Документация по открытому запросу предложений

ОАО «СО ЕЭС»
УТВЕРЖДАЮ
И.О.Генерального директора
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Юга
________________ С.В.Шишкин
«_____»____________ 2010 года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ОСНОВНОМ И
РЕЗЕРВНОМ СЕРВЕРНЫХ ЗАЛАХ ЗДАНИЯ ОАО «СО ЕЭС»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.192
Пятигорск
2010
Документация по открытому запросу предложений
1
ОАО «СО ЕЭС»
СОДЕРЖАНИЕ
1.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................................... 2
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................... 6
2.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений .....................................................6
2.2. Начальная (предельная) цена Договора ...........................................................................7
2.3. Разъяснение Документации по запросу предложений ...................................................7
2.4. Внесение изменений в Документацию ............................................................................7
2.5. Правовой статус документов ............................................................................................8
2.6. Обжалование ......................................................................................................................9
2.7. Прочие положения .............................................................................................................9
3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .......................................................................... 11
3.1. Общие требования .............................................................................................................11
3.2. Технические требования ...................................................................................................11
4.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ...................................................................................... 12
5.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ,
УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ..................................................... 26
5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам............................................26
5.2. 5.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным
требованиям......................................................................................................................26
6.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.......................... 30
6.1. Общий порядок проведения запроса предложений..................................................... 32
6.2. Порядок подачи Предложений .......................................................................................32
6.3. Требования к сроку действия Предложения .................................................................32
6.4. Продление срока окончания приема Предложений .....................................................33
6.5. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений ................................................33
6.6. Определение Победителя ................................................................................................33
6.7. Заключение Договора ......................................................................................................36
6.8. Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах
запроса предложений ......................................................................................................36
7.
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В ПРЕДЛОЖЕНИЕ .......................................................................................... 38
7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) ...............................................................................38
Документация по открытому запросу предложений
2
ОАО «СО ЕЭС»
7.2. Коммерческое предложение (форма 1)..........................................................................40
7.6. Анкета Потенциального Участника (форма 5) .............................................................41
7.7. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (ф. 6) ...............................................................................................................46
7.8. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) ...........................................46
7.9. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) .......................................................................47
Документация по открытому запросу предложений
3
ОАО «СО ЕЭС»
1.
Уведомление о проведении открытого запроса
предложений
Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений –
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр.3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений
на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу систем
газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, д.192.
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО
ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
д.192.
2.2. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – апрель 2010 года;
окончание выполнения работ – май 2010 года.
2.3. Оплата должна быть произведена Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных
работ на основании представленного Исполнителем счёта, после предоставления контрагентом счёта-фактуры, оформленного в соответствии с
требованиями законодательства.
3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть
любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора
и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе
наличие лицензии);
в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
г) не проведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
д) не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробные требования к оказываемым услугам, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а
1.
Документация по открытому запросу предложений
4
ОАО «СО ЕЭС»
также процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на
выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192 (далее
– Документация), которая может быть получена всеми заинтересованными
лицами на сайте Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга - «www.yug.so-ups.ru».
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса
предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, созданной приказом ОАО «СО –
ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать
Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации.
Предложения предоставляются до 12 часов 00 минут по московскому
времени «20» апреля 2010г., по адресу: 357506 г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Подстанционная, д. 26, ответственному секретарю Закупочной комиссии ОДУ Юга Туренко Виктору Александровичу, тел. (8793)
348-244, факс (8793) 34-83-49
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями, начиная с 15 часов 00 минут «20» апреля 2010 года на заседании Закупочной комиссии ОДУ Юга. На процедуре вскрытия конвертов с
Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных
участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 542 373 (пятьсот сорок
две тысячи триста семьдесят три) рубля, кроме того НДС -18% - 97
627(девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 14 копеек.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса,
не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том
числе обязанности по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком
и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой
момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не
неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Юга - www.yug.so-ups.ru, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» - www.b2benergo.ru.
Документация по открытому запросу предложений
5
ОАО «СО ЕЭС»
2. Общие положения
2.1.
Общие сведения о процедуре запроса предложений
Потенциальный Участник Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять
участие в открытом запросе предложений и подавшее (ий) Предложение в сроки, установленные Документацией.
Участник
Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением закупочной комиссии ОДУ
Юга к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений
Победитель
Участник, который предложил лучшие условия
исполнения Договора и Предложению которого
присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений.
Заказчик,
ОАО «СО ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы», место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр.3.
Закупочная комиссия
Постоянно действующая Закупочная комиссия
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, созданная
приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006
№ 372.
2.1.1. Заказчик приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО
«СО ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192 .
2.1.2. Текст Уведомления о проведении открытого запроса предложений приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации, если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении открытого запроса предложений опубликовано на сайте Филиала ОАО «СО
ЕЭС» ОДУ Юга - www.yug.so-ups.ru, копия Уведомления о проведении
открытого запроса предложений размещена на сайте информационноаналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции,
услуг и технологий для электроэнергетики» - www.b2b-energo.ru.
Документация по открытому запросу предложений
6
ОАО «СО ЕЭС»
2.1.3. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса предложений,
иные необходимые действия Заказчика совершаются закупочной комиссией ОДУ Юга.
2.1.4. Для справок обращаться:
а)
по организационным вопросам – ответственный секретарь Закупочной
комиссии ОДУ Юга Туренко Виктор Александрович тел. (8793) 348-244,
факс (8793) 34-83-49, электронная почта [email protected];
б) по техническим вопросам – начальник отдела инженерно-хозяйственного
обеспечения Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ Гельжинис Андрей
Игоревич, тел. (863) 265-93-80, факс (863) 290-46-96 [email protected];
2.1.5. Подробные требования к оказываемым услугам изложены в разделе 3.
Проект Договора, заключаемого по результатам запроса предложений,
приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям
приведен в разделе 5. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в
разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать
в составе Предложения, приведены в разделе 7.
2.2.
Начальная (предельная) цена Договора
Начальная (предельная) цена Договора составляет 542 373 (пятьсот сорок
две тысячи триста семьдесят три) рубля, кроме того НДС -18% - 97
627(девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 14 копеек.
2.3.
Разъяснение Документации по запросу предложений
2.3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный
запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух
рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в
письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Заказчику
не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений.
2.3.2. Разъяснения положений Документации публикуются, копия разъяснений
размещается способами аналогичными для Уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2).
2.4.
Внесение изменений в Документацию
2.4.1. Заказчик в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом слуДокументация по открытому запросу предложений
7
ОАО «СО ЕЭС»
чае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема
Предложений.
2.4.2. Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются, копия
Уведомления о внесении изменений в Документацию размещается способами аналогичными для уведомления о проведении открытого запроса
предложений (пункт 2.1.2).
2.4.3. Заказчик не направляет Потенциальным Участникам Уведомление о внесении изменений в Документацию в письменной форме. В случае внесения Заказчиком изменений в Документацию в порядке, установленном
пунктом 2.4.2, соответствие Предложения требованиям Документации с
учетом изменений, внесенных Заказчиком, обеспечивает Потенциальный
Участник.
2.5.
Правовой статус документов
2.5.1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованное в соответствии с п. 2.1.2, Документация являются приглашением
делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками,
Участниками в соответствии с этим.
2.5.2. Предложение Потенциального Участника, Участника имеет правовой статус оферты и рассматривается Заказчиком в соответствии с этим.
2.5.3. Процедура запроса предложений не является конкурсом и не регулируется
статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает
на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств (в том числе обязанности по заключению Договора с Победителем).
2.5.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением иерархии (в случае их противоречия):
а) проект Договора, приведенный в разделе 4 Документации;
б) Уведомление о проведении открытого запроса предложений и Документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела
4);
в) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Заказчика и Потенциальных Участников, Участников не
определяют права и обязанности сторон в связи с запросом предложений.
2.5.5. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Документация по открытому запросу предложений
8
ОАО «СО ЕЭС»
2.6.
Обжалование
2.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой
нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет мотивированный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.
2.6.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с запросом предложений в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС».
2.6.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО
ЕЭС», решаются в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.
Прочие положения
2.7.1. Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несут все расходы,
связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том
числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации
другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией.
