Документация по запросу предложений

МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 1 из 25
Документация по запросу предложений
на выполнение комплекса работ по станциям обеззараживания воды на
водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска.
г. Иркутск
2013 год
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 2 из 25
Наименование запроса предложений: выполнение комплекса работ по станциям обеззараживания воды на водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска
Заказчик, Организатор: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г.
Иркутска)
Почтовый адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2
Адрес электронной почты: secretar@irkvkx.ru
Номер телефона: (3952) 21-47-99
Официальный сайт: www.irkvkx.ru
Контактное лицо: начальник отдела капитального строительства и ремонта Королев Александр Валерьевич
Номер контактного телефона: (3952) 21-46-86, адрес электронной почты: korolevav@irkvkx.ru
Срок, место и порядок предоставления документации.
Документация предоставляется по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 422
Сроки предоставления: с «04» апреля 2013 г. по «11» апреля 2013 г. включительно в рабочие дни с 9:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00 по местному времени.
Порядок предоставления документации: документация предоставляется без взимания платы по адресу Организатора:
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 422 или на официальных сайтахwww.irkvkx.ru, www.zakupki.gov.ru
Документацию на бумажном носителе участник запроса предложений может получить у заказчика при предъявлении
паспорта, доверенности на право получения документации (на сотрудника) или копии протокола (приказа) о назначении на должность (для генерального директора/директора), сведений о юридическом лице: полное наименование,
почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактных лиц.
Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.irkvkx.ru
www.zakupki.gov.ru
Срок начала и окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на
участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений:
Срок начала подачи предложений: «04» апреля 2013 года с 8:15 по местному времени;
Срок окончания подачи предложений: «12» апреля 2013 года до 11:00 по местному времени;
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится комиссией по адресу: 664081,
г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 402 – «12» апреля 2013 года в 11:00 по местному времени.
Рассмотрение и оценка предложений и подведение итогов запроса предложений производится комиссией по адресу:
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 402– «15» апреля 2013 года.
Предложения на участие в запросе предложений и коммерческое предложение должны быть оформлены по требованиям настоящей Документации и представляются участниками процедуры закупки по адресу: 664081 г. Иркутск, ул.
Станиславского 2 в кабинет 409.
Предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
Предмет договора: «Выполнение комплекса работ по станциям обеззараживания воды на водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска
Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приведены в Техническом задании (Раздел 4 Документации о
проведении запроса предложений)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Иркутск, водозабор «Сооружение №1»
г. Иркутск, «Ершовский водозабор».
Начальная (максимальная) цена договора:
4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей), с учетом НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг установлены в Проекте договора
Порядок формирования начальной (максимальной) цены установлен настоящей Документацией;
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов, установлены в настоящей Документации и Проекте договора;
Условия платежей по договору - установлено в Проекте договора;
Максимальный срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней
Минимальный срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней
Участник вправе предложить срок менее минимального срока исполнения работ (оказания услуг), установленного
настоящей Документацией
Минимальный срок предоставления гарантий качества: 2 года.
Порядок проведения запроса предложений: установлен настоящей Документацией.
Порядок определения победителя запроса предложений: установлен настоящей Документацией.
Предоставление преференций: не предусмотрено.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 3 из 25
Общие положения.
1. Законодательное регулирование
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии и на основании Федерального закона от 18 июля 2011
г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведении запроса предложений, либо документации по запросу предложений применяются требования и нормы законодательства Российской
Федерации. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса предложений регулируется настоящей документацией.
2. Порядок проведения запроса предложений.
Запрос предложений проводится в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг
МУП «Водоканал» г. Иркутска, утвержденного приказом директора № 1–1/1322 от 12.11.2012 (далее – Положение о
закупках).
3. Термины и определения, используемые при проведении запроса предложений
Участник процедуры закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Запрос предложений – процедура закупки, при которой Комиссия по закупкам, на основании критериев и порядка
оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет победителя процедуры закупки, предложившего
лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.
Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о размещении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг – www.irkvkx.ru; www.zakupki.gov.ru
Поставщик, подрядчик, исполнитель – лицо, с которым заключен договор на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридического лица или индивидуального
предпринимателя, на которое признано исключительное право, удостоверенное свидетельством на товарный знак.
Указание на товарный знак (его словесное обозначение) – информация, позволяющая заказчику иметь полное, детальное и достоверное представление о товарном знаке на предлагаемый товар.
Словесное обозначение – информация, изложенная в виде слов и позволяющая заказчику сделать вывод о достоверности указания на товарный знак.
Новый товар – товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Надежность товара – показатель качества товара, характеризующий его безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость свойств и долговечность, измеряемый в единицах времени.
Раздел 1. Условия проведения запроса предложений
1.1. Требования к участникам процедуры закупки
При осуществлении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:
соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом запроса предложений, а именно:
 непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица банкротом и об
открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе
предложений;
 отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.
1.2. Дополнительные требования к участникам процедуры закупки
При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам процедуры закупки:
МУП «Водоканал» г. Иркутска»




Документация по проведению запроса предложений
Стр. 4 из 25
Участник должен обладать достаточными организационными возможностями и квалифицированным
персоналом для оказания услуг.
Участник должен иметь подтвержденный профессиональный опыт и знания.
Участник должен иметь опыт внедрения оборудования станций обеззараживания с применением
мембранных биполярных электролизеров.
Участник должен иметь необходимые разрешения действующих на территории РФ допусков к работам по:
 проектированию и инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
действующее на всей территории РФ, выданное саморегулируемой организацией в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующее на всей территории РФ, выданное саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 монтажу и выполнению пуско-наладочных работ специального оборудования, выданное саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующее на всей территории РФ.
1.3. Участие в запросе предложений коллективных участников
В запросе предложений могут участвовать не только юридические лица, но и их объединения, способные на
законных основаниях оказать требуемые услуги.
Если заявка подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные
требования.
При подаче заявки от имени Консорциума, в качестве участника запроса предложений должен выступать лидер, уполномоченный Соглашением о создании Консорциума и отвечающий по всем обязательствам, созданного Консорциума (в обязательном порядке подтверждается копией соглашения о создании Консорциума).
1.4. Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений
Все документы, представленные участниками запроса предложений, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений (далее - Заявка), должны быть
скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в запросе предложений, прошиваются в один том. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Все листы,
без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.
Исправления в тексте заявки не допускаются.
1.5. Требования к языку заявки на участие в запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
1.6. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2 и содержать следующие документы:
 Опись документов (форма 2.1.);
 Заявка на участие в запросе предложений (форма 2.2.);
 Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала (форма 2.3);
 Анкета участника процедуры закупки (форма 2.4);
 Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;
 Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
 Копия свидетельства о допуске к работам являющихся предметом запроса предложений;
 Смета на выполнение работ;
 Копия Устава в действующей редакции;
 Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником процедуры закупки.
