(Недействующая редакция) - Закупка 160

ДОГОВОР № _____________________
г. Санкт-Петербург
« ___»___________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ____, с
одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № ______, выдано Саморегулируемой организацией
_______«__» ____ 20__г.), в лице _______, действующего на основании _____, с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на
основании Протокола заседания закупочной комиссии от «__» ______ 20__г. №_____,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора
Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Авторский
надзор
–
контроль
лица,
осуществившего
подготовку
Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной
документации.
Акт о выявленных дефектах оборудования – документ, подписанный Заказчиком,
Подрядчиком и организацией-изготовителем об обнаружении дефектов оборудования,
выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля
(унифицированная форма № ОС-16).
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый
Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а) и подтверждающий
выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами
(унифицированная форма № КС-2).
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – документ, подписанный
Заказчиком и Подрядчиком, оформляется при передаче оборудования от Заказчика
Подрядчику (унифицированная форма № ОС-15).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные,
жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства Работ и
обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть
демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
Входной контроль – система контроля качества, позволяющая осуществлять входной
контроль применяемого оборудования, материалов, приемочный и операционный контроль
технологии производства Работ при строительстве Объекта.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за
собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком и/или привлеченными им
организациями (Субподрядчиками) обязательств по настоящему Договору.
Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также
Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательству РФ и иным нормативным актам,
действующим на территории РФ и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию, а
также требованиям стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или
привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также
дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
действия Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ по дополнительной и
измененной Рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ».
1
Журнал учета выполненных работ – первичный учетный, накопительный документ
(унифицированная форма № КС-6а), подтверждающий выполнение Работ, оформляемый
Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о
приемке выполненных работ (№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3).
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его
элементов в процессе выполнения Работ. В состав Исполнительной документации включены:
полный комплект актов освидетельствования, геодезические съемки, схемы, Рабочая
документация с внесенными в нее изменениями и уточнениями, сертификаты, паспорта и
иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Код объекта – уникальный номер инвестиционного проекта (26 003).
Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия,
оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.
Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные
нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила,
указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
Общий журнал работ – первичный документ, который ведется Подрядчиком,
отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия производства
строительно-монтажных работ.
Объект – АГНКС г. Светлограда.
ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и
охрана окружающей среды.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки Объекта по
Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), в
состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители
Подрядчика, эксплуатирующей организации, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций (при необходимости).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта
по настоящему Договору.
Проект организации строительства (далее «ПОС») – раздел Проектной
документации, предназначенный для определения организационно-технологических
принципов возведения проектируемого объекта, решения планово-финансовых вопросов,
обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки
планировочных и конструкторских решений, организации своевременного материальнотехнического обеспечения.
Проект производства работ (далее «ППР») – документ, разработанный Подрядчиком
в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, согласованный
контролирующими организациями и Заказчиком. Производство работ без ППР запрещается.
Пусконаладочные работы (далее «ПНР») – комплекс работ по индивидуальным
испытаниям и комплексному опробованию смонтированных на Объекте систем и
оборудования.
Работы – комплекс работ по строительству Объекта, выполняемый Подрядчиком в
соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией, включая выполнение
строительно-монтажных работ, работы по монтажу оборудования, инженерных сетей и
систем, пусконаладочные работы «в холостую», поставку Материалов и Оборудования, а
также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе и в течение Гарантийного
срока.
Рабочая документация – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости
потребности строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия,
паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие
изделия, а также иная документация, в объеме, необходимом для производства Работ на
Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство работ».
Рабочая комиссия – комиссия, создаваемая Подрядчиком для сдачи Объекта
Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма
2
№ КС-11).
Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями,
соответствие условиям Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативнотехнической документации, а также качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.
Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества
Работ, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, действующему законодательству РФ.
Строительная площадка – отведенный в установленном порядке и переданный
Заказчиком Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (Приложение №6 к
Договору) на весь период строительства земельный участок.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ,
применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы
(унифицированная форма № КС-3).
Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и
оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь,
расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за
исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая
Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на строящемся Объекте
Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных работ.
Экологический контроль – контроль осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком в
целях соблюдения требований законодательства РФ и норм международного права в области
охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ на Объекте, а также
обеспечения соответствия выполняемых Работ, решениям и мероприятиям, указанным в
Проектной документации.
Не приведенные в этой статье определения применяются в формулировках в
соответствии с законодательством РФ и в соответствии с требованиями Нормативнотехнической документации, на основании которой разработана Проектная документация на
строительство Объекта.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
своими и/или привлеченными силами в установленный Договором срок строительномонтажные Работы по объекту «АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003) и сдать результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
2.2. Состав и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам
по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору),
Проектной и Рабочей документации по Объекту.
2.3. Работы по Договору считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком
Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
3. Договорная цена
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании Протокола
заседания закупочной комиссии ООО «Газпром газомоторное топливо» № _____ от «__»
_____ 20__г. и составляет _____ руб. __ коп. (____ рублей __ коп.), кроме того НДС (18%) –
______ руб. __ коп. (___ руб. __ коп.), всего – ______ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.).
Подрядчик обязан выполнить все Работы по настоящему Договору по цене, указанной
в настоящем пункте Договора и Сводном сметном расчете (Приложение №2 к Договору).
В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые
повлекут изменение объемов и стоимости Работ боле, чем на 10 (десять) % от общей
стоимости Работ, указанной в Сводном сметном расчете, Стороны подпишут дополнительное
соглашение к настоящему Договору, в котором определят стоимость и сроки выполнения
Дополнительных объемов Работ.
Оплата стоимости Работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора.
3
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя:
3.2.1. Затраты на организацию и производство строительно-монтажных работ, включая
зимнее удорожание.
3.2.2. Затраты на необходимые для производства Работ Материалы и Оборудование,
конструкции и изделия поставки Подрядчика.
3.2.3. Затраты, связанные с доставкой на Строительную площадку, разгрузкой,
складированием, хранением, охраной и подачей для производства Работ Материалов и
Оборудования, конструкций и изделий поставки Подрядчика.
3.2.4. Затраты на погрузо-разгрузочные работы на железнодорожной станции
назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до Строительной площадки,
погрузо-разгрузочные работы на Строительной площадке, приемку, хранение, охрану, монтаж
оборудования поставки Заказчика (Приложение №3 к Договору).
3.2.5. Затраты на мобилизацию, перебазировку и перемещение необходимых для
выполнения Работ единиц строительной техники и средств малой механизации на
Строительную площадку и в ее пределах.
3.2.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», включая
сопутствующие затраты.
3.2.7. Затраты на выполнение необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по охране труда, предусмотренных требованиями Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательством РФ, субъектов РФ и иными
нормативными актами.
3.2.8. Затраты на электро-, водо-, паро-, тепло-, газоснабжение Строительной
площадки, включая затраты на временную подводку и подключение сетей обеспечения.
3.2.9. Затраты на подключение построенного Объекта к действующим (постоянным)
сетям инженерно-технического обеспечения, включая все обязательные согласования в
уполномоченных органах и организациях.
3.2.10. Затраты на подготовку и оформление Исполнительной документации.
3.2.11. Затраты, связанные с проведением необходимых испытаний.
3.2.12. Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных
нормативов выбросов).
3.2.13. Плату за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах
установленных лимитов.
3.2.14. Затраты на компенсацию ущерба (ремонт, усиление, восстановление)
автодорогам при перевозке строительных материалов и/или оборудования.
3.2.15. Затраты на оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2.16. Затраты на Временные здания и сооружения, включая затраты на оформление
материалов земельного отвода под Временные здания и сооружения.
3.2.17. Затраты на вывоз отходов строительного производства и потребления за весь
период производства Работ на Объекте.
3.2.18. Затраты на страхование Объекта, гарантийные обязательства и гражданскую
ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам.
3.2.19. Затраты на охрану Объекта.
3.2.20. Иные затраты, как предусмотренные условиями настоящего Договора, так и
необходимые для выполнения Работ по Договору.
3.3. Стоимость Работ не включает стоимость оборудования поставки Заказчика.
4. Порядок приемки Работ и условия платежей
4.1. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет
Подрядчика аванса в размере 30% (тридцати) от стоимости Работ, что составляет _____ руб.
__ коп. (_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.),
всего – _____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.).
Аванс предоставляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с
момента предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантий
(далее – Банковская гарантия) в соответствие с п. 4.5 Договора.
Оставшуюся сумму в размере _____ руб. __ коп. (_____ руб. __коп.), кроме того НДС
4
(18%) – _____ руб. __коп. (_____ руб. __ коп.), всего – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.)
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п. 4.2 настоящего
Договора.
4.2. Приемка выполненных Работ и их оплата производятся следующим образом:
4.2.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией
(локальные сметы, сводный сметный расчет) формирует Акты о приемке выполненных работ
и ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца подписывает у
уполномоченных представителей Заказчика, лица, осуществляющего Строительный контроль,
лица осуществляющего Авторский надзор, первичную документацию и представляет
Заказчику:
– Журнал учета выполненных работ (№ КС-6а) – на электронном носителе;
– Реестр актов о приемке выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;
– Акты о приемке выполненных работ (№ КС-2) – в 3 (трех) экземплярах;
– Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) в 3 (трех) экземплярах;
– копии счетов-фактур на приобретенные материалы и оборудование, которые в смете
рассчитаны по прейскурантам поставщиков – в 3 (трех) экземплярах;
– счета-фактуры.
Выставляемые Заказчику счета на оплату в обязательном порядке должны содержать
ссылки на Договор, первичные документы, а так же на документы, подтверждающие
выполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком
Актов о приемке выполненных работ (№ КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и
затрат (№ КС-3), Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а), счетов-фактур и счетов на
оплату, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или в тот же срок
передает Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их
устранения.
Подрядчик перед предъявлением Работ Заказчику обязан в установленном
законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить
своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих контролирующих
органах и организациях.
Поименованные в настоящем пункте документы должны содержать ссылку на Код
объекта.
