Контракт ООО СтройПромx - Хакасский технический институт

Реклама
КОНТРАКТ № 15-02
на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала № 1 в учебном корпусе «А»
ХТИ – филиала СФУ
г. Абакан
«04» июня 2015 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
(ХТИ – филиала СФУ) Бабушкиной Елены Анатольевны, действующего на основании Положения о
ХТИ – филиале СФУ и доверенности № 227 от 08.12.2014 г., с одной стороны, и
Победитель аукциона в электронной форме № 15-01 по выбору Подрядчика (Генерального
подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного
зала № 1 в учебном корпусе «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» (протокол № 15-01 подведения итогов аукциона от 15 мая 2015
г.) - общество с ограниченной ответственностью «СтройПром», именуемые в дальнейшем
«Подрядчик» («Генеральный подрядчик»), в лице директора Беликова Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнить работы по капитальному ремонту
спортивного зала № 1 в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ (далее – работы), а Заказчик
обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) привлечь к исполнению
своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в
роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403
Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) –
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по
контракту. Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно
согласовывается в письменном виде с Заказчиком.
1.2. Объем, содержание, технические и иные требования к работам определяются техническим
заданием (Приложение № 1), ведомостью объемов работ (Приложение № 2), локальным сметным
расчетом (Приложение № 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет 1 009 864 (один миллион девять тысяч восемьсот шестьдесят
четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС 154 047 (сто пятьдесят четыре тысячи сорок семь) рублей
10 копеек. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального
подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых
для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов,
используемых для производстве работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий),
оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования,
инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизация отходов, 2 %
непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на
исполнение гарантийных обязательств, уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных
платежей, иных (необходимых) прочих расходов.
Цена контракта обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями,
установленными действующими нормативно-правовыми актами РФ, строительными нормами,
правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и системой
менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы
менеджмента качества. Требования».
Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной документации
руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1,
Указаниями по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы
(ФЕРр - 2001) МДС 81-38.2004. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация
составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат,
начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными
коэффициентами.
В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%.
Для перевода в текущие цены использовать индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ с 1 ноября 2014 года по Республике Хакасия к ТЕР – 2001(в редакции
2009) республики Хакасия (Протокол № 6 от «30» октября 2014 г.).
При составлении сметной документации учитывать следующие требования:
1. все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по
сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии необходимых
расценок на разборку на данные работы допускается использовать справочники на строительные
работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов (в соответствии с
пунктом 3.3.1. МДС 81-38.2004);
2. изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не допускается, за
исключением ресурсов, которые необходимо принимать в соответствии с техническим заданием по
сборнику цен на материалы, в исключительных случаях – по прайс-листам или счетам-фактурам
соответствующих поставщиков.
3. принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в позициях сметы.
Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть указаны в конце сметы в
развернутом виде.
2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику (Генеральному подрядчику) работ (отдельных этапов работ)
определена сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему контракту).
2.3. Оплата выполненных работ осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат КС-3, на основании счета (счет- фактуры), представляемых Подрядчиком
(Генеральным подрядчиком) Заказчику. По окончании выполнения работ сторонами подписывается
акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта.
3. Сроки и место выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: в течение 70 (семидесяти) календарных дней с
момента заключения сторонами контракта.
3.2. Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус
«А»).
4. Права и Обязанности Сторон
Для выполнения настоящего контракта:
4.1. Заказчик:
- Осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на
действующем объекте.
- Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением,
несоответствующим условиям настоящего контракта.
- В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента предъявления Акта выполненных работ Подрядчиком
(Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает Акты выполненных работ (при
отсутствии замечаний), акт приемки законченного ремонтом объекта, составляет двусторонние акты о
выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует
Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ.
- Вправе требовать от Подрядчика (Генерального Подрядчика) своевременного устранения
выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки,
выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц.
- Производит оплату выполненных Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) работ и принятых
Заказчиком.
4.2. Подрядчик (Генеральный подрядчик):
-Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями
к нему.
- Обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде субподрядные организации, привлекаемые для
проведения работ,
- Производство работ на объекте необходимо согласовывать с зам.директора по административно –
хозяйственной работе и/или административно-хозяйственным отделом, а также начальником службы
контроля Заказчика.
- Участвует в приёмке результата работ, в соответствии с требованиями настоящего контракта.
- Передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на выполненные
работы.
- Безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в
разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков
в соответствии с п. 5.2 настоящего контракта;
- Обязан произвести проверку выполненной работы (качество работы) и сдать работы Заказчику в
состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта;
- Гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта (включая приложения к
нему), действующими СНиП и СанПиН, техническими условиями, государственными стандартами,
сметной документацией, правилами техники безопасности и охране окружающей среды, иными
нормами.
- Обеспечивает охрану места выполнения работ и находящихся там материалов, оборудования,
инструментов и механизмов.
- Уведомляет Заказчика о завершении работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего
контракта.
- По окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан очистить
объект от мусора, вывезти за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное,
принадлежащее Подрядчику имущество, в течение 2 (двух) календарных дней после окончания
выполненных работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться
Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Гарантирует, что все материалы, используемые для ремонтных работ, должны быть новыми,
сертифицированы и иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в
строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, в т.ч. сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям;
- Материалы, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ,
разгружаются, принимаются, складируются Подрядчиком за свой счет и своими средствами.
- Обязан предоставить Заказчику по его устному требованию образцы материалов для оценки их
качества.
- Вправе получить консультацию у Заказчика по вопросам выполнения работ, а также досрочно по
согласованию с Заказчиком сдать работы.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ - в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента
подписания сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.
В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика (Генерального подрядчика) в течение срока предоставления гарантии качества:
-безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком в
соответствующем письменном требовании об устранении недостатков, но не более, чем в течение 3
(трех) рабочих дней;
-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами
либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления указанного требования.
В случае, если недостатки работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика,
Исполнитель независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в
течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего
письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генерального подрядчика) обязательства,
предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного)
обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени
составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного)
обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от контракта, в том числе
Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне
зависимости от того, ухудшило ли это результат работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты штрафной неустойки в размере 1 (одного) процента от суммы контракта.
5.6. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на
себя обязательств.
5.7. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей
электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств
Подрядчика (Генерального подрядчика).
5.8. В случае, если на стороне Подрядчика выступает несколько юридических лиц или несколько
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед
Заказчиком солидарную ответственность.
6. Условия выполнения работ и порядок приемки
6.1. По завершении работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику акт
выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в
соответствии с установленными формами.
6.2. Приемка работ (этапа работ) осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения им извещения от Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности объекта к сдаче.
Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ с учетом требований настоящего
контракта, согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.
Акт выполненных работ со стороны Заказчика подписывается комиссионно. Риск случайной гибели
или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик (Генеральный подрядчик).
6.3. Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.2. настоящего контракта, с участием Подрядчика
(Генерального подрядчика) осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении
отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно
заявить об этом Подрядчику (Генеральному подрядчику). При этом Заказчик вправе отказаться от
приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику (Генеральному
подрядчику) мотивированный отказ.
6.4. Сдача работы Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и приемка ее Заказчиком оформляется
Актом выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. Основанием для
оплаты выполненных работ и проведения расчетов между сторонами настоящего контракта является
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура.
6.5. В случае несоответствия выполненных работ настоящему контракту (включая приложения к нему),
составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в
соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан произвести работы по
устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной
документации в сроки, установленные п. 5.2 настоящего контракта.
6.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан
приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности
продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
6.7. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению
сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика (Генерального подрядчика) по Акту выполненных
работ (форма КС-2) выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и
оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта.
6.8. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнять требования нормативных документов
по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и
внутриобъектного режима, действующего у Заказчика.
7. Непреодолимая сила
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие
влияние на исполнение обязательств по контракту.
7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии
надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период,
соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его
последствий.
7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней
в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и
прекращении указанных обстоятельств.
7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в
течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или
частично без обязательств возместить возможные убытки.
8. Порядок расторжения контракта
8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением
понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет
письменное уведомление другой Стороне.
8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны
примут меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия.
9.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии
– 10 (десять) календарных дней.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего
контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов одной из Сторон она в
течение трех дней обязана информировать другую Сторону о соответствующих изменениях,
организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении
контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для
нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика: www.khti.ru
11.5. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько
юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных
предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц
считается надлежащим исполнение, если иное не определено настоящим контрактом.
11.5. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложении № 2 – Ведомость объемов работ;
Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПром»
662150, г. Ачинск, микрорайон 4, д. 3, оф. 105
Тел: 8 (39151) 2-01-01
ИНН 2443041810
КПП 244301001
р/с 40702810814180000025
к/с 30101810700000000744
Филиал «АТБ» (ОАО) в г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ
БИК 048142744
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
ХТИ – филиал СФУ
655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
Тел: 8 (3902) 22-53-55
E-mail: [email protected]
ИНН 2463011853 КПП 190102001
р/с 40503810600014151748
к/с 30101810900000000745
в ООО «Хакасский муниципальный банк»
БИК 049514745
Директор ООО «СтройПром»
Директор ХТИ – филиала СФУ
________________________ С. А. Беликов
м.п.
