ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР №_______

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МУЗ Городская клиническая больница №1
__________ В.А. Гройсман
ДОГОВОР №_______
На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (системы
оповещения и дымоудаления)
г. Тольятти
«______»___________2011г.
Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти
Городская клиническая больница № 1 , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________, действующего (ей) на основании _______, с одной стороны и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего
(ей) на основании ________, с другой стороны, а вместе, именуемые «Стороны», на
основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от «__» ________
2011 года (Приложение №1), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
монтажу автоматической пожарной сигнализации (системы оповещения и дымоудаления)
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на
2009-2011гг», в соответствие с техническим заданием на выполнение работ (приложение
№3), с локальным ресурсным сметным расчетом (приложение №4) площадью – 3080
кв.м., на территории Заказчика, расположенном по адресу: 445009, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, МУЗ «Городская клиническая больница №1 г. Тольятти», ул.
Октябрьская, 68, согласно утвержденной ведомости объемов работ (Приложение № 2) в
сроки, на условиях и объемах, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и своевременно оплатить их согласно
условиям настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчета.
2.1. Цена договора составляет _______________________ (_____________________) рублей
__ копеек, включая НДС __ % - ________ (_____________) рублей ___ копейки в
соответствии с Протоколом _________________ № _____ от «__» __________200 г. (Приложение
№ 1), является фиксированной и изменению не подлежит.
2.2. Цена выполняемых работ должна быть сформирована с учетом стоимости работ,
применяемых в работе расходных материалов и оборудования, расходов на перевозку,
страхование, а также расходов на вывоз мусора, уплату, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
2.3. Источник оплаты: бюджетные средства городского округа Тольятти
КБК: 911 0909 7951002 002 226 002
- средства ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011гг»
2.4. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями
обеих сторон Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и счетов-фактур
(счетов), предоставляемых Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно принять и оплатить объем работ, выполненный Подрядчиком в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его действия.
3.2.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования потребовать возмещения
убытков, в случае, если во время выполнения объема работ станет очевидным, что он не
будет выполнен надлежащим образом.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Приступить к работе не позднее 1 рабочего дня со дня вступления в силу
настоящего договора.
3.3.2. Выполнить работы, по согласованному с заказчиком проекту, предусмотренные в
Приложении №2, Приложение №3 настоящего договора из своих материалов, используя свое
оборудование, своими силами и средствами.
3.3.3. Иметь действующую лицензию на выполнение работ по монтажу систем пожарной
сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре, лицензию на
выполнение проектных работ по системам противопожарной защиты и систем
оповещения и эвакуации при пожаре, иметь в наличии действующее свидетельство о
допуске, выданное Саморегулируемой Организацией на пусконаладочные работы.
Работы должны предусматривать возможность переноса оборудования при
проведении ремонта помещения.
3.3.4. Производить работы в действующем здании без остановки лечебного процесса.
При поставке оборудования предоставить Заказчику сертификаты качества на все
оборудование и сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на всё
оборудование. Все применяемое оборудование должно соответствовать требованиям закона
РФ, постановлениям Правительства РФ, ведомственным нормативным документам,
государственным стандартам (Приложение №3). Блоки и модули оборудования должны быть
взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из ЗИПа, без дополнительной, или с
минимальной настройкой. Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта
путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные из ЗИПа.
3.3.5. Самостоятельно обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества Подрядчика на период выполнение работ.
3.3.6. Складировать строительный мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках,
покрытый укрывочным материалом для защиты от внешней среды и производить
вывоз строительного мусора с территории Заказчика еженедельно собственными
силами, за свой счет.
3.3.8. При производстве работ соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правили
пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности,
правил пожарной безопасности, охраны труда несет Исполнитель.
3.3.9. Выполнять работы в соответствие с требованиями экологических, санитарно –
гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
3.3.10. Электромонтажные работы согласовывать с Заказчиком.
3.3.11. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в
сроки, указанные в настоящем договоре.
3.3.12. Немедленно поставить в известность Заказчика о возникновении обстоятельств,
замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
3.3.13. Закончить все работы в течение 12 (двенадцати) календарных дней с момента
подписания договора уполномоченными представителями обеих сторон.
