Документация ремонт сауны

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Санаторий «Адонис»
______________ А.В. Бакунин
16 марта 2015 г.
Документация запроса ценовых предложений (запрос котировок)
на право заключения договора на модернизацию (реконструкцию) сауны
г. Череповец 2015 г.
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
Способ закупки:
1.1. Сведения о заказчике.
1.2. Наименование закупки.
Закупка у единственного поставщика.
Полное официальное наименование Заказчика:
Муниципальное унитарное предприятие города
Череповца «Санаторий «Адонис
Юридический адрес: 162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
Почтовый адрес: 162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Корытов Андрей Викторович
тел.: +7(8202) 21-96-60, факс: +7(8202)23-36-21
Модернизация (реконструкция) сауны
1.3. Предмет договора.
Модернизация (реконструкция) сауны
1.4. Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг.
1.5. Требования к работам,
предлагаемым к
выполнению,
установленные заказчиком
1.6. Требования к участникам
размещения заказа.
В соответствии с Техническим заданием (приложение 2
документации закупки у единственного поставщика).
1. Подрядчик обязуется составить проект и согласовать его со всеми
необходимыми инстанциями.
2. Подрядчик обязуется выполнить работы на Объекте Заказчика
своими материалами и средствами (инструментами, механизмами,
оборудованием) в соответствии с условиями Договора, техническим
заданием качественно и в срок, установленный Договором.
3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте со строгим
соблюдением требований охраны труда, техники безопасности,
экологических, строительных, санитарных, противопожарных норм
и правил, а также правил внутреннего распорядка.
4. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с
требованиями действующего законодательства, строительных норм
и правил, государственных стандартов и иных нормативных
правовых документов, регламентирующих порядок и качество
выполнения работ.
5. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ
материалы и оборудование должны иметь действующие
сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты
пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы
испытаний и разрешены для использования на территории РФ.
6. Подрядчику запрещается использовать при выполнении работ
бывшие в употреблении материалы.
Подрядчик:
1. Должен быть специализированной организацией,
осуществляющей выполнение работ аналогичных предмету
настоящей закупки.
2. Должен иметь свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
3. Соответствовать требованию о не проведении ликвидации
1.7. Место поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
1.8. Срок (период) поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг.
1.9. Сведения о включенных
(не включённых) в цену
товаров, работ, услуг
расходах, в том числе
расходах на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей:
1.10. Срок и условия оплаты
выполненных работ.
участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
4. Соответствовать требованию о не приостановлении
деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе
предложений.
5. Соответствовать требованию об отсутствии у участника
закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.
6.
Соответствовать
требованию отсутствия
в
реестре
недобросовестных
поставщиков
сведений
об
участниках
размещения заказа.
Муниципальное унитарное предприятие города
Череповца «Санаторий «Адонис
162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
Сроки выполнения работ: с 01 апреля 2015 г. по
15 мая 2015 г.
Цена выполняемых работ указана с учетом затрат на хранение,
доставку, погрузку и разгрузку, материалов. Доставку механизмов,
оборудования, необходимых для проведения работ. Страхование,
уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут
возникнуть у Поставщика в связи с исполнением договора.
1. Форма оплаты: путём безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
2. Срок и порядок оплаты:
2.1. Предоплата не предусмотрена
2.2. Оплата производится в течении 10 банковских дней по
окончании работ после подписания всех необходимых документов.
(Акт приемки выполненных работ, формы КС-2 и КС-3 и др.)
3. Окончание работ оформляется актом приема-сдачи работ, актом
приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, актом скрытых
работ.
Акт
приемки
выполненных
работ
подписывается
представителями Подрядчика и Заказчика.
1.11. Начальная
(максимальная) цена
договора.
1.12. Источник
финансирования.
1.13. Порядок
формирования цены
договора (с учетом учета
расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных платежей):
1.14. Срок предоставления
заявок и документации о
закупке.
1.15. Место предоставления
заявок и документации о
закупке.
1.16. Требования к заявке.