____________________ Е. А. Бабушкина
м.п.
Зав.правовым сектором
_____________________ Т. И. Потылицына
Приложение № 1 к Контракту № 15-02 на
выполнение работ по капитальному ремонту
спортивного зала № 1 в учебном корпусе «А» ХТИ –
филиала СФУ от «04» июня 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту спортивного зала № 1 в учебном
корпусе «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» (далее – работы) согласно следующим характеристикам:
Работы необходимо выполнять в соответствии: с извещением и документацией о проведении
аукциона в электронной форме, требованиями к качеству выполняемых работ, техническими
характеристиками и должны соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода, а именно: работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм, правил,
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, технического задания, требования
действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ, РСН, НПБ, СанПиН, в том числе: Градостроительного
кодекса РФ; Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»,
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные
покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», МДС 21-1.98 пособие к
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство», СниП 12-03-99. Часть 13 «Электромонтажные
работы».
Высокое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса
технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ.
Контроль качества включает входной контроль качества изделий, материалов, оборудования и пр.;
операционный контроль качества отдельных процессов или производственных операций в
соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с
составлением актов по установленной форме (РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).
Работы выполняются из материалов, оборудования Подрядчика.
Выполнение работ должно соответствовать требованиям контракта (в том числе приложений к
нему).
Используемое материалы, колеровка и пр. должны письменно согласовываться с Заказчиком.
Материалы, изделия и пр., согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного
согласования с Заказчиком.
Все работы производить в соответствие со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве» . Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство».
До момента начала работ Подрядчик должен предоставить общий журнал учета выполнения
работ (приложение № 1 в соответствии с РД–11–05-2007 «Порядок ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства»). Общий журнал учета выполнения работ должен
находиться на объекте и ежедневно заполняться Подрядчиком.
Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и
здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение не нанесения
ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
- пройти вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте.
После завершения ремонтно-строительных работ вывезти строительный мусор, остатки
строительных материалов, технику, строительное оборудование.
Работы должны выполняться в соответствии с технологическими процессами.
Необходимы мероприятия по охране окружающей среды:
разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в
специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;
- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.
В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие
требования
строительных,
санитарно-гигиенических,
эксплуатационно-технических,
противопожарных нормативных документов:
- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение
нормативно допустимого шума и вибрации;
- запрещено загромождение эвакуационных путей;
запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента,
асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы
подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком рабочим необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, монтажных поясов и пр.). Рабочим
должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. должны иметь
сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям,
быть совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы
должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве
на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не должны оказывать вредное
воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ обязательно
представление Заказчику соответствующих сертификатов (паспортов) качества, сертификатов
соответствия, гигиенических сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено
действующими нормативно-правовыми актами РФ.
Строительные материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ,
должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий,
вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о строительных материалах (изделиях) может быть
представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения
месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и
графических документов на строительные материалы (изделия).
Применяемые материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).
В целях обеспечения пожарной безопасности материалы должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (согласно прил. 6, ст. 3, п. 4
МДС 81-33.2004). Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд
необходимый для выполнения соответствующего вида работ.
Подлежащее ремонту помещение расположено в действующем учреждении системы высшего
профессионального образования.
Таблица № 1
Перечень основных
данных и требований
1.
Наименование,
адрес ремонтируемых
объектов
2.
Основание
для
ремонта
3.
Характеристика
существующего
здания, подлежащего
ремонту
Расшифровка данных и требований
- спортивный зал № 1 учебного корпуса "А", расположенного по адресу: РХ,
г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
- Акт осмотра;
- План закупок товаров, работ, услуг ХТИ - филиала СФУ на 2015 год
- здание расположено по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27: год
постройки - 1971, число этажей – 3 (подземных этажей - 1), строительный
объем здания - 32757 м3, общая площадь – 7320,5 м2; фундамент - бетонный;
стены – каркасно-панельные; перегородки – кирпичные; перекрытия железобетонные; крыша - шиферная
Характеристика помещения, подлежащего ремонту:
Пробковое покрытие стен выцвело приобрело желтый оттенок, местами
отвалилось; повреждена облицовка стен из листов ГВЛ (несколько
4. Характеристики
помещений
по
взрывопожарной
и
пожарной опасности
5. Основные
требования
к конструктивным
решениям
и
материалам
6.
Данные
для
составления сметной
документации
7. Количество экз.