 Участник может дополнительно приложить «Сертификат соответствия требованиям государственного стандарта добросовестных поставщиков (работ, услуг)»
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 5 из 25
.7. Общие требования к содержанию предложений
Предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации.
Предложение должно содержать текущие цены на оказание услуг.
В случае, если в предложении не будут учтены какие-либо условия оказания услуг то затраты по договору будут осуществляться Участником за свой счет.
В цену на оказание услуг должны быть включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей,
предусмотренных законами Российской Федерации.
1.8.Цена договора
Цена договора, предлагаемая участником процедуры закупки в заявке на участие в запросе предложений, не
может превышать начальной (максимальной) цены договора:
«Выполнение комплекса работ по станциям обеззараживания воды на водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска» 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей), с учетом НДС.
В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником процедуры закупки, превышает
начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией.
Участник процедуры закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями технической части запроса предложений.
Участники процедуры закупки указывают расценки и цены по всем категориям услуг, описанным в Техническом задании.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником процедуры закупки.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на оказание услуг
Цены на оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в запросе предложений и коммерческом предложении, должны быть выражены в российских рублях.
1.10. Разъяснение Документации по проведению запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации. Ответ (без указания
источника запроса) будет размещен на официальном сайте предприятия www.irkvkx.ru.
1.11. Порядок предоставления заявок на участие в запросе предложений
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник процедуры закупки должен поместить заявку в конверт.
Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «Заявка на участие в запросе предложений на выполнение
комплекса работ по станциям обеззараживания воды на водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» ___ 20__ года».
На конверте также указываются сведения об участнике процедуры запроса предложений: полное (сокращенное) наименование и его почтовый адрес.
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, не ранее времени, указанного в настоящей Документации о проведении запроса предложений (далее - Документация).
1.12. Отзыв заявок на участие в запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
1.13. Порядок вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
Публично в день, время и месте, указанным в Документации, Комиссией вскрываются конверты с Заявками.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, наличие сведений и документов, предусмотренных Документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки Заявок, объявляются
при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Все присутствующие при вскрытии конвертов участники процедуры закупки регистрируются в журнале регистрации Участников процедуры закупки.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки после вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений.
1.14. Оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса
предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями запроса предложений:
1. Цена договора.
2. Срок выполнения работ.
3. Срок предоставления гарантий качества.
4. Качество работ и квалификация участника запроса предложений.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
№
п/п
1.
Документация по проведению запроса предложений
Наименование критерия и его содержание
Значимость
критерия
Цена договора.
Порядок оценки по критерию
𝑅𝑎𝑖 =
При оценке и сопоставлении заявок на
участие в запросе предложений в соответствии с данным критерием, комиссией будут оцениваться предложения участников о цене договора.
Заказчику предпочтительнее более
низкая цена договора.
15%
Стр. 6 из 25
Количество
присваиваемых
баллов
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∙ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥
где,
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по указанному критерию;
Amax - начальная
(максимальная)
цена контракта, установленная в конкурсной документации;
Ai - предложение i-го участника
конкурса по цене договора.
–
Для расчета итогового рейтинга
(БRa ) по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена
договора» (Rai), умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
2.
Срок выполнения работ.
При оценке и сопоставлении заявок на
участие в запросе предложений в соответствии с данным критерием, комиссией будут оцениваться предложения участников по срокам выполнения работ. Заказчику предпочтительнее более короткие сроки выполнения работ.
Максимальный срок выполнения
работ: в течение 45 календарных
дней.
Минимальный срок выполнения
работ: в течение 30 календарных
дней.
3.
𝑅𝑓𝑖 =
40%
Срок предоставления гарантий качества.
Для Заказчика наиболее предпочтительны более длительные сроки гарантии качества. Минимальный срок
предоставления гарантии качества
2 года с момента подписания акта
ввода в эксплуатацию. Объем предоставления гарантии качества –
гарантийные обязательства распространяются на все результаты работ. В
случае выявления дефектов, Исполнитель обязуется устранить таковые собственными силами и за счет собственных средств в течении 5 рабочих дней
с момента обращения Заказчика.
20%
𝐹 𝑚𝑎𝑥 − 𝐹 𝑖
∙ 100
𝐹 𝑚𝑎𝑥
где,
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Fmax. - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения
срока (количество календарных
дней) с даты заключения договора;
Fi - предложение, содержащееся в iй заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока выполнения
работ (количество календарных дней
дней) с даты заключения договора.
Для расчета итогового рейтинга
(БRf) по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок
выполнения работ» (Rfi), умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
𝐺 𝑖 − 𝐺 𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑔𝑖 =
∙ 100
𝐺 𝑚𝑖𝑛
где,
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по указанному критерию;
Gmin. – минимальный срок предоставления гарантий качества – 2 года;
Gi - предложение, содержащееся в iй заявке по сроку (количество лет)
предоставления гарантии качества.
Для расчета итогового рейтинга
(БRg) по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок
предоставления гарантий качества» (Rgi), умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
–
–
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 7 из 25
В зависимости от представленных
участником запроса предложений в
составе заявке документов и сведеОценка производится на основании
ний.
сведений и документов, представленДля расчета итогового рейных участником в своей заявке. Учи25%
тинга (БRk) по заявке рейтинг, при1–100 баллов
тывается наличие квалифицированносуждаемый этой заявке по критерию
го персонала и опыт оказания анало"срок предоставления гарантий кагичных услуг.
чества" (Rki), умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
После присвоения каждой заявке участника запроса предложений балльных оценок по каждому критерию комиссией рассчитывается итоговый балл по заявке i-участника по следующей формуле:
4.
Качество работ и квалификация
участника запроса предложений.
∑Б = БRa+БRf+ БRg+ БRk
где
БRa – рейтинг заявки по критерию «цена договора»;
БRf– рейтинг заявки по критерию «срок выполнения работ»;
БRg – рейтинг заявки по критерию «срок предоставления гарантий качества»;
БRk – рейтинг заявки по критерию «качество работ и квалификация участника запроса предложений».
По числу присужденных итоговых баллов комиссией производится присуждение заявкам на участие в запросе
предложений порядковых номеров по степени выгодности для МУП «Водоканал» г. Иркутска. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.
В случае если несколько заявок имеют одинаковое значение максимального итогового балла, то наименьший порядковый номер присваивается заявке, которая была раньше подана в соответствии с «Журналом регистрации заявок».
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках запроса предложений, условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии
и Заказчиком в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.
1.15. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора в соответствии с п.
1.14. настоящей документации.
