г. Санкт-Петербург ... ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________
г. Санкт-Петербург
"___"__________ 200_ г.
ООО «Сетрон-ГлобКом», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального
директора Кондрашовой А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и «______»,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________(должность, ФИО), действующего
на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателя электронные
комплектующие (далее - продукцию) в количестве, сроки и ассортименте согласно
Спецификациям, утверждаемым Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Поставщик обязан поставлять продукцию, свободную от любых прав третьих лиц.
1.2 Спецификация оформляется в письменном виде, утверждается подписью и печатью
Покупателя и направляется Поставщику за 60 дней до наступления сроков планируемых
поставок, указанных в графике поставок на этот период времени, по факсу.
Спецификация утверждается обеими сторонами, не позднее 40 календарных дней до начала
поставки, если иной график поставки не оговорен в спецификации.
После утверждения Спецификации Поставщик выставляет счет на оплату посредством
электронной (факсимальной) связи.
1.3 Покупатель обязуется принимать поставляемую продукцию и уплачивать ее полную
стоимость согласно условиям настоящего Договора и Спецификациям.
1.4 Поставщик обязуется одновременно с передачей продукции передать Покупателю
относящиеся к ней документы:
- товарную накладную,
- счет – фактуру,
предусмотренные законом, иными правовыми актами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена единицы продукции устанавливается в рублях РФ в Спецификации. В цену
единицы продукции включается текущий курс валют, стоимость упаковки, маркировки.
Покупатель отдельно компенсирует Поставщику в сроки, установленные для оплаты продукции,
транспортные расходы, согласованные в Спецификации, в случае если согласно Спецификации
транспортировка осуществляется силами Поставщика или транспортной организации,
привлеченной Поставщиком.
2.2 При изменении курса евро по отношению к рублю более чем на 5% с момента
подписания спецификации, цена единицы продукции может изменяться прямо пропорционально
изменению курса.
2.3 Оплата продукции производится Покупателем в соответствии со спецификациями к
настоящему Договору.
2.4 Оплата осуществляется в рублях на основании выставленных счетов в соответствии со
Спецификациями и настоящим Договором.
2.5 Изменение или дополнение Спецификаций в течение срока действия настоящего
Договора допускается только по взаимному согласованию Сторон, путем обмена Сторонами
письменными (факсимальными) сообщениями и одновременной их отправкой по почте
(заказным письмом с уведомлением).
2.6 Спецификация считается измененной или дополненной, если на письменное
предложение одной из Сторон вторая Сторона дала своё письменное согласие. При этом
изменения в Спецификацию оформляются в виде новой Спецификации к настоящему Договору в
письменной форме за подписью и печатью обеих Сторон.
2.7 Стороны ежеквартально составляют Акт сверки расчетов по поставленной продукции.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 Поставка продукции осуществляется в сроки и в количестве комплектов, указанных в
Спецификациях.
3.2 Срок и условия поставки продукции определяются Спецификациями.
3.3 Срок поставки товара указанного в спецификации определяется с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не оговорено в Спецификации.
3.4 Способ поставки партии продукции определяется Сторонами в Спецификации
(самовывоз, транспорт Поставщика, транспортной организацией).
3.5 Датой поставки продукции в зависимости от способа поставки продукции является:
- при самовывозе – момент передачи продукции Покупателю;
- с использованием транспорта Поставщика – момент передачи партии продукции
Покупателю;
- с привлечением транспортной организации – момент передачи партии продукции
транспортной организации.
3.6 Доставка продукции производится за счет Покупателя по указанному адресу.
3.7 В случае невозможности доставить продукцию по указанному адресу по вине
Покупателя (неправильно указан адрес, отсутствие Покупателя в указанное в Спецификации
время по заявленному адресу и т.д.), Поставщик оставляет уведомление, в котором указывает
время и причину, по которой он не смог доставить продукцию Покупателю. Если продукция не
доставлена по вине Покупателя, то услуги по доставке считаются оказанными. Дальнейшая
доставка продукции Покупателю оплачивается дополнительно.
3.8 Покупатель обязан в течение 20 дней с момента получения партии продукции принять
продукцию, обеспечить при приемке продукции ее проверку по количеству, качеству,
комплектности и ассортименту.
Покупатель обязан по итогам приемки составить и подписать накладную или акт сдачиприемки на партию продукции. В случае, если Поставщиком была поставлена продукция не
соответствующая требованиям настоящего Договора и (или) Спецификации по качеству
(внешнему виду), количеству, ассортименту, либо комплектности, Покупатель приостанавливает
приемку продукции и в письменной форме, посредством электронной (факсимальной) связи и
одновременно почтой (заказным письмом с уведомлением), в срок не позднее 3 дней с момента
обнаружения несоответствующей
продукции уведомляет Поставщика об указанных
обстоятельствах.
Поставщик в течение 20 дней с момента получения уведомления о недостатках продукции
от Покупателя в письменной форме составляет и подписывает Акт о недостатках, копия которого
направляется Покупателю посредством электронной (факсимильной) связи и одновременно
почтой (заказным письмом с уведомлением).