290018,67 руб. (Двести девяносто тысяч восемнадцать рублей
67 копеек).
Собственные средства
1. Цена выполняемых работ указана с учетом затрат на хранение,
доставку, погрузку и разгрузку, материалов. Доставку механизмов,
оборудования, необходимых для проведения работ. Страхование,
уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут
возникнуть у Поставщика в связи с исполнением договора.
С 23 марта 2015 г. по 26 марта 2015 г. с 08.00 до 16.30 по
Московскому времени.
162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48, кабинет менеджера по АХЧ.
Допускается предоставление заявок в электронной форме по адресу
[email protected] (При этом временем получения заявки будет
считаться фактическое время, когда пришло письмо с заявкой).
1. Участник закупки может подать одну единственную заявку.
2. Заявки, поданные по факсу, к рассмотрению не принимаются.
3. Заявки, поданные позднее установленного срока, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки.
4. При подаче заявки в письменной форме участник запроса ценовых
предложений(запрос котировок) заверяет заявку подписью
уполномоченного лица участника, с приложением надлежащим
образом заверенной копии доверенности, и скрепляет ее печатью. В
случае если печатная форма заявки насчитывает более одного листа,
все листы должны быть пронумерованы, сшиты и скреплены
печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены
подписью уполномоченного лица участника закупки.
5. Участник может подать заявку в форме электронного документа.
6. Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть
оформлена в соответствии с установленными требованиями к тексту
заявки и подписана электронной цифровой подписью представителя
участника размещения заказа. Лицо, указанное в тексте заявки как
лицо, подписавшее заявку, и владелец электронной цифровой
подписи должны совпадать.
7. Заявки, подаваемые в форме электронных документов, должны
иметь формат Microsoft Word и не должны содержать элементов,
(схем, графиков и пр.), требующих дополнительного программного
обеспечения. Подписание документа заявки электронной цифровой
подписью производится с помощью средств Microsoft Word и в
соответствии с положениями федерального закона «Об электронной
цифровой подписи» от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ.
8. При представлении заявки участника путем почтовой отправки,
заказчик не несет ответственности за несвоевременную доставку
1.17. Документы входящие в
состав заявки.
1.18. Место, дата и время
рассмотрения заявок.
1.19. Место, дата и время
оценки заявок, определения
победителя.
1.20. Срок подписания
договора.
1.21. Привлечение
соисполнителей
(субподрядчиков) к
исполнению договора
заявки.
9. Заявка поданная в любой допустимой форме должна
содержать опись (перечень, список, оглавление) документов,
входящих в пакет документов заявки.
10. При несоблюдении участником запроса ценовых предложений
(запроса котировок) указанных требований к форме и содержанию
заявки, участник к конкурентной процедуре закупки может быть не
допущен.
1. Заявка, подготовленная по форме в соответствии с требованиями
Приложения № 1
2. Сведения и документы, подтверждающие соответствие работ,
услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том
числе:
- копии учредительных документов участника: (свидетельство о
регистрационном учете (присвоение ОГРН), свидетельство о
постановке на налоговый учет);
- решение об одобрении крупной сделки, если сделка является
крупной для участника закупки;
- копии документов, подтверждающих обязательное членство
участника закупки в саморегулирующих организациях: (наличие
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в рамках
настоящего технического задания, выданного саморегулируемой
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство);
3. Участник закупки, снизивший цену более чем на 25% должен
документально подтвердить обоснование своего ценового
предложения.
162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
27 марта 2015 г. в 09.30 по Московскому времени.
162624 Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
27 марта 2015 г. в 10.00 по Московскому времени.
В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола по
итогам закупки.
Допускается,
при
этом
предоставление
договоров
с
субподрядчиками обязательно.
Приложения:
Приложение № 1 Форма заявки
Приложение № 2 Проект договора
Приложение № 3 Техническое задание
Приложение № 1
к документации по запросу
ценовых предложений (запросу котировок)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ
ВСЕ РАЗДЕЛЫ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ В ПОЛНОМ
ОБЪЁМЕ
при не заполнении, или заполнении не в полном объеме заявка участника может быть не
допущена к процедуре оценки и сопоставления заявок по формальным признакам.