3.4. Подрядчик имеет право:
выполнить работы досрочно.
4.
Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.
Подрядчик обязан:
4.1.Работы производить в действующем здании без остановки лечебного процесса.
4.2. Перед началом работ получить допуск на выполнение электромонтажных работ у
Заказчика. Рабочие, выполняющие электромонтажные работы, должны быть обучены, и
иметь группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000В - не ниже
III.
4.3. Подрядчик, без разрешения Заказчика, не имеет права самостоятельно открывать
силовые щитки и щитки освещения.
4.4. Работа считается выполненной после выполнения тестовых испытаний с Заказчиком на
предмет их качественных характеристик в соответствие с техническим заданием, после
подписания Актов выполненных работ, согласно ВСН 123-90 и акта комплексного
опробования, с участием уполномоченных представителей Заказчика и обслуживающей
организации.
4.5. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ Стороны в 3-дневный
срок составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с
указанием срока их устранения.
4.6 Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 12 дней.
5. Качество работ, срок гарантий качества на результат работ
5.1 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы и оборудование
составляет 12 месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня
подписания акта приёмки – сдачи выполненных работ.
5.2. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока в
двухдневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком,
Исполнитель устраняет их за свой счет.
5.3. В период гарантийного обслуживания предоставляется оборудование для замены в
случае отказа установленного.
5.4. При невозможности проведения ремонта на территории Заказчика Подрядчик
предоставляет (в течение гарантийного периода) на время проведения ремонта замену на
аналогичное оборудование из своего резервного фонда.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего
договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
Настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки
(штрафа, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока и исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.3.Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат
оплате сверх неустойки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ,
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате
выполненных работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
6.5.В случае отступления Исполнителя от требований, предусмотренных в нормативных
документах на данный вид работ, несвоевременное выполнение работ или выполнение их в
неполном объёме Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 0,5
% от цены договора.
6.6.Исполнитель обязан, в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета, уплатить
начисленные штраф или пени, либо направить мотивированное возражение по размеру
штрафных санкций со своими расчетами. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает
Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения
нарушений.
6.7. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
6.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
РФ порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:
6.8.1. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных договором.
6.8.2. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.
6.8.3.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего
договора.
6.8.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
6.8.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.8.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой
стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
6.8.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
6.9. При расторжении договора Заказчик обязан:
6.9.1. Принять фактически выполненные работы Исполнителем на момент расторжения
настоящего договора надлежащего качества.
6.9.2. Оплатить Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
оформления акта сдачи-приемки работ фактически оказанных
Исполнителем работ
надлежащего качества.
7. Прочие условия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует по «31» декабря 2011 года, а в части оплаты
выполненных работ - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению
суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Все разногласия, связанные с исполнением договора, Стороны решают путем
переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться
в Арбитражный суд Самарской области.
7.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в
следующих случаях:
7.4.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
7.4.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным
графиком выполнения работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
7.4.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, который является предметом
настоящего Договора.
7.4.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
7.4.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.4.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
7.5. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.5.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего
Договора работы надлежащего качества.
7.5.2. Оплатить Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
оформления Акта о приемке выполненных работ, фактически выполненные Подрядчиком
работы надлежащего качества.
7.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.7. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить
письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 дней.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из Сторон.
7.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и не противоречат статье 9 Федерального закона от 21.07.2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
7.10. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.11. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам.
Приложение:
1. Приложение №1 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от «___»
_______ 2011 года на ______ листах.
2. Приложение №2 Ведомость объемов работ «___» _______ 2011 года на ______ листах
3. Приложение №3 Техническое задание на выполнение работ на ___ листах
4. Приложение № 4 Локальный ресурсный сметный расчет на____листах
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МУЗ «Городская клиническая
Больница №1 г. Тольятти»
_______________В.А. Гройсман
«_____»_____________2011 г.