2.7.3. Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений,
если он установит, что:
- Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил
служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной комиссией ОДУ Юга
решения об определении Победителя;
- Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какоелибо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
Документация по открытому запросу предложений
9
ОАО «СО ЕЭС»
2.7.4. В случае если обстоятельства, указанные в п.п. 2.7.3, установлены после
определения Победителя или заключения Договора, Заказчик вправе
оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.5. Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом.
2.7.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение,
должны быть выражены в российских рублях.
Документация по открытому запросу предложений
10
ОАО «СО ЕЭС»
3. Техническое задание
1. Общие положения
1.1. Заказчик работ.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»). 109074, г. Москва, Китайгородский проезд,
д.7, стр.3.
1.2. Вид работ.
Выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по
адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192., согласно разработанному и утверждённому Рабочему проекту 9102.03-01 «Рабочая документация автоматической установки газового пожаротушения».
1.3. Сокращения, принятые в тексте техзадания.
1. АУГПТ – автоматическая установка газового пожаротушения.
2. ГОСТ – государственный стандарт.
3. ПОТ – правила охраны труда.
4. ППБ – правила пожарной безопасности.
5. ППР – проект производства работ.
6. ПУЭ – правила устройства электроустановок.
7. РДУ – Региональное Диспетчерское Управление
8. СНиП – строительные нормы и правила.
2. Основные задачи.
2.1. Повышение пожарной безопасности, устойчивости и надёжности работы
оборудования диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское
РДУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (возгорание).
2.2. Устанавливаемые системы должны соответствовать требованиям следующих документов:
- «Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года»
(утверждено Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 10.03.2009 г. №71).
- «Типовые проектные решения и технические требования для подготовки
рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» РДУ» (утвержденные приказом ОАО «СО
ЕЭС от 06.10.2009 г. №391).
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением».
Документация по открытому запросу предложений
11
ОАО «СО ЕЭС»
- «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки газового пожаротушения». ВСН25-09.67-85.
- ПУЭ, ПТЭП.
- СНиП, ГОСТ.
3. Объём работ.
3.1. Состав работы.
3.1.1. Монтаж системы АУГПТ с устройством блокировок работы кондиционеров (отключение) при пожаре.
3.1.2. Пуско-наладка системы АУГПТ.
3.1.3. Герметизация помещений, ремонтно-восстановительные работы.
3.1.4. Комплектация помещений самоспасателями СПИ-20 и переносными
дымососами.
3.1.5. Испытания, опробование и сдача Заказчику.
Объемы выполняемых работ приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3.2. Технические и основные требования к выполнению работ по монтажу системы АУГПТ.
3.2.1. Монтаж производить согласно рабочего проекта 9102.03-01 «Рабочая
документация автоматической установки газового пожаротушения».
3.2.2. Огнетушащее вещество не должно оказывать негативного влияния на
электронное оборудование, установленное в защищаемых помещениях.
3.2.3. Горючей нагрузкой в помещениях могут служить: технологическое
оборудование, изоляция кабельных проводок.
3.2.4. Класс возможного пожара по ГОСТ 27.331-87-«А».
4. Требования поставляемому оборудованию.
4.1. Подрядчик обязуется поставить оборудование систем пожаротушения в соответствии с Рабочим проектом 9102.03-01 «Рабочая документация автоматической установки газового пожаротушения».
4.2. Поставляемое оборудование и используемые материалы, конструкции, комплектующие должны быть надлежащего качества, соответствовать проекту, государственным стандартам и техническим условиям заводов изготовителей, а
также обеспечены сертификатами соответствия и пожарной безопасности, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
4.3. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее
не использованными. Документация к оборудованию должна быть на русском
языке.
4.4. Допускается применение оборудования и материалов иных производителей,
имеющих аналогичные либо лучшие характеристики по сравнению, с предуДокументация по открытому запросу предложений
12
ОАО «СО ЕЭС»
смотренными проектной документацией. Указанная замена должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией.
4.5. Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ,
ПУЭ, ППБ, своему назначению и другим нормативным документам.
4.6. Надежность оборудования должна быть обеспечена выбором и применением совокупности технических средств, а также предусмотренным регламентом
их обслуживания.
4.7. Оборудование должно быть ремонтопригодным и иметь возможность продления срока службы путем замены отслуживших элементов.
4.8. Оборудование должно иметь возможность подключения к существующей
системе сигнализации.
5. Требования к выполнению работ.
5.1. Подрядчик обязан выполнить монтажные работы по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО
ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
д.192., в соответствии с Рабочим проектом 9102.03-01 «Рабочая документация
автоматической установки газового пожаротушения».
5.2. В выполняемые объёмы входят работы по демонтажу существующего не
эксплуатируемого оборудования, подготовительные работы для монтажа нового
(пробивка проёмов, изготовление дополнительных конструкций и другие работы по восстановлению нарушенных при демонтаже и монтаже строительных
элементов помещений), монтажные, наладочные работы. Объемы выполняемых
работ приведены в Приложении №1 к Техническому заданию.
5.3. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями
проектной документации, СНиП, инструкций и другой нормативной документации.
5.4. Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику на
этапе заключения договора план-график производства работ и проект производства работ (ППР), с определением этапов, объёмов и последовательности выполнения работ, описанием технологических процессов, исполнительные и рабочие чертежи. Работы должны проводиться в соответствии с согласованным и
утверждённым Заказчиком планом-графиком производства работ.
5.5. В ППР разработать технологию выполнения монтажных работ, обеспечивающую сохранность существующих коммуникаций и оборудования : выгораживание и изоляция от проникновения пыли из рабочих зон, являющихся источниками строительной пыли и мусора, в зону работающего технологического
оборудования; экранированию рабочих мест от действующих коммуникаций и
оборудования, как при демонтаже и восстановлению конструкций фальшпотолков, так и производстве работ и др.
5.6. При прокладке кабелей через перекрытия, стены и перегородки, проходы
осуществлять с учетом требований ПУЭ с применением гильз, штуцеров или
коробов из несгораемых материалов. Все кабели должны быть однозначно
идентифицированы и промаркированы. Маркировка должна быть выполнена
Документация по открытому запросу предложений
13
ОАО «СО ЕЭС»
типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена по
всей трассе кабельной линии.
5.7. При проведении монтажных и пусконаладочных работ осуществляются
следующие виды контроля:
5.7.1. На этапе монтажа – контроль качества монтажных работ;
5.7.2. По завершению монтажа – контроль комплектности, полноты рабочей и исполнительной документации;
5.7.3. В ходе приемо-сдаточных испытаний – проверка качества выполнения работ и соответствия параметров технической документации.
5.8. По окончании работ Подрядчиком представляется исполнительная документация, сертификаты, технические паспорта на поставленное оборудование и
на используемые при производстве работ материалы, инструкции по эксплуатации, акты на скрытые работы (при необходимости), акты проведённых испытаний в т.ч. измерение сопротивления изоляции кабельных линий, журнал производства работ по типовой форме КС-6. Вся документация должна быть на русском языке.
5.9. Приемка смонтированного оборудования осуществляется по программе
приемо-сдаточных испытаний, подготовленной Подрядчиком и утвержденной
Заказчиком.
5.10. В ходе приемо-сдаточных испытаний проводится проверка качества выполнения работ и соответствия параметров оборудования технической документации и сдача всего объема выполненных работ Заказчику, включая необходимую техническую документацию на русском языке.
5.11. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных работ. Подрядчик обязан предоставить гарантию нормальной эксплуатации смонтированного электрооборудования в течение 12 месяцев с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны
третьих лиц.
5.12. Подрядчик обязан указать условия послегарантийного обслуживания.
5.13. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, и данные дефекты вызваны некачественно выполненными исполнителем Работами, либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, то Подрядчик обязан устранить данные дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
6. Требования к Подрядчику.
6.1. Подрядчик обязан иметь лицензию на производство работ по монтажу
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (заверенная
копия предоставляется заказчику).
6.2. Подрядчик должен иметь долгосрочные связи с поставщиками основного
оборудования СОУЭ, подтверждённые документально.
Документация по открытому запросу предложений
14
ОАО «СО ЕЭС»
6.3. Фирмы – поставщики должны иметь представительства и сервисные центры
на территории г. Ростов – на – Дону.