Заказчику:
Директору
МУП «Санаторий «Адонис»
Бакунину А.В.
ЗАЯВКА
на право заключения с Муниципальным унитарным предприятием города Череповца
«Санаторий «Адонис" договора на право выполнения работ по модернизации
(реконструкции) сауны, (по электронной почте направляется в отсканированном виде, в
бумажном варианте – в оригинале).
1. Наименование (для
юридического лица) или
фамилия, имя, отчество (для ИП,
физического лица),
ОГРН
2. Место регистрации и
фактический адрес юридического
лица, место жительства для
физического лица, дата
регистрации в качестве
юридического лица, дата
государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
3. Идентификационный номер
налогоплательщика, КПП
4. Банковские реквизиты участника
закупки
5. Согласие участника закупки
выполнить условия договора
6. Копии уставных и
разрешительных документов на
право выполнения работ.
Перечислить условия выполнения работ в
соответствии с техническим заданием.
Перечислить и приложить к заявке копии следующих
документов:
1. Свидетельство о регистрационном учете
(присвоение ОГРН).
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Копии документов, подтверждающих обязательное
членство участника закупки в саморегулирующих
организациях: (наличие свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства в рамках
настоящего технического задания, выданного
саморегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство).
4. Участник закупки, снизивший цену более чем на
25% предоставляет документально подтвержденное
обоснование своего ценового предложения.
7. Согласие участника закупки с
условиями, изложенными в
документации о закупке.
Сумма договора составляет: _____________ (______) рублей*
* При снижении цены более чем на 25% от начальной (максимальной) цены договора,
указанной в закупочной документации, участник закупки обязан документально
подтвердить обоснование своего ценового предложения.
В указанную цену включаются расходы на уплату налогов, в том числе НДС (18 %) (если
участник закупки применяет УСН, он указывает и подтверждает применение
указанного налогового режима). Сумма НДС выделяется при указании суммы договора.
Участник закупки подтверждает, что он внимательно ознакомился с документацией о
закупке, техническим заданием, проектом договора и подтверждает, что заявка на участие
в запросе ценовых предложений (запросе котировок), соответствует требованиям
документации о закупке.
МП
(подпись)
(Фамилия, имя,
отчество)
Приложение № 2
к документации закупки
запроса ценовых предложений (запроса котировок).
Договор №
на выполнение работ по модернизации (реконструкции) сауны.
г. Череповец
«____» ____________2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Санаторий
«Адонис» (далее Заказчик), в лице директора Бакунина Александра Валентиновича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны
(далее Подрядчик), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы
по модернизации (реконструкции) сауны, (в дальнейшем именуется Объект) находящегося
по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова д. 48, в соответствии с техническим заданием и
сметой Подрядчика, проверенной и согласованной с Заказчиком.
1.2. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
1.3 Сроки выполнения работ: с 01 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику Объект для выполнения работ.
2.1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы, своевременно и в
полном объеме оплатить выполненные Подрядчиком работы.
2.1.3. Заказчик обязуется за три дня до начала работ подготовить Объект для
предстоящего выполнения работ: освободить (при необходимости) помещение от
имущества (оборудования и прочих предметов) либо во избежание его порчи или утраты
обеспечить сохранность и целостность иными способами.
2.1.4. Заказчик не несет ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
2.1.5. Заказчик назначает ответственное лицо, которое вправе в любое время осуществлять
контроль за качеством используемых материалов, качеством и графиком выполнения
работ, их соответствием условиям Договора, техническому заданию.
2.2. Права и обязанности Подрядчика.
2.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на Объекте Заказчика своими материалами
и средствами (инструментами, механизмами, оборудованием) в соответствии с условиями
Договора, техническим заданием качественно и в срок, установленный Договором.
2.2.2. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте со строгим соблюдением
требований охраны труда, техники безопасности, экологических, строительных,
санитарных, противопожарных норм и правил, а также правил внутреннего распорядка.
