Document 881337

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___________
поставки оборудования.
г. Санкт-Петербург
"___" _______________ 2015 г.
(Полное фирменное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице (Ф.И.О.,
должность представителя Поставщика), действующего на основании (указать наименование, номер и дату
документа, подтверждающего полномочия представителя Поставщика, - Устав, доверенность и т.п.), с одной
стороны и Открытое акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора по экономике и финансам Исаченкова
Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности № 00210/15/15-15 от 12.01.15 г., с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий
Договор поставки оборудования (далее -"Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, смонтировать и обеспечить ввод в эксплуатацию, а Покупатель принять и оплатить оборудование (далее - "Оборудование") в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №2), Спецификацией (Приложение №1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
1.2. Поставщик с Оборудованием передает Покупателю техническую (эксплуатационную)
документацию на Оборудование: Паспорт, руководство пользователя на русском языке, согласно
Постановлению Правительства РФ от 15.08.97 г. №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на
территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не является
предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с
соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.
1.4. Поставщик гарантирует, что Оборудование новое (не допускается поставка выставочных образцов
и оборудования с восстановленными комплектующими), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, без
дефектов и повреждений.
1.5. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол _______ от ________ №
_______.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком ______ 2015г., но не позднее 20.06.2015г.
за его счет на склад Покупателя по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 7.
2.2. Погрузка и разгрузка Оборудования осуществляется Поставщиком и за его счет.
2.3. Приемка-передача Оборудования по ассортименту, количеству и товарному виду производится на
складе Покупателя в день доставки Оборудования и подтверждается подписанием Сторонами товарной
накладной. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру на Оборудование не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты поставки Оборудования.
Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами товарной накладной без
замечаний Покупателя.
2.4. При приемке Оборудования по количеству Покупатель проводит проверку Оборудования на
предмет его соответствия Техническому заданию (Приложение №2), Спецификации (Приложение №1) и
товарной накладной по ассортименту, количеству и товарному виду. Если в результате проведенной
проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам,
Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется
за свой счет заменить (допоставить) Оборудование на склад Покупателя по адресу: 194064, СанктПетербург, ул. Обручевых, д. 7 в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких
обстоятельствах не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения замечаний
Покупателя.
2.5. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи
Оборудования и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Покупателя.
3. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3.1. Поставщик выполняет работы по монтажу Оборудования и осуществляет ввод Оборудования в
эксплуатацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки оборудования (п.2.5. Договора).
3.2. Поставщик осуществляет монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию собственными силами и
средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при
выполнении работ.
3.3. После выполнения работ по монтажу Оборудования Поставщик проводит пуско-наладочные
работы смонтированного Оборудования, приемо-сдаточные испытания и иные мероприятия, необходимые
для ввода Оборудования в эксплуатацию.
Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ.
3.4. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение 2 (двух) рабочих дней,
следующих за днем получения уведомления Поставщика о завершении работ.
3.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных
результатов испытаний Оборудования Стороны подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию.
3.6. Если работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими
результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения
обнаруженных недостатков. При этом срок для устранения недостатков в любом случае не должен
превышать 5 (пять) рабочих дней.
3.7. Если в ходе выполнения работ по монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию будут
выявлены некомплектность Оборудования и/или несоответствие качества Оборудования требованиям
Договора, Сторонами оформляется и подписывается документ (Акт), свидетельствующий о выявленных
недостатках. Поставщик обязан заменить некачественное и некомплектное Оборудование либо
доукомплектовать некомплектное Оборудование в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней,
следующих за днем подписания Акта о выявленных недостатках.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость поставляемого Оборудования составляет___________ (_______________) рублей,
кроме того НДС в размере____________ (____________________) рублей. Общая стоимость с учетом НДС
составляет___________ (_______________) рублей. Стоимость Оборудования включает стоимость упаковки,
доставки, погрузки-разгрузки Оборудования, страховки, таможенных пошлин и иных сборов, взимаемых
при ввозе товаров на территорию РФ, а также стоимость монтажных и пуско-наладочных работ.
4.2. Расчет в размере 100 % от стоимости поставляемого Оборудования производится Покупателем в
течение 5 (пяти) банковских дней следующих за днем подписания Акта ввода Оборудования в
эксплуатацию на основании выставленного счета.