1.16. Прочие положения
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии
со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию о
запросе предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, за исключением продления срока подачи заявок и переноса даты и времени проведения процедуры вскрытия конвертов, даты
рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок
на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
Заказчик имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие
действия могут принести убытки.
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести
убытки.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 8 из 25
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
Опись документов
представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим___________наименование организации – Участника процедуры закупки_________________________________
подтверждает, что для участия в данном о запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
1.
Заявка на участие в запросе предложений (по форме в Разделе 2)
2.
Анкета Участника процедуры закупки(по форме в Разделе 2)
3.
Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала (по форме в Разделе 2)
4.
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на
сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений
5.
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год
6.
Копии свидетельств о допуске к видам работ на право осуществления деятельности,
являющейся предметом договора
7.
Копия Устава в действующей редакции
8.
Смета на выполнение работ
9.
Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником процедуры закупки
Кол-во
страниц
Номера
страниц
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 9 из 25
2.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора___________наименование организации – Участника процедуры закупки____________________________________________________________________________________________________________________
в лице_____________________________наименование должности руководителя и его Ф. И. О._____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные запросом предложений, в соответствии с требованиями, указанными в
уведомлении, а также на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, с ценой договора
____(суммарная цена цифрами и прописью)____ рублей, с учетом НДС, сроком оказания услуг (выполнении работ) __________
календарных дней и сроком предоставления гарантии качества на все результаты работ _______________.
3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания на поставку товаров, выполнение работ, оказания
услуг, влияющими на стоимость договора.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг, составляющих полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны
быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные товары, работы, услуги
будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с Техническим заданием.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим предложениям.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика
не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у
нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола.
9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и
условиями, изложенными в настоящей Заявке.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
____________(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника процедуры закупки)____________________________
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
11. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________,
телефон
____________,
факс
___________,
банковские
____________________________________________________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.
реквизиты:
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 10 из 25
2.3. Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
Опыт проведения работ участником запроса предложений
Заказчик (наименование, адрес, контактное
лицо с указанием
должности, контактные телефоны)
№
п/п
Объект
Сроки
Стоимость
Сведения о претензиях (судебных исках), предъявленных заказчиком в связи с качеством
услуг и/или срывов сроков оказания услуг
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Перечень должен быть подтвержден:
1.Копиями первой и последней страниц договоров, заключенных с заказчиками, на выполнение работ аналогичных
предмету запроса предложений, подписанных Заказчиками.
Инструкция по заполнению
Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений!
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень договоров на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг за последние 3 (три) года с приложением копий актов выполненных работ, подписанных Заказчиком.
Участник процедуры закупки может указать сведения и по незавершенным договорам (отметив данный факт).
Наличие у участника процедуры закупки персонала, необходимого для проведения работ
№№
п/п
Ф.И.О.
Должность
Специальность и квалификация в
соответствии с базовым (дополнительным) образованием
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Стаж работы
Общий,
лет
В организации, лет
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 11 из 25
2.4. Форма анкеты участника запроса предложений
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
2. Юридический адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
3. Почтовый адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
Телефон
Факс
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника запроса предложений могут быть представлены:
копию акта сверки, выданную ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 12 из 25
2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации –
участника запроса предложений
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________
___________________________________________(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)__________________________________
Организация – Участник запроса предложений ___________________________________________________________
доверяет ______________________________(Ф.И.О., должность)________________________________________________________________
паспорт серии ____________№ ______________ выдан ___ «___» _________________________________________
представлять интересы___________________(наименование организации)______________________________________________________
на запросе предложений ______________________________(название)_______________________________________________________,
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по закупке необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
Доверенность действительна по
________________________ удостоверяем.
(подпись удостоверяемого)
« _____ » _______________20__ г.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 13 из 25
Раздел 3. Проект договора
г. Иркутск
«___» _________ 2013 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
_____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по станциям обеззараживания воды на водозаборах МУП «Водоканал» г. Иркутска ______________________________ в составе:
 разработки проектно-сметной документации по устройству станции обеззараживания, по ликвидации особо опасного производственного объекта;
 получение заключения экспертизы промышленной безопасности и его утверждение в Прибайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией осуществить:
 выполнение строительно-монтажных работ;
 выполнение пуско-наладочных работ.
1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Исполнителем в соответствии со сметным расчётом на выполнение комплекса работ (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2), утвержденными Заказчиком, определяющими цену работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________________, в том числе НДС 18%
_________________________________________________, является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Оплата результата выполненных по настоящему договору работ производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предъявляемой Исполнителем после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ
формы КС-2 и выставленных счёта и счёта-фактуры, при условии отсутствия выявленных недостатков в выполненных работах.
2.3.Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путём перечисления на расчетный счёт Исполнителя денежных средств после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня
предоставления Исполнителем счёта на оплату.
2.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после зачисления денежных средств на расчётный счет направляет Заказчику надлежащим образом оформленную счет-фактуру.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, должны быть выполнены с момента подписания Сторонами настоящего
договора до____________________ согласно календарному графику производства работ (Приложение №3) к настоящему договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В соответствии с проектно-сметной документацией и настоящим договором своими силами осуществить качественное
выполнение работ в полном объёме и в соответствии со сроками, установленными в разделе 3 настоящего договора.
4.1.2. Передать Заказчику разработанные проектно-сметные документации: по устройству станции обеззараживания, по ликвидации особо опасного производственного объекта, получившие положительные заключения экспертизы промышленной безопасности Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 4 (четырех)
экземплярах на бумажном носителе, 2 экз. на электронном носителе.
4.1.3. Технологические, принципиальные схемы, применение технологического, насосного и/или вспомогательного оборудования, серийного и/или индивидуального изготовления, отечественного и/или импортного производства в процессе проектирования
согласовать с ответственным представителем Заказчика.
4.1.4. Получить заключения экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации и их утверждения в Прибайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.5. Поставить оборудование в соответствии со Спецификацией поставляемого оборудования (Приложение № 4).
4.1.6. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, строительной техникой, машинами, механизмами, инструментами.
4.1.7. Обеспечить доставку, приёмку, разгрузку, складирование и сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования,
строительной техники, машин, механизмов, инструментов.
4.1.8. Передать Заказчику результат выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Вместе с
результатом выполненных работ передать Заказчику всю исполнительную документацию и полную техническую документацию на
установленное оборудование (в том числе – паспорта, инструкции, регламенты обслуживания и т.п.) на русском языке, необходимую для эксплуатации установленного по настоящему договору оборудования и материалов или иного использования результата
выполненных по настоящему договору работ. Предоставить гарантию на результат выполненных работ в соответствии с п.7.2.
настоящего Договора.
4.1.9. Нести риск случайной гибели материалов и оборудования до момента их приёмки Заказчиком.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 14 из 25
4.1.10. Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, ГОСТ. В случае выявления в результате выполненных работ недостатков, своими силами и за свой счёт устранить допущенные недостатки в порядке и в сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 5.3. настоящего договора.