6.4. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ и
письменные подтверждения (отзывы, рекомендации) о ранее реализованных
аналогичных проектах на объектах электроэнергетики.
6.5. Во время проведения работ подрядная организация (Подрядчик) обязана
нести все виды ответственности за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
6.6. Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться силами специалистов граждан РФ, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет
осуществлять надлежащее и качественное их исполнение. В случае необходимости привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан согласовывать состав субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ.
6.7. Доставку всех используемых материалов и оборудования на Объект Подрядчик производит своими силами и за свой счет.
6.8. Подрядчик обязан своевременно вывозить образовавшиеся отходы,
строительный мусор и неиспользуемые материалы с объекта.
6.9. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ПОТ, ПУЭ, ППБ и другими руководящими документами.
6.10. Подрядчик обязан гарантировать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.
6.11. Подрядчик обязан организовать выполнение работ командированным на
Объект персоналом в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и главы 12 «Межотраслевых правил по охране
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ –
016-2001).
6.12. Подрядчик должен иметь электроизмерительную лабораторию или средства измерения, зарегистрированные в органах Ростехнадзора, для выполнения
необходимых измерений при производстве электромонтажных и пусконаладочных работ.
6.13. В процессе выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, индивидуальных и комплексных испытаний эксплуатирующий персонал должен иметь
возможность принимать участие в их выполнении с целью лучшего ознакомления и освоения оборудования.
6.14. По окончании работ Подрядчик должен провести обучение эксплуатирующего персонала пользованию установленным оборудованием с выдачей инструкций по эксплуатации на бумажном и в электронном носителе.
7. Требования к производству и приемке работ.
Документация по открытому запросу предложений
15
ОАО «СО ЕЭС»
7.1. О начале работ Подрядчик должен уведомить органы Государственного пожарного надзора. Органы Государственного пожарного надзора вправе проверить качество монтажно-наладочных работ и их соответствие проекту.
7.2. Работы по монтажу АУТПТ должны выполняться в два этапа:
7.2.1. На 1 этапе:
- проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных
конструкциях здания;
- разметка трасс и установка опорных конструкций: для трубопроводов, кронштейнов, рам, подставок, щитов, пультов и т.п.
- монтаж трубопроводов, щитов, пультов, аппаратуры, подключение к ним электрической проводки.
7.2.2. На 2 этапе:
- работы по индивидуальной и комплексной наладке АУГПТ.
7.3. Монтаж трубопроводов АУГПТ должен производиться на основе комплексно-блочного метода. При выполнении монтажа трубопроводов должны быть
обеспечены:
- прочность и герметичность соединений труб, и присоединений их к арматуре и
приборам;
- надежность крепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на
основаниях;
- возможность их осмотра, а также их продувки и промывки.
7.4. На трубопроводы, проложенные открытым способом, после проверки на
прочность и герметичность должна быть нанесена защитная и опознавательная
окраска. Окраска оросителей извещателей и оросительных насадок не допускается.
7.5. После окончания монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру и испытаниям в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84.
Вид, способ, нормы, продолжительность испытаний должны приниматься в соответствии с рабочей документацией. При отсутствии указаний в проекте трубопроводы АУГПТ должны быть испытаны пневматическим способом.
7.6. Установка оросителей и выпускных насадок должна производиться в соответствии с проектом. Оросители и выпускные насадки перед установкой должны пройти стопроцентный наружный осмотр с целью выявления наружных дефектов.
Не допускается устанавливать оросители, имеющие трещины, вмятины и
другие дефекты, влияющие на надежность работы.
7.7. При приемке трубопроводной арматуры (запорной, регулирующей и предохранительной) в монтаж проверяется наличие на корпусе маркировки условного, рабочего давления и отличительной окраски арматуры, соответствующей ее
назначению и материалу, а также документов, подтверждающих поставку заводом-изготовителем испытаний на прочность и герметичность.
7.8. Баллоны АУГПТ перед монтажом должны быть проверены и освидетельствованы согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением». Не допускается принимать в монтаж баллоны с
истекшим сроком освидетельствования.
Документация по открытому запросу предложений
16
ОАО «СО ЕЭС»
7.9. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:
7.9.1. На 1 этапе:
- выполнение подготовительных работ (оборудование рабочих мест необходимым инвентарем, предналадочная проверка приборов и оборудования, разработка необходимых мероприятий по охране труда и безопасному производству работ).
7.9.2. На втором этапе:
- работы по наладке отдельных элементов и узлов, законченных монтажом.
7.9.3. На третьем этапе:
- осуществляется комплексная наладка АУПТ.
7.10. Приемка АУГПТ в эксплуатацию осуществляется рабочей комиссией, в
состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя.
7.11. При приемке АУГПТ в эксплуатацию, Исполнитель обязан предъявить Заказчику (при необходимости согласовать в рабочей комиссии):
- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей и схем с внесенными в них изменениями);
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве
монтажных работ;
- акт передачи приборов, оборудования и материалов в монтаж;
- акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;
- акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
- акт испытания арматуры;
- акт о выявленных дефектах аппаратуры АУГПТ;
- акт испытания оборудования;
- акт измерения сопротивления изоляции смонтированных электропроводок;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт окончания монтажных работ;
- акт о проведении индивидуальных испытаний АУГПТ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
-акт проведения комплексного опробования АУГПТ;
- акт приемки установки в эксплуатацию;
8. Охрана труда при производстве монтажных и пуско-наладочных работ.
8.1. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ на Объекте в
соответствии с требованиями к командированному персоналу, определёнными
СНиП, ПОТРМ–016-2001, ППБ и другими нормативными документами.
8.2. Перед началом производства всех видов работ Подрядчик представляет Заказчику перечень всех лиц, производящих работы в Здании, а также имеющих
права ответственных за безопасное производство работ в электроустановках до
1000 вольт и с сосудами, работающими под давлением, подтверждённые документально.
8.3. Подрядчик обязан назначить ответственного руководителя работ на Объекте
и лиц, ответственных за безопасное ведение работ, пожарную безопасность с
Документация по открытому запросу предложений
17
ОАО «СО ЕЭС»
указанием их фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности
и обеспечить постоянное нахождение их на Объекте во время проведения работ.
8.4. Работники Подрядчика, производящие работы в Здании, по прибытию на
место работ должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности. («Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок») П.12.4.).
8.5. Работники Подрядчик, производящие работы в Здании, должны иметь при
себе удостоверения установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках. («Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок» П.12.2.).
9. Сроки выполнения работ.
9.1. Начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) дней с момента заключения
Договора.
9.2. Окончание выполнения работ – не позднее 31 мая 2010 года.
Документация по открытому запросу предложений
18
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение 1
к Техническому заданию
Ведомость объемов работ на создание автоматической системы
газового пожаротушения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу:
г.Ростов – на – Дону, ул. Красноармейская, д.192.
№
п.п.
Наименование работ и затрат, единица измерения
Ед. измерения
Кол-во единиц
Общестроительные работы
1
2
3
м2
Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ
установка защитного горизонтального ограждения
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена
существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
м2
Сетка пластиковая TENAX сетка Форт-Л/Тенакс оранжевая для
ограждения строительных площадок, размер ячейки 90х40 мм
4
30
24
м2
40
м2
40
Плёнка поливинилхлоридная для ограждения от пыли
шт.
5
10
Герметизация проходов помещениях
6
Состав огнезащитный для герметизации
7
Уплотнитель огнезащитный
8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3,
крупность заполнителя более 10 мм, класс: В15 (М200)
для 10
проходов
9
10
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
12
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда
остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая
Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих
13
14
11
15
16
17
кг.
10
м
3
м3
0.2
т
0.05
м3
0.2
м2
0.2
м2
3
Материал теплоизоляционный из минеральных волокон
м3
0.3
Замена стеклопакета на пластиковую панель
м2
1
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диам.: 160 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 (диам. отверстий 160
мм)
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (Изготовление 2-х клапанов для установки рукава дымососа после пожара)
Документация по открытому запросу предложений
шт.
шт.
т.
1
9
0.06
19
ОАО «СО ЕЭС»
№
п.п.