4.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2.1
настоящего Договора, в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3) при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего налогового законодательства РФ.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком Подрядчику зачетом
предоставленного аванса и далее по мере выполнения Работ и предоставления отчетной
документации согласно настоящему пункту Договора.
4.2.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пяти) от каждой
суммы, подлежащей выплате Подрядчику. Сумма гарантийного удержания выплачивается
Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика
по устранению выявленных Дефектов/Недостатков в результатах Работ. Заказчик имеет право
возместить свои расходы на устранение Дефектов/Недостатков и убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, из суммы гарантийного
удержания.
4.2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2.5. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по Договору ежеквартально до 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Акт сверки оформляет
Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.
4.3. Стороны определили, что подписание документов, предусмотренных п. 4.2.1
настоящего Договора, подтверждает промежуточное выполнение Работ, необходимое для
5
контроля и проведения расчетов, и не означает перехода к Заказчику рисков случайной гибели
и/или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования.
4.4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение
отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве
Объекта, предусмотренная Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией,
оплачивается Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заверенные
копии документов, с подписью руководителя (или уполномоченного лица на основании
доверенности), подтверждающих факт оплаты за негативное воздействие на окружающую
среду, предоставляются Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после
проведения соответствующих платежей.
Сверхнормативная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах
допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при
строительстве Объекта, произведенная Подрядчиком, в стоимость Договора не входит и
компенсации со стороны Заказчика не подлежит.
4.5. Обязательным условием выплаты аванса, предусмотренного пунктом 4.1,
настоящего Договора, является предоставление Подрядчиком безусловной и безотзывной
банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на сумму аванса в качестве обеспечения
его возврата на следующих условиях:
4.5.1. Банковская гарантия на сумму аванса должна быть предоставлена не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Банковская гарантия оформляется по форме
Приложения №7 к Договору. Расходы по выдаче Банковской гарантии лежат на Подрядчике.
4.5.2. Банк-гарант и текст Банковской гарантии должны быть предварительно
согласованы Заказчиком в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
направления Подрядчиком на согласование Заказчику проекта Банковской гарантии. Заказчик
по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста Банковской гарантии направляет
Подрядчику согласованную форму Банковской гарантии, либо мотивированный отказ с
указанием замечаний и сроков их устранения. Срок действия Банковской гарантии должен
заканчиваться не ранее чем через 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты полного погашения
аванса, указанной в п. 4.5.6. Договора.
4.5.3. При изменении сроков выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет
Заказчику новые или дополнительные Банковские гарантии, с учетом таких изменений, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней и/или если сумма выполненных Работ к сроку полного
погашения аванса, указанного в п.4.5.6 Договора, будет меньше суммы полученного аванса,
то Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате полученного аванса
или его части (с учетом сумм выполненных Работ) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих
дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.
4.5.5. Для получения предельной суммы Банковской гарантии или ее части, в случае
если Подрядчик не выполнил требования Заказчика по возврату аванса в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе
обратиться в Банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового платежа или его части.
4.5.6. Подрядчик обеспечивает полное погашение аванса в размере _____ руб. __ коп.
(_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.), всего –
_____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.) не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней
после начала Работ.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Договора
считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
5.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Графике
производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.3. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Акта приемки
6
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), которая должна
совпадать со сроком завершения Работ согласно Графику производства работ (Приложение
№4 к Договору).
5.4. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае
выполнения работ, связанных с устранением Дефектов/Недостатков.
5.5. В случае несоблюдения сроков выполнения этапов Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) по причинам, зависящим от
Подрядчика, он обязан принять все необходимые меры для завершения Работ по Договору в
срок, установленный в Графике производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.6. В случае необходимости продления сроков Работ (по причинам, не зависящим от
Подрядчика) Подрядчик должен обратиться к Заказчику с соответствующим письменным
обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение в течение 7 (семи)
календарных дней и дать письменный ответ о согласии или отказе в продлении сроков Работ.
В случае достижения Сторонами согласия о продлении сроков выполнения Работ, Стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливают
новые сроки.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Оплатить все налоги, платежи, пошлины и сборы, связанные с исполнением
настоящего Договора, относящиеся к обязательствам Подрядчика.
6.1.2. Получить от Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента
подписания настоящего Договора Проектную и Рабочую документацию.
6.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения ПОС разработать и
согласовать с Заказчиком ППР, выполненный в соответствии с требованиями Проектной и
Нормативно-технической документации.
Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания и возвращает на
доработку ППР в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения. Подрядчик в течение
7 (семи) календарных дней устраняет замечания и предоставляет ППР на повторное
согласование Заказчику. После согласования Подрядчик руководствуется решениями ППР
при производстве Работ. Изменение положений ППР допускается только с письменного
согласия Заказчика.
В составе ППР Подрядчиком предоставляется «План мероприятий по охране
окружающей среды на объекте строительства и учета экологических аспектов».
6.1.4. Произвести вынос в натуру границ Строительной площадки, осей
внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для Временных
сооружений. Создать, либо привлечь специализированную организацию, для создания в
соответствии с Нормативно-технической документацией геодезической разбивочной основы
для строительства и в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения Работ по выносу
проекта в натуру передать Заказчику по акту техническую документацию на неё и на
закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в
натуре.
6.1.5. В случае привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику полный перечень
Субподрядчиков, границ участков, видов и объемов Работ, подлежащих выполнению
Субподрядчиками. Предоставить свидетельства о допуске к выполняемым видам Работ
данными организациями, копии Устава, свидетельств о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих избрание единоличного
исполнительного органа, его полномочия (иных документов по требованию Заказчика).
Изменение состава Субподрядчиков, согласованного с Заказчиком, и/или привлечение
дополнительных, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком,
с предоставлением вышеуказанных документов.
В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения сроков
осуществляемых Субподрядчиком Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его
замены. Отстранение Субподрядчика не является основанием для пересмотра цены и сроков
окончания Работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового
Субподрядчика или выполнит Работы отстраненного Субподрядчика собственными силами
без изменения цены и сроков.
7
Подрядчик обязан учитывать указанные требования в договорах, заключаемых с
Субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за все действия/бездействия Субподрядчиков как за
свои собственные.
6.1.6. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами Работы,
являющиеся предметом Договора, безопасными методами и с надлежащим качеством, в
соответствии с законодательством РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документацией. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, обнаруженные в процессе
выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока и в течение срока их
выявления. Обеспечить согласование всех Работ, документации в установленном порядке в
соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.7. Осуществлять Строительный контроль в соответствии с Разделом 7 настоящего
Договора.
6.1.8. Назначить лиц, ответственных за производство Работ (уполномоченного(ых)
представителя(ей), и письменно в течение 7 (семи) календарных дней после подписания
Договора известить об этом Заказчика с приложением копий соответствующих
приказов/доверенностей.
6.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней после подписания Договора предоставить
Заказчику в письменной форме список ответственных, лиц по охране окружающей среды,
охране труда и промышленной безопасности на Объекте с указанием координат (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон). Организовать и осуществить в соответствие с Нормативнотехнической документацией Экологический контроль в области охраны окружающей среды,
подготовить и аттестовать назначенных ответственных лиц в области обеспечения
экологической безопасности и обращения с опасными отходами.
6.1.10. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные
таблички и т.д.), строительной техники и средств малой механизации (таблички, наклейки и
т.д.).
6.1.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом,
имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области
промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и
ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты,
разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантировать и
контролировать выполнение данных требований, привлеченными для производства Работ
организациями (Субподрядчиками).
6.1.12. Создать условия, необходимые для осуществления Строительного контроля,
Авторского надзора, Экологического контроля. Обеспечить доступ представителей
уполномоченных организаций на строящийся Объект, оказать содействие в обеспечении их
транспортом, служебными помещениями и средствами связи.
6.1.13. Обеспечить страхование строительных рисков и гражданской ответственности в
соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.
6.1.14. После получения от Заказчика заверенной копии положительного заключения
экспертизы Проектной документации, в том числе разделов (томов) проекта, содержащих
мероприятия по охране окружающей среды, обеспечить нормирование в области охраны
окружающей среды в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации,
законодательства РФ. Обеспечить оформление и получение необходимых документов:
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
- договоры с соответствующими организациями на сбор, использование,
обезвреживание, транспортировку и размещение отходов, образующихся в период
выполнения Работ;
- документ о согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
- разрешение на размещение отходов производства и потребления на Строительной
площадке.
А также иных документов, согласно требованиям федеральных органов власти РФ,
органов власти субъектов РФ, требованиям Заказчика и Нормативно-технической
документации.
8
6.1.15. Запросить и получить технические условия на подключение инженерных
коммуникаций Временных зданий и сооружений, организовать учет отпускаемых ресурсов
(вода, электроэнергия и т.д.) и нести ответственность за соблюдение мероприятий,
обеспечивающих безопасность производства Работ, предусмотренных актом-допуском.
6.1.16. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами обустройство
Строительной площадки, сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и
сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала, по нормам не ниже
предусмотренных Нормативно-технической документацией в соответствии с согласованным
Заказчиком ППР.
6.1.17. Согласовать в установленном порядке схемы и условия производства Работ в
местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранных зон, дорог, коммуникаций и т.п.).
6.1.18. Получить все необходимые допуски, разрешения, согласования
технологических карт на сварочные работы и работы контроля сварных соединений методом
неразрушающего контроля, произвести все необходимые регистрационные действия в органах
Ростехнадзора, представить Заказчику заверенные копии свидетельств о допуске к Работам в
соответствии с Нормативно-технической документацией.
6.1.19. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий
по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности
согласно законодательству РФ. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте строительства
своего специалиста по охране труда.
6.1.20. Организовать проведение работ по обращению с отходами строительного
производства и потребления в период строительства, в том числе их временное накопление и
вывоз в места, определенные ППР. Осуществить вывоз отходов строительного производства и
потребления в лицензируемые организации согласно заключенным договорам и в
соответствии с полученными лимитами на размещение отходов. Отходы строительного
производства и потребления, образовавшиеся в ходе выполнения Подрядчиком и
Субподрядчиками Работ по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика.
6.1.21. Обеспечить соблюдения требований энергетической эффективности и
энергосбережения согласно законодательству РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно–
технической документации, требованиям Заказчика.
6.1.22. Выполнить исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства
согласно СП 126.13330.2012.
6.1.23. Обеспечить строительство Материалами и Оборудованием, необходимыми для
выполнения Работ. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
Гарантировать, что качество Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
применяемых при строительстве, будет соответствовать спецификациям, стандартам,
техническим условиям, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, иметь все необходимые документы удостоверяющие качество. Осуществлять
входной контроль Материалов и Оборудования, конструкций и изделий поступающих для
строительства Объекта, в том числе оборудования поставки Заказчика (Приложение №3), с
оформлением соответствующей документации.
6.1.24. Доставить средства малой механизации и строительную технику в необходимом
для выполнения Работ количестве, обеспечить ее исправное техническое состояние, ремонт и
техническое обслуживание.
Ответственность за использование и последствия использования строительной техники
и средств малой механизации, в том числе третьими лицами, несет Подрядчик.
6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика письменные подтверждения факта
изготовления/поставки Материалов и Оборудования Подрядчика заводами-изготовителями.
6.1.26. Обеспечить при производстве Работ, выполнение работ связанных с вырубкой,
складированием, хранением, использованием лесных ресурсов, в границах участков,
предоставленных Заказчику для строительства Объекта. Данные работы должны
производиться в порядке, предусмотренном Нормативно-технической документацией.
6.1.27. Обеспечить сохранность всех передаваемых Заказчиком для строительства
Объекта материальных ценностей, охрану Объекта и Строительной площадки до момента
утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14).
9
6.1.28.
Осуществить
своими
силами
погрузо-разгрузочные
работы
на
железнодорожной станции назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до
строительной площадки, погрузо-разгрузочные работы на строительной площадке, приемку,
хранение, охрану, монтаж оборудования поставки Заказчика. Осуществлять в присутствии
уполномоченного представителя приемку оборудования поставки Заказчика с составлением
Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (№ ОС-15). Если в ходе приемки
Оборудования будет обнаружено некомплектность или повреждение оборудования, то
результаты такой приемки оформляются соответствующим Актом по форме ОС-16 (Акт о
выявленных дефектах оборудования). Такой Акт должен быть подписан всеми лицами,
участвовавшими в приемке Оборудования.
6.1.29. Выполнить собственными силами подключение построенного Объекта к
действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения с обязательным
согласованием всех Работ в установленном порядке в уполномоченных органах и
организациях.
6.1.30. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества до
предъявления Объекта Рабочей комиссии.
6.1.31. Произвести по окончании строительства в объеме, предусмотренном
Проектной документацией, техническую рекультивацию земель и лесных участков,
отведенных во временное пользование на период строительства, оформив проведение
технической рекультивации.
6.1.32. Направлять Заказчику ежедневно до 10.00 в электронном виде информацию по
выполненным Работам в установленной Заказчиком форме. Предоставлять Заказчику
ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Отчет о выполнении работ по форме
Приложения №5 к Договору.
6.1.33. В установленном порядке нести материальную и иную ответственность (без
возмещения со стороны Заказчика) за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся
следствием действий/бездействия Подрядчика или Субподрядчиков.
6.1.34. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за
несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков
законодательства РФ на весь период строительства.
Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами
власти субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими
нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате
действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.
6.1.35. Обеспечить исполнение требований надзорных органов и организаций, в том
числе осуществляющих Строительный контроль, Авторский надзор, органов исполнительной
власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Повторный и последующие выезды надзорных органов и организаций для контроля
устранения Дефектов/Недостатков, исполнения требований и предписаний производится за
счет Подрядчика.
6.1.36. Перед предъявлением Работ Заказчику в установленном законодательством РФ
порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование
всех Работ, документации в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.37. Незамедлительно (в течение суток) ставить в известность Заказчика обо всех
случаях производственного травматизма, авариях, инцидентах и нештатных ситуациях,
связанных с безопасностью труда и охраной окружающей среды на Объекте. Обеспечить
предоставление ежемесячной отчётности по ОТ, ПБ и ООС до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, с предоставлением информации о вышеизложенных событиях (или их отсутствии)
в письменной форме, с указанием мер реагирования и урегулирования события, в отдел
охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, охраны окружающей среды Заказчика.
6.1.38. Предоставлять по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком,
информацию о состоянии расчетов с третьими лицами (в том числе о размере задолженности
за выполненные Работ, размере выплаченных, но не погашенных Субподрядчикам авансов, и
другую информацию).
10
6.1.39. Вести Общий журнал работ и специальные журналы работ в установленном
порядке (РД-11-05-2007), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
с момента начала Работ и до их завершения.
Своевременно, перед началом заполнения, предоставлять Заказчику для регистрации
Общий и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальный журнал работ
должны быть выполнены типографским способом, подписаны уполномоченными
представителями Подрядчика, прошиты и скреплены печатью.
Отражать в Общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления Материалов и
Оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках
связанных с несвоевременной поставкой Материалов и Оборудования, выхода из строя
строительной и иной вспомогательной техники).
Если Заказчик, представитель строительного контроля Заказчика, представитель
Авторского надзора не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то
он излагает свое мнение в Общем журнале работ.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить недостатки,
обоснованно указанные в Общем журнале работ, в случае отсутствия возможности устранить
недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить
Заказчика о причинах и обстоятельствах влияющих на срок устранения замечаний.
6.1.40. По требованию Заказчика, предоставлять всю необходимую информацию о
строительстве Объекта и связанных с ним процессов и мероприятий.
6.1.41. Для выполнения Работ по Договору обеспечить наличие всех необходимых
допусков, разрешений, лицензий на право выполнения Работ, требуемые в соответствии с
законодательством РФ и действующими нормами и правилами, и предоставить заверенные
копии Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Сторонами
Договора. В случае изменения указанных документов, в течение 7 (семи) календарных дней с
момента таких изменений предоставить Заказчику заверенные копии измененных документов.
При отсутствии указанных документов Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ до момента предоставления необходимых документов, определенных в
настоящем пункте, что не является основанием для переноса сроков выполнения Работ и
увеличения договорной цены.
6.1.42. Обеспечить сооружение и/или аренду помещений, предоставляемым Заказчику
Подрядчиком на Строительной площадке по нормам не ниже, предусмотренных
законодательством РФ, а после окончания строительства Объекта произвести их демонтаж,
вывоз и весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площади Временных зданий и
сооружений.
6.1.43. Доставить персонал Подрядчика к месту производства Работ, обеспечить
оформление всех разрешений, необходимых для перевозки и нахождения персонала в месте
производства Работ.
6.1.44. Осуществить круглосуточное обеспечение Заказчика транспортом (по
производственным нуждам) и технологической связью на Объекте.
6.1.45. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами
правила движения транспорта, перевозки грузов и пассажиров на всех дорогах,
задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в
ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение
негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены (при необходимости) строить,
дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность перевозок.
6.1.46. В срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), в полном объеме
и в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, направить
Заказчику письменное уведомление о готовности проведения Рабочей комиссии.
6.1.47. В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), вывезти со
Строительной площадки: все собственные Материалы и Оборудование, строительную
технику и расходные материалы, произвести демонтаж возведенных Временных зданий и
11
сооружений, оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.1.48. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов РФ вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной
документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставлять Заказчику
одновременно с Актами о приемки выполненных работ.
6.1.49. Обеспечивать своевременное ведение и хранение Исполнительной
документации по Объекту, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим
Авторский надзор, Строительный контроль всю текущую Исполнительную документацию, в
том числе, все необходимые чертежи и спецификации и иные документы, которые могут быть
затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.50. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала приемки
законченного строительством объекта Рабочей комиссией предоставить представителю
Строительного контроля комплект Исполнительной документации для проверки и получить
заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, утвержденном
Заказчиком.
6.1.51. Хранить, использовать, перевозить взрывчатые вещества и опасные материалы
в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.52. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или
привлеченными силами и средствами за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им
Работах, выявленные в течение Срока действия Договора, и являющиеся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.1.53. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и
установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из
строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
произвести их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, установленного
Заказчиком.
6.1.54. Обеспечивать доступ на Объекты в любое время персоналу Заказчика,
представителям строительного контроля, Авторского надзора, уполномоченных надзорных
органов и организаций.
6.1.55. Обеспечить проведение Рабочей комиссии.
6.1.56. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ,
выполняет их в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.57. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и
приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству
результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок,
определенный Графиком производства Работ (Приложение №4 к Договору).
6.1.58. Обеспечивать в процессе выполнения Работ по настоящему Договору
систематическую уборку Объекта, Строительной площадки от строительного мусора с
последующим вывозом на специализированные полигоны, а также обязуется производить
платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения
отходов, образующихся в результате выполнения Работ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.59. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и
обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.60. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, выявленные при приемке Работ
и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.1.61. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим
трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и
12
другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым
насаждениям, водотокам, почве и пр.
6.1.62. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.
6.1.63. Освобождать Заказчика от всех документированных претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых – принять на
себя оплаты убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
6.1.64. Использовать единые с Заказчиком, лицензированные программные продукты,
программные комплексы, информационно-управляющие системы, вести отчетность и
предоставлять Заказчику информацию в электронном виде в единых (установленных)
Заказчиком форматах.
6.1.65. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе
исполнительных органов / совете директоров (наблюдательном совете), применения
специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах,
представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях
(по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с
подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
передать Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (по форме
Приложения №6) Строительную площадку.
6.2.2. Передать Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора Проектную и Рабочую документацию.
6.2.3. Передать Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора:
- заверенную копию положительного заключения экспертизы проектной
документации;
- разрешение на строительство;
- места примыкания временных дорог к существующим автодорогам, если временные
дороги определены в ПОС;
- заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок под
строительство Объекта.
