МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - Администрация Нижнего

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)
г. Нижний Новгород
«____»____________2009 г.
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 186
«Авторская академическая школа» именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице
директора действующего на основании Устава, и Бурова Михаила Васильевича именуемый в
дальнейшем ________________________________ Подрядчик, в лице ,действующего на основании
__________вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный
контракт (далее также Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик
принимает на себя обязательство
выполнить ремонтные работы по ликвидации аварии на инженерных коммуникациях школы –
приточной вентиляции в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к
Муниципальному контракту) (далее -Локальный сметный расчет), в том числе выполнить
разработку сметной документации (в случае необходимости), Проектных решений
(при
наличии необходимости в их разработке),получить необходимые согласования (далее работы).
1.2.Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.3.Контроль и приемку выполненных работ производит Муниципальный заказчик.
1.4.Сроки выполнения работ – до 21 декабря 2009 года. Промежуточные сроки выполнения
работ устанавливаются Графиком выполнения работ (приложение № 1 к настоящему
Контракту) (далее - График выполнения работ). По соглашению Сторон допускается изменение
промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.5.
Настоящий Контракт заключен по результатам открытого аукциона в электронной
форме (протокол от _____________ ) (далее – открытый аукцион).
2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена Муниципального контракта устанавливается по результатам проведения открытого
аукциона в рублях Российской Федерации, включает в себя стоимость работ в соответствии с
Локальным сметным расчетом, в том числе затраты на разработку сметной документации,
проектных решений (в случае необходимости в их разработке), стоимость используемых
материалов и оборудования, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (в случае, если к
организации не применена упрощенная система налогообложения) и иных обязательных платежей,
а
также
затраты
на
получение
необходимых
согласований
и
составляет
________________________________ (____________________________) руб.
2.2.Муниципальный заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены
Муниципального контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта. Оплата выполненных работ
производится поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ после подписания сторонами
акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ
(по форме КС-3).
2.3.Окончательный расчет за выполненные работы производится Муниципальным
заказчиком не позднее 10 календарных дней после полного завершения работ, включая
устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного Сторонами
окончательного акта о приемке выполненных работ, оформленного в установленном порядке.
Окончательный расчет производится по цене, установленной п. 2.1 настоящего Контракта,
с зачетом всех ранее произведенных платежей.
2.4.Днем исполнения обязательств Муниципального заказчика перед Подрядчиком по оплате
выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Муниципального
заказчика.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1.До начала работ предоставить Муниципальному заказчику для согласования и
осуществления контроля проектно-сметную документацию (при наличии необходимости в ее
разработке).
3.1.2.Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в
настоящем Контракте, и сдать результат работы Муниципальному заказчику в состоянии,
позволяющем нормальную эксплуатацию.
3.1.3.Производить работы в полном соответствии с Локальным сметным расчетом.
3.1.4.Обеспечить входной контроль всех необходимых для выполнения работ материалов,
оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т.п.
Информировать Муниципального, заказчика о заключении договоров подряда с
субподрядчиками в случае их заключения, с указанием предмета договора, наименования
и адреса субподрядчика.
Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
3.1.7.Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли.
3.1.8.Вывезти в течение 7 дней со дня подписания окончательного акта о приемке
выполненных работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,
временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.1.9.Передать Муниципальному заказчику по акту исполнительную документацию, в том
числе:
акты на скрытые работы,
акты на испытание систем и оборудования (в случае необходимости), сертификаты на
применяемые материалы и оборудование, исполнительные съемки инженерных сетей и
коммуникаций, необходимую проектно-сметную документацию.
3.1.10.Назначить ответственного инженера за производство строительно-монтажных работ и
предоставить Муниципальному заказчику копию приказа о его назначении.
3.1.11.В 5-дневный срок устранять замечания Муниципального заказчика о нарушении
технологии строительно-монтажных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых
работ проектным решениям, действующим нормативным документам и Локальному сметному
расчету.
3.1.12.Незамедлительно устранять поступившие замечания Муниципального заказчика о
нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
3.1.13.Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального
заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют
собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.Муниципальный заказчик обязуется:
3.2.1.Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
3.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ с
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.3.Муниципальный заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ по
настоящему Контракту.
3.2.4.Муниципальный заказчик, вправе приостанавливать работы, выполняемые
Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным
документам;
- несоответствия выполняемых работ Локальному сметному расчету;
-грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
4.1.Выполненные работы сдаются Подрядчиком Муниципальному заказчику поэтапно в
соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2.Муниципальный заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения
уведомления Подрядчика о выполнении этапа работ с участием Подрядчика принять
выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
4.3.Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Муниципальному заказчику в
соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.4.Акты о приемке выполненных работ принимаются Муниципальным заказчиком к
проверке только при предъявлении
Подрядчиком исполнительной документации по
выполненным работам.
4.5.Проверенные Муниципальным заказчиком акты о приемке выполненных работ (по форме
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) подписываются
Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.
4.6.В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки работ акты о
приемке выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и
устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.
4.7.После выполнения всего объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а
также устранения выявленных дефектов и недостатков. Подрядчиком составляется
окончательный акт о приемке выполненных работ, который подписывается Сторонами в порядке,
установленном п.п. 4.5., 4.6 настоящего Контракта.
4.8.Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком и
Подрядчиком окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ по форме КС-3 и передачи Подрядчиком Муниципальному
заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1.Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их
государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов,
технических паспортов и других
документов, удостоверяющих качество материалов и
оборудования.
5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
5.1.3. Качество результата работ в течение 3х лет с даты подписания окончательного акта о
приемке выполненных работ (гарантийный срок).
5.2. Подрядчик обязан в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет
устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.
5.3. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Контракта
должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - все Стороны поровну.
5.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.5
настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,1
% от цены Контракта за каждый календарный день просрочки до полного исполнения
обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.2.За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим
Контрактом, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,1 % от
цены Контракта за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.
При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Муниципальный заказчик
вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
6.3.Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказать влияния и за возникновение, которых она не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения
органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют
исполнению обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме,
причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий
факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о
характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
настоящему Контракту и на срок исполнения обязательств.
7.3. Сторона, которая не может
из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Контракту, должна приложить все усилия к тому, чтобы как
можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 2009 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
8.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон,
а также в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
дальнейшего
исполнения
обязательств
предусмотренных
настоящим
Контрактом,
предупредив Подрядчика за семь дней, по истечении которых обязательства считаются
прекращенными в случаях:
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не
зависящим от Муниципального заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных
Графиком выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две
недели;
систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.
9.2. В случае одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения
обязательств, он обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены Контракта
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе
Муниципального заказчика от исполнения обязательств и принятой Муниципальным
заказчиком по акту.
10. Дополнительные УСЛОВИЯ
10.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в
настоящий Контракт путем составления дополнительных соглашений, оформленных в
письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту
разрешаются путем
переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
10.3. Настоящий
Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и должен быть зарегистрирован в Реестре муниципальных контрактов
города Нижнего Новгорода.
11. Приложения
К настоящему Контракту в качестве его, неотъемлемых частей прилагаются: Приложение № 1.
График выполнения работ. Приложение № 2. Локальный сметный расчет
12. Юридические адреса и реквизиты СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Муниципальное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 186
«Авторская академическая школа»
Адрес г. 603024, Нижний Новгород,
ул. Генкиной, 84
р/сч. № 40204810700000760001
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород
ИНН 5262043508
КПП 526201001
БИК 042202001
директор школы М.В. Буров
_______________________ М.П.
Подрядчик: