37 Запрос коммерческих предложений Двери противопожарные

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Нижегородское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России)
603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б
тел., факс (831) 258-56-80, 258-00-72
E-mail: [email protected]
___________________________________________
№ 37 от 13.09.2012 г.
Запрос коммерческих предложений
потенциальным поставщикам
Уважаемые господа!
 ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России, является организатором запроса
коммерческих предложений, находящийся по адресу: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б,
объявляет о проведении процедуры запроса коммерческих предложений и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщик) подавать свои коммерческие предложения на
демонтаж, изготовление и установка противопожарных дверей и люков на предприятии ФГУП
«Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
2. Место проведения работ: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б.
3. Срок изготовления и монтажа: 30 рабочих дней.
4. Начальная (максимальная) цена: 96 570,00 руб.
5. Предложение должно быть подано с 14.09.2012г по 20.09.2012 г. (время московское) эл. почтой
[email protected], по факсу (831) 257-66-12 и (831)258-56-80, или по адресу: 603058, г. Н. Новгород, ул.
Порядковая, 2-Б
здание ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Предложения,
полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.
6. Условия оплаты: Предоплата 70% от общей суммы договора в течение пяти рабочих дней после
подписания договора и выставления счета на предоплату и 30% от общей суммы договора в течение десяти
календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
7. Настоящий запрос коммерческих предложений не является процедурой проведения конкурса.
Покупатель имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса коммерческих предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности
перед поставщиками.
8.Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, срок
изготовления и монтажа дверей и люков, наличие сертификатов, а также соответствие условий оплаты и
графика выполнения работ, качество выполнения работ.
9 . К ценовой заявке Вам необходимо приложить:
 Ценовое предложение;
 Анкету участника;
 Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / или копию свидетельства
о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
 Копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (Единый гос. реестр
предприятий и организаций) с указанием ОКПО, ОКВЭД или ОКОНХ;
 Копия выписки из Устава организации участника, в которой должны быть отражены следующие
вопросы: Общая часть; Правовая часть; Компетенция органов управления;
 Лицензия на данный вид деятельности;
 Сертификаты и другие документы подтверждающие качество товаров, работ и услуг.
Ответственное лицо: Кулешникова Лидия Георгиевна, тел/факс (831) 257-66-12, 258-43-53 , эл. почта:
[email protected]:
Приложение: 1.Технические задания
2.Проект договора
Подписи:
Председатель закупочной комиссии:
– Кулешникова Л.Г.
Члены закупочной комиссии:
- Москалев А.Н.
- Гордеева Л.Н.
- Минеева И.А.
Секретарь закупочной комиссии:
- Громада Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
____________Н.В. Маркова
«__»
2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку противопожарной двери и люка
для грузовых лифтов
1) Выезд на замеры, изготовление, доставка.
2) Установка люка металлического огнестойкого, двухстворчатого, размером 980*1110 мм
в кол-ве 1 ед.
3) Установка противопожарной двухстворчатой двери, размером 1440*2130 мм в
количестве 1 ед.
4) Притвор дверного блока с уплотнителями.
5) Порошковый окрас, цвет – серый.
6) Класс огнестойкости –EI 60
7) Наличие сертификатов соответствия.
8) Вывоз строительного мусора.
Зам. директора
А.Н.Москалев
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
____________Н.В. Маркова
«__»
2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на демонтаж, изготовление и установку противопожарных дверей
1) Демонтаж старых дверей
2) Установка противопожарной двери, размером 800*2100 мм в количестве 1 ед.
3) Установка противопожарной двухстворчатой двери, размером 1260*1970 мм в
количестве 1 ед.
4) Притвор дверного блока с уплотнителями.
5) Порошковый окрас, цвет – серый.
6) Класс огнестойкости –EI 60
7) Установка 2 шт. доводчиков и дверной фурнитуры
8) Наличие сертификатов соответствия.
9) Вывоз строительного мусора.
Зам. директора
А.Н.Москалев
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
____________Н.В. Маркова
«__»
2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку противопожарных люков
1) Выезд на замеры, изготовление, доставка.
2) Демонтаж люка – 2 ед.
3) Установка люка металлического огнестойкого, размером 1280*680 мм в кол-ве 2 ед.
4) Притвор дверного блока с уплотнителями.
5) Наличие замка для запирания.
6) Порошковый окрас, цвет – серый.
7) Класс огнестойкости –EI 60
8) Наличие сертификатов соответствия.
9) Вывоз строительного мусора.