4.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания (в письменной форме) Заказчика, относящиеся к предмету
настоящего договора, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.1.12. При выполнении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, безопасности строительных работ, противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране труда. Все допущенные нарушения вышеуказанных норм и правил устраняются Исполнителем за свой счёт.
4.1.13. Организовать и осуществить пуско-наладочные работы предварительные испытания и сдачу результата выполненных работ за свой счёт.
4.1.14. До начала производства работ пройти вводный инструктаж по охране труда в отделе охраны труда Заказчика, а по прибытии
на место проведения работ пройти первичный инструктаж с учётом особенностей, имеющихся на объекте.
4.1.15. До начала производства работ Исполнитель совместно с Заказчиком должны оформить акт-допуск для производства работ
на объекте и наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, а так же определить границы
опасных зон по действию опасных факторов.
4.1.16. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений Заказчика) Исполнитель должен в течение 1 (одного)
рабочего дня в письменной форме уведомить Заказчика. Так же Исполнитель должен в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме уведомить Заказчика о предполагаемом наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ по
настоящему договору.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. По соглашению с Заказчиком выполнить работы и сдать результат выполненных работ, являющихся предметом настоящего договора, досрочно.
4.2.2. Привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц по письменному согласованию с Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В соответствии с требованиями Исполнителя произвести необходимые отключения действующих линий электроснабжения и
оборудования.
4.3.2. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.
4.3.3. Назначить ответственное лицо для осуществления надзора за ходом работ и контроля качества выполняемых работ.
4.3.4. При получении от Исполнителя уведомления, предусмотренного п. 4.1.11 настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с
момента получения указанного уведомления направить ответ на него.
4.3.5. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять результат
выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его
деятельность, а также давать указания, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Приёмка Заказчиком работы, выполненной Исполнителем, осуществляется с оформлением акта о приёмке выполненных
работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат(форма КС-3).
5.2. Заказчик совместно с Исполнителем обязан осмотреть, принять выполненные работы и в течение пяти рабочих дней при
отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ подписать акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2),
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.3. Если в результате приёмки Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Стороны в течение 5
(пяти) дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель устраняет
недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт.
5.4. После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
5.5. В случае если работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными
недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: безвозмездного устранения недостатков в
согласованный Сторонами срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на
устранение недостатков.
5.6. Приёмка результата выполненных работ может осуществляться только при положительном результате проведённых
испытаний, зафиксированном в акте, подписанном Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику
причинённые убытки.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательств.
6.4. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
6.5. За нарушение сроков выполнения работ, установленных календарным графиком производства работ (Приложение №3),а также
за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в односто-
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 15 из 25
роннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Исполнителем извещения о расторжении договора
работы без возмещения Исполнителю убытков и произведённых им затрат. Договор считается расторгнутым с момента получения
Исполнителю соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства Сторон настоящего договора прекращаются, но
Исполнитель не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до
момента получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении договора.
6.6. Возмещение убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в случае,
если стороны продолжают договорные отношения.
6.7. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность
за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
6.8. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере
1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
Нарушением сроков выполнения работ является неисполнение Исполнителем обязанности по направлению в адрес Заказчика обусловленного Заданием результата работ к сроку сдачи работ по соответствующему этапу или по договору в целом.
6.9. При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней Заказчик вправе потребовать, а исполнитель в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости по настоящему договору.
6.10. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором, а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Исполнитель возмещает Заказчику причинённые ему
убытки в полном объёме, в том числе затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими
организациями. Убытки заказчика подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п.6.8.и 6.9.
6.11. Исполнитель несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или
бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
6.12. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или
настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из договора, не освобождает Стороны от исполнения
такого обязательства в натуре в случае, если договор не расторгнут в одностороннем порядке.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует, что качество работ, материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им
для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ.
7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет ____________________________ со дня введения станции
обеззараживания в эксплуатацию.
7.3. Исполнитель обязуется бесплатно отремонтировать или по своему усмотрению заменить любой элемент оборудования,
который в течении гарантийного периода будет признан дефектным.
7.4. После произведённого ремонта или замены оборудования, с даты приёмки оборудования или работ Заказчиком,
устанавливается новый гарантийный срок на период, не менее гарантийного срока, установленного требованиями п.7.2, о чём
составляется соответствующий акт.
7.5. Исполнитель несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.6. При возникновении претензий по качеству выполненных Исполнителем работ в течение гарантийного срока эксплуатации
объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Исполнителя письменно, а Исполнитель незамедлительно
письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие в МУП
«Водоканал» г. Иркутска не позднее 3 (трёх) дней с момента извещения. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке
оформляет акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Исполнителем.
7.7. В случае обнаружения Заказчиком возникших в течение гарантийного срока недостатков в выполненных Исполнителем
работах, Заказчик совместно с Исполнителем составляют двухсторонний акт с указанием недостатков и сроков устранения всех
недостатков.
7.8. Гарантии по качеству не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта, которые установлены
компетентными органами.
7.9. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик
вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт.
7.10. Исполнитель не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на строительство объекта или отдельной
его части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
7.11. Ущерб, причинённый в результате строительства объекта третьим лицам по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем, а
по вине Заказчика – Заказчиком. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации причинённого ущерба,
даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий,
природных явлений и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему договору.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
наступления действия обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия
указанных обстоятельств, прилагая свидетельство, выданное компетентным органом.
8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 16 из 25
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой
Стороне.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9.2.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.3.Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной
форме. Указанное уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату телефаксом, посыльным, заказным письмом по адресу, указанному в настоящем договоре.
9.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5.К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- сметный расчёт (Приложение №1);
- техническое задание (Приложение № 2).
- календарный график производства работ (Приложение №3).
9.6.Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням.
9.7.Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению
Сторон, по решению суда.
9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
ИНН 3807000276
КПП 381150001
р/с 4070 2810 4180 2010 0001
В Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
к/с 3010 1810 9000 0000 0607
ОКПО 03268542
ОКОНХ 90213
Директор
__________________________С.Л. Винарский
м.п.
Исполнитель:
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 17 из 25
Раздел 4. Технические задания
«Станция обеззараживания воды на водозаборе Сооружение № 1»
Техническое задание.
№
Перечень основных данных и
требований
Содержание требований и условий
1.
Наименование объекта
Станция обеззараживания воды на водозаборе Сооружение № 1
2.
Заказчик
МУП «Водоканал» г. Иркутска
3.
Основание для выполнения комплекса работ
Необходимость замены существующей системы обеззараживания воды с использованием жидкого хлора на технологически безопасные станции с применением мембранных биполярных электролизёров и использованием получаемого в
них раствора хлора в воде («хлорной воды») для обеззараживания воды
4.