2.2.3. В целях безопасного ведения работ Подрядчик устанавливает на всех опасных
участках и местах, где это требуется по условиям работы, плакаты и предупредительные
надписи, а также обязан ограничить доступ в зону ремонтных работ посторонних лиц.
Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ
инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.
2.2.4. Подрядчик назначает своим приказом специалиста, ответственного за проведение
работ на Объекте.
2.2.4.1. Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных рабочих,
имеющих соответствующий разряд, не привлекать иностранных рабочих без
соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
2.2.4.2. К выполнению огнеопасных (огневых) работ, а также работ, связанных с
источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных
механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств
Подрядчик допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы
установленного образца.
2.2.4.3. В случае привлечения субподрядных организаций до начала выполнения работ
Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о привлекаемых субподрядных
организациях и документы, подтверждающие правомочность выполнения субподрядными
организациями работ, на которые они привлекаются. Информация должна содержать
сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению привлеченными
субподрядчиками.
2.2.5. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников
(субподрядной организации), в том числе и за соблюдение ими законодательства
Российской Федерации.
2.2.6. Подрядчик обеспечивает своевременную уборку и вывоз строительного мусора и
отходов. Запрещается загромождение территорий, на которых проводятся работы, а также
прилегающих территорий материалами, тарой, мусором и другими предметами.
2.2.7. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил,
государственных
стандартов и
иных нормативных правовых
документов,
регламентирующих порядок и качество выполнения работ.
2.2.8. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и
оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты
качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические
паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории
Российской Федерации. Документы о соответствии материалов и оборудования качеству и
безопасности Подрядчик обязан предъявлять при осуществлении Заказчиком контроля за
выполнением работ и передать их Заказчику по окончании работ.
2.2.9. Подрядчику запрещается использовать при выполнении работ бывшие в
употреблении материалы.
2.2.10. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и
коммуникации, необходимые для выполнения ремонтных работ, и до сдачи работ
осуществляет их демонтаж и вывоз с территории Заказчика.
2.2.11. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных
участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком.
2.2.12. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю
необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных
государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.13. При выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению
работ, Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика.
2.2.14. Подрядчик самостоятельно за свой счет и своими силами обеспечивает хранение
материалов, механизмов, оборудования, технических устройств, используемых при
выполнении ремонтных работ, а также иного имущества, обеспечивает бытовые условия
своих работников.
2.2.15. При выполнении работ, а также при перемещении материалов, механизмов,
оборудования к месту выполнения работ Подрядчик обеспечивает предохранение
имущества Заказчика (в том числе здания, его частей или отдельных конструктивных
элементов, оборудования и прочее) от повреждений и порчи, несет ответственность за
причиненный Заказчику ущерб. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу
(повреждение)
имущества Заказчика при выполнении работ (в том числе
электропроводки, электроприборов, оборудования и проч.), находящегося на Объекте, и
возмещает Заказчику в связи с этим сумму причиненного вреда по ценам, действующим
на момент причинения ущерба.
2.2.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов Подрядчика и
результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет
Подрядчик.
2.2.17. По окончанию выполнения работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и
средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ. Окончание работ оформляется
актом приема-сдачи работ, актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, актом
скрытых работ. Акт приемки выполненных работ подписывается представителями Подрядчика
и Заказчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена выполняемых работ по Договору составляет ________________________ руб.
3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных Договором.
3.3. В цену Договора входят: стоимость работ, стоимость материалов и оборудования,
транспортные расходы, уборка и вывоз мусора после выполненных работ, затраты на
электроэнергию, прием выполненных работ, гарантийные обязательства, страхование, уплата
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данных работ.
3.4. Предоплата по настоящему договору не предусмотрена.
3.5. Оплата по Договору производится Заказчиком после полного завершения работ,
подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, акта приема-сдачи
выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3 в течение 10 (Десяти) банковских
дней с даты предоставления Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
4.1. Подрядчик выполняет работы с применением качественных, сертифицированных
материалов в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности, а также
санитарно-гигиеническими требованиями. Документы о соответствии материалов
качеству и безопасности Подрядчик обязан передать Заказчику по окончании работ.
