Контракт типовой на ПОСТАВКУ

ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
Приложение 6
Приказу № _______
от «___» декабря 2014 г.
г. Москва
Контракт № 000-Т-___-____- 2015
«____» __________ 2014 г.
Настоящий контракт (далее - Контракт) заключен между федеральным государственным
образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования
Московским техническим университетом связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Аджемова Артёма Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______, действующего на основании ___________, с другой стороны, в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № ____ от
___ «_____________» и на основании Протокола ___________ от _______ (Извещение
___________________) (либо ссылка на пункт и статью Закона при закупке у единственного
поставщика, у субъектов естественных монополий и закупки малого объема).
Заказчик и Поставщик заключили Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку ____________________ (далее - товар) в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик
обязуется принять товар и оплатить его.
1.2. Наименование, характеристики, количество и стоимость поставляемого товара
определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.2. Общая Цена настоящего Контракта составляет: _________________________________
________________________, в том числе НДС-18 - __________________________________.
2.3. Цена Контракта включает в себя общую стоимость товара, всех затрат, издержек и иных
расходов (погрузку товара на складе Поставщика, поставку на склад Заказчика и по адресам,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту, разгрузку в месте поставки, подъем на
этаж; вынос, вывоз упаковки), а также налоги, сборы и другие обязательные платежи связанные
с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена настоящего Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения
настоящего Контракта.
2.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
2.6. Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств
Заказчика на указанный в настоящем Контракте расчётный счёт Поставщика, в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней, после поставки всего количества Товара, предъявления
Поставщиком счёта, счёта-фактуры и товарной накладной, подписанной уполномоченными
представителями Сторон.
2.7. Датой оплаты признается день списания соответствующей суммы денежных средств с
расчётного счёта Заказчика.
2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.11. Контракта, оплата поставленного товара
(партии товара) производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления
Заказчику от Поставщика денежных средств в счёт уплаты в полном объеме начисленной и
Стр. 1 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком
убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных
Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счёта и счёта-фактуры.
2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки
обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически
исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей
взысканию, основания применения и порядок расчёта неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
2.10. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и
(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт
обязательств по Контракту, указанный в п. 2.9. Контракта, Заказчик вправе не производить
оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком
неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно
предъявленным Заказчиком требованиям.
2.11. В случае передачи Заказчику денежных средств для обеспечения исполнения настоящего
Контракта в размере ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
____________ рублей (или в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в настоящем пункте Контракта), денежные средства
обеспечения исполнения настоящего Контракта Заказчик возвращает Поставщику после
надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в
течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Поставщика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным
Поставщиком в письменном требовании.
3. Права и обязанности сторон
Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку товара в ассортименте (наименовании), в количестве и в
сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
3.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её
для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему
Контракту.
3.1.3. Осуществить поставку, разгрузку товара по адресам, указанным в Приложении № 2 к
настоящему Контракту.
3.1.4. Осуществлять замену некачественного товара в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
3.1.5. Устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях предусмотренных настоящим
Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Подготовить помещения для приемки товара поставленного Поставщиком, а также
проинформировать уполномоченных лиц подразделений о дате поставки и
количестве поставляемого товара.
3.3.2. Обеспечить своевременную приемку товара в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
3.3.3. При приемке товара осуществлять проверку по количеству и качеству поставляемого
товара, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара,
обнаруженных в ходе поставки или эксплуатации.
3.3.5. Оплачивать товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.1.
Стр. 2 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
3.3.6. Для проверки соответствия поставленного товара условиям настоящего контракта,
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза, может проводиться Заказчиком
своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом.
3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных при приемке и
эксплуатации недостатков.
4. Срок поставки товара. Порядок поставки и приёмки товара
4.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта,
Поставщик обязан осуществить поставку, разгрузку товара в соответствии с Приложениями №
1, 2 к настоящему Контракту. В Приложении № 2 к настоящему Контракту, указаны адреса и
количество поставляемого товара. Время поставки товара должно быть согласовано с
Заказчиком предварительно.
4.2. О готовности поставить товар, Поставщик обязан уведомить Заказчика
телефонограммой и/или электронной почтой за два дня до даты предполагаемой поставки.
4.3. Поставка товара по адресам Заказчика, указанным в Приложении № 2 к настоящему
Контракту, включает в себя погрузку товара на складе Поставщика, поставку по адресам
Заказчика, разгрузку в местах поставки; подъем на этаж; вынос, вывоз упаковки.
4.4. После проверки товара уполномоченным лицом со стороны Заказчика, Поставщик
осуществляет поставку товара по адресам Заказчика, указанным в Приложении № 2 к
настоящему Контракту.
4.5. Приемка товара по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту,
осуществляется уполномоченными представителями Заказчика, указанными в Приложении № 2
к настоящему Контракту.
4.6. Приемка товара по качеству и количеству производится уполномоченными лицами
Заказчика в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением
Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с
изменением и дополнением от 14.11.1974 и 22.10.1997.
4.7. В случае выявления фактов поставки товара ненадлежащего качества, Стороны
составляют акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
Поставщик обязан учесть замечания и в течение 3 (Трёх) рабочих дней принять меры к их
устранению за счёт собственных средств.
4.8. Поставка, погрузка, разгрузка некачественного товара от Заказчика и обратно
производится Поставщиком, без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
4.9. Замена некачественного товара сверх срока поставки товара, считается нарушением
указанного срока. На время замены товара, товар считается непоставленным в
соответствующем количестве.
4.10. Заказчик имеет право отказаться от получения и оплаты товара, период поставки
которого просрочен. В этом случае Заказчик письменно, телефонограммой или по электронной
почте уведомляет Поставщика об отказе в приемке товара.
4.11. Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченными представителями
Сторон товарной накладной.
4.12. По факту поставки товара Поставщик передает Заказчику подписанную и заверенную
печатью со своей стороны товарную накладную, счёт, счёт-фактуру, подписанные
уполномоченными представителями Сторон.
4.13. Все риски, связанные с поставкой товара Заказчику до места поставки лежат на
Поставщике.
Стр. 3 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
5. Качество поставляемого товара. Гарантийные обязательства.
5.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен соответствовать
характеристикам, указанным в Приложении № 1, требованием ГОСТ, техническим условиям и
подтверждаться документами о качестве и соответствии товара.
5.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему Контракту:
- отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и
т.п.), установленным законодательством Российской Федерации;
- является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или
упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации
поставленных товаров;
- пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
5.3. Использование товара по назначению не должно создавать угрозы для жизни и здоровья
потребителя, окружающей среды, а также причинять вред имуществу Заказчика.
5.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на поставляемый товар.
5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации составляет _____ месяцев.
Течение гарантийного срока начинается на следующий день после приемки товара по адресам
поставки товара, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
5.6. В случае выявления в течение гарантийного срока неисправностей или недостатков
товара, Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня их обнаружения, составляет
соответствующий акт с указанием недостатков и сроков их устранения за счёт Поставщика и
направляет его Поставщику.
5.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.8. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется производить:
1) бесплатный ремонт товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня получения
соответствующего акта Поставщиком;
2) бесплатную замену вышедших из строя деталей товара при соблюдении правил его
эксплуатации в течение гарантийного срока;
3) поставка, погрузку, разгрузку некачественного или подлежащего ремонту товара от
Заказчика (подразделения, указанные в Приложении № 2 к Контракту, склад Заказчика) и
обратно силами и за счёт средств Поставщика.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны
окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Упаковка должна обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке,
перевозке и хранении.
6.3. При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения,
Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.
7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с дня приемки
товара Заказчиком и подписания Сторонами или их уполномоченными представителями
товарной накладной.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. (Приложение № 3).
Стр. 4 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
8.2. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.3. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор)
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту, обязана в трехдневный срок уведомить другую о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, пожар и пр.). В
указанном случае Стороны составляют Протокол, где оговаривается порядок завершения
работ по Контракту.
9.3. Не извещение другой стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (Десяти)
дней с момента их наступления лишает сторону, попавшую под действие таких обстоятельств,
права ссылаться на них в качестве основания неисполнения своих обязательств по настоящему
Контракту.
10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
10.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
10.2.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков, предусмотренных
настоящим Контрактом, более чем на 10 (Десять) рабочих дней.
10.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе определения Поставщика, указанного в
преамбуле настоящего Контракта.
10.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, если таковая
предоставляется, не соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации.
10.2.5. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и
открытии в отношении него конкурсного производства.