Вид строительства
Техническое перевооружение с выводом из эксплуатации оборудования действующей хлораторной
5.
Район и место строительства:
г. Иркутск, водозабор Сооружение № 1
6.
Цель и назначение работ
7.
Перечень видов работ
8.
Состав и виды работ, выполняемые Исполнителем при проектировании.
10.
Состав разделов проектно-сметной
документации и требования к их
содержанию
В соответствии с п.2 ст.469 ГК РФ (ч. II, абз.2) Исполнитель обязан после сдачи
в эксплуатацию Оборудования обеспечить достижение цели:
 получение требуемой степени обеззараживания питьевой воды (содержание в
питьевой воде остаточного хлора согласно СанПиН 2.1.4.1074-01);
 согласования в установленном порядке в контролирующих органах технологии обеззараживания с применением устанавливаемого оборудования;
 выполнения требований законодательства, строительных норм и правил и
иных руководящих материалов по обеззараживанию питьевой воды, настоящего Технического задания;
 безотказной (безаварийной) работы оборудования
 Предпроектное обследование с использованием данных, предоставленных
Заказчиком.
 Проектирование.
 Составление проектно-сметной документации с последующим согласованием
и утверждением в соответствии с п.8.5 настоящего ТЗ.
 Монтажные и пусконаладочные работы.
 Ввод в эксплуатацию с оформлением актов сдачи.
 Разработка инструкций по эксплуатации
основного и вспомогательного
оборудования.
 Обучение персонала.
 Опытная эксплуатация.
 Обследование инженерных коммуникаций на территории Заказчика.
 Сбор и анализ данных о технологических показателях работы существующей
хлораторной на основании статистических данных.
 Разработка и согласование с Заказчиком вариантов технологических схем и
вспомогательного оборудования с привязкой к объекту.
 Согласование готовой проектно-сметной документации с Заказчиком, компетентными государственными органами, а также защита в организациях государственной экспертизы до получения положительного заключения (при необходимости - вместе с Заказчиком).
Основание: статья 760 Гражданского кодекса РФ.
 Устранение недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в ходе
разработки, согласования, экспертизы и утверждения документации.
10.1. В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (утверждено постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 года № 87), статьёй 48 Градостроительного кодекса РФ, другими действующими нормативными документами и требуемым объёмом работ, в том числе
предусмотреть разделы:
а) основные технико-экономические показатели;
б) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
11.
Оформление принимаемых решений
в ходе проектирования
12.
Требования к технологическим решениям
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 18 из 25
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС),
в) эффективность инвестиций;
10.2. Состав и содержание разделов проектно-сметной документации и результатов
инженерных изысканий должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований и государственной экспертизы(статья 49 Градостроительного кодекса РФ).
11.1.Основные (принципиальные) проектные решения Заказчиком утверждаются,
прочие решения согласовываются при подписании документов или в рабочем порядке.
11.2.Проектные решения с обоснованиями и пояснениями представляются в бумажном виде с сопроводительным письмом на согласование сразу после предварительной (черновой) проработки какой-либо части (раздела) документации до начала
масштабных проектных работ (расчетных, текстовых, графических и т. д.). Если это
не соблюдено, то при выявлении на более поздних этапах необходимости корректировки выполненной документации, Исполнитель выполняет корректировку за свой
счет.
11.3. Предлагаемые решения должны предоставляться оперативно в рабочем
порядке в бумажном и электронном виде (рабочие файлы-черновики с соответствующими поясняющим заголовком и краткими надписями, но без какого-либо специального оформления, подчистки, корректировки и т. п.)
Заказчик рассматривает направленные материалы в срок не более пяти рабочих
дней и сообщает Исполнителю о результатах рассмотрения.
Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым (разработанным) Исполнителем, по мере их готовности, а также в процессе
производства работ.
12.1. Установка должна работать в автоматическом режиме (постоянное присутствие персонала не обязательно).
12.2.Оборудование, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны
быть защищены от агрессивного воздействия хлора и его соединений, сопутствующих продуктов, или выполнены из материала, устойчивого к воздействию
агрессивных веществ.
12.3. Установка должна обеспечить:
Получение электролизом до 80 кг/ч а.х. (в пересчете на активный хлор) из водного раствора хлорида натрия.
Обеспечить возможность АСУ ТП подачи раствора обеззараживающего реагента в зависимости от содержания остаточного хлора, контролируемого автоматическими анализаторами остаточного хлора в пределах заданных параметров с
отображением удельных расходов эл. энергии и соли на 1 кг а.х.
12.4. Требования к анализаторам остаточного хлора: общего хлора:
 Диапазон измерений – 0 ÷ 10 мг/л.
 Предел обнаружения – 0.03 мг/л.
 Точность – 2 %.
 Период измерения – непрерывно.
 Число точек измерения – н.д. (определяется при разработке проектносметной документации).
 Места отбора проб - определяются при рабочем проектировании.
 Очистка сенсора – автоматически и вручную.
 Концентрация хлора в измеряемых потоках – 0 ÷ 1,5 мг/л.
 Характеристики коррозионной активности материалов прибора – хлорстойкость.
 Программное обеспечение для контроля с удаленного терминала - требуется.
 Система управления – в ручном и автоматическом режиме.
 Информация о технологических процессах должна передаваться в диспетчерскую систему телеметрического сбора информации центрального диспетчерского пункта МУП «Водоканал» г. Иркутска.
 Информация об измеренном значении остаточного хлора питьевой воды
должна передаваться с насосной станции в действующую диспетчерскую
систему телеметрического сбора информации центрального диспетчерского
пункта МУП «Водоканал» г. Иркутска.
12.5. Требования к насосам – дозаторам рассола.
Тип и характеристики (подача, напор) насосов- дозаторов рассола принять по
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 19 из 25
техническим характеристикам оборудования находящегося на складе МУП
«Водоканал» г. Иркутска.
Должна быть предусмотрена возможность регулирования подачи рассола насосами – дозаторами от сигнала с расходометра.
12.6. Подача технической воды.
Техническая вода подается из напорной гребенки (предусмотреть две независимые точки подключения). Предусмотреть регулировку рабочего давления с помощью редукционных клапанов.
12.7. Требования к управлению выпрямителями.
Должна быть обеспечена регулировка тока выпрямителя в ручном и автоматическом режимах в зависимости от необходимого количества обеззараживающего
реагента. При этом оператор должен иметь возможность в ручную дистанционно изменять крутизну характеристик регулирования.
12.8. Специальные требования:
применить энергосберегающие технологии, современные средства автоматизации,
диспетчеризации и управления производственным процессом и оборудованием (современные, приборы контроля технологических процессов и т. д. способы обработки
и передачи информации).
