядными организациями при Госприемке) необходимые документы государственной приемочной комиссии по законченным строительством объектам; - участвует в приемке вспомогательных объектов и предъявляет государственной приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации объекты, а также участвует в работе государственной приемочной комиссии; - несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушением требований нормативных документов и проектной документации; - передает после приемки государственной приемочной комиссией эксплуатирующим организациям законченные строительством объекты, проектносметную и техническую документацию, разработанную до начала и в процессе строительства, акты рабочей. Государственной приемочной комиссии со всеми приложениями; - представляет на утверждение, по согласованию с подрядной организацией, единичные расценки на работы, потребность в которых возникает в ходе строительства, если расценки на эти работы не утверждены в установленном порядке; - согласование проектов производства работ, рабочей документации, технологических карт, схем и регламентов, составление рекламаций; - входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний; - контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в рабочей документации, а также контрактной ведомости объемов работ; - контроль исполнения Подрядчиком и субподрядчиками утвержденного Заказчиком Графика производства подрядных работ; - приемочный контроль работ, подписание от имени заказчика актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ; - проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком его лабораторных испытаний. - ежемесячная проверка Руководителем службы строительного контроля выполненных Подрядчиком объемов работ, визирование соответствующих актов формы КС-2 перед ежемесячной сдачей Подрядчиком объемов работ Заказчику; - контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до окончания гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику); - участие во всех технических и организационных совещаниях; - предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов; - составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах; 3 - контроль качества выполнения работ и контроль работ по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока; - проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей; - участие в рабочей и приемочной комиссиях. 2.2.Исполнитель имеет право: Запрашивать у Подрядчика, рассматривать, согласовывать перед утверждением Заказчиком рабочую документацию, разработанную Подрядчиком. Запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком рабочие чертежи на временные здания и сооружения, проект производства работ и другую техническую документацию. Давать письменные разъяснения Подрядчику и/или субподрядчикам в случае обнаружения неточности или противоречия в проектной (рабочей) документации. Представлять Заказчика, по его письменному поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля. Выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего технического задания. Выдавать Подрядчику разрешение на начало каждого этапа работ. Подписывать акты на скрытые работы, согласовывать промежуточные ежемесячные акты сдачи-приемки работ. Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации. Контролировать и оценивать качество выполненных работ; приостанавливать работы при необходимости (при обосновании требования). Согласовывать изменения в организации производства работ. Выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей для испытания грунтов, материалов и конструкций. Требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки ненадлежащее выполненных работ. При необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля. Участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и обмеры скрытых работ. 2.3.Особые задания: В ходе осуществления функций застройщика Заказчик может поручить Исполнителю оказание дополнительных услуг, отвечающих характеру настоящего Задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к Государственному контракту на осуществление функций застройщика. 3. Оборот документов 3.1. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю: Исполнительные схемы, положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией; 4 Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции, с отметкой их приемки инспектирующей службой; Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; Результаты лабораторных испытаний материалов; Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом); Журналы производства работ; Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию; Графики производства работ. 3.2. Деловая переписка ведется на протяжении строительного контроля над Объектом, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах: один экземпляр у Заказчика; один экземпляр у Исполнителя. 4. Сроки оказания услуг. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг – с даты подписания контракта, окончание оказания услуг – до 1 августа 2012 года. В случае продления строительства по объекту «Водоснабжение с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области» сроки окончания работ могут быть продлены по соглашению сторон настоящего Контракта. Порядок работы Исполнителя в течение гарантийного срока, установленного в контракте между Заказчиком и Подрядчиком, определен Контрактом между Заказчиком и Исполнителем и может быть уточнен дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем. 5. Перечень нормативных актов Перечень нормативных документов подлежащих использованию при проведении строительного контроля 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 2. Руководящие документы (РД-11-02-2006) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128; 3. СНиП 12.01-2004 «Организация строительства» утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781; 4. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатации законченных строительством объектов»; 5. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 6. Гражданский кодекс Российской Федерации; 7. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 02.02.1988г. №16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре; 8. Иные нормативные документы в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