сметной документации
8. Особые условия
отверстий размерами 300х300мм);
вентиляционные металлические
решетки, расположенные на облицовке стен из листов ГВЛ по
металлическому каркасу, деформированы, некоторые решетки отсутствуют;
потолок, верхняя часть стен, окрашенные водоэмульсионными составами,
потемнели, осыпалась штукатурка (такое состояние помещения объясняется
тем, что последний ремонт выполнялся в 2005 году).
Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от
30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Работы должны быть выполнены в соответствии с дефектной ведомостью
(Таблица № 2 настоящего Технического задания) и типовым
технологическим картам на виды работ
Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной
документации руководствоваться Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной
Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1, Указаниями
по применению федеральных единичных расценок на ремонтностроительные работы (ФЕРр - 2001) МДС 81-38.2004. При определении
сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в
территориальных единичных расценках с последующей индексацией по
статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по
видам работ с поправочными коэффициентами.
В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные
затраты в размере 2%.
Для перевода в текущие цены использовать индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ с 1 ноября 2014 года по
Республике Хакасия к ТЕР – 2001(в редакции 2009) республики Хакасия
(Протокол № 6 от «30» октября 2014 г.).
При составлении сметной документации учитывать следующие требования:
1. все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на
ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции
зданий и сооружений», при отсутствии необходимых расценок на разборку
на данные работы допускается использовать справочники на строительные
работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости
материалов (в соответствии с пунктом 3.3.1. МДС 81-38.2004);
2. изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не
допускается, за исключением ресурсов, которые необходимо принимать в
соответствии с техническим заданием по сборнику цен на материалы, в
исключительных случаях – по прайс-листам или счетам-фактурам
соответствующих поставщиков.
3. принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в
позициях сметы. Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли
должны быть указаны в конце сметы в развернутом виде.
Два экземпляра сметы в формате ГРАНД-Смета (с переводом в Excel) на
бумажном носителе
Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ,
обязательно согласовывается с Заказчиком в письменном виде.
Производство работ на объекте согласовывать с зам.директора по
административно - хозяйственной работе и/или административнохозяйственным отделом, а также начальником службы контроля Заказчика.
При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации,
сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их
восстановление производится за счет средств Подрядчика.
При выполнении работ необходимо учесть следующее: прожекторы
освещения, не снимаемое существующее спортивное покрытие пола, не
демонтируемое спортивное оборудование
необходимо во время
производства работ защитить от механических повреждений, от попадания
окрасочных составов.
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПром»
662150, г. Ачинск, микрорайон 4, д. 3, оф. 105
Тел: 8 (39151) 2-01-01
ИНН 2443041810
ЗАКАЗЧИК:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
ХТИ – филиал СФУ
655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
Тел: 8 (3902) 22-53-55
E-mail: [email protected]
ИНН 2463011853
Директор ООО «СтройПром»
Директор ХТИ – филиала СФУ
________________________ С. А. Беликов
м.п.
____________________ Е. А. Бабушкина
м.п.
Приложение № 2 к Контракту № 15-02 на
выполнение работ по капитальному ремонту
спортивного зала № 1 в учебном корпусе «А» ХТИ –
филиала СФУ от «04» июня 2015 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
10
10.1
Наименование работ
1. Общестроительные работы
Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов
Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»
(пробковых)
Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и
перегородок (наружный слой облицовки)
Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и
перегородок (внутренний слой облицовки нижнего яруса)
Облицовка стен гипсоволокнистыми листами (верхний слой)
Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля (ПП60х27, ПН28х27)
гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркаснообшивных
Монтаж съемных металлических решеток размером 250х250
мм, 300х300 мм, 400х150 мм: алюминиевых
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей
головкой длиной 22 мм
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Решетка металлическая вентиляционная 250х250
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Решетка металлическая вентиляционная 300х300
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Алюминиевые настенные вентиляционные решетки 400х150
мм (на горизонтальных участках)
Производитель ООО «Кнауф Гипс», Россия
Выполнение улучшенной штукатурки поверхностей стен
внутри здания цементным раствором по камню и бетону:
(участок расположения "шведской стенки")
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
Производитель ООО «СадкоРосКор», Россия
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами
высококачественная: по штукатурке стен
Краска Радуга 26 ВД-АК, обладающая характеристиками:
краска интерьерная, акриловая, стойкая к мытью, без запаха,
не токсична, пожаровзрывобезопасна, образовывает прочное
паропроницаемое , матовое покрытие, обладает хорошей
адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, ГВЛ,
ГКЛ, выдерживать влажную уборку с применением СМС,
имеет стойкость к истиранию,
Ед.изм.