Дополнительные требования:
 Система должна обеспечивать необходимый температурный режим воды
для растворения соли.
 Система должна быть оборудована сигнализацией для контроля уровней в
емкости для приготовления рассола.
 Должна быть предусмотрена сигнализация (местная) о:
 Выходе уровня в емкости для приготовления рассола за пределы установленных (допустимых) значений.
 Прекращения работы (аварии).
 Прекращение энергоснабжения.
 В спецификации предусмотреть все комплектующие, необходимые для получения конечного результата – обеззараженной питьевой воды.
 Системы освещения и отопления должны соответствовать размерам помещения.
 Минимальная температура в помещении 5 ºС, максимальная 40 º С.
 По возможности следует размещать трансформатор-выпрямитель в отдельном помещении. Если же трансформатор-выпрямитель установлен в одном
помещении с электролизером, то расстояние между ними должно быть не
менее 1,5 м, что обеспечит достаточную вентиляцию трансформаторавыпрямителя для поддержания температуры окружающей среды ниже 40º С
При разработке проектно-сметной
документации учесть:
13.1 Максимальный расход вод
6 000 м3/час
13.2 Максимальная рабочая доза
хлора
1,5 мг/л
14.
Производительность электролизёров по активному хлору принять
Суммарно 80 кг/сутки (2 установки, производительностью – 40 кг/сутки каждая,
одна рабочая и одна резервная)
15.
Режим станции обеззараживания
Непрерывный
Требования к сметной документации
«Смета на строительство объектов капитального строительства»:
 локальные сметы рассчитываются ресурсным методом на основе ГЭСН2001 в текущих ценах;
 сводный сметный расчет выполняется в текущих ценах.
В составе сметной документации предусмотреть следующие работы и затраты
а) присоединение проектируемых объектов к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям на основании проектных решений, разработанных по техническим условиям соответствующих организаций (служб);
б) утилизация строительных отходов (мусора);
в) платные услуги сторонних организаций, связанные с проектированием и
строительством: подготовка и выдача исходных данных, разрешительных и
13.
16.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
17.
Требования к природоохранным
мероприятиям
18.
Требования к архитектурным,
конструктивным и объёмнопланировочным решениям
19.
Требования к схеме планировочной организации земельного
участка
20.
Общие требования к технологическому оборудованию
21.
Требования по утилизации (захоронению) отходов
22.
Требования к разработке инженернотехнических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций (ИТМ ГОЧС)
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 20 из 25
других документов; согласования, заключения, экспертиза, предоставление земельного участка для строительства, выдача разрешения на строительство и
др.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативнотехническими документами, в том числе указанными в пункте 10.1 настоящего
Задания.
18.1. Объёмно-планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать):
 удобство монтажа и ремонта оборудования в соответствии с технологическими нормами;
 свободный доступ к местам обслуживания и регулирования.
18.2. В проекте необходимо предусмотреть:
а) ремонтные площадки и площадки обслуживания.
б) проходы для ремонтного и обслуживающего персонала.
в) возможность сброса и канализования жидкости при ремонте оборудования в
канал сточных вод.
г) установку дренажных насосов для откачки жидкостей при возможных утечках.
д) при планировке учитывать существующее расположение грузоподъёмных
механизмов. Грузоподъемные механизмы должны обеспечить подъем и перемещение всех единиц оборудования и арматуры внутри помещения.
е) запорно-регулирующую арматуру с нержавеющими уплотнительными частями в электроприводном варианте.
Проектные решения увязать с существующими зданиями, сооружениями, инженерными сетями, коммуникациями, благоустройством.
20.1. Предусмотреть проектом использование оборудования находящееся на
складе МУП «Водоканал» г. Иркутска.
20.2. Оборудование должно быть доукомплектовано площадками обслуживания
(по согласованию с Заказчиком).
20.3. В местах, где присутствуют агрессивные среды и влага предусмотреть защиту
электрооборудования и оборудование КИПиА от воздействия этих сред, либо
расположить данное оборудование в отдельных помещениях, не связанных с
технологическими, и обеспеченных самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией согласно СНиП 41-01-2003.
20.4. По всему объекту должны быть представлены расчёты электрических и тепловых нагрузок (для обоснованного выбора электрооборудования, тепловых
энергоустановок, запроса технических условий на электроснабжение и теплоснабжение и недопущения излишеств).
20.5. При расчётных нагрузках, превышающих допустимые для существующих
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и других элементов системы электроснабжения, предусмотреть их реконструкцию и (или)
расширение, при необходимости - замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т. д. (по техническим условиям на электроснабжение).
20.6. Выбор всего электрооборудования, а также тепловых энергоустановок должен
быть согласован с Заказчиком.
Разработать раздел: «Утилизация и переработка строительного мусора и других отходов, возникающих при производстве строительных и монтажных работ». Объёмы утилизации определить проектом.
В соответствии с действующими нормативными документами, исходными данными и требованиями ГУ МЧС России.
Комплектное оборудование станции обеззараживания воды установить в существующем помещении, которое предоставляет Заказчик.
23.
Особые условия строительства
Подготовительные строительные работы в помещении осуществляет Заказчик за
свой счёт.
При работе оборудования станции обеззараживания должна быть исключена
кислотная промывка электролизёра.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
24.
Основные элементы комплекта
оборудования и материалов
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 21 из 25
1. Электролизер МБ-50 – 2 шт; (находится на складе МУП «Водоканал» г. Иркутска)
2. Источник постоянного тока – 2 шт;
3. Растворный солевой бак с щелевым фильтром - 2шт;
4. Насос-дозатор – 4шт;
5. Фильтровальная установка для умягчения воды – 1 комплект;
6. Эжектор – 2 шт;
7. Вакуумпрерыватель (гидрозатвор) хлора – 2 шт.
8. Гидрозатвор на щелочь – 2 шт;
9. Сборный бак щелочи – 1 шт;
10. Сепаратор анолита МБ-50 – 2 шт; (находится на складе МУП «Водоканал»
г.Иркутска)
11. Сепаратор католита МБ-50 – 2 шт;(находится на складе МУП «Водоканал»
г.Иркутска)
12. Аккумулирующая емкость рассола – 1 комплект;
13. Аккумулирующая емкость умягченной воды – 1 комплект;
14. Комплект трубопроводов, запорной и измерительной аппаратуры.
15. Соединительные силовые шины – 1 комплект для каждого электролизера.
16. Блок автоматизации.
17. Инструкции по эксплуатации.
18. Паспорта на оборудование.
«Станция обеззараживания воды на Ершовском водозаборе»
Техническое задание.
№
Перечень основных данных и
требований
Содержание требований и условий
1.
Наименование объекта
Станция обеззараживания воды на Ершовском водозаборе
2.
Заказчик
МУП «Водоканал» г. Иркутска
3.