3.9 Обязательства Поставщика по поставке партии продукции считаются надлежащим
образом выполненными при условии принятия продукции в течение 20 дней с даты поставки
продукции, предусмотренной п. 3.4. настоящего Договора без предъявления претензий к его
качеству, количеству, комплектности и ассортименту.
2
3.10 Право собственности на продукцию и риск случайной гибели или повреждения
продукции переходит к Покупателю с даты поставки продукции, предусмотренной п. 3.4.
настоящего Договора.
3.11 Досрочная поставка товара может производиться без письменного согласия Покупателя
по инициативе Поставщика.
4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
4.1 Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции требованиям завода –
изготовителя, иной нормативно-технической документации, определяющей качество продукции.
4.2 Покупатель обязуется производить приемку продукции по количеству, качеству,
комплектности и ассортименту в соответствии с условиями настоящего Договора.
Приемка продукции производится согласно товарной накладной и счет - фактуры,
оформленной в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.3 Приемка продукции по качеству и количеству производится Покупателем в
соответствии с Инструкциями № П-6 от 15.04.65 и № П-7от 25.04.66 (с изменениями и
дополнениями от 29.12.73г. № 81, от 14.11.84г. № 98).
4.4 В случае обнаружения несоответствия качества продукции, Покупатель обязан
уведомить об этом Поставщика путем направления претензии (письменно посредством
электронной (факсимильной) связи и одновременно почтой (заказным письмом с уведомлением),
с указанием выявленных недостатков, но не позднее 20 дней, с даты поставки продукции по
п.3.4. настоящего Договора.
4.5 Покупатель не в праве, без согласования с Поставщиком, использовать продукцию, по
которой им была заявлена претензия по качеству.
4.6 В случае возникновения спорных разногласий, признанная браком продукция
передается в специализированные организации для проведения экспертизы. Расходы по
экспертизе несет виновная сторона.
4.7 Стоимость услуг сторонних организаций при неустановлении однозначной причины
отказа оплачивают в равных долях.
4.8 Поставщик обязуется, заменить ненадлежащую продукцию на продукцию,
соответствующую условиям настоящего Договора в сроки, согласованные с Покупателем, либо
отказать в такой замене в соответствии с условиями настоящего Договора, путем направления в
адрес Покупателя письменного уведомления об отказе в замене продукции, посредством
электронной (факсимильной) связи и одновременно по почте (заказным письмом с
уведомлением).
4.9 Поставщик обязуется заменить ненадлежащую продукцию в соответствии с
результатами рассмотрения данной претензии при наличии забракованных изделий и возвратной
документации: товарной накладной и счет - фактуры, оформленной в соответствии с
требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.10 Не подлежит замене продукция, недостатки которой возникли после осуществления
отгрузки вследствие нарушений правил использования, хранения, транспортировки продукции,
действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также если на продукции имеются явные
дефекты непроизводственного происхождения.
4.11 На продукцию устанавливается гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки. В
течение гарантийного срока Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранять
недостатки в сроки, согласованные сторонами дополнительно.
3
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1 Продукция должна отгружаться только в упаковке, соответствующей характеру данного
груза. Тара возврату не подлежит. Стоимость тары включена в цену продукции и оплате не
подлежит.
5.2 Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии
соблюдения правил транспортировки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты продукции, указанных в п.2.3.,
Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченной
части продукции за каждый день просрочки, но не более 5%.
Выплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
6.2 Если обусловленное настоящим Договором исполнение обязательства по
предварительной оплате товара произведено Покупателем не в полном объеме, Поставщик,
вправе приостановить исполнение своего обязательства по поставке продукции или отказаться от
исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
6.3 В случае недопоставки, либо просрочки поставки Продукции, Покупатель вправе
требовать выплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости недопоставленной части продукции
за каждый день просрочки, но не более 5%.
Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.4 Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться полностью или частично
от исполнения настоящего Договора или Спецификации в случаях существенного нарушения
настоящего Договора Покупателем:
- неоднократного (более двух раз в течение полугода) нарушения сроков оплаты продукции,
- неоднократной (более двух раз в течение полугода) невывоза продукции, неготовности к
приемке продукции, немотивированного отказа от ее приёмки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, или в
связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
7.2 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в
Арбитражным судом г.Санкт-Петербурга.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3 Взаимоотношения сторон по поставке продукции в части, не предусмотренной
настоящим договором, регулируются законодательством РФ.
8.4 Договор считается пролонгированным на срок 1 год, если ни одна из сторон не
заинтересована в его прекращении и не заявит об этом письменно за 1 месяц до истечения срока
действия договора, указанного в п.8.1.
4
8.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.6 Приложения:
1. Спецификация № 1
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
ООО «Сетрон-ГлобКом»
194214, СПб, пр.Энгельса, д.71, оф 311
ИНН 7802161630, КПП 780201001
ОГРН 1027801574932
Р/с. 40702810270000000267 в ОАО «Банк
«Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/с № 30101810900000000790
БИК 044030790
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
Кондрашова А.Н.
_______________________
м.п.
5