Наименование работ и затрат, единица измерения
Ед. измерения
Кол-во единиц
шт.
2
т.
0.06
т.
0.02
комплект
1
шт
2
шт
1
шт
1
5
Модуль газового пожаротушения с разрывным затвором МПГ 6080-40 (с одним ЗПУ) Направление I
Конструкции, масса, кг, до: 3 (для установки модуля Направление II
)
Модуль газового пожаротушения с разрывным затвором МПГ 6080-40 (с одним ЗПУ) Направление II
Модуль газового пожаротушения с разрывным затвором МПГ 6080-40 (с одним ЗПУ ) - Запас на складе
шт
2
6
Рама под аппаратуру, площ. основ. оборудования, м2, до: 0,75
шт
1
7
Стойка монтажная СМО - 2-80-40
шт
1
8
Хомут жесткий ХЖ-316
шт
2
9
Баллон испытательный
шт
1
10
Баллон испытательный переносной БИП
шт
1
11
Прибор, масса, кг, до: 1,5
шт
1
12
Сигнализатор давления универсальный СДУ
шт
2
13
Присоединение трубных проводок: диам. услов. прохода до 50 мм
шт
2
14
Рукав высокого давления РВД50.1SN.М56х2-0,6
шт
1
15
Втулка РВД 40 - труба Дн48
шт
1
16
Оросители, насадки газового пожаротушения: с декоративной розеткой
шт
12
17
Насадок газовый потолочный
шт
2
шт
4
19
Насадок газовый потолочный
НГПд 7,1-7,4-01
(G5/8)
Насадок газовый потолочный
НГПд 8,1-5,0-01
(G3/8) - 2шт
НГПд 8,1-3,7-01 (G3/8) - 4 шт
шт
6
20
Втулка для насадка с контргайкой G3/4"
шт
2
21
Втулка для насадка с контргайкой G3/8"
шт
6
22
Втулка для насадка с контргайкой G5/8"
шт
4
23
Пусковое устройство ПУО -2
резерв
шт
5
24
Кислородно-изолирующий противогаз КИП-8
шт
2
25
Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20
шт
2
26
Тележка транспортная Q=150 кг
шт
1
27
Передвижная вентиляционная установка.
ДПЭ-А-4(7)
шт
1
19
Монтаж клапанов для установки рукава дымососа после пожара
Диаметр прохода, мм: 200
Сталь (металлопрокат): листовой прокат (сталь листовая): прокат
листовой из углеродистой стали обыкновенного качества
20
Очистка помещений от строительного мусора
18
Монтажные работы
1
2
3
4
18
Батарея автоматическая двухбаллонная
НГПд 2,1-8,7-01 (G3/4)
в том числе 2 шт -
Дымосос переносной
Документация по открытому запросу предложений
20
ОАО «СО ЕЭС»
№
п.п.
Наименование работ и затрат, единица измерения
Ед. измерения
Кол-во единиц
Хладон 318Ц с зарядкой в модуль -230кг
Хладон 318Ц с зарядкой в модуль - (запас на складе -185кг )
Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных
труб, монтируемые из готовых узлов: Диам условного прохода, мм:
до32
Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных
труб, монтируемые из готовых узлов: Диаметр условного прохода,
мм: 50
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 12 мм, наружным
диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной
стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диам услов прохода 18 мм, толщ стенки 2,5 мм и
диам услов прохода 20мм, толщ стенки 2,5мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 26 мм, толщиной
стенки 2,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диам услов прохода 30 мм, толщстенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром услов прохода 32 мм, толщстенки 3,5
мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 35 мм, толщиной
стенки 3,5 мм и диам. условн. прохода 42мм, толщ. стенки 4,0мм
кг
38
Заглушка испытательная G 3/4
шт
2
39
Заглушка испытательная G 3/8
шт
6
40
Заглушка испытательная G 5/8
шт
4
41
Заглушка с местом под СДУ, диам. 57 мм
шт
2
42
Заглушка приварная (от 00-30)
шт
20
43
Аппаратура настенная
шт
5
44
Прибор приемно-контрольный и управления "С2000-АСПТ"
шт
2
45
Пульт контроля и управления "С2000М"
шт
1
46
Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"
шт
2
47
Устройства промежуточные на количество лучей: 1
шт
2
48
Устройство контроля шлейфов "УКШ-1"
шт
2
49
Световые настенные указатели
шт
8
50
Оповещатель световой "Блик-С-24"
шт
8
51
Аппарат ( звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2
шт
10
52
Оповещатель звуковой "Свирель-2"
шт
10
53
Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля
шт
1
54
Источник питания "РИП-24"
шт
1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Документация по открытому запросу предложений
м
м
т
т
т
т
т
т
т
415
58
25
0.067
0.01
0.036
0.01
0.005
0.04
0.09
21
ОАО «СО ЕЭС»
№
п.п.
55
Наименование работ и затрат, единица измерения
Ед. измерения
Аккумулятор, тип: 4,5А/Ч -7А/Ч
шт
1
56
Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 500х500
2х17А/Ч)
57
Бокс 2х 7А/Ч для 2-х аккумуляторных батарей
шт
1
58
Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20
шт
3
59
Дверной доводчик К-Dom D71
шт
3
60
Извещатели ПС автоматические: тепловой в нормальном исполнении
шт
2
61
Извещатель ручной "ИПР-3СУ"
шт
2
шт
18
шт
20
64
Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, световой в нормальном исполнении
Извещатель дымовой "ИП212-83СМ"
в том числе 2 штрезерв
Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтакт. на
открывание окон, дверей
шт
2
65
Извещатель магнитоконтактный "ИО102-4"
шт
16
66
Прибор, масса, кг, до: 5 (Выключатель автоматический ВА47-29 в
корпусе модульном ЩРН-П-4 )
шт
1
67
Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 500х500
шт
1
68
Корпус модульный пластиковый "ЩРН-П-4"
шт
1
69
Прибор, масса, кг, до: 5 ( Шина заземления с отверстиями типа РЕ в
корпусе модульном ЩРН-П-4 )
шт
1
70
Шина никелированная без изоляторов на 63А: РЕ 09396
шт
1
71
Конструкция для установки извещателя
шт
9
72
Комплект монтажных частей для установки извещателей КМЧ-4
шт
9
73
Присоединение под винт: с изготовлением колец
100 концов
0.01
74
Резистор С2-33Н-0,5
шт
5
шт
2
76
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой
оболочкой
Коробки распределительные пластмассовые с арматурой: КПР-40 на
40 пар
шт
2
77
Коробка оконечная
шт
20
78
Коробки распределительные, крепеж для провода: КРН 4/1
шт
20
79
Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
100 м
0.6
80
Короба кабельные, производство Россия, размером 16х16 мм
м
30
81
Короба кабельные, производство Россия, размером 60х60 мм
м
30
: угол т-
шт
20
соедини-
шт
15
: угол т-
шт
10
соедини-
шт
15
62
63
75
82
83
84
85
Сединительные детали для коробов и каналов кабельных
образный: 16х16
Сединительные детали для коробов и каналов кабельных :
тель 16х16
Сединительные детали для коробов и каналов кабельных
образный: 60х60
Сединительные детали для коробов и каналов кабельных :
тель 60х60
(Бокс
шт
Кол-во единиц
8
Документация по открытому запросу предложений
22
ОАО «СО ЕЭС»
№
п.п.
Наименование работ и затрат, единица измерения
87
Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм,
до: 50
Трубы гофрированные, гибкие для электропроводки цвет серый,
легкого типа с протяжкой, диам.16 мм
88
Держатель для трубки ПВХ Ду16мм
Ед. измерения
Кол-во единиц
100 м
0.03
м
3
шт
50
м
4
м
4
м
3
м
20
м
10
м
10
конец
4
м
15
97
Кабели в pvc изоляции, не поддерживающей горение, марки ввгнг0,66 (круглый) с числом жил и сечением, мм2: 3х1,5
Кабели связи низкочастотные с полиэт. изол. марки ТПВнг , диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 10
м
35
98
Провод марки КПСВВнг-LS с числом жил и сечением, мм2:1х 2х0,5
м
135
Провод марки КПСВВнг-LS с числом жил и сечением, мм2:
1х2х0,75
Кабели связи высокочастотные станционные марки КИПЭВнг-LS:
1х2х0,6
м
165
м
25
86
94
Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа,
наруж. диам. 40 мм
Проводник заземляющий открыто по строит.основ. из полосовой
стали сеч, мм2: 100
Проводник заземляющий открыто по строит.основ. из круглой стали
диам, мм: 6
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строител. основ.
Провода силовые для электрических установок на напряжение до
450 В с медной жилой марки ПВ1, сеч. 1,5 мм2
95
Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 10х2
89
90
91
92
93
96
99
100
Документация по открытому запросу предложений
23
ОАО «СО ЕЭС»
4. Проект договора
Договор
на выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного
по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Красноармейская, д.192.
г. Ростов-на-Дону
«__»______200_г
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Мясникова Владимира
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 22.02.2008г, с одной
стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _______________________________с другой стороны, в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном серверных залах
здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, д.192., в соответствии с рабочим проектом 9102.03-01 «Рабочая документация автоматической установки газового пожаротушения» и техническим заданием (Приложение № 1).
1.2. Сроки выполнения работ по настоящему договору устанавливаются с
_______ 2010 года по _______ 2010 года.
1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
1.4. Работы выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет _______ ____рублей, в том
числе НДС_______________.
2.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 15 рабочих дней с
момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.3. Оплата за выполненные работы производится на основании выставленного
счета после предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Документация по открытому запросу предложений
24
ОАО «СО ЕЭС»
2.4. Цена работ является окончательной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора. Цена работ включает компенсацию издержек
Подрядчика (в том числе приобретение материалов и оборудования) и причитающееся ему вознаграждение.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы качественно, в полном объеме и в срок,
предусмотренный п. 1.2. настоящего договора.
3.1.2. Заблаговременно представлять Заказчику списки лиц, которые будут
выполнять работы по настоящему договору и автомашин для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта Заказчика.
3.1.3. Выполнить работы в соответствии действующими нормами и правилами.
3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение соответствующих Санитарных Норм и Правил во время выполнения работ на объекте.
3.1.5. Сообщать по требованию Заказчика, либо уполномоченных им лиц,
все сведения о ходе выполнения работ по настоящему договору.
3.1.6. Представить акты о приемке выполненных работ после их выполнения.
3.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные в
работе недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий настоящего договора, ухудшающие качество работы, в течение 10 дней с момента обнаружения их Заказчиком.
3.1.8. На все используемые материалы предоставить сертификаты пожарной безопасности.
3.1.9. После завершения выполнения работ и подписания сторонами акт о
приемке выполненных работ возвратить Заказчику по акту рабочий проект
9102.03-01 «Рабочая документация автоматической установки газового пожаротушения».
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Заказчика предоставления ему информации, необходимой для выполнения работы, предусмотренной настоящим договором.
3.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком выполненной работы.
3.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
При отказе Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о намерении
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору не позднее, чем
за 30 календарных дней до дня предполагаемого отказа.
Документация по открытому запросу предложений
25
ОАО «СО ЕЭС»
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Проводить с работниками Подрядчика ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика в необходимом объеме.
3.3.2. Предоставить Объект для выполнения персоналом Подрядчика работы.
3.3.3. Своевременно предоставлять Подрядчику инструкции и правила,
знание которых необходимо работникам Подрядчика при выполнении работы, а
также уведомлять Подрядчика о вносимых в них изменениях и дополнениях.
3.3.4. Принять результаты работ, при отсутствии недостатков подписать
акт о приемке выполненных работ в течение 10 дней с момента представления
его Подрядчиком.
3.3.5.При обнаружении недостатков направить Подрядчику отказ от подписания акта о приемке выполненных работ с указанием причин отказа, в течение 10 дней с момента предъявления его Подрядчиком.
3.3.6.Оплатить Подрядчику результат выполненных работ в соответствии
с условиями настоящего договора.
3.3.7. После подписания договора перед началом выполнения работ передать Подрядчику по акту рабочий проект 9102.03-01 «Рабочая документация автоматической установки газового пожаротушения».
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ выполняемых Подрядчиком.
3.4.2. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работ, выполненных до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
3.4.3. При обнаружении недостатков в работе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При не устранении Подрядчиком в
назначенный срок указанных недостатков, Заказчик вправе отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. Гарантии качества по выполненным работам.
4.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору в течение 12 месяцев
с момента подписания актов о приемке выполненных работ.
4.2. Гарантийные обязательства могут быть прекращены, если на оборудовании
в течение гарантийного срока производится ремонт без участия Подрядчика,
назначившего гарантию, или без согласования с ним.
4.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в работах, выполненных Подрядчиком, то Подрядчик производит их устранение за свой счет,
своими силами и в сроки, согласованные с представителем Заказчика или возДокументация по открытому запросу предложений
26
ОАО «СО ЕЭС»
мещает Заказчику затраты на их устранение. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее трех суток со дня получения
письменного извещения от представителя Заказчика.
4.4. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления и
подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик имеет право составить Акт с
представителем 3-й стороны. Указанный Акт является основанием для возмещения Подрядчиком затрат, понесенных Заказчиком на устранение дефектов,
брака, на работы, связанные с остановом или пуском оборудования. Понесенные
расходы Заказчика в таком случае подтверждаются сметой, прилагаемой к Акту.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, землетрясения или иные стихийные бедствия.
Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств
в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую сторону в срок не позднее 5 дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств. В противном случае она не вправе ссылаться на действия
непреодолимой силы, как на основание освобождения от ответственности.
6.2. По прекращении указанных в п. 5.1. настоящего Договора обстоятельств
Сторона должна без промедления известить об этом в письменном виде другую
Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.Условия конфиденциальности
7.1. Сохранность конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, правообладателями которой являются договаривающиеся Стороны,
регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну от «__» ________ 2010 г.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнеДокументация по открытому запросу предложений
27
ОАО «СО ЕЭС»
ния, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения Ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____ 2010 г. и действует до
«__» _______ 2010 г., а в части принятых обязательств до полного их исполнения.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли изменения
реквизитов, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента изменения реквизитов.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Контроль за соблюдением сроков, качества и объема работ, выполняемых
Подрядчиком по настоящему договору, со стороны Заказчика осуществляет
Начальник ОИХО
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Техническое задание (Приложение № 1)
10.2. Расчет стоимости работ (Приложение № 2)
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «СО ЕЭС »
Россия. 109074 г. Москва Китайгородский
проезд д. 7, стр.3
ИНН 7705454461/КПП 616302001
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ
344010 г. Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 192
тел. 265-93-72, ф. 290-46-96
ИНН 7705454461
Р/сч 40702810840050004452
Филиал №2351 ВТБ 24 (ЗАО)
г.
Краснодар
К/сч 30101810900000000585
БИК 040349585
КПП 616302001
Директор Ростовского РДУ
_______________В.А. Мясников
_______________.
Документация по открытому запросу предложений
28
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение № 1
к Договору №_______
от «___»________2010г
Техническое задание
(формируется на основании раздела 3 Документации)
От Заказчика:
От Подрядчика:
Директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское
РДУ
_______________ В.А. Мясников
Документация по открытому запросу предложений
29
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение № 2
к Договору № __________
от « » _________ 20__ г.
Расчет стоимости работ
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
Стоимость, руб.
Наименование
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
..........
.........
ВСЕГО:
От Заказчика:
От Подрядчика:
Директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское
РДУ
_______________ В.А. Мясников
Документация по открытому запросу предложений
30
ОАО «СО ЕЭС»
Соглашение
об охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну
г. Ростов-на-Дону
«___»_________200_ г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Передающая
сторона», именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице директора
Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Ростовской области и Республики Калмыкия» Мясникова Владимира
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 22.02.2008 г., с одной стороны и ______ (полное наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице (должность, фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _________________ заключили
настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона».
1. Предмет соглашения
Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны,
содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.
Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении
специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.
2. Термины и определения
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий
и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий полномочия
владения, пользования, распоряжения указанными объектами.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном
основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее
режим коммерческой тайны.
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), –
сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деяДокументация по открытому запросу предложений
31
ОАО «СО ЕЭС»
тельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой
тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление
определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения
конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие
или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том
числе с использованием технических средств) становится известной третьим
лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или
гражданско-правовому договору.
3. Обеспечение конфиденциальности
Положения настоящего соглашения распространяются на информацию,
составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида
носителя, на котором она зафиксирована.
Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф
«Коммерческая тайна».
Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с
указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно
пользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо
которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну,
при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
4. Права Передающей стороны
Относить информацию к информации, составляющей коммерческую
тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.
Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
Документация по открытому запросу предложений
32
ОАО «СО ЕЭС»
Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.
Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне».
Требовать от Принимающей стороны и его работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в
том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением
его прав.
5. Права Принимающей стороны
Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской
Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей по настоящему соглашению. Однако
при этом должны быть обеспечены:
- исключение доступа к информации, составляющей коммерческую
тайну, любых лиц без согласия Принимающей стороны;
- возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой тайны.
6. Обязанности Принимающей стороны
Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках настоящего соглашения, путем установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
На документах, представляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и
содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф
«Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей
– фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Документация по открытому запросу предложений
33
ОАО «СО ЕЭС»
Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана.
Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
или которым такая информация передается на основании трудовых договоров,
предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании настоящего соглашения. В
этих целях Принимающая сторона обязана:
- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации,
составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая сторона, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и
с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.
Исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без
согласия Передающей стороны.
Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей
стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, третьими лицами.
7. Ответственность Принимающей стороны
Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего
соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение
признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.
Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой
момент после предварительного письменного уведомления, направленного в
адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия соглашения.
Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не
освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по
настоящему соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения
Документация по открытому запросу предложений
34
ОАО «СО ЕЭС»
или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе
в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения настоящего соглашения.
9. Прочие условия
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для
каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Требования настоящего соглашения обязательны для исполнения сторонами, их законными представителями и правопреемниками.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде.
Изменения и дополнения к настоящему соглашению согласовываются
сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений
10. Реквизиты сторон.
Наименование Передающей стороны, юриди- Наименование Принимающей стороны,
ческий адрес,
юридический адрес,
банковские реквизиты
банковские реквизиты
Открытое акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы»
ОАО «СО ЕЭС »
Россия. 109074 г. Москва Китайгородский проезд д. 7, стр.3
ИНН 7705454461/КПП 616302001
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ
344010 г. Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 192
тел. 265-93-72, ф. 290-46-96
ИНН 7705454461
Р/сч 40702810840050004452
Филиал №2351 ВТБ 24 (ЗАО)
г. Краснодар
К/сч 30101810900000000585
БИК 040349585
КПП 616302001
11. Подписи сторон.
Наименование Передающей стороны
Наименование Принимающей стороны
Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское
РДУ
М.П.________________ (И.О.Фамилия)
__________________ В.А. Мясников
(подпись)
м.п.
Документация по открытому запросу предложений
35
ОАО «СО ЕЭС»
5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям
5.1.
Требования к Потенциальным Участникам, Участникам
5.1.
Требования к Потенциальным Участникам, Участникам
2.7.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения
и исполнения Договора;
2.7.2. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие лицензии);
2.7.3. Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых,
материально-технических, производственных, трудовых);
2.7.4. Не проведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
2.7.5. Не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской федерации об административных правонарушениях;
2.7.6. На имущество не должен быть наложен арест.
5.2.
Подтверждение соответствия Потенциальных Участников
установленным требованиям.
5.2.1. Потенциальный Участник включает в состав Предложения следующие
документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Потенциальным Участникам, Участникам:
№
Кол-во
Вид документа
Ориг.
Примечания
Копии
Обычная
Нотариально заверенная
Организационные и правоустанавливающие документы:
1
Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ
-
2
Свидетельство о постановке
на учет юридического лица в
налоговом органе
-
3
Свидетельство о регистрации
юридического лица
(инд.предпринимателя)
-
1
Если зарегистрировано до
01.07.2002 – ранее выданный документ
4
Выписка из ЕГРЮЛ
-
1
Дата выдачи не должна
1
1
Документация по открытому запросу предложений
36
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Ориг.
Примечания
Копии
Обычная
Нотариально заверенная
превышать 30 дней до истечения срока окончания
приема Конкурсных заявок
(предоставляется оригинал
или нотариально заверенная копия)
5
Статистические коды
-
1
6
Решение об учреждении
юридического лица
-
1
7
Учредительный договор
-
1
8
Устав
-
9
Документы об изменениях к Уставу / Учредительному договору (если вносились):
Только для товариществ
1
Копия в действующей редакции
а) Решение о внесении изменений
1
б) Лист изменений со штампом
ФНС
1
в) Свидетельство из ФНС о
государственной регистрации изменений
1
10
Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ)
1
Срок полномочий должен
соответствовать указанному в Уставе
11
Решение о совершении крупной сделки (протокол общего
собрания участников или
иного органа управления,
имеющего право принимать
решения о совершении крупной сделки)
1
Если цена планируемого
договора превышает установленную законом или
учредительными документами для данного юридического лица
Документация по открытому запросу предложений
Со штампом ФНС (если
проставлен)
37
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Ориг.
Примечания
Копии
Обычная
Нотариально заверенная
Финансово−экономические документы
(за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года, поданных в
установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Потенциального Участника):
12
копии балансов (форма 1)
1
13
отчеты о прибылях и убытках (форма 2)
1
14
отчеты об изменениях капитала (форма 3)
1
При наличии
15
отчеты о движении денежных средств (форма 4)
1
При наличии
16
приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные
записки
1
При наличии
17
При упрощенной системе налогообложения:
а) копии налоговой декларации
1
б) копии книги доходов и расходов
1
в) копию свидетельства о переводе на упрощенную систему
налогообложения
1
Другие документы:
18
Документ, подтверждающий
полномочия лица, подписавшего Предложение
19
заверенные Потенциальным
Участником копии действующих лицензий и сертификатов на виды деятельности,
связанные с исполнением
Договора
1
20
Документ, подтверждающий
статус партнерства с компанией производителем
1
21
Сертификаты,
1
подтвержда-
1
Документация по открытому запросу предложений
В соответствии с п. 6.2.5.
Документации
(предоставляется оригинал или
нотариально заверенная
копия)
38
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Ориг.
Примечания
Копии
Обычная
Нотариально заверенная
ющие квалификацию специалистов по профилю оборудования
22
Анкету
Участника
Потенциального
1
По Форме 4
23
Справка о перечне и годовых
объемах выполнения аналогичных договоров
1
По форме 5
24
Справку о материальнотехнических ресурсах
1
По форме 6
25
Справку о кадровых ресурсах
1
По форме 7
26
иные документы, которые,
по мнению Потенциального
Участника,
подтверждают
его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов
1
5.2.2. Все документы, указанные в п. 5.2.1, прилагаются Потенциальным Участником к Письму о подаче оферты.
Документация по открытому запросу предложений
39
ОАО «СО ЕЭС»
6. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по
подготовке Предложений
6.1.
Общий порядок проведения запроса предложений
6.1.1. С учетом положений Документации запрос предложений проводится в
следующем порядке и в следующие сроки:
№ п/п
Наименование процедуры
Сроки
(время московское)
Начало
Окончание
1.
Публикация Уведомления о проведении
открытого запроса предложений
2.
Предоставление Документации заинтересованным лицам. Подготовка заинтересо10-00
12-00
ванными лицами Предложений, подача 31.03.2010г. 20.04.2010г.*
Предложений
3.
Вскрытие конвертов с Предложениями
4.
Заключение Договора
До 31.03.2010г.
15-00
20.04.2010г.
20 дней с момента определения Победителя
* Заказчик вправе продлить срок окончания приема Предложений. Последующие процедуры переносятся соразмерно изменению срока окончания приема Предложений.
6.2.
Порядок подачи Предложений
6.2.1. Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает
Предложение в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к
оформлению конверта определяются пунктами 6.2.8, 6.2.9.
6.2.2. Предложение должно содержать:
а) Письмо о подаче оферты по форме 1;
б) Коммерческое предложение по форме 2;
в) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника
требованиям Документации (подраздел 5.2.1).
6.2.3. Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение.