6.2.4. Определить уполномоченного представителя строительного контроля Заказчика,
обеспечить осуществление Экологического контроля Заказчика и Авторского надзора. В
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
предоставить Подрядчику в письменной форме список ответственных представителей, с
указанием должностей и телефонов.
6.2.5. Произвести приемку выполненных Работ и приемку законченного
строительством Объекта в соответствии с условиями Договора.
6.2.6. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
6.2.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ. При этом
Заказчик имеет право в любое время давать обязательные для Подрядчика письменные
указания по вопросам организации и проведения Работ, не вмешиваясь при этом во
внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.8. Поставить оборудование согласно Приложению №3 к Договору в срок,
указанный в ППР. Передать оборудование по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ ОС-15).
6.2.9. Организовать проведение Строительного контроля Заказчика и Авторского
надзора.
6.3. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления письменного
запроса информацию о составе долей участия организации, о составе исполнительного органа
/ совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых
режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
13
7. Контроль качества выполнения Работ, Материалов и Оборудования
Подрядчик обязан осуществлять:
7.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий,
Материалов и Оборудования, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.
7.2. Освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов,
скрываемых при производстве последующих Работ (Скрытые работы).
Заказчик вправе запретить производство дальнейших Работ до момента оформления
актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика, представителя Строительного контроля,
представителя Авторского надзора, о необходимости проведения приемки Скрытых работ,
промежуточной приемки Работ, конструкций и систем, испытаний, заблаговременно, не
позднее, чем за пять суток до начала проведения приемки.
В случае если при наличии замечаний, Работы все же были закрыты, Подрядчик за
свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям строительного
контроля Заказчика, Авторского надзора и повторно вызвать последних для проведения
приемки, а затем восстановить ее.
Подписание Актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика
ответственности за качество выполненных Работ.
7.3. Проверку качества передаваемого Заказчиком оборудования в монтаж и контроль
за соблюдением условий по обеспечению его сохранности. При приемке, складировании и
хранении Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер,
предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи
и/или повреждении Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка/замена
осуществляется за счет Подрядчика.
7.4. Оформление, ведение, контроль комплектности Исполнительной документации
(актов, исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций,
частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов
работ).
7.5. Контроль исполнения указаний и требований органов государственного
строительного надзора, относящихся к вопросам организации строительства, производства и
качества Работ, применяемых Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
своевременного устранения Дефектов/Недостатков, выявленных при приемке отдельных
видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
7.6.
Приемку поставляемого Заказчиком оборудования в присутствии
представителя Заказчика, о чем составляется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ОС-15), в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от
15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской
Федерации. В случае обнаружения дефектов составляется Акт о выявленных дефектах
оборудования (№ОС-16).
7.7.
Возврат неиспользованного Подрядчиком оборудования поставки Заказчика по
Акту приема-передачи с осуществлением входного контроля качества на Строительной
площадке не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты завершения Работ на Объекте.
8. Страхование
8.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему
Договору, в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора оформляет в
счет договорной цены договор страхования в страховой организации, определенной
Заказчиком, который включает в себя:
8.1.1. Страхование Объекта на его полную стоимость от всех рисков, в том числе его
повреждение и гибель от огня, стихийных бедствий, действий третьих лиц, действий
криминогенного характера (акты вандализма, террористические акты и т.п.), с момента начала
Работ до момента утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14).
14
8.1.2. Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или
гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им
Субподрядчиками при производстве Работ Дефектов/Недостатков, выявленных в период
Гарантийного срока, либо вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении
Подрядчиком и/или привлеченных им Субподрядчиков работ по гарантийному обслуживанию
объекта.
8.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам
при выполнении Работ.
8.2. Страховая премия Подрядчиком выплачивается в размере и в сроки, определенные
условиями договора страхования. Общий размер страховой премии по договору страхования
не должен превышать 0,9% от итога глав с 1 по 8 сводного сметного расчета.
8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
страхования обязуется передать Заказчику следующие документы:
- копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или
уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
- справку о списании денежных средств со счета Подрядчика с печатью;
- справку, с указанием суммы оплаты, подписанную руководителем (или
ответственным лицом по доверенности) и главным бухгалтером с приложением копий
платежных поручений с отметкой банка о принятии платежного поручения к оплате (на копии
платежного поручения должны быть проставлены слова «Копия верна»), заверенные
подписью руководителя (или ответственным лицом по доверенности), главного бухгалтера и
печатью Подрядчика.
8.4. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит
страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Объекта или его
поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести
восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
9. Гарантийные обязательства
9.1. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по
исправлению и устранению Дефектов/Недостатков.
9.2. Период Гарантийного срока в целом на Объект устанавливается 5 (пять) лет с
даты утверждения Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией (№
КС-14), за исключением ответственных конструкций, срок службы которых установлен
Проектной документацией, а также Материалов и Оборудования, гарантийный срок которых
устанавливается производителем.
9.3. Если в период Гарантийного срока Объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Дефектов/Недостатков.
Устранение Дефектов/Недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и фиксируется
актом о выявленных Дефектах/Недостатках.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных
Дефектах/Недостатках, не устранит Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, в том числе
относящиеся к монтажу оборудования Заказчика, то Заказчик вправе, при сохранении своих
прав по гарантии, устранить Дефекты/Недостатки своими силами, либо с привлечением
третьих лиц за счет Подрядчика.
В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 12 (двенадцати) календарных
дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика, на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с приложением копий
подтверждающих документов.
9.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в
пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа либо неправильной эксплуатации Объекта.
9.5. При обнаружении Дефектов/Недостатков в течение Гарантийного срока Заказчик
назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия
15
представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и
подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках.
9.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о
выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию
обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт о выявленных
Дефектах/Недостатках, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.7. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте о
выявленных Дефектах/Недостатках, Сторонами составляется акт об устранении
Дефектов/Недостатков.
10.Ответственность Сторон
10.1. В случае нарушения срока начала, сроков выполнения Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания производства Работ в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору), в случае
несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной
техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых процентов) от договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты
фактического
выполнения
Подрядчиком
своих
обязательств
по
выполнению
Работ/освобождению Строительной площадки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения, указанных в требованиях
Строительного контроля или Представителя Заказчика, Дефектов/Недостатков в выполненных
Подрядчиком Работах, выявленных до подписания Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) более чем на 5 (пять) календарных
дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере
0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены за каждый день просрочки.
Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком указанных требований,
подтвержденных документально.
10.4. Подрядчик обязуется за каждый факт выявления нахождения на Объекте
работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
выплатить Заказчику штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных оборудования Заказчика в
течение 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты
неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости
невозвращенного/неиспользованного оборудования за каждый день просрочки. Пени
начисляются до даты фактической передачи Подрядчиком Заказчику оборудования. В случае
невозврата
оборудования
Подрядчик
обязан
оплатить
Заказчику
стоимость
невозвращенного/неиспользованного оборудования.
10.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со Строительной площадки
Временных зданий и сооружений, отходов строительства, Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты неустоек/пеней, предусмотренных Договором, Подрядчик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Разделе 4
Договора, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части договорной цены, соответствующей
16
сумме задержанного/просроченного платежа. Пени начисляются до даты погашения
Заказчиком задолженности по оплате.
10.9. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.
10.10. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения чьихлибо прав на объекты интеллектуальной собственности, полностью возмещает его по всем
действиям, претензиям, расходам и затратам.
10.11. Подрядчик
обязуется
согласовывать
с
Заказчиком
необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, созданных (изготовленных, произведенных) не при исполнении Договора, и
приобретение прав на их использование.
10.12. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо
претензии, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с
нарушением этих прав.
10.13. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик
производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и
компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика надзорными органами и организациями.
10.14. В случае нанесения Заказчику ущерба вследствие утраты и/или повреждения,
нарушения целостности (в том числе порча внешнего вида оборудования), комплектности
поставленного Заказчиком оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику ущерб или
обеспечивает поставку аналогичного оборудования за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки.
10.15. В случае причинения имуществу Заказчика действиями/бездействием
персонала Подрядчика, равно как и персонала привлеченных организаций (Субподрядчиков),
убытков, Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме, в срок,
согласованный Сторонами.
10.16. В случае нарушения срока предоставления документов указанных в п. 8.3
Раздела 8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки
в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от страховой суммы по договору
страхования за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств.
10.17. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как
стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение,
землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней,
известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не
извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой
17
Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
12.1. Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания
Сторонами Договора считается дата, проставляемая в правом верхнем углу первой страницы
Договора.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
Сторонами (уполномоченными лицами Сторон).
12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:
- просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на
30 (тридцать) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства
работ (Приложение №4 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ
Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к
последовательности выполнения операций;
- в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку
выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске
Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ;
- неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении
Подрядчика;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления
Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с
односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем
пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения
Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан
предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в
порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты
выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика
и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на
объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию,
созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора.
Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в
полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят
сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть
установлены:
- полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически
выполненных Работ;
- суммы убытков, ущерба Заказчика;
- сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком
Заказчику.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет.
18
12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия
была направлена.
12.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных
работ, сдача-приемка Объекта
13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительномонтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору) и готовности к выполнению пусконаладочных работ (далее «ПНР») обязан в
соответствии с условиями Договора:
- закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документацией;
- обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и
вывоза имущества;
- устранить все замечания к качеству Работ;
- произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической
документацией испытания инженерных систем;
- сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё
смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей;
- выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных
площадей в пределах использования при проведении Работ;
- до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз
отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного
использования, образованных в результате Работ по Договору.
13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего
Договора полный комплекс работ по ПНР «вхолостую». Комплексное опробование Объекта
(ПНР «под нагрузкой») производится на основании отдельного договора.
13.3. Подрядчик, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору), разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план-график проведения
ПНР.