Основание для выполнения комплекса работ
Необходимость замены существующей системы обеззараживания воды с использованием жидкого хлора на технологически безопасные станции с применением мембранных биполярных электролизёров и использованием получаемого в
них раствора хлора в воде («хлорной воды») для обеззараживания воды
4.
Вид строительства
Техническое перевооружение с выводом из эксплуатации оборудования действующей хлораторной
5.
Район и место строительства:
г. Иркутск, Ершовский водозабор
6.
Цель и назначение работ
7.
Перечень видов работ
В соответствии с п.2 ст.469 ГК РФ (ч. II, абз.2) Исполнитель обязан после сдачи
в эксплуатацию Оборудования обеспечить достижение цели:
 получение требуемой степени обеззараживания питьевой воды (содержание в
питьевой воде остаточного хлора согласно СанПиН 2.1.4.1074-01);
 согласования в установленном порядке в контролирующих органах технологии обеззараживания с применением устанавливаемого оборудования;
 выполнения требований законодательства, строительных норм и правил и
иных руководящих материалов по обеззараживанию питьевой воды, настоящего Технического задания;
 безотказной (безаварийной) работы оборудования
 Предпроектное обследование с использованием данных, предоставленных
Заказчиком.
 Проектирование.
 Составление проектно-сметной документации с последующим согласованием
и утверждением в соответствии с п.8.5 настоящего ТЗ.
 Монтажные и пусконаладочные работы.
 Ввод в эксплуатацию с оформлением актов сдачи.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
8.
Состав и виды работ, выполняемые Исполнителем при проектировании.
10.
Состав разделов проектно-сметной
документации и требования к их
содержанию
11.
Оформление принимаемых решений
в ходе проектирования
12.
Требования к технологическим решениям
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 22 из 25
 Разработка инструкций по эксплуатации
основного и вспомогательного
оборудования.
 Обучение персонала.
 Опытная эксплуатация.
 Обследование инженерных коммуникаций на территории Заказчика.
 Сбор и анализ данных о технологических показателях работы существующей
хлораторной на основании статистических данных.
 Разработка и согласование с Заказчиком вариантов технологических схем и
вспомогательного оборудования с привязкой к объекту.
 Согласование готовой проектно- сметной документации с Заказчиком, компетентными государственными органами, а также защита в организациях государственной экспертизы до получения положительного заключения (при необходимости - вместе с Заказчиком).
Основание: статья 760 Гражданского кодекса РФ.
 Устранение недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в ходе
разработки, согласования, экспертизы и утверждения документации.
10.1. В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (утверждено постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 года № 87), статьёй 48 Градостроительного кодекса РФ, другими действующими нормативными документами и требуемым объёмом работ, в том числе
предусмотреть разделы:
а) основные технико-экономические показатели ;
б) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС),
в) эффективность инвестиций;
10.2. Состав и содержание разделов проектно-сметньй документации и результатов
инженерных изысканий должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований и государственной экспертизы (статья 49 Градостроительного кодекса РФ).
11.1. Основные (принципиальные) проектные решения Заказчиком утверждаются,
прочие решения согласовываются при подписании документов или в рабочем порядке.
11.2. Проектные решения с обоснованиями и пояснениями представляются в бумажном виде с сопроводительным письмом на согласование сразу после предварительной (черновой) проработки какой-либо части (раздела) документации до начала
масштабных проектных работ (расчетных, текстовых, графических и т. д.). Если это
не соблюдено, то при выявлении на более поздних этапах необходимости корректировки выполненной документации, Исполнитель выполняет корректировку за свой
счет.
11.3. Предлагаемые решения должны предоставляться оперативно в рабочем
порядке в бумажном и электронном виде (рабочие файлы-черновики с соответствующими поясняющим заголовком и краткими надписями, но без какого-либо специального оформления, подчистки, корректировки и т. п.)
Заказчик рассматривает направленные материалы в срок не более пяти рабочих
дней и сообщает Исполнителю о результатах рассмотрения.
Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым (разработанным) Исполнителем, по мере их готовности, а также в процессе
производства работ.
12.1. Установка должна работать в автоматическом режиме (постоянное присутствие персонала не обязательно).
12.2. Оборудование, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны
быть защищены от агрессивного воздействия хлора и его соединений, сопутствующих продуктов, или выполнены из материала, устойчивого к воздействию
агрессивных веществ.
12.3. Установка должна обеспечить:
Получение электролизом до 200кг/ч а.х. ( в пересчете на активный хлор) из водного раствора хлорида натрия.
Обеспечить возможность АСУ ТП подачи раствора обеззараживающего реагента в зависимости от содержания остаточного хлора, контролируемого автоматическими анализаторами остаточного хлора в пределах заданных параметров с
отображением удельных расходов эл. энергии и соли на 1 кг а.х.
12.4. Требования к анализаторам остаточного хлора: общего хлора:
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений





Стр. 23 из 25
Диапазон измерений – 0 ÷ 10 мг/л.
Предел обнаружения – 0,03 мг/л
Точность – 2 %.
Период измерения – непрерывно.
Число точек измерения – н.д. (определяется при разработке проектносметной документации).
 Места отбора проб - определяются при рабочем проектировании.
 Очистка сенсора – автоматически и вручную.
 Концентрация хлора в измеряемых потоках –0 ÷ 1,5 мг/л.
 Характеристики коррозионной активности материалов прибора – хлорстойкость.
 Программное обеспечение для контроля с удаленного терминала - требуется.
 Система управления – в ручном и автоматическом режиме.
 Система управления – в ручном и автоматическом режиме.
 Информация о технологических процессах должна передаваться в диспетчерскую систему телеметрического сбора информации центрального диспетчерского пункта МУП «Водоканал» г. Иркутска.
 Информация об измеренном значении остаточного хлора питьевой воды
должна передаваться с насосной станции в действующую диспетчерскую
систему телеметрического сбора информации центрального диспетчерского
пункта МУП «Водоканал» г. Иркутска.
12.5. Требования к насосам – дозаторам рассола.
Тип и характеристики (подача, напор) насосов - дозаторов рассола принять по
техническим характеристикам оборудования находящегося на складе МУП
«Водоканал» г. Иркутска.
Должна быть предусмотрена возможность регулирования подачи рассола насосами – дозаторами от сигнала с расходометра.
12.6. Подача технической воды.
Техническая вода подается из напорной гребенки (предусмотреть две независимые точки подключения). Предусмотреть регулировку рабочего давления с помощью редукционных клапанов.
12.7. Требования к управлению выпрямителями.
Должна быть обеспечена регулировка тока выпрямителя в ручном и автоматическом режимах в зависимости от необходимого количества обеззараживающего
реагента. При этом оператор должен иметь возможность в ручную дистанционно изменять крутизну характеристик регулирования.