Ведомость объёмов работ
Монтаж автоматической пожарной сигнализации (системы оповещения и
дымоудаления)
(наименование работ и затрат)
445009, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, МУЗ "Городская клиническая больница №1
г. Тольятти". Корпус №1 (1 этаж отделение детоксикации), корпус №2 (1 этаж, 7 этаж, 8
этаж), корпус №3 (1 этаж приемное отделение, рентген отделение, 2 этаж реанимация и 3
этаж оперблок) расположенные по адресу: ул.Октябрьская, д.68
(наименование объекта)
Наименование работ и затрат,
№
характеристика основных
п/п
материальных ресурсов и
оборудования
Монтажные работы. Пожарная
сигнализация.
1 Приборы ПС приемно-контрольные,
пусковые, концентратор блок базовый на
20 лучей
Едини
ца
измере
ния
1 шт.
Объем
работ
Характеристики
1
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Прибор приемно-контрольный охранной
сигнализации, тип: Сигнал-20П SDM или
эквивалент
шт.
2
Извещатель ПС автоматический
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в нормальном
исполнении
Извещатель пожарный дымовой:ИП 21245 или эквивалент
3
1 шт.
шт
1
309
309
Извещатель ПС автоматический тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный
в нормальном исполнении
1 шт.
15
Срок службы не менее
10 лет , Контроль 20
шлейфов, возможность
программирования
параметров каждого
шлейфа для работы в
режиме охранной или
пожарной
сигнализации,
фиксация сработок в
каждом шлейфе одного
и двух пожарных
извещателей, выходы
управления
пожаротушением,
наличие интерфейса
RS-485, управление от
пульта "С2000" или от
ПЭВМ.
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Срок службы не менее
10 лет , малое
энергопотребление, 10.+55°С
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Извещатель пожарный ручной ИПР
3СУМ или эквивалент
4
5
шт
15
1 шт.
88
100 м
6,04
м
604
100 м
31
Кабель КПСЭнг - FRLS 1х2х0.75 или
эквивалент
м
660
Кабель КПСВЭВ FRLS 1х2х0,75 или
эквивалент
м
2400
Демонтаж извещатель ПС
автоматический дымовой,
фотоэлектрический, световой в
нормальном исполнении
Профиль перфорированный монтажный
длиной 2 м
Кабель-канал:15x10 или эквивалент
8
Провод в лотках, сечением до 6 мм2
Срок службы не менее
10 лет, индикация,
усилие на вкл. кнопки
15Н, -40..+70°С
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Цвет белый, Расчетный
срок службы 50 лет,
IP55, -40..+100°С
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Кабель симметричные,
парной скрутки,
огнестойкий,
предназначеный для
групповой
стационарной
прокладки в системах
противопожарной
защиты и в системах
пожарной
Шнур соединительный гибкий: ВВГнгFRLS 2х1,5 или эквивалент
9
1
0
м
40
Реле трансляции минутных импульсов на
стене
Коробка универсальная:УК-2 П или
эквивалент
Монтажные работы. Система
оповещения.
Громкоговоритель или звуковая колонка
в помещении
1 шт.
26
шт
26
1 шт.
18
сигнализации, т.е. в
системах которые
должны сохранять
работоспособность в
условиях пожара.
Кабель должен
обладать пониженным
дымо- и
газовыделением, иметь
класс пожарной
опасности П1.1.2.2.2 в
соответствии с ГОСТ Р
53315-2009. Кабеля
должны удовлетворяют
требованиям
нормативных
документов
«Технического
регламента о пожарной
безопасности», в т.ч.
установленным в ГОСТ
Р 53315-2009 п.5.3
ПРГП 1 (категория А
по нераспространению
горения при групповой
прокладке), п.5.8 ПО 1
(по огнестойкости в
течение 180 минут).
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Срок службы не менее
10 лет
Персонал допущенный
к выполнению работ
Громкоговоритель настенный: 3 Вт SWS03ВТ/WT или эквивалент
1
1
18
1 шт.