13.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком
план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей документации,
требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической
документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на
основании разработанных производственных инструкций, технологических карт.
При выполнении ПНР Подрядчик обязан:
- выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением
специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с
Заказчиком;
- иметь все необходимые разрешения;
- обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями
изготовителей и утвержденной Проектной документацией;
- соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком
проведения ПНР;
- оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в
соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика.
19
13.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения
Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством
объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для
приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный
отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель
Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика,
представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости).
Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора
(строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии
построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической
документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации.
13.6. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией
Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают,
какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают
новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией.
13.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под
нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует
Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика,
уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии
замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется
и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
(№ КС-14).
13.8. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по
содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Подписание Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11) не
освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14), включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии.
Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных
Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки.
13.9. С даты, подписания Сторонами Акта о передаче площадки под строительство, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта,
Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов, Временных
зданий и сооружений.
13.10. Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику
и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные
убытки.
14. Прочие условия
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в
связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по
адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам,
представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным
письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне.
14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В
20
случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения
произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе
ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.
Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо
дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по
указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и
действия в соответствии с законодательством РФ.
14.5. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004 г.) и
иных нормативных актов РФ в данной области.
Передача
информации,
содержащей
коммерческую
тайну,
или
иной
конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между
Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с
привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие
соглашения о конфиденциальности.
14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. Приложения
15.1. Техническое задание (Приложение №1).
15.2. Сводный сметный расчет (Приложение №2).
15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №3).
15.4. График производства работ (Приложение №4).
15.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5).
15.6. Форма Акта о передаче площадки под строительство (Приложение №6).
15.7. Форма банковской гарантии (Приложение №7).
16. Адреса и реквизиты Сторон:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес местонахождения: Российская
Федерация,
197046, город Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
ОКПО 95727101
р/с 40702810600000001686
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
т. (812) 455-01-09; ф. (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru
Подрядчик:
Заказчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
21
Приложение №1
Договору № _____________
от «___»__________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение Работ по объекту:
«АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003)
(наименование, код объекта)
22
1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящее техническое задание на строительно-монтажные работы по объекту
«АГНКС г. Светлограда» выполнено на основании Инвестиционной программы 2015г.,
Проектной документации с заключением государственной экспертизы № 653-13/РГЭ-2438/03.
Разработчик документации – ООО Концерн «Нефтепродукт» г. Ставрополь.
АГНКС размещается на участке, расположенном в зоне ПК-1 г. Светлограда – зоне
производственных и коммунальных объектов I и II классов вредности, на его западной
окраине, по ул. 1-я Фабричная при выезде в сторону г. Ипатово.
На отведенном участке площадью 8000 м2, размещаются сооружения проектируемых
АГНКС и пункта по переоборудованию и техническому обслуживанию (ППТО)
газобаллонных автомобилей г. Светлограда.
В связи с тем, что производственные процессы АГНКС и ППТО увязаны по отдельным
видам работ, таких как проверка герметичности газобаллонного оборудования, которая
проводится на посту дегазации и аккумулирования газа и завершается на заправочных
колонках сжатого природного газа, сооружения размещены на одной площадке с учетом
противопожарных разрывов.
Природно-климатические характеристики района строительства:
Район строительства
- III Б;
Расчетная температура наружного воздуха
- минус 19°С;
Нормативное значение ветрового давления для IV района
- 0,48 кПа;
Расчетное значение веса снегового покрова для II района
- 1,2 кПа;
Глубина промерзания грунтов
- 0,65 м;
Сейсмичность района строительства
- 6 баллов;
Сейсмичность площадки строительства
- 6 баллов.
Зона влажности
- сухая.
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция производительностью до
300 заправок в сутки и с годовой реализацией сжатого природного газа 5 млн. нм3 включает в
себя строительство следующих внутриплощадочных зданий и сооружений:
- технологической системы АГНКС, состоящей из блоков (блока входных
кранов, блока осушки, компрессорных блоков, блоков компенсаторов давления),
- раздаточных колонок сжатого природного газа,
- навеса над раздаточными колонками,
- дренажной емкости,
- операторной (для обслуживающего персонала и для размещения приборов
контроля и управления технологическим процессами),
- поста сброса и аккумулирования газа из баллонов автомобиля.
- трансформаторной подстанции,
- дизельной электростанции,
- очистных сооружений промливневых стоков,
- насосной пожаротушения,
- резервуаров противопожарного запаса воды V=2х200 м3,
- навеса над местом посадки пассажиров,
- внутриплощадочных инженерных сетей,
- внеплощадочных сетей газоснабжения и водоснабжения.
Показатели генерального плана (АГНКС и ППТО)
Площадь участка в границах застройки, м2
- 8000
Площадь застройки, м2
- 1105
Плотность застройки, %
- 13,8
Площадь покрытий, м2
- 5100
Площадь озеленения, м2
- 1795
Оборудование и материалы
1.1.
Технологическое оборудование поставляется в виде блоков полной
заводской готовности, обеспечивающих пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.
23
1.2.
Все оборудование, трубы, соединительные детали и трубопроводная
арматура должны иметь сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
1.3.
Поставка Заказчика:
Приложение №3 к Договору №_________________ от «___»____________20___г.
1.4.
Поставка Подрядчика:
Материалы и оборудование, конструкции и изделия необходимые для производства
работ, согласно проектной/рабочей документации за исключением оборудования поставки
Заказчика.
В соответствие с условиями договора, требованиями нормативно-технической и
проектной/рабочей документации.
2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Подготовительные работы:
 мобилизация подрядной организации;
 организация связи на период строительства;
 доставка оборудования, труб, строительных материалов, машин, механизмов
на площадку строительства;
 устройство временных зданий и сооружений;
 прокладка временных сетей энергоснабжения и освещения;
 обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем.
3
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, СИСТЕМ, СЕТЕЙ
3.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерно-геологических условиях площадки строительства
Инженерно-геологические элементы площадки строительства
ИГЭ-1, мощность 0,1-0,3 м
Почва суглинистая
ИГЭ- 2, мощность 0,5-1,7 м
Суглинок тяжелый песчанистый,
твердый, просадочный от
дополнительных нагрузок (I типа)
ИГЭ- 3, мощность 1,0-1,8 м
Суглинок тяжелый песчанистый,
полутвердый
ИГЭ- 4, мощность 8,2 м
Суглинок тяжелый песчанистый,
мягкопластичный
Прочностные характеристики грунта*
ИГЭ-1:
- плотность
г/см3
1,82
ИГЭ- 2:
- плотность
г/см3
1,76
- угол внутреннего трения
град.
34
- удельное сцепление
кПа
49
- модуль деформации
МПа
14
ИГЭ- 3:
- плотность
г/см3
2,01
- угол внутреннего трения
град.
23
- удельное сцепление
кПа
17
- модуль деформации
МПа
6,4
ИГЭ- 4:
24
- плотность
- угол внутреннего трения
- удельное сцепление
- модуль деформации
г/см3
град.
кПа
МПа
2,03
23
17
7,1
Агрессивность грунтов
ИГЭ-1
Не изучался
ИГЭ-2
По содержанию сульфатов 5662,0 мг/кг
сильноагрессивен к бетону на обычном
портландцементе по ГОСТ 10178-85.
По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов
5662х0,25+2130,0=3545,5 мг/кг среднеагрессивен к
арматуре железобетонных конструкций.
ИГЭ-3
По содержанию сульфатов 4313,0 мг/кг
сильноагрессивен к бетону на обычном
портландцементе по ГОСТ 10178-85.
По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов
4313х0,25+2272=3350,25 мг/кг среднеагрессивен к
арматуре железобетонных конструкций.
ИГЭ-4
Агрессивность не определялась ввиду наличия
грунтовых вод
Глубина залегания грунтовых вод
2,0-2,7 м, с учетом сезонного подъема, 1,0-1,7м
Агрессивность грунтовых вод
По содержанию сульфатов 1956,3 мг/л при содержании
гидрокарбонатов 8,4 мг-экв./л сильноагрессивны к
бетону на обычном портландцементе по ГОСТ 1017885.
По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов
1956,3х0,25+213=702,0 мг/л среднеагрессивны к
арматуре железобетонных конструкций.
*Прочностные характеристики грунта приведены при доверительной вероятности 0,85
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен ОАО
«СтавропольТИСИЗ» г. Ставрополя в 2012 году.
Грунты, служащие основанием:
- фундаментов операторной
грунтовая подушка толщиной 1,0 м,
подстилаемая грунтом слоя ИГЭ-4
- фундаментов навеса
- монолитной железобетонной плиты под блок
входных кранов и фундаментов опор,
- монолитной железобетонной плиты под блок
осушки и фундаментов опор,
- монолитных железобетонных плит под блоки
компрессорные и фундаментов опор,
- монолитных железобетонных плит под блоки
компенсаторов давления и фундаментов опор
- островков под раздаточные колонки сжатого
природного газа
- монолитных бетонных плит под дренажную
ёмкость,
- фундаментов под сборники загрязненных и
очищенных стоков,
- монолитного железобетонного выгреба туалета
25
грунтовая подушка толщиной 0,2 м,
подстилаемая грунтом слоя ИГЭ-3
грунтовая подушка толщиной 1,0 м,
подстилаемая грунтом слоя ИГЭ-2
послойно уплотненный до ρd=1,6-1,65
т/м³ глинистый грунт обратной
засыпки фундаментов навеса
Грунт слоя ИГЭ-4
- фундаментов навеса поста сброса и
аккумулирования газа из баллонов,
грунтовая подушка толщиной 0,9 м,
подстилаемая грунтом слоя ИГЭ-3
- фундаментов помещения обеззараживания
стоков,
грунтовая подушка толщиной 0,26 м,
подстилаемая грунтом слоя ИГЭ-3
- монолитного железобетонного саркофага для
установки очистки,
послойно уплотненный до ρd=1,6 т/м³
глинистый грунт обратной засыпки
сборников загрязненных и очищенных
стоков
уплотненный до ρd=1,65 т/м³
глинистый непросадочный грунт
вертикальной планировки*,
подстилаемый грунтами слоёв ИГЭ-2,
ИГЭ-3
- монолитной бетонной площадки под азотный
блок,
- площадки под трансформаторную подстанцию,
- площадки под дизельную электростанцию,
- монолитной железобетонной плиты для
установки павильона площадки посадки
пассажиров,
- площадки для флагштоков,
- фундамента под стелу,
- фундамента под знак «въезд»,
- фундамента под знак «выезд»,
- фундаментов под молниеотводы,
- фундаментов под прожекторные мачты
- монолитной железобетонной плиты площадки
обслуживания поста аккумулирования газа из
баллонов автомобиля
послойно уплотненный до ρd=1,6 т/м³
глинистый грунт обратной засыпки
фундаментов навеса поста
аккумулирования газа из баллонов
автомобиля
Все бетонные и железобетонные конструкции выполнять из бетона класса В15
нормируемого минералогического состава по ГОСТ 10178-85.