4.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетов-фактур.
5. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору,
сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования предоставляет
Покупателю нотариально заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Оборудования на
территории РФ.
5.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям
производителя Оборудования.
5.3. Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную
техническую документацию на Оборудование согласно п. 1.2. Договора.
5.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным
стандартам производителя Оборудования, РФ и, при условии надлежащего обращения с грузом,
обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.
5.5. Гарантия на Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания
Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию (далее - "Гарантийный срок").
5.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную
работу Оборудования в соответствии с технической документацией производителя Оборудования. В случае
2
выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой
счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 24 (двадцать четыре)
календарных дней, с даты получения письменного уведомления от Покупателя.
5.7. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по
использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость
Оборудования.
5.8. После произведенного ремонта или замены Оборудования в Гарантийный период Оборудование
должно работать в полном соответствии с заявленными в технической документации производителя
Оборудования характеристиками. На время ремонта или замены Оборудования течение Гарантийного
периода приостанавливается на время такого ремонта или замены. Течение Гарантийного периода
возобновляется после устранения Поставщиком причин невозможности использования Оборудования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае просрочки исполнения обязанностей, предусмотренных п.п. 2.1., 3.7. Договора,
Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,05 % (ноль целых пять
сотых процента) от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
6.2.
В случае нарушения срока, установленного в п.п. 3.1., 3.6. Договора, Покупатель вправе
требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от
стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
6.3.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п. 4.2.
Договора, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки (пени) в размере 0,05 %(ноль целых
пять сотых процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
6.4.
В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования (п.2.1.) более чем на 20
(двадцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и
потребовать уплаты неустойки в размере, установленном в п. 6.1. Договора.
6.5.
В случае нарушения Поставщиком срока, установленного п.3.7. Договора, Покупатель вправе
в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки, в размере,
установленном в п.6.1. Договора.
6.6.
Поставщик обязуется возместить Покупателю в течение 14 (четырнадцать) дней с даты
получения претензии ущерб, возникший у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком обязательств
по Договору.
6.7.
Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед
другой Стороной за упущенную выгоду.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят войны, военные действия, мятежи, саботаж,
забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты
государственных органов власти.
7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно
уведомляют об этом друг друга.
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные
с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, длящееся более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона
имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий,
связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств
по Договору, Стороны разрешают их в претензионном порядке. Срок для оформления и направления ответа
на претензию – 7 (семь) календарных дней, следующих за днем получения претензии.
8.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах: один - для Поставщика, другой - для
Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.4. Настоящий Договор, включая Техническое задание (Приложение №2), Спецификацию
(Приложение №1), все дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и
Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие
отношения, письменные или устные, между Сторонами, и имеющие отношение к предмету настоящего
Договора.
Приложение №1: Спецификация поставляемого товара.
Приложение №2: Техническое задание.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
Открытое
акционерное
общество
«Концерн
«Научно-производственное объединение «Аврора».
Адрес юридический (фактический):
194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 15
ИНН 7802463197,
КПП 783450001,
ОГРН 1097847058143,
ОКПО 07524858,
ОКАТО 40265562000,
ОКВЭД (основной) 73.10, 33.20.9
р/с 407 02 810 8 8000 0004702 Филиал ОПЕРУ ОАО
Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург
к/с 30101810 2 0000 0000704, БИК 044030704
От Покупателя:
Директор по экономике и финансам
От Поставщика
Генеральный директор
___________________ А. А. Исаченков
«___» ____________ 2015г.
___________________
«___» ____________ 2015 г.
_____________________ /__________________
«___» ____________ 2015 г.
М.П.
4
Приложение №1
к Договору
№___________ от_________2015г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п
1.
Наименование оборудования
Кол-во
(шт.)
Поставка, монтаж и ввод в
эксплуатацию
фильтра
для
сглаживания
пульсации
напряжения 175-320В постоянного
тока.
2 (два)
Цена без НДС
(руб.)
Сумма без НДС
(руб.)
Итого
НДС 18%
Итого с НДС
Итого на сумму: (______________________________________) рублей 00 коп., кроме
того НДС 18% - ___________________ рублей.
От Покупателя:
От Поставщика:
______________
________________
5