12
шт
12
шт
3
шт
3
Транспарант световой (табло)
Оповещатель комбинированный
светозвуковой: Блик-3С-12 или
эквивалент
Источник бесперебойного питания:
СКАТ-1200И7 без аккумулятора или
эквивалент
Аккумуляторы: ЕР 12-12 или эквивалент
1
2
шт
Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двухтрехжильный в готовых каналах стен и
перекрытий по стенам
100 м
10
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Срок службы не менее
10 лет , настенная
установка, Выходная
мощность 3Вт. 100V,
Частотный диапазон
150Гц - 12kГц,
Звуковое давление 89
дБ
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Срок службы не менее
10 лет , малое энергопотребление, высокая
светоотдача, -60.+55°С
Срок службы не менее
10 лет , U=11,4-12,6 В,
I=4,0 А, под АКБ 12А/ч
-30..+50°С
Срок службы 3-5 лет ,
12В, 12А/ч, -20..+60°С
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
1
5
Кабель не поддерживающий горение 2
жилами КПСЭСнг-FRНF 1х2х1,5 или
эквивалент
м
700
Кабель UTP КСHнг-FRLS 1х2х0,5 или
эквивалент
м
300
Устройство видеоконтрольное
1 шт.
1
Кабель симметричные,
парной скрутки,
огнестойкий,
предназначеный для
групповой
стационарной
прокладки в системах
противопожарной
защиты и в системах
пожарной
сигнализации, т.е. в
системах которые
должны сохранять
работоспособность в
условиях пожара.
Кабель должен
обладать пониженным
дымо- и
газовыделением, иметь
класс пожарной
опасности П1.1.2.2.2 в
соответствии с ГОСТ Р
53315-2009. Кабеля
должны удовлетворяют
требованиям
нормативных
документов
«Технического
регламента о пожарной
безопасности», в т.ч.
установленным в ГОСТ
Р 53315-2009 п.5.3
ПРГП 1 (категория А
по нераспространению
горения при групповой
прокладке), п.5.8 ПО 1
(по огнестойкости в
течение 180 минут).
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
Контроль шлейфа INTER-M SC-624
Блок контроля трансляционных линий
или эквивалент
Коробка протяжная КП-1 УЗ или
эквивалент
шт
1
шт
33
пожарной автоматики
Назначение:
Блок контроля линий
SC-624 предназначен
для тестирования до 24
линий трансляции. SC624 применяется в
системах оповещения в
составе стоечного
оборудования.
Технические
характеристики SC624:Количество
контролируемых линий
24
Время измерения
импеданса, мс
100
Диапазон
контролируемых
сопротивлений, Ом
20÷3000
Частота тестового
сигнала, кГц 15
Амплитуда тестового
сигнала, В
5
Интервал проверки
импеданса, мин
20÷200
A Чувствительность
изменения
сопротивления линии,
%
10; 20
Диапазон рабочих
температур, С
0
÷ +40
Напряжение питания
постоянного тока, В
24
Габаритные размеры,
мм
482х380х88
Масса, не более, кг
5,2
Срок службы не менее
10 лет
1
7
Пост управления кнопочный общего
назначения, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста до 3
1 шт.
3
шт.
3
шт.
3
Кнопка грибок АЕА-22 или эквивалент
Пост кнопочный для кнопки АЕА-22,
настенного исполнения или эквивалент
Составил:
Персонал допущенный
к выполнению работ
должен иметь
квалификационное
удостоверение, дающее
его владельцу право
монтировать установки
пожарной автоматики
Диаметр
22 мм
Конструктивное
исполнение Кнопка
"Грибок" с
быстросъемной
головкой, без
подсветки, с фиксацией
Контакты — две
группы: 1 з + 1 р
Функциональное
назначение
Оперативное
управление
технологическим
оборудованием Цвет
Красный
КТ - кнопочный пост
управления.
Предназначен для
коммутации
электрических цепей
управления
переменного
напряжения до 660 В.
В.Б. ШТЕЙНБЕРГ
Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МУЗ «Городская клиническая
Больница №1 г. Тольятти»
_______________В.А. Гройсман
«_____»_____________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
выполняемых работ:
Монтаж автоматической
сигнализации (системы оповещения и дымоудаления)
1. Наименование
пожарной
2. Количество выполняемых работ: Объёмы по видам выполняемых работ указаны в
Ведомости объёмов работ (Приложение №1 к Техническому заданию), составленному в
соответствии с МДС 81.35.2004 «Методика определения стоимости строительной
продукции на территории РФ».