Марка бетона по водонепроницаемости: W4 – для фундаментов зданий, навесов,
площадки для флагштоков, фундаментов под стелу и знаки «въезд», «выезд»; W6 – для
остальных монолитных сооружений.
Марка бетона по морозостойкости F50.
Все стальные конструкции выполнять из стали марки С 245 по ГОСТ 27772-885.
Металлические конструкции окрашиваются огнезащитным составом «Тексотерм» по
ТУ 2316-001-83351197-2008 и эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ
25129-82.
Монтаж наружных стен зданий, покрытий навесов, а также облицовки фасадов туалета
с выгребом выполняется специализированной организацией по технологии и в соответствии с
альбомами технических решений компании «Металл Профиль».
Монтаж внутренних гипсокартонных перегородок здания операторной выполняется
специализированной организацией по технологии и в соответствии с действующими нормами
и правилами.
Изготовление, монтаж и приемку металлоконструкций выполнять в соответствии с
требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Конструктивные решения по объектам АГНКС
Операторная
Операторная функционально предназначена для контроля отпуска топлива
потребителям, ведения расчетов с клиентами и размещения персонала, обслуживающего
АГНКС.
Здание операторной - одноэтажное, каркасное, прямоугольное в плане с размерами в
осях 7,5х9,7 м.
Здание имеет пристроенное неотапливаемое помещение – тамбур размерами 2,15х3,3
м.
Высота здания до низа ферм покрытия 3,1 м.
26
Высота тамбура 3,08 – 3,28 м.
Металлический каркас здания представляет собой четыре одноэтажные однопролетные
рамы пролетом 7,5 м с шагом колонн 3,1 м (средний пролет) и 3,3 м (крайние пролеты).
Ригели рам представлены односкатными фермами.
Несущие конструкции пристроенного тамбура – металлические, представлены
четырьмя колоннами, жестко опертыми на фундаменты, и двумя балками, также жестко
опирающимися на колонны.
Колонны, фермы и балки приняты из стальных гнутых замкнутых квадратных
профилей по ГОСТ 30245-2003.
Прогоны покрытия - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97.
Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные столбчатые.
Наружные стены - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты на
базальтовой основе толщиной 120 мм по ТУ 5284-001-78099614-2007 производства группы
компаний "Металл Профиль".
Наружные стены тамбура – витражи металлопластиковые индивидуального
изготовления.
Покрытие - легкое, послойной сборки по профильному листу по ГОСТ 24045-2010, в
качестве утеплителя используются минераловатные плиты РУФ БАТТС (Rockwool).
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Покрытие тамбура - профилированный лист по ГОСТ 24045-2010 по балкам.
Водосток наружный организованный, с электрообогревом.
Перегородки - из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по технологии
"KNAUF".
Окна - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Наружные двери – металлические, металлопластиковая индивидуального изготовления
и металлическая противопожарная.
Внутренние двери - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Покрытие полов: бетонно-мозаичное, линолеум и керамическая плитка.
Внутренняя отделка помещений:
Потолок - подвесной типа "Армстронг".
Стены: водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.
Уровень ответственности
- 2.
Степень огнестойкости здания
- II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф3.1, Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Навес
Габариты навеса - 42,0х9,0 м. Высота до низа ферм покрытия от верха островков –
5,65÷5,8 м.
Навес представлен двумя многопролетными рамами (пролеты 5,0 м). Стойки рам стальные колонны. Ригели рам - стальные решетчатые фермы с параллельными поясами.
Фундаменты навеса – монолитные железобетонные столбчатые.
Колонны - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ 30245-2003.
Фермы решетчатые - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ
30245-2003.
Прогоны решетчатые - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ
30245-2003.
Покрытие навеса - стальной профилированный лист по ГОСТ 24045-2010.
Подшивной потолок, и облицовка колонн - из стального профилированного листа по
ГОСТ 24045-2010.
Уровень ответственности сооружения
- 2.
Степень огнестойкости
- II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф 5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности
- СО.
Технологическая система АГНКС. Дренажная емкость.
Азотный блок
Плиты под блок входных кранов, блок осушки, блоки компрессорные, блоки
компенсаторов давления – монолитные железобетонные.
27
Плиты под дренажную емкость - монолитные бетонные.
Островки под раздаточные колонки - монолитные бетонные плитные.
Площадка под азотный блок - монолитная бетонная.
Насосная пожаротушения
(далее - насосная)
Здание насосной функционально предназначено для размещения оборудования
пожаротушения (см. раздел ВК).
Насосная пожаротушения - здание одноэтажное прямоугольной формы в плане,
отапливаемое (температура внутреннего воздуха +5°С).
Размеры в осях 4,22х3,0 м, высота до низа плит перекрытия 3,4 м.
За отметку 0,000 насосной пожаротушения принята отметка чистого пола, которая
соответствует абсолютной отметке 131.450 по генплану.
Здание кирпичное, запроектировано по жесткой конструктивной схеме.
Несущими конструкциями являются кирпичные стены толщиной 380 мм.
Покрытие - из сборных железобетонных панелей с круглыми пустотами по серии
1.141-1 в.63 шириной 1,5 м.
Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича марки КОРПо
1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе марки 75 толщиной 380 мм. Категория кирпичной
кладки II с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам 120
кПа < Rp < 180 кПа (Rp ≥ 1,2 кгс/см²).
Парапет крепится к кладке стен при помощи выпусков анкерных стержней.
Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и
монолитной железобетонной фундаментной подушки.
По верхнему ряду бетонных блоков с отм. -0,040 выполнить слой гидроизоляции из
цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 40 мм.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1.
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Водосток - организованный.
Дверь - металлическая, противопожарная по серии 1.036.2-3.02 НТО «Пульс». Окно металлопластиковое индивидуального изготовления.
Отделка стен - штукатурка цементно-песчаным раствором, водоэмульсионная окраска.
Отделка потолков - затирка швов, водоэмульсионная окраска.
Степень огнестойкости здания
- I.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Пост сброса аккумулирования газа из баллонов автомобиля
Навес над постом аккумулирования газа из баллонов автомобиля представляет собой
сооружение открытого типа в двух уровнях, обеспечивающее защиту персонала АГНКС и
оборудования от внешних природных воздействий.
Габариты навеса - 8,0х12,5 м. Высота навеса до низа балок покрытия составляет 5,2÷5,9 м и 2,7÷3,08 м.
Навес запроектирован по гибкой конструктивной схеме и представлен двумя рамами в
каждом уровне (пролет 6,0 м). Стойки рам - стальные колонны. Ригели рам - стальные
двутавровые балки.
Под частью навеса выполняется монолитная железобетонная плита.
Возле проезда предусматривается металлическая лестничная площадка.
Фундаменты навеса – монолитные железобетонные столбчатые.
Колонны - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ 30245-2003.
Балки - из двутавра по ГОСТ 8239-89.
Прогоны - из швеллера по ГОСТ 8240-97.
Покрытие навеса - стальной профилированный лист по ГОСТ 24045-2010.
Водосток – наружный неорганизованный.
Площадка
для
обслуживания
баллонов
автомобиля
выполняется
из
металлоконструкций.
Уровень ответственности сооружения
- 2.
Степень огнестойкости
- II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф 5.1.
28
Класс конструктивной пожарной опасности
- СО.
Резервуары противопожарного запаса воды V=2х200 м³
(далее - резервуары)
За относительную отметку 0,000 принята отметка низа днища резервуаров, что
соответствует абсолютной отметке - 132,100.
Резервуары устанавливаются таким образом, чтобы нагрузки от стенок передавались
на кольцевой фундамент, а нагрузки от днища – на грунтовое основание внутри
фундаментного кольца.
Основанием кольцевых фундаментов и днищ резервуаров служит грунтовая подушка,
описание которой дано выше.
Под днищем резервуаров выполнить гидроизолирующий слой толщиной: 50 мм – по
фундаментам; 100 мм – по грунту.
Гидроизолирующий слой выполняется из супесчаного грунта, тщательно
перемешанного с вяжущими веществами.
В качестве вяжущего вещества применяются жидкие нефтяные битумы, гудроны и
мазуты. Количество вяжущего вещества должно составить 10% объема смеси.
Фундаменты резервуаров – кольцевые железобетонные шириной 1,5 м с наружным
радиусом 4,115 м высотой 0,4 м армируются двумя сетками в верхней и нижней зонах и
поперечной арматурой.
Вокруг резервуаров устраиваются кольцевые площадки для обслуживания и площадки
для запорной арматуры.
Для обеспечения стока осадков по кольцевым площадкам выполняется отмостка.
От уровня площадок на территорию ведет монолитная железобетонная лестница.
Для подъёма на резервуары предусмотрена стальная лестница-стремянка.
Стойки лестницы-стремянки выполнены из уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93,
горизонтальные перекладины - из арматурной стали ∅18АIII по ГОСТ 5781-82. По всей
высоте лестницы выполнено круговое ограждение из полосовой стали. Лестница в основании
крепится к закладным деталям кольцевого фундамента и по всей высоте – к резервуару.