Зам. директора
А.Н.Москалев
Договор подряда
г. Нижний Новгород
«___» ____________ 2012 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижегородское протезноортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Марковой Натальи
Викторовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании
Протокола №_______ от «___» __________ 2012 года, составленного по итогам проведения запроса
коммерческих предложений, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
демонтажу, изготовлению и установке (монтажу) противопожарных дверей и люков в здании
ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, улица Порядковая, дом 2-Б, в соответствии с техническими заданиями
(Приложения №1-3) и сметами, которые является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего
договора.
2. Стоимость работ, порядок и форма расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет
(________________________________________) рублей ________________ (______________)
копеек, в том числе НДС _______.
2.2. Стоимость работ, указанная в пункте 2.1. настоящего договора включает в себя
непосредственную стоимость выполняемых работ, стоимость доставки дверей и люков до
Заказчика, стоимость материалов, комплектующих изделий, иных расходов, связанных с закупкой,
хранением, страхованием материалов (при необходимости), уплаты пошлин, налогов и иных
обязательных платежей.
2.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке :
-70% от общей суммы договора в течение пяти рабочих дней после подписания договора и
выставления счета на предоплату;
-30% от общей суммы договора в течение десяти календарных дней после подписания Акта о
приемке выполненных работ по форме КС-2.
2.6. Основанием для оплаты являются выставленный Подрядчиком счет на оплату и подписанный
сторонами договора Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
3. Сроки, условия и гарантия качества выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с момента заключения договора.
3.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество работы, используемых материалов и
оборудования, соответствие их нормативной документации действующей в Российской
Федерации, удостоверяющих их качество и требований законодательства к данному виду
материалов, оборудованию, действующим ГОСТам, СНиПам и техническим условиям. Качество
противопожарных дверей и люков и работ по их установке должно соответствовать требованиям
противопожарной безопасности, в частности ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
3.3. Копии документов, подтверждающих качество используемых материалов и оборудования,
комплектующих изделий соответствие их требованиям законодательства, заверенные печатью
Подрядчика, передаются Заказчику в момент подписания договора.
3.4. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ и используемых материалов и
оборудования должен составлять один год с момента подписания Акта о приемке выполненных
работ формы КС-2, и распространяется в полном объеме на все выполненные работы, материалы,
комплектующие.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязаны добросовестно и надлежащим образом исполнять принятые на себя по
настоящему договору обязанности.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить работы в сроки и на условиях, закрепленных настоящим договором;
4.2.2. Передать результаты работ по настоящему договору не позднее 2-х (двух) рабочих дней с
момента их завершения;
4.2.3. В случае выявления недостатков при приемке результатов выполненных работ устранить
указанные недостатки в течение 1-го рабочего дня;
4.2.4. Обеспечить на объекте соответствующие мероприятия по технике безопасности
(электробезопасность, пожарная безопасность, охрана окружающей среды
и так далее),
сохранность благоустройства прилегающей к помещению площади, осуществлять сохранность
материальных ценностей, восстановить благоустройство, нарушенное в ходе выполнения работ;
4.2.5. Вывезти образовавшийся мусор в результате демонтажа и монтажа противопожарных дверей
и люков с территории предприятии ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
4.2.6. Предоставить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.2.7. Назначить своим приказом лиц, которые непосредственно будут осуществлять доставку,
демонтаж и монтаж, а так же полномочного представителя для согласования и координации работ
Подрядчика на объекте Заказчика, оперативного рассмотрения и решения технических и
организационных вопросов, связанных с выполнением и приемкой работ и предоставить данный
приказ Покупателю. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками
правил техники безопасности и пожарной безопасности.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Получить оплату за выполненные работы согласно пункта 2.5. настоящего договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять результат выполненных работ и оплатить их в полном объеме в сроки и на
условиях, установленных настоящим договором;
4.4.2. Обеспечить доступ представителя Подрядчика в помещения для выполнения работ,
незамедлительно устранить обстоятельства, препятствующие такому доступу;
4.5. Заказчик вправе:
4.5.1. В любое время проверять процесс и качество выполнения работы;
4.5.2. Требовать немедленного устранения недостатков результата работ, выявленных им как в
процессе выполнения работ, так и при приемке выполненных работ;
4.5.3. Вносить предложения по улучшению деятельности Подрядчика.
5. Условия выполнения работ
5.1. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов и оборудования своими
силами и средствами.
5.2. Подрядчик назначает на объекте своего представителя, который ведет и организовывает
производство работ, следит за качеством работ.
5.3. Подрядчик обязуется в кратчайший срок устранить недостатки, выявленные Заказчиком по
ходу выполнения работ.