10.2.6. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
10.2.7. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25 процентов (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов
Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стр. 5 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
10.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней со дня его получения.
10.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
10.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчётов, которой подтверждается объем поставленных Поставщиком
товаров.
10.6. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества
товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные
Контрактом количества товара не более чем на 10%, в порядке, предусмотренном
Законодательством о Контрактной системе;
- в случаях уменьшения ранее доведенных до Заказчика средств лимитов бюджетных
обязательств в порядок, предусмотренный Законодательством Российской Федерации.
11. Обеспечение исполнения Контракта*
11.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму
________ рублей, определенную в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме
___________ (банковской гарантии или внесения на счёт Заказчику денежных средств).
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта возникает при нарушении Поставщиком какого-либо из своих
обязательств по Контракту.
11.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, соответствующий Поставщик
обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком
предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства
Российской Федерации.
11.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по
Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также
убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Данный раздел договора (Контракта) применяется только для гражданско-правовых договоров (контрактов),
победитель по которым определяется по итогам проведения процедур, определяющих Поставщика (Подрядчика,
Исполнителя) конкурентным способом.
Стр. 6 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
12.2. Все достигнутые Договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
12.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней со дня её получения. Оставление претензии без
ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
12.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и её полный и обоснованный расчёт.
12.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному её рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания по
________________________ (включительно).
13.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего
Контракта, указанного в пункте 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон
в письменной форме.
14.
Прочие условия
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются
в
письменной
форме
по
почте
заказным
письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70
Федерального закона. (Дополнительно Стороны вправе оформить печатную версию
Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключённый в электронной форме).
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 «Спецификация»,
Приложение № 2 «Техническое задание».
15. Иные положения Контракта**
** Данный раздел контракта может иметь место при наличии уникальных (специфических)
условий.
Стр. 7 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ФГОБУ ВПО МТУСИ
ПОСТАВЩИК:
Юридический адрес: Россия, 111024, город
Москва, улица Авиамоторная, дом 8а
Почтовый адрес: Россия, 111024, город
Москва, улица Авиамоторная, дом 8а
ИНН 7722000820
КПП 772201001
Плательщик:
УФК по г. Москве
(ФГОБУ ВПО МТУСИ л/с 20736Х58580)
р/с 40501810600002000079
Банк: Отделение 1 Москва
БИК 044583001
ОКТМО: 45 388 000
ОГРН 1027700117191
ОКПО: 01179952
Ректор
Юридический адрес:
_____________________А.С. Аджемов
_____________________ /_______________/
«___»_________________ 2015 г.
МП
«___»_________________2015 г.
МП
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
р/с
к/с
Банк:
БИК / ОКТМО
ОГРН / ОКПО
______________________________________
Стр. 8 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
Приложение № 1
к Контракту № ____________
от «___»_____________2014 г.
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
______________ /______________/
_______________ А.С. Аджемов
М.П.
М.П.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Товара
Кол-во
(шт.)
Страна происхождения
Товара
Цена за
единицу
НДС
___ %
Общая
стоимость
Товара
ИТОГО:
Стр. 9 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
Приложение № 2
к Контракту № ____________
от «___»_____________2014 г.
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
______________ /______________/
_______________ А.С. Аджемов
М.П.
М.П.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Наименование товара
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара
Производитель
товара
Единица
измерения
Количество
1. Срок поставки: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания контракта.
2. Место поставки: 111024, Россия, город Москва, улица Авиамоторная, дом 8а.
Требования:
- Товар должен быть новым, соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и
подтверждаться документами о качестве и соответствии товара. Упаковка и маркировка товара
должна соответствовать принятым стандартам фирм-производителей;
- Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы
изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Нарушение
целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.
3. Гарантийный срок: не менее 18 месяцев. Поставщик обязуется производить замену
некачественного Товара в случае потери его основных функциональных характеристик при
температурной обработке в течение всего гарантийного срока.
4. Уполномоченные представители Заказчика:
№
п/п
ФИО
Телефон
Электронная почта
Приложение № 3
Стр. 10 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
к Контракту № ____________
от «___»_____________2014 г.
Определение размера штрафа
1.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта
Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства
по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта, не более Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде
фиксированной суммы.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения
работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
Стр. 11 из 12
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа является фиксированным и составляет.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
Стр. 12 из 12