В случае нарушения этого требования Заказчик отказывает в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений.
Документация по открытому запросу предложений
40
ОАО «СО ЕЭС»
6.2.4. Каждый документ, входящий в Предложение (за исключением документов, которые в соответствии с п. 5.2.1 должны быть нотариально заверены), подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным
им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица) и
скрепляется печатью Потенциального Участника. В случае, если документы подписываются уполномоченным лицом, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.
6.2.5. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом
помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н.
«информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения.
6.2.6. Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения
страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю
нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию
всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и
т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
6.2.7. Потенциальный Участник также должен подготовить 2 (две) копии Предложения в письменной форме. Копии Предложения изготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц.
6.2.8. Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального участника и его почтовый адрес.
6.2.9. Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация:
а) слова Получателю: Филиал «ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, место нахождения: 357506 г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Подстанционная, д.
26;
б) слова: «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на
выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в осДокументация по открытому запросу предложений
41
ОАО «СО ЕЭС»
новном и резервном залах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по
адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192;
в) слова: «Не вскрывать до 15 часов 00 минут московского времени «20»
апреля 2010 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии
ОДУ Юга».
г) полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального
Участника.
6.2.10.Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Потенциального Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих
копий, на основании рассмотрения которых было принято решение о допуске либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в
запросе предложений.
6.2.11.Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки,
указанные в п. 6.1.1, по адресу: 357506 г. Пятигорск Ставропольского
края, ул. Подстанционная, д. 26, Туренко Виктору Александровичу, тел.
(8793) 348-244. При этом Потенциальным Участникам рекомендуется
предварительно по телефону (8793) 348-244, уведомить о дате и времени
подачи Предложений ответственного секретаря Закупочной комиссии
ОДУ Юга Туренко Виктора Александровича.
6.2.12. Заказчик заканчивает принимать Предложения в 12 часов 00 минут московского времени «20» апреля 2010 года.
6.2.13. Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении
с указанием даты и времени получения.
6.2.14. В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного
пунктом 6.1.1, подано только одно Предложение либо не подано ни одного Предложения, закупочная комиссия ОДУ Юга принимает решение о
признании запроса предложений несостоявшимся.
6.3.
Требования к сроку действия Предложения
6.3.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Потенциальным
Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не
должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема Конкурсных заявок (п. 6.1.1). Указание меньшего срока
действия может служить основанием для отказа в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений.
6.3.2 Заказчик также вправе просить Потенциальных Участников продлить срок
действия Предложений. Потенциальный Участник вправе согласиться с
такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных
последствий, и Предложение такого Потенциального Участника действует
в течение первоначально установленного срока.
Документация по открытому запросу предложений
42
ОАО «СО ЕЭС»
6.4.
Продление срока окончания приема Предложений
6.2.1. При необходимости Заказчик имеет право продлить срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 6.1.1.
6.2.2. Уведомление о продлении срока окончания приема Предложений публикуется, копия Уведомления размещается способами аналогичными для
уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2).
6.5.
Порядок вскрытия конвертов с Предложениями
6.5.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с
15 часов 00 минут «20» апреля 2010 года по адресу: 357506 г. Пятигорск
Ставропольского края, ул. Подстанционная, д. 26 в присутствии не менее
двух членов Закупочной комиссии ОДУ Юга.
6.5.2. Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Для присутствия на данной процедуре
Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону
(8793) 348-244 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга Туренко Виктора Александровича. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями
представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника
на открытом запросе предложений, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного
номера Предложения, оригинал расписки Заказчика в получении конверта
с Предложением.
6.5.3. При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями, закупочной
комиссией ОДУ Юга объявляются следующие сведения:
а) наименование и юридический адрес Потенциального Участника;
б) краткое описание Предложения Потенциального Участника и общей цены Предложения;
в) иные сведения, которые закупочная комиссия ОДУ Юга считает нужным
огласить.
6.5.4. Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания закупочной комиссии ОДУ Юга.
6.6.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений
6.6.1. Общие положения
6.6.1.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется
Закупочной комиссией ОДУ Юга.
Документация по открытому запросу предложений
43
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.1.2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Предложений Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе привлекать
экспертов и специалистов.
6.6.1.3. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 6.6.2) и
оценочную стадию (пункт 6.6.3).
6.6.2. Рассмотрение Предложений (отборочная стадия)
6.6.2.1
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия ОДУ Юга рассматривает:
а) соответствие Потенциальных Участников требованиям Документации в
соответствии с подразделом 5.1. Документации;
б) соответствие Предложений условиям запроса предложений.
6.6.2.2
Заказчик вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений
Потенциальному Участнику, подавшему Предложение позже установленного срока, без рассмотрения по существу.
6.6.2.3
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия ОДУ Юга вправе
запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения
их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом закупочная комиссия ОДУ Юга не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
6.6.2.4
При проверке правильности оформления Предложения закупочная комиссия ОДУ Юга вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и
погрешности, которые не влияют на существо Предложения.
6.6.2.5
На основании результатов рассмотрения Предложений закупочная комиссия ОДУ Юга вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае:
а) несоответствия Потенциального Участника требованиям Документации
(подраздел 5.1.);
б) предоставления Предложения, не отвечающего условиям запроса
предложений;
в) предоставления Предложения:
 оформленного с существенными отклонениями от требований Документации;
 содержащего предложение с превышением начальной (предельной)
цены договора, указанной в подразделе 2.2;
 содержащего более одной оферты;
г) несогласия Потенциального Участника с предложениями закупочной
комиссии ОДУ Юга по исправлению очевидных арифметических или
грамматических ошибок в документах, входящих в состав Предложения;
д) в иных случаях, предусмотренных Документацией.
Документация по открытому запросу предложений
44
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.2.6
Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений только в том случае, если оно подано в сроки, установленные
Документацией, и допущено закупочной комиссией ОДУ Юга к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения
Предложений.
6.6.2.7
На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных
Участников закупочная комиссия ОДУ Юга принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений и
признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений.
6.6.2.8
В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений
закупочной комиссией ОДУ Юга принято решение об отказе в допуске
к участию в запросе предложений всех Потенциальных Участников
или о допуске к участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, закупочная комиссия ОДУ Юга признает запрос
предложений несостоявшимся.
6.6.3. Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия)
6.6.3.1. Для определения лучших условий исполнения Договора закупочная
комиссия ОДУ Юга оценивает и сопоставляет Предложения по степени
выгодности для Заказчика исходя из следующих критериев:
1) технологические и организационно-технические предложения по условиям оказания услуг), в том числе:
− обязанности Исполнителя по Договору в части полноты и объема
выполняемых работ;
− функционально − качественные характеристики выполняемых работ;
− объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
− структура цены и порядок оплаты;
−квалификация (общий опыт работы, специальный опыт работы,
квалификация сотрудников)
2) цена Договора;
3) юридические риски;
4) экономические риски с учетом финансового состояния.
6.6.3.2. Закупочная комиссия ОДУ Юга оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 6.6.3.1, с учетом их
содержания и значимости для Заказчика.
Документация по открытому запросу предложений
45
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.3.3. В случае если в Предложениях нескольких Участников содержатся
одинаковые условия, указанные в п. 6.6.3.1, предпочтение отдается
Участникам, имеющим по сравнению с другими Участниками:
1) более высокую квалификацию (общий опыт работы, специальный опыт
работы);
2) лучшее финансово-экономическое состояние;
3) лучшую деловую репутацию.
6.6.3.4. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений закупочной комиссией ОДУ Юга каждому Предложению относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения Договора присваивается порядковый номер.
Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких
Предложениях Участников содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие
условия.
6.6.3.5. В случае проведения переторжки (подраздел 6.6.4) оценка и сопоставление Предложений Участников являются предварительными. По
окончании переторжки закупочная комиссия ОДУ Юга производит
окончательную оценку и сопоставление Предложений, в соответствии с
ранее объявленными критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но
в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Предложений по первоначальной цене.
6.7.
Определение Победителя
6.7.1. Победителем признается Участник, который предложил лучшие условия
исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер.
6.7.2. Решение закупочной комиссии ОДУ Юга об определении Победителя
оформляется протоколом заседания закупочной комиссии ОДУ Юга.