5.4. Подрядчик информирует Заказчика за 1 (один) рабочий день работ до окончания работ о
готовности объекта.
6. Приемка работ
6.1. Работы признаются выполненными после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта
приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
по форме КС-3.
6.2. До сдачи результата выполненных работ риск случайной гибели результата выполненных
работ несет Подрядчик, после сдачи – Заказчик.
6.3. В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине Подрядчика, в пределах
гарантийного срока, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить недостатки в оговоренный с
Заказчиком срок.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за причинение реального ущерба имуществу Заказчика,
третьих лиц, вреда жизни и здоровью третьих лиц, возникших или причиненных в результате
выполнения работ с нарушением правил и техники безопасности, установленным
законодательством требованиям к данным видам работ, ГОСТам, СНиПам и другим нормативным
документам. Причиненный действиями Подрядчика реальный ущерб имуществу Заказчика,
третьих лиц подлежит возмещению в полном объеме.
7.3. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, принятие актов государственных органов и другие.
7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в течение 2-х (двух) календарных дней со
дня наступления обстоятельств непреодолимой силы о невозможности исполнить обязательства.
7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый
день просрочки пеню, размер которой определяется размером учетной ставки банковского
процента на день исполнения денежного обязательства, от общей суммы договора.
7.7. В случае нарушения согласованных сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику за
каждый день просрочки пеню, размер которой определяется размером учетной ставки банковского
процента на день исполнения денежного обязательства, от суммы долга.
7.8. Уплата пени (неустойки, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего
Договора, разрешаются в досудебном порядке путем проведения переговоров, обмена письмами,
направлением протоколов разногласий. В случае возникновения спорной ситуации одна Сторона
направляет другой Стороне письмо либо претензию в письменной форме, в которой излагаются
существенные обстоятельства возникшей спорной ситуации. Сторона, получившая претензию
(письмо), обязана рассмотреть ее в течение 10 рабочих дней с момента получения и направить
ответ другой Стороне.
9.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Нижегородской области.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то
лицами.
10.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему договору не могут быть
переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения
другой Стороны.
10.3 Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях организационно-правовой формы,
реквизитах, банковских счетов, электронных адресов в письменной форме.
10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
ФГУП
«Нижегородское
ПрОП»
Минздравсоцразвития России
ИНН 5258000621 КПП 525801001
Юридический адрес (местонахождение):
603058,
г.Нижний
Новгород,
ул.Порядковая, д. 2-Б
р/с 40502810842040000001
Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ
Автозаводское ОСБ №6056 г.Нижний
Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
ОКПО 03151679
ОГРН 1025202621245
Тел/факс: (831) 258-56-80
E-mail [email protected]
_________________/Н.В. Маркова/
Подрядчик
к Договору №
Приложение №1
от __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку противопожарной двери и люка для грузовых лифтов
1.Выезд на замеры, изготовление, доставка.
Установка люка металлического огнестойкого, двухстворчатого, размером 980*1110 мм в колве 1 ед.
Установка противопожарной двухстворчатой двери, размером 1440*2130 мм в количестве 1 ед.
Притвор дверного блока с уплотнителями.
Порошковый окрас, цвет – серый.
Класс огнестойкости –EI 60
Наличие сертификатов соответствия.
Вывоз строительного мусора.
Заказчик
Подрядчик
_____________________
_______________________
к Договору №
Приложение №2
от __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на демонтаж, изготовление и установку противопожарных дверей
1. Демонтаж старых дверей
2. Установка противопожарной двери, размером 800*2100 мм в количестве 1 ед.
3. Установка противопожарной двухстворчатой двери, размером 1260*1970 мм в количестве 1 ед.
4. Притвор дверного блока с уплотнителями.
5. Порошковый окрас, цвет – серый.
6. Класс огнестойкости –EI 60
7. Установка 2 шт. доводчиков и дверной фурнитуры
8. Наличие сертификатов соответствия.
9. Вывоз строительного мусора.
Заказчик
Подрядчик
_____________________
_______________________
к Договору №
Приложение №3
от __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку противопожарных люков
1. Выезд на замеры, изготовление, доставка.
2. Демонтаж люка – 2 ед.
3. Установка люка металлического огнестойкого, размером 1280*680 мм в количестве 2 ед.
4. Притвор дверного блока с уплотнителями.
5. Наличие замка для запирания.
6. Порошковый окрас, цвет – серый.
7. Класс огнестойкости –EI 60
8. Наличие сертификатов соответствия.
9. Вывоз строительного мусора.
Заказчик
_____________________
Подрядчик
_______________________