Переходная площадка – стальная из швеллера 14У по ГОСТ 8240-97 и уголков 63х5 и
75х6 по ГОСТ 8509-86, перекрытая листами просечно-вытяжной стали по ТУ 36.26.11-5-89.
Площадка имеет ограждение высотой 1,25 м. По низу ограждения выполнен защитный
бортик.
Очистные сооружения поверхностных стоков
Сборники загрязненных и очищенных стоков устанавливаются на монолитные
бетонные фундаменты.
Установка очистки (пластиковый контейнер) монтируется совместно с монолитным
железобетонным саркофагом.
Помещение обеззараживания стоков
Помещение обеззараживания стоков предназначено для обеззараживания очищенных
стоков.
Помещение - одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях 2,0х2,6
м и высотой до низа балок покрытия 2,8-2,88 м.
Здание каркасное.
Металлический каркас представляет собой две одноэтажные однопролетные рамы
пролетом 2,6 м с шагом колонн 2,0 м. Ригели рам - наклонные балки, жестко опираются на
колонны.
Колонны приняты из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по ГОСТ
30245-2003, балки - из стальных горячекатаных швеллеров по ГОСТ 8240-97.
Наружные стены - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты на
базальтовой основе по ТУ 5284-001-78099614-2007 производства группы компаний "Металл
Профиль".
Ограждающие конструкции покрытия - легкие, послойной сборки по профильному
листу, в качестве утеплителя используются минераловатные плиты РУФ БАТТС В
(Rockwool).
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Водосток наружный неорганизованный.
29
Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные, столбчатые.
Оконный блок - металлопластиковый индивидуального изготовления.
Входная дверь - металлическая утепленная индивидуального изготовления.
Внутренняя отделка помещений:
Потолок - окраска эмалью для металла.
Стены: облицовка керамической плиткой по влагостойкому гипсокартону.
Покрытие полов - керамическая плитка.
Уровень ответственности сооружения
- 2.
Степень огнестойкости здания
- II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф5.1
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Трансформаторная подстанция. Дизельная электростанция. Площадка для флагштоков.
Фундамент под стелу. Фундаменты под знаки "въезд" и "выезд". Молниеотводы.
Прожекторные мачты
Площадки под трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию –
монолитные железобетонные.
Флагштоки устанавливаются на площадку, состоящую из плитной части и столбчатых
фундаментов.
Стела устанавливается на монолитный железобетонный столбчатый фундамент.
Фундаменты под знаки «въезд» и «выезд» - монолитные бетонные столбчатые.
Фундаменты под прожекторные мачты и
молниеотводы – монолитные
железобетонные столбчатые.
Площадка посадки пассажиров с павильоном
Площадка посадки пассажиров с павильоном предназначена для защиты клиентов
АГНКС от атмосферных воздействий.
Павильон представляет собой открытое сооружение, прямоугольное в плане,
размерами в осях 2,5х5,0 м и высотой до низа конструкций покрытия 3,0 м.
Сооружение выполнено в виде навеса, защищенного с трех сторон. По внутреннему
периметру сооружения с трех сторон выполнена скамейка из древесины хвойных пород.
Каркас павильона, выполнен из стальных замкнутых квадратных профилей различного
сечения по ГОСТ 30245-2003, покрытие - из стального оцинкованного профилированного
листа по ГОСТ 24045-2010.
Вертикальное ограждение павильона выполнено из листов сотового поликарбоната
типа POLYGAL толщиной 6 мм.
Фундаментом конструкций павильона служит монолитная железобетонная плита.
Туалет с выгребом
Здание - одноэтажное кирпичное с размерами в осях 3,0х1,9 м, высотой до низа
потолка 3,2 м.
За отметку 0,000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной
отметке 132,000 по генплану.
Здание состоит из подземной части (выгреба) и надземной части (туалета).
Выгреб - монолитный железобетонный. Перекрытием выгреба служит монолитная
железобетонная плита толщиной 150 мм.
Кирпичные стены надземной части здания опираются на плиту перекрытия выгреба.
Наружные стены запроектированы из керамического кирпича марки
Покрытие - минераловатные плиты РУФ БАТТС.
Кровля - полимерная мембрана ROCKmembrane.
Водосток - неорганизованный.
Плиты и мембрана производства группы компаний ROCKWOOL.
Оконные блоки - металлопластиковые индивидуального изготовления.
3.2. Система электроснабжения
По климатическим условиям проектируемый объект, расположенный в г. Светлограде
Ставропольского края, относится к IIIБ району строительства, по ветровой нагрузке - к IV
району.
По условиям надежности электроснабжения потребители проектируемого объекта
относятся к потребителям второй категории.
Питающим центром является ПС 110/35/10 кВ «Светлоград», основной источник
30
питания Ф-007, резервный источник питания Ф-014. Точкой присоединения служат
проектируемые опоры ВЛЗ-10кВ №1 Ф-007 и ВЛЗ-10кВ №2 Ф-014.
С территории АГНКС выполнен вынос ВЛЗ-10кВ, (см. том 2).
Согласно выданным техническим условиям построена КЛ-10 кВ кабелем марки
АПВПУ-3х70 от проектируемых опор №1 и №2 с установкой разъединителей РЛК-10.
Для распределения электроэнергии к потребителям АГНКС на напряжение 0,4 кВ
проектом предусмотрена установка комплектной двухтрансформаторной подстанции типа
2КТПСП-1000-10/0,4 У3 напряжением 10/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами серии
ТСЗГЛ11-1000/10-У3 мощностью 1000 кВА, изготовитель «Минский электротехнический
завод» г. Минск.
В качестве аварийного источника питания предусматривается установка дизельной
электростанции ООО »Компания Дизель» г. Ярославль второй степени автоматизации
мощностью 60 кВт, размещенная в блок-контейнере типа «Север».
Переход на аварийную ДЭС осуществляется автоматически. Дизельная электростанция
предназначена для непрерывной работы щитов ЩРВ2 и ЩП.
К потребителям I категории относятся: насосы насосной пожаротушения, а так же
щиты автоматизации, приборы ОПС, которые запитываются через источники бесперебойного
питания ИБП.
Распределение электроэнергии по потребителям предусматривается от щитов ЩРВ1,
ШС1, ШС2, установленных в электрощитовом помещении операторной и ША-БО,
установленного в помещении операторной.
Наружное освещение территории АГНКС выполняется светодиодными прожекторами
GL-FL125, установленными на мачтах ВМОН-16 СП ЗАО «АМИРА».
Освещение подъездных путей к территории АГНКС выполняется светодиодными
светильниками УСС-70/100, установленными на граненых опорах ОГК-10
СП ЗАО
«АМИРА».
Освещение навеса над раздаточными колонками сжатого природного газа
предусмотрено взрывозащищенными светодиодными светильниками УСС 36*2/100.
Освещение поста аккумулирования газа из баллонов автомобиля предусмотрено
взрывозащищенными светодиодными светильниками EWE-LED
Для освещения помещений используются светодиодные светильники и светильники с
энергосберегающими лампами. Конструкции светильников и всех основных узлов
осветительных электроустановок соответствуют категориям помещений.
Внутриплощадочные сети выполнены кабелями марки ВБбШнг и проложены по
кабельной эстакаде ив земляной траншее.
Заземляющее устройство для КТП и ДЭС предусматривается общим и выполняется с
соблюдением требований п.1.7.98 ПУЭ из вертикальных электродов d=18мм, L=5 м,
соединенных между собой стальной полосой 40x5 мм на глубине - 0,5 м от поверхности
земли.
В качестве защитных мероприятий электро- и пожаробезопасности предусмотрено:
- защитное заземление (зануление),
- уравнивание электрических потенциалов,
- защита от статического электричества,
- молниезащита от прямых ударов молнии и вторичных проявлений молнии.
Система заземления принята типа TN-С.
Молниеотводы разработаны компанией СП ЗАО «АМИРА».
Защита от вторичных проявлений молнии, от статического электричества и с целью
уравнивания потенциалов достигается присоединением металлических конструкций,
стационарно проложенных трубопроводов всех назначений и металлических корпусов
технологического оборудования к контуру заземления.
Контур заземления состоит из вертикальных электродов (сталь круглая Ø18 мм L=5 м),
соединенных между собой горизонтальным электродом (сталь полосовая 40х5).
3.3. Сети связи
Телефонизация проектируемой АГНКС осуществляется путем прокладки нового
кабеля связи КТЦППэп 10x2x0,5 мм2 от распределительного шкафа ШР 4-34(РО) ул.
Промышленная, 1 до операторной АГНКС.
Прокладка кабеля связи КТЦППэп 10x2x0,5 мм2 производится в существующей
31
телефонной канализации протяженностью 700 метров. Далее от существующего колодца №42274 до ППТО и далее до проектируемого колодца ККС-1 у технологической системы АГНКС
проектируется канализация, которая предусмотрена однопроводной из асбестоцементных
труб диаметром 100 мм протяженностью 62 метра.
Проектируемую телефонную канализацию проложить на глубине 0,7 м, при этом
расстояния от телефонной канализации до пересекаемых коммуникаций должны
соответствовать решениям серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в
траншеях»: лист А5-92-29 с эл.кабелями, лист А5-92-32 с трубопроводами, лист А5-92-33 с
теплопроводами, лист А5-92-39 с автодорогами.
Прокладка кабеля в траншеях подлежит приемке с составлением актов
освидетельствования скрытых работ.
От колодца ККС-1 у технологической системы АГНКС кабель связи КТЦППт-10х2х0,4
мм2 прокладывается в стальной трубе по забору (5 метров), а затем по кабельной эстакаде на
отдельной полке в стальной трубе.
На объекте выполнена:
- внутренняя абонентская телефонная связь проводом марки КСПВ4х0,5 с
установкой телефонного аппарата ТЕЛТА-214,
- сеть громкоговорящего оповещения с усилителем типа «Геликон-Б1».