Кол-во
100 м плинтуса
100 м2 очищаемой
поверхности
0, 6996
100 м2 облицовки
2, 604
100 м2 облицовки
0, 625
2, 7818
м2
100
отделываемой
поверхности
1, 9672
м2
202, 622
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,728
м2
154, 336
1 м2 проемов
7,33
100 м2
0, 0808
шт.
492
шт
41
шт
20
шт.
62
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0, 1778
м3
0, 3325
м2
100
окрашиваемой
поверхности
0, 1778
кг
5,334
11
11.1
11.2
12
12.1
13
13.1
14
15
16
16.1
17
17.1
17.2
колероваться водорастворимыми пигментами
Производитель ООО «Тиккурила», Россия
Оклейка линолеумом стен по листовым материалам,
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
Коммерческий линолеум Таркетт "Акцент", обладающий
характеристиками: коммерческий линолеум класса
применения 34/43, толщина покрытия 2,0 мм, толщина
рабочего слоя 0,7 мм, вес 1 м2 3,0 кг, обладает
цветоустойчивостью, показатель пожарной безопасности
КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1), остаточная деформация 0,1 мм,
изменение линейных размеров 0,4%
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Клей для линолеума Homakoll 248, обладающий
характеристиками: клей для линолеума основан на водной
полимерной дисперсии со смолами, вязкостью 35 ÷90 тыс.
мПа´с , нелетучих веществ содержит 50%, материал
разбавления - вода, расход - 0,3÷0,5 кг на кв. м, не содержит
опасных веществ.
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Монтаж уголков
Уголок алюминиевый 25х25
Производитель ООО «Спецкомплект», Россия
Установка и крепление противоударных накладок
Накладка Г-образная"НОРМАЛ", обладающая
характеристиками: накладка Г-образная резиновая 50х20 мм
самоклеющаяся
Производитель ООО «Спецкомплект», Россия
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски более 35%
Производитель ООО «Тиккурила», Россия
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с
расчисткой старой краски более 35% (верхняя часть)
Производитель ООО «Тиккурила», Россия
Устройство покрытий: из плит фанеры
Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14 мм,
обладающая характеристиками: наружные слои фанеры
пропитаны фенолоформальдегидной спирторастворимой
смолой, на внутренние слои смола нанесена.
Производитель ООО «Спецкомплект», Россия
Устройство покрытий полов: из линолеума на клее
Коммерческий линолеум Таркетт "Акцент" ПРО,
обладающий характеристиками: коммерческий линолеум
класса применения 34/43, толщина покрытия 2,0 мм,
толщина рабочего слоя 0,7 мм, вес 1 м2 3,0 кг, обладает
цветоустойчивостью, показатель пожарной безопасности
КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1), остаточная деформация 0,1 мм,
изменение линейных размеров 0,4%
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Клей для линолеума Homakoll 248, обладающий
характеристиками: клей для линолеума основан на водной
полимерной дисперсии со смолами, вязкостью 35 ÷90 тыс.
мПа´с , нелетучих веществ содержит 50%, материал
разбавления - вода, расход - 0,3÷0,5 кг на кв. м, не содержит
опасных веществ.
100 м2
оклеиваемой и
обиваемой
поверхности
2, 6144
м2
292, 813
кг
111, 064
100 м плинтуса
2, 7053
м
270, 53
100 м коробок
блоков
0, 8248
м
92, 77
100 м2
окрашиваемой
поверхности
4, 7035
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1, 6016
100 м2 покрытия
0, 00912
м3
0,
013112
100 м2 покрытия
0, 00912
м2
0, 93024
кг
0, 3648
18
19
19.1
20
21
22
23
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов
(порожки) с покрытием, шириной 30 мм
Производитель ЗАО «Таркетт», Россия
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей труб: стальных за 1 раз (регистров)
Производитель ООО «Тиккурила», Россия
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных
лесов: при высоте помещений до 6 м
100 м плинтуса
0,7
100 м плинтуса
0,0456
м
4,56
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
горизонтальной
проекции
Погрузо-разгрузочные работы, перевозка грузов автомобильным транспортом
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
1 т груза
строительного с погрузкой вручную
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
1 т груза
расстояние: до 23 км I класс груза
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПром»
662150, г. Ачинск, микрорайон 4, д. 3, оф. 105
Тел: 8 (39151) 2-01-01
ИНН 2443041810
0,9
4,6278
4,4
4,4
ЗАКАЗЧИК:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
ХТИ – филиал СФУ
655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
Тел: 8 (3902) 22-53-55
E-mail: [email protected]
ИНН 2463011853
Директор ООО «СтройПром»
Директор ХТИ – филиала СФУ
________________________ С. А. Беликов
м.п.
____________________ Е. А. Бабушкина
м.п.
Скачать