3. Место выполнения работ: 445009, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, МУЗ "Городская
клиническая больница №1 г. Тольятти". Корпус №1 (1 этаж отделение детоксикации),
корпус №2 (1 этаж, 7 этаж, 8 этаж), корпус №3 (1 этаж приемное отделение, рентген
отделение, 2 этаж реанимация и 3 этаж оперблок)
расположенные по адресу:
ул.Октябрьская, д.68.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 12 календарных дней с даты заключения
муниципального контракта.
5. Цели использования результатов: Соблюдение требований Норм пожарной безопасности
и выполнение предписаний Органа пожарного государственного надзора.
6. Виды выполняемых работ: Реконструкция системы пожарной сигнализации (включая
демонтаж существующей системы АПС): корпус №1 (1 этаж отделение детоксикации),
корпус №3 (1 этаж приемное отделение, рентген отделение, 2 этаж реанимация и 3 этаж
оперблок), монтаж системы пожарной сигнализации: корпус №2 (7 этаж), монтаж системы
оповещения людей о пожаре (1, 7 и 8 этажи): реконструкция системы светового
оповещения: корпус №1 (1 этаж отделение детоксикации), корпус №3 (1 этаж приемное
отделение, рентген отделение, 2 этаж реанимация и 3 этаж оперблок), расположенные по
адресу: ул.Октябрьская, д.68. по выполненному и согласованному с Заказчиком проекту.
7. Условия выполнения работ: Исполнитель должен выполнить все работы,
предусмотренные в Приложении № 1, из своих материалов, своими силами и средствами.
Наличие действующей лицензии на выполнение работ по монтажу систем пожарной
сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре, наличие действующего
свидетельства о допуске, выданного Саморегулируемой Организацией на:
пусконаладочные работы, и наличие лицензии на выполнение проектных работ по
системам противопожарной защиты и систем оповещения и эвакуации при пожаре или
наличие действующего свидетельства о допуске, выданного Саморегулируемой
Организацией на: проектные работы.
Работы производятся в действующем здании без остановки лечебного процесса,
исключающие запыленность помещений (с применением пылесосов). Надлежащую охрану
материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на
период производства работ должен обеспечивать Подрядчик. Подрядчик обязан
складировать строительный мусор на отведённой Заказчиком площадке в мешках,
покрытый укрывочным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз
строительного мусора с территории Заказчика еженедельно собственными силами, за свой
счёт. Требования по выполнению сопутствующих работ: Работы должны
предусматривать возможность снятия и последующего оборудования при проведении
ремонто-строительных работ.
8. Общие требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены в
соответствии с Приложением №1. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту,
правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, работы должны быть
выполнены с соблюдением всех требований норм пожарной безопасности. Ответственность
за соблюдение правил техники безопасности, правила пожарной безопасности, охраны
труда несёт Исполнитель.
9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: согласно графика.
1
Наименование этапа работ
1
Выполнение и согласование
проектной документации
2
Выдача Заказчику проектной
документации
3
Поставка оборудования и
расходных материалов
4
Передача оборудования и
материалов Заказчику
5
Выполнение монтажных
работ
6
Выполнение пусконаладочных
работ
7
Сдача работ Заказчику и
эксплуатирующей организации
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
График выполнения, в днях с момента оформления
Договора
10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ,
безопасность выполняемых работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать
требованиям действующих строительных норм и правил ГОСТов Федеральный закон от
22.07.2008
N
123-ФЗ
"Технический
регламент.
«О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», Р 51558-2000, РД 78.36.002-99, РД
78.145-93, РД 25.953-90, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, НПБ 110-93, НПБ 104-03, НПБ 77-98, НПБ
88-2001, ВСН 116-87, ВСН-600-93, с использованием системы качества стандарта ISO
9001:2000;
Система
пожарной
сигнализации
должна
иметь
возможность
реализации
автоматизированной передачи текущей и статистической информации о пожарных
извещениях на автоматизированные рабочие места диспетчерского пульта приемного
покоя в корпусе №3 и диспетчерского пульта ОГПН г.о. Тольятти. При монтаже системы
пожарной сигнализации также необходимо обеспечить подведения коммуникаций,
для управления инженерными системами здания.