4.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет 12 месяцев с момента
подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Возникшие в гарантийный
период дефекты (недостатки) Подрядчик обязан устранить за свой счет и в согласованные
в установленном порядке сроки, но не более 10 дней с момента обращения, если более
длительный срок не вызван необходимостью заказа материалов у производителя или
привлечения сторонних организаций. Гарантийный срок продлевается соответственно на
период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты
(недостатки), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить
своего представителя в срок указанный в письменном извещении Заказчика.
5. СДАЧА ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Результат выполненных работ Подрядчик передает Заказчику в установленный срок
по акту приема-сдачи работ, подписанному обеими сторонами. Подрядчик обязан
передать Заказчику вместе с результатом работы документы, касающиеся качества
выполненных работ, материалов, оборудования, технических устройств, комплектующих
изделий.
Полномочия представителей сторон на прием-сдачу выполненных работ,
подписание документов (актов и прочих документов в отношении выполненных работ)
должно подтверждаться доверенностью, подписанной руководителем Подрядчика
(Заказчика) и скрепленной оригинальной печатью юридического лица.
5.2. При обнаружении отступлений от Договора и сметы, ухудшающих результат работы,
или иных недостатков Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика.
5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий Договора и
сметы или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней с
момента их обнаружения (в том числе за пределами гарантийного срока). Подрядчик
обязан устранить скрытые недостатки в течение 7 рабочих дней с момента уведомления.
5.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
или их причин во время производства работ, по требованию любой из сторон Договора
должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.
5.5. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
5.6. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется после устранения всех
выявленных недостатков и оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
5.7. Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы
(отдельные виды работ), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием
ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе
будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или
требованиям Договора, Заказчик вправе привлечь независимые специализированные
лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы. Расходы по проведению
экспертизы несет Подрядчик.
Гарантийный срок продлевается на период устранения некачественно выполненных
Подрядчиком работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут
взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня).
6.1.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ. Право
оценки качества выполненных работ принадлежит Заказчику.
6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 0,1% от не уплаченной в срок
суммы.
6.1.3. В случае несвоевременного выполнения работ либо их части Заказчику в
соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 0,1% от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику все прямые и косвенные убытки, понесенные
Заказчиком, в результате невыполнения подрядчиком работ в установленные настоящим
Договором сроки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли
быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1. Договора относятся: война и военные
действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, и другие события, которые
суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не
относятся.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не
сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права
ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению
такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом Договора,
продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора
без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий
Договора.
8.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по
основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:
8.3.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.3.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае
необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке.
9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Вологодской области Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Вологодской
области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения
сторонами обязательств.
10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Вся
относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются
Стороны, должны быть составлены на русском языке.
11.3. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Приложение № 3
к документации закупки
запроса ценовых предложений (запроса котировок)
Техническое задание
на выполнение работ по модернизации (реконструкции) сауны
Единица
Объем
измерения
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца
«Санаторий «Адонис»
Адрес: 162624, Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
1
Подготовка и согласование проекта.
1 шт.
1
№
п/п
Наименование работ и затрат
2
Промывка поверхности потолков
100 м2
0,17
3
Демонтаж дверей и дверных коробок
1 шт.
4
4
Демонтаж выключателей
1 шт.
6
5
Демонтаж светильников
1 шт.
6
6
Демонтаж проводки
100 м.
0,25
7
Демонтаж электрического шкафа
1 шт.
1
8
100 м.
0,15
9
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 50 мм
Демонтаж радиаторов отопления
1 шт.
1
10
Демонтаж раковин со смесителем
1 шт.
1
11
Демонтаж смесителей
1 шт.
1
12
Демонтаж вентиляционных коробов
100 м.
0,9
13
Демонтаж печи в сауне
1 шт.