12.8. Специальные требования:
применить энергосберегающие технологии, современные средства автоматизации,
диспетчеризации и управления производственным процессом и оборудованием (современные, приборы контроля технологических процессов и т. д. способы обработки
и передачи информации).
Дополнительные требования:
 Система должна обеспечивать необходимый температурный режим воды
для растворения соли.
 Система должна быть оборудована сигнализацией для контроля уровней в
емкости для приготовления рассола.
 Должна быть предусмотрена сигнализация (местная) о:
 Выходе уровня в емкости для приготовления рассола за пределы установленных (допустимых) значений.
 Прекращения работы (аварии).
 Прекращении энергоснабжения.
 В спецификации предусмотреть все комплектующие необходимые для получения конечного результата – обеззараженной питьевой воды.
 Системы освещения и отопления должны соответствовать размерам помещения.
 Минимальная температура в помещении 5 ºС, максимальная 40 º С.
 По возможности следует размещать трансформатор-выпрямитель в отдельном помещении. Если же трансформатор-выпрямитель установлен в одном
помещении с электролизером, то расстояние между ними должно быть не
менее 1,5 м, что обеспечит достаточную вентиляцию трансформаторавыпрямителя для поддержания температуры окружающей среды ниже 40º С
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 24 из 25
При разработке проектно-сметной
документации учесть:
13.1 Максимальный расход вод
13 000 м3/час
13.2 Максимальная рабочая доза
хлора
1,5 мг/л
14.
Производительность электролизёров по активному хлору принять
Суммарно 200 кг/сутки (2 установки, производительностью – 100 кг/сутки каждая, третья, производительностью 100 кг/сутки – резервная)
15.
Режим станции обеззараживания
Непрерывный
13.
16.
Требования к сметной документации
17.
Требования к природоохранным
мероприятиям
18.
Требования к архитектурным,
конструктивным и объёмнопланировочным решениям
19.
Требования к схеме планировочной организации земельного
участка
20.
Общие требования к технологическому оборудованию
«Смета на строительство объектов капитального строительства»:
 локальные сметы рассчитываются ресурсным методом на основе ГЭСН2001 в текущих ценах;
 сводный сметный расчет выполняется в текущих ценах.
В составе сметной документации предусмотреть следующие работы и затраты
а) присоединение проектируемых объектов к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям на основании проектных решений, разработанных по техническим условиям соответствующих организаций (служб);
б) утилизация строительных отходов (мусора);
в) платные услуги сторонних организаций, связанные с проектированием и
строительством: подготовка и выдача исходных данных, разрешительных и
других документов; согласования, заключения, экспертиза, предоставление
земельного участка для строительства, выдача разрешения на строительство
и др.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативнотехническими документами, в том числе указанными в пункте 10.1 настоящего
Задания.
18.1. Объёмно-планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать):
 удобство монтажа и ремонта оборудования в соответствии с технологическими нормами;
 свободный доступ к местам обслуживания и регулирования.
18.2. В проекте необходимо предусмотреть:
а) ремонтные площадки и площадки обслуживания.
б) проходы для ремонтного и обслуживающего персонала.
в) возможность сброса и канализования жидкости при ремонте оборудования в
канал сточных вод.
г) установку дренажных насосов для откачки жидкостей при возможных утечках.
д) при планировке учитывать существующее расположение грузоподъёмных
механизмов. Грузоподъемные механизмы должны обеспечить подъем и перемещение всех единиц оборудования и арматуры внутри помещения.
е) запорно-регулирующую арматуру с нержавеющими уплотнительными частями в электроприводном варианте.
Проектные решения увязать с существующими зданиями, сооружениями, инженерными сетями, коммуникациями, благоустройством.
20.1. Предусмотреть проектом использование оборудования находящееся на
складе МУП «Водоканал» г. Иркутска.
20.2. Оборудование должно быть доукомплектовано площадками обслуживания
(по согласованию с Заказчиком).
20.3. В местах, где присутствуют агрессивные среды и влага предусмотреть защиту
электрооборудования и оборудование КИПиА от воздействия этих сред, либо
расположить данное оборудование в отдельных помещениях, не связанных с
технологическими, и обеспеченных самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией согласно СНиП 41-01-2003.
20.4. По всему объекту должны быть представлены расчёты электрических и тепловых нагрузок (для обоснованного выбора электрооборудования, тепловых
энергоустановок, запроса технических условий на электроснабжение и теплоснабжение и недопущения излишеств).
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
21.
Требования по утилизации (захоронению) отходов
22.
Требования к разработке инженернотехнических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций (ИТМ ГОЧС)
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 25 из 25
20.5. При расчётных нагрузках, превышающих допустимые для существующих
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и других элементов системы электроснабжения, предусмотреть их реконструкцию и (или)
расширение, при необходимости - замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т. д. (по техническим условиям на электроснабжение).
20.6. Выбор всего электрооборудования, а также тепловых энергоустановок должен
быть согласован с Заказчиком.
Разработать раздел: «Утилизация и переработка строительного мусора и других отходов, возникающих при производстве строительных и монтажных работ». Объёмы утилизации определить проектом.
В соответствии с действующими нормативными документами, исходными данными и требованиями ГУ МЧС России.
Комплектное оборудование станции обеззараживания воды установить в существующем помещении, которое предоставляет Заказчик.
23.
Особые условия строительства
24.
Основные элементы комплекта
оборудования и материалов
Подготовительные строительные работы в помещении осуществляет Заказчик за
свой счёт.
При работе оборудования станции обеззараживания должна быть исключена
кислотная промывка электролизёра.
1. Электролизер МБ-100 – 3 шт; (находится на складе МУП «Водоканал» г.
Иркутска)
2. Источник постоянного тока – 2 шт;
3. Растворный солевой бак с щелевым фильтром – 2 шт;
4. Насос-дозатор – 6 шт;
5. Фильтровальная установка для умягчения воды – 1 комплект;
6. Эжектор – 3 шт;
7. Вакуумпрерыватель (гидрозатвор) хлора – 3 шт.
8. Гидрозатвор на щелочь – 3 шт;
9. Сборный бак щелочи – 1 шт;
10. Сепаратор анолита МБ-100 – 3 шт; (находится на складе МУП «Водоканал»
г.Иркутска)
11. Сепаратор католита МБ-100 – 3 шт; (находится на складе МУП «Водоканал»
г. Икутска)
12. Аккумулирующая емкость рассола – 1 комплект;
13. Аккумулирующая емкость умягченной воды – 1 комплект;
14. Комплект трубопроводов, запорной и измерительной аппаратуры.
15. Соединительные силовые шины – 1 комплект для каждого электролизера.
16. Блок автоматизации.
17. Инструкции по эксплуатации.
18. Паспорта на оборудование.