11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все
выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарногигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Электромонтажные
работы согласовываются с Заказчиком.
Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работа считается выполненной после
выполнения тестовых испытаний с Заказчиком на предмет их качественных характеристик
заявленным в конкурсной документации и соответствию их техническому заданию, и
после передачи Исполнительной документации и подписания Актов выполненных работ,
согласно ВСН 123-90 и акта комплексного опробования, с участием уполномоченных
представителей Заказчика и обслуживающей организации.
При поставке оборудования предоставить сертификаты качества на все оборудование и
сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на всё оборудование.
12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок предоставления
гарантий качества на выполненные работы и оборудования составляет 1 год.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта
приемки – сдачи выполненных работ.
Предоставление оборудования для замены в случае отказа установленного в период
гарантийного обслуживания.
Требования по объему гарантий качества работ: При обнаружении дефектов
выполненных работ в течение гарантийного срока, в 2 дневный срок с даты предъявления
соответствующего требования заказчиком, Исполнитель устраняет их за свой счет.
В случае невозможности проведения ремонта на территории Заказчика предоставлять (в
течение гарантийного периода) на время проведения ремонта замену на аналогичное
оборудование из резервного фонда Подрядчика.
Блоки и модули оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками
из ЗИПа, без дополнительной, или с минимальной настройкой.
Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших
узлов и устройств на аналогичные из ЗИПа.
Требования к характеристикам оборудования:
Все применяемое оборудование должно соответствовать требованиям законов Российской
Федерации, постановлениям Правительства РФ, ведомственным нормативным документам,
государственным стандартам, в частности:

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент. «О
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правилам пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС
РФ от 18.06.03 № 313;

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

ПУЭ – «Правила устройства электроустановок»;

СНиП 3.05.06-95 «Электротехнические устройства»;

СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;
Эксплуатация всего требующего электропитания поставляемого оборудования должна
отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.
Поставляемая система должна удовлетворять общим требованиям безопасности по ГОСТ
12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.006.
Уровни излучений системы должны соответствовать нормам и требованиям безопасности,
установленным ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.040.
Все поставляемое оборудование и материалы должны официально поставляться в
Российскую Федерацию и иметь Сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской
Федерации и ГОСЭПИДЕМНАДЗОРа Российской Федерации.
При поставке оборудования обязательно документальное подтверждение наличия у
производителя серверного и компьютерного оборудования сертификата качества ISO или
аналогичного. Система качества производства должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2001, система качества должна распространяться на обслуживание выпускаемой
продукции и на систему менеджмента качества, что должно быть отражено в Приложении к
сертификату ИСО 9001-2001. Должны быть представлены копии сертификатов и их
приложений.
Все оборудование должно быть новым, не использованным и произведено не ранее
2011 года.
Все товары должны соответствовать или превышать требования Технического Задания по
производительности и эргономическим показателям.
Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая
документация должна быть на русском. Во всех случаях недопустимо предоставление
Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.
Программное обеспечение должно быть лицензионным, сертифицированным на территории
РФ и полностью русифицированным.
13. Требования к исполнительной документации:
Исполнительная документация должна быть передана в 3 экземплярах на бумажных и
электронных носителях:
При подготовке проектной и исполнительной документации систем пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре следует руководствоваться следующими документами:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент. «О
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность, общие требования».
ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов, основные виды,
размещение, обслуживание».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление».
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации.
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации».
СниП21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
НПБ 03-93 «Порядок согласования органами государственного пожарного надзора РФ
проектно-сметной документации».
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования».
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях».
НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности».
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией».
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ».
РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные и графические элементов систем».
РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленности. Технические средства
охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных
посягательств».
РД 78.36.004-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных,
монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами
охранной сигнализации
РД 25-952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. МВД РФ».
«Перечень технических средств автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации, получивших сертификаты соответствия в системах сертификации ГОСТ Р и
сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности».
ПУЭ. Правила устройства электроустановок.