1
14
Демонтаж вагонки со стен и потолка
100 м2
0,4
15
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
100 м2
0,25
Разборка облицовки пола из керамических
глазурованных плиток.
100 м2
0,05
100 м2
0,03
1 т.
2,1
100 м2
0,12
16
17
Разборка оснований покрытия полов деревянных
18
Перевозка мусора
19
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
Примечание
№
п/п
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Объем
проникновения потолков.
20
Установка дверных коробок с дверью в парильной
1 шт.
1
21
Установка противопожарной двери
1 шт.
1
22
Установка доводчика на противопожарную дверь
1 шт.
1
23
100 м2
12
100 м2
0,25
1 м3
1
100 м2
0,25
100 м2
0,05
28
Окраска
водоэмульсионными
составами
для
помещений с повышенной влажностью потолков
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с
приготовлением раствора
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа
до 4 м толщиной в 1 кирпич.
Гладкая облицовка стен керамическими плитками на
клее из сухих смесей.
Облицовка пола и ступенек керамическими плитками
на клее из сухих смесей.
Выравнивание стен штукатуркой
100 м2
0,07
29
Выравнивание стен шпаклевкой
100 м2
0,07
30
100 м2
0,07
31
Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого
проникновения
Окраска стен эмалью
100 м2
0,05
32
Окраска стен водоэмульсионными составами
100 м2
0,02
33
Пробитие отверстий на улицу в стене.
1 шт.
1
34
Устройство вентиляции из парильной на улицу
1 шт.
1
35
Монтаж электрического шкафа
1 шт.
1
36
Монтаж блока управления шкафного типа
1 шт.
1
37
Монтаж датчика температуры
1 шт.
1
37
Монтаж регулятора температуры
1 шт.
1
38
Монтаж автомата на ток до 50 А
1 шт.
1
39
Монтаж электросчетчика
1 шт.
1
40
Монтаж электропечи
1 шт.
1
41
Монтаж
светильников
влагозащищенных
с
уплотнением для помещений с тяжелыми условиями
среды
Монтаж выключателей одноклавишных для скрытой
проводки
1 шт.
5
1 шт.
4
24
25
26
27
42
Примечание
№
п/п
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Объем
100 м.
0,05
100 м.
0,04
100 м.
0,06
45
Прокладка электропроводки термостойким кабелем
сечением 1.5 мм2 в металло-рукаве
Прокладка электропроводки термостойким кабелем
сечением 4 мм2 в металло-рукаве
Прокладка электропроводки сечением 2.5 мм2
46
Прокладка электропроводки сечением 1.5 мм2
100 м.
0,06
47
Прокладка кабель-канала.
100 м.
0,12
48
Монтаж розетки
1 шт.
1
49
1 шт.
1
50
Установка умывальников с подводкой холодной и
горячей воды.
Установка смесителей для умывальников
1 шт.
1
51
Установка смесителей для душевых установок
1 шт.
1
52
1 шт.
2
100 м.
0,06
100 м.
0,09
1 шт.
1
56
Установка Подводка гибкая армированная резиновая
500 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
многослойных металл-полимерных труб диаметром
20 мм.
Установка в парильной дренчерного устройства (из
перфорированных сухотрубов, присоединенных к
внутреннему водопроводу) с управлением перед
входом в парильную диаметром 20 мм.
Установка радиаторов биметаллических 8
секционных
Подшивка потолков вагонкой
100 м2
0,05
57
Обшивка стен вагонкой
100 м2
0,27
58
Устройство деревянного полога толщиной 40 мм.
100 м2
0,02
59
Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм
100 м2
0,04
60
100 м2
0,01
61
Установка
над
электропечью
теплоизоляционного щита
Обработка потолка антисептиком
100 м2
0,05
62
Установка под потолком покрытия из полистирола
100 м2
0,05
63
Установка пароизоляции
100 м2
0,05
64
Установка теплоизоляции
100 м2
0,05
65
Монтаж лестниц металлических наружных
1 шт.
1
43
44
53
54
55
несгораемого
Примечание