6.7.3. Участник, Предложению которого присвоен первый номер, незамедлительно уведомляется о признании его Победителем.
6.8.
Заключение Договора
6.8.1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней
с момента принятия закупочной комиссией ОДУ Юга решения об определении Победителя. При этом в соответствии с пунктом 11 Уведомления о
проведении открытого запроса предложений Заказчик вправе отказаться
от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой
ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками.
Документация по открытому запросу предложений
46
ОАО «СО ЕЭС»
6.8.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 2.5.4.
6.8.3. В случае если Победитель в срок, предусмотренный п. 6.8.1, не заключит
Договор на условиях, определенных Документацией, закупочная комиссия
ОДУ Юга признает Победителя уклонившимся от заключения Договора.
В этом случае закупочная комиссия ОДУ Юга вправе признать запрос
предложений несостоявшимся.
6.8.4. В случае признания Победителя уклонившимся от заключения Договора
(пункт 6.8.3), Заказчик вправе заключить Договор с Участником, Предложению которого присвоен второй номер, если срок действия Предложения
такого Участника не истек, либо объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса
предложений.
6.9.
Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах
запроса предложений
6.9.1. Заказчик в течение 7 (семи) дней с момента определения Победителя
направляет Потенциальным Участникам, Участникам письменное уведомление, в котором указывает:
а) наименование и адрес Победителя;
б) краткое изложение предмета Договора.
Документация по открытому запросу предложений
47
ОАО «СО ЕЭС»
7. Образцы основных форм документов, включаемых
в Предложение
7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
7.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, [указывается
источник и дата получения], и Документацию на проведение открытого Запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по
монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном залах
здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, д.192 (далее − Документация) и принимая установленные
в них требования и условия запроса предложений,
__________________________________________________________________,
(полное наименование Потенциального Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
__________________________________________________________________,
(юридический адрес Потенциального Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по монтажу систем газового пожаротушения в основном и резервном залах здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192 на
условиях проекта договора (раздел 4 Документации) и в соответствии с Техническим заданием и Коммерческим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим
письмом Предложение, на общую сумму:
Итоговая стоимость Предложения
с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Условия оплаты:________________________________________________
Сроки выполнения работ:___________________ _____________________
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует
до «____»_______________________года.
Документация по открытому запросу предложений
48
ОАО «СО ЕЭС»
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями:
1. Коммерческое предложение (форма 3) — на ____ листах;
2. Анкета Потенциального Участника (форма 4) – на ____ листах;
3. Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров
(форма 5) – на ____ листах;
4. Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) – на ___листах;
5. Справка о кадровых ресурсах (форма 7) – на ____ листах;
6. Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника
установленным требованиям — на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
7.1.2. Инструкции по заполнению
7.1.2.1.
Письмо оформляется на официальном бланке Потенциального Участника.
Потенциальный Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
7.1.2.2.
Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование
(с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
7.1.2.3.
Потенциальный Участник указывает цену Предложения цифрами и словами,
в рублях. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ
руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один
миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 89
копеек».
7.1.2.4.
Потенциальный Участник указывает срок действия Предложения.
7.1.2.5.
Потенциальный Участник перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Коммерческого и Технического предложений Потенциального Участника.
7.1.2.6.
Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Потенциальным Участником указанного требования, закупочная комиссия ОДУ
Юга отказывает в допуске такого Потенциального Участника к участию в
запросе предложений.
7.1.2.7.
Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
49
ОАО «СО ЕЭС»
Коммерческое предложение (форма 1)
7.2.1. Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Потенциального Участника____________________
В ценах на момент подачи предложения: «___»__________ 200_ года в соответствии с Объемами выполняемых работ
№
п/п
Вид работ
Ед.
изм.
Кол-во
Единичная
расценка,
руб. (без
НДС)
Общая
стоимость, руб.
(без НДС)
Примечания
…
ИТОГО без НДС, руб.
х
НДС, руб.
х
ИТОГО с НДС, руб.
х
Условия оплаты: ____________________________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
7.2.2. Инструкции по заполнению
Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты,
приложением к которому является данной коммерческое предложение.
Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в
т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Могут быть приведены примечания и комментарии.
В Коммерческом предложении Потенциальный Участник в свободной форме
приводит условия оплаты продукции.
Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом
и скреплено печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
50
ОАО «СО ЕЭС»
Анкета Потенциального Участника (форма 5)
7.6.1. Форма Анкеты Потенциального Участника
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Потенциального Участника
Наименование и адрес Потенциального Участника:
_____________________________________________________________________
№
п/п
Наименование
Сведения о Потенциальном
Участнике (заполняется Потенциальным Участником)
1
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Потенциального Участника
2
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3
Информация о принадлежности Потенциального
Участника к субъектам малого и среднего
предпринимательства
4
ОГРН
5
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице
6
ИНН Потенциального Участника
7
Свидетельство по постановке на учет в налоговом
органе
дата выдачи
номер
кем выдано
дата
номер
кем выдано
8
Банковские реквизиты
номер расчетного счета наименование банка
адрес банка
прочие банковские реквизиты
9
Устав
дата и номер решения об утверждении
10
Изменения к Уставу
дата и номер решения о внесении
изменений
дата и номер Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
11
Юридический адрес
Документация по открытому запросу предложений
51
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование
Сведения о Потенциальном
Участнике (заполняется Потенциальным Участником)
12
Фактический адрес
13
Почтовый адрес (для переписки)
14
Телефоны Потенциального Участника (в т.ч. код города)
15
Факс Потенциального Участника (в т.ч. код города)
16
Адрес электронной почты Потенциального Участника
17
Лицо, имеющее право действовать от имени Потенциального Участника без доверенности
ФИО
должность
телефон
18
Ответственное лицо Потенциального Участника по
вопросам, связанным с проведением запроса предложений
ФИО
должность
телефон
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
7.6.2. Инструкции по заполнению
7.6.2.1
Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не
следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости
вопроса к Потенциальному Участнику в соответствующих графах таблиц указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.
7.6.2.2
В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов:
«является субъектом малого предпринимательства», «является субъектом среднего предпринимательства», «не является субъектом малого и
среднего предпринимательства».
7.6.2.3
К Анкете Потенциального Участника рекомендуется приложить копии
документов, сведения о которых приводятся.
7.6.2.4
Анкета Потенциального Участника должны быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
52
ОАО «СО ЕЭС»
7.7. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)
7.7.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных
договоров
Наименование
и
адрес
__________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо
с указанием должности, контактные телефоны)
Потенциальный
Описание договора
(объем и состав
Товара, описание
основных условий договора)
Участника:
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по перечисленным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2006»]
х
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например
«I квартал 2007 года», «II квартал 2007 года» и т.д.]
х
1.
2.
3.
…
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытому запросу предложений
53
ОАО «СО ЕЭС»
7.7.2. Инструкции по заполнению
7.7.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
7.7.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
7.7.2.3. Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и
прочим требованиям разделов 3 и 4.
7.7.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его
опыт.
7.7.2.5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры,
обязательно отмечая данный факт.
7.7.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
54
ОАО «СО ЕЭС»
7.8.
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
7.8.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Потенциального Участника:
___________________________________________________________________
№
п/п
Наименование
Местонахождение
Право собственности или
иное право
(хозяйственного ведения,
оперативного
управления)
Предназначение
(с точки
зрения выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
7.8.2. Инструкции по заполнению
7.8.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
7.8.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
7.8.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы,
которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует
использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные
средства, средства связи и тому подобное).
7.8.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
55
ОАО «СО ЕЭС»
7.7. Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
7.8.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Потенциального Участника: ________________________
Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год:___________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия, имя, отчество специалиста
Образование (какое
учебное заведение
окончил, год окончания, полученная специальность)
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1.
2.
…
Специалисты
1.
2.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытому запросу предложений
56
ОАО «СО ЕЭС»
7.7.1. Инструкции по заполнению
7.9.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка
7.9.2.2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в
т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
7.9.2.3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в
ходе выполнения Договора.
7.9.2.4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника.
7.9.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
7.7.2.1. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
на печатью Потенциального Участника.
Документация по открытому запросу предложений
57