3.4. Пожарная сигнализация
В соответствии с требованиями НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, приложение А
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в
помещениях здания операторной предусматривается автоматическая пожарная сигнализация,
у раздаточных колонок сжатого природного газа устанавливаются ручные взрывозащищенные
извещатели ЕхИП 535-1В.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» устанавливается в
операторной с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на стене на высоте 1,5 м
от пола и контролирует шлейфы пожарной сигнализации с дымовыми оптико-электронными
извещателями ИП212-3СУ и ручными извещателями.
Прибор оснащен встроенной сиреной.
При поступлении сигнала «Тревога» обеспечивается световая и звуковая сигнализация
с обеспечением слышимости на всей территории АГНКС.
Технологические блоки АГНКС на заводе-изготовителе комплектуются пожарными
оповещателями «Спектрон-202», приемо-контрольными приборами «Корунд-2/4 СИ».
Шлейфы пожарной сигнализации в помещениях и на наружных сетях выполнены
кабелем КПСЭн-FRLS.
3.5. Инженерно-технические средства охраны
Система телевизионного наблюдения принята для передачи визуальной информации о
состоянии охраняемых зон и выполнена видеокамерами LТС 0498/11.
Видеосерверы и мониторы размещаются в операторной.
Кабели для передачи видеосигнала – Р 75-3-361 проложены по ограждению.
Защите системой контроля доступом (СКД) подлежат основной вход в здание
операторной и вход в операторную.
СКД строится на базе системы «ОРИОН» фирмы «Болид», сеть выполняется кабелями
КПСЭВнг-LS, FTP, ВВнг-LS и КПСВВнг- LS.
Защита периметра объекта предусмотрена однорубежной охранной сигнализацией и
выполнена на базе активных лучевых детекторов АХ-100/250 PLUS фирмы «ОРТЕХ».
Шлейфы сигнализации «Тревога» и «Вскрытие» включаются в приемо-контрольные
приборы «Сигнал-20П-SMП», установленные в операторной.
Шлейф сигнализации внутри операторной выполнен кабелем КПСВВ, сеть
электропитания до наружных шкафов выполнена кабелем типа ВБбШв.
Охранная сигнализация представляет собой совокупность технических средств,
обеспечивающих прием, обработку и выдачу сигналов на место оператора, с целью
оповещения о несанкционированном проникновении в здания операторной и в отдельные
защищаемые помещения.
В здании операторной охранная сигнализация предусматривается для помещений:
- кабинета начальника;
32
- электрощитовой;
- операторной,
- слесарного пункта;
- коридора, комнаты отдыха и приема пищи, гардероба.
Для защиты помещений используются следующие виды извещателей охранной
сигнализации:
- магнитоконтактные извещатели ИО 102-5,ИО102-16/1 – для блокировки окон
и дверей на открывание;
- акустические извещатели «Стекло-3» – для блокировки окон на разбитие;
- инфракрасные извещатели «Фотон-9» – для блокировки объема помещений.
В помещении оператора устанавливается тревожная кнопка Астра-321.
Сеть системы охранной сигнализации выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS.
Электропитание системы предусматривается от резервированных источников питания
РИП-12, оснащенных аккумуляторной батареей.
3.6. Системы водоснабжения и водоотведения
В составе наружных сетей водопровода и канализации предусмотрены:
- хозяйственно-питьевой водопровод,
- противопожарный водопровод,
- внеплощадочный водопровод,
- технический водопровод,
- хозяйственно-бытовая канализация,
- дождевая канализация.
Хозяйственно-питьевой водопровод
Хозяйственно-питьевой водопровод АГНКС подключается к городскому водопроводу
Ø110х8,1 с давлением 30 м.
Наружная
сеть
хозяйственно-питьевого
водопровода
запроектирована
из
полиэтиленовых напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-32х2,4-110х8,1 питьевых ГОСТ 18599-2001*.
На сети предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
8020-90 для размещения арматуры.
Протяженность сети хозяйственно-питьевого водопровода 106 м.
Противопожарный водопровод
Система противопожарного водопровода включает в себя:
- два наземных стальных резервуара диаметром 6,6 м, высотой 6 м, ёмкостью
по 200 м3 каждый;
- насосную пожаротушения с насосами КМ 100-65-200, Q=90 м3 /час, Н=50 м,
(1 раб. 1-рез.) N=30 кВт;
- кольцевой водопровод с колодцами для пожарных гидрантов и запорной
арматуры;
- приёмный колодец В2С- 4 для забора воды передвижной пожарной техникой
из резервуаров противопожарного запаса воды.
Наружная сеть водопровода принята из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 SDR
13,6-225х16,16 технических ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб Ø219х5 ГОСТ
10704-91. На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
8020-90.
Протяженность сети противопожарного водопровода 248 м.
Внеплощадочный водопровод
По внеплощадочной сети водопровода вода подается на хозяйственно-питьевые нужды
АГНКС и ППТО, на восстановление противопожарного запаса воды в резервуарах.
Расчетные расходы воды и требуемые напоры приведены в проектных решениях
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов.
Согласно техническим условиям, прибор учета расхода воды устанавливается в месте
присоединения к городскому водопроводу с давлением 30 м.
К установке принимается комбинированный счетчик ВСХН-50/20.
Располагаемый напор в водопроводе на вводе на АГНКС – 22,80 м.
Внеплощадочный водопровод предусматривается из полиэтиленовых напорных труб
ПЭ80SDR13,6-110х8,1 питьевых ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб Ǿ108х4
ГОСТ 10704-91.
33
Переходы под автомобильной дорогой предусматриваются закрытым способом в
футляре из стальных электросварных труб Ǿ377х7 ГОСТ 10704-91.
Протяженность внеплощадочного водопровода – 803 м.
Электрохимзащита стальных футляров выполнена в подразделе 5 «Сети
газоснабжения», комплект чертежей 06-2012-ЭХЗ.
Технический водопровод (очищенные, обеззараженные дождевые стоки)
Наружная сеть технического водопровода запроектирована из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 80 SDR 13,6-225х16,1 технических ГОСТ 18599-2001.
На сети устанавливаются колодец из сборных железобетонных по ГОСТ 8020-90 и
коверы с вентилями для присоединения поливочных рукавов.
Протяженность сети технического водопровода 116 м.
Хозяйственно-бытовая канализация
Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в водонепроницаемый выгреб
туалета ёмкостью 4.8 м3 с последующим вывозом на сливную станцию, расположенную у
КНС-4 г. Светлограда.
Сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из хризотилцементных
безнапорных труб БНТ Ø150 мм ГОСТ 31416-2009.
На сети устанавливаются поворотные колодцы из сборных железобетонных элементов
ГОСТ 8020-90.
Протяженность сети хозяйственно-бытовой канализации 18 м.
Дождевая канализация
Система дождевой канализации предусмотрена в составе:
- сборника загрязнённых стоков емкостью 25 м3 с погружным электронасосом
KCW08HA+001141X1, Q=3,6 м3/час, Н=5,80 м, N=1,1 кВт,
- отстойника, коалесцентного сепаратора, сорбционного фильтра (в одном
корпусе) SOR.II-1-JKS производительностью 1 л/с (ПКФ «Механик» г. Санкт-Петербург),
- сборника очищенных стоков емкостью 25 м3 с погружным электронасосом
МАТ22Т2, Q=3,6 м3/час, Н=29,1 м, N=2,2 кВт.
На выпусках дождевых стоков из водосборного лотка раздаточных колонок
природного газа, из дождеприёмного колодца и на вводе их в очистные сооружения
устанавливаются колодцы с гидрозатвором.
Наружные сети дождевой канализации запроектированы из хризотилцементных
безнапорных труб БНТ Ø200 ГОСТ 31416-2009 и стальных электросварных труб Ф219х5-57х3
ГОСТ 10704-91 (обвязка очистных сооружений).
Протяженность сети дождевой канализации-66 м.
Внутренние сети водопровода и канализации
Операторная
В здании операторной запроектированы:
- хозяйственно-питьевой водопровод,
- горячее водоснабжение,
- хозяйственно-бытовая канализация.
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован с вводом из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-32х2,4 питьевых ГОСТ 18599-2001*.
Приготовление горячей воды предусматривается в электроводонагревателях SGHP 50
V SLI M (1 шт.).
Внутренние сетей водопровода и горячего водоснабжения запроектированы из
напорных полипропиленовых труб «Рандом сополимер» PPRC 20-32 PN10.
Хозяйственно-бытовая
канализация
запроектирована
из
пластмассовых
канализационных труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89. Выпуск в наружную канализацию
предусмотрен из чугунных канализационных труб Ø100 мм ГОСТ 6942.3-98.
Помещение обеззараживания
В здании помещения предусмотрена установка обеззараживания очищенных дождевых
стоков, состоящая из:
- установки ультрафиолетовой для обеззараживания воды “STERILIGHT”
модель S12Q-PA/2 (2 шт.);
- установки сорбционно-осветлительной FC-77-16T (2шт.);
- радиочастотного преобразователя жёсткости «Термит»;
34
- фильтра магнитного муфтового ФМ-25;
- подводящего и отводящих трубопроводов.
Трубопроводы установки обеззараживания запроектированы из стальных
электросварных труб Ø57х3 ГОСТ 10704-91, полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 SDR 13,663х4,7 технических ГОСТ 18599-2001 и напорных полипропиленовых труб «Рандом
сополимер» PPRC 20-63 PN10.
Трубопровод, отводящий стоки после промывки осветлительных фильтров в
наружную сеть дождевой канализации запроектирован из пластмассовых канализационных
труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89.
Туалет с выгребом
В здании туалета запроектированы:
- хозяйственно-питьевой водопровод,
- горячее водоснабжение,
- хозяйственно-бытовая канализация.
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован с вводом из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 80 SDR 13,6-32х2,4 питьевых ГОСТ 18599-2001.
Приготовление горячей воды предусмотрено в ёмкостном электроводонагревателе SG
10 0R.
Внутренние сети холодной и горячей воды приняты из напорных полипропиленовых
труб «Рандом сополимер» PPRC Ø32-20 PN10.
Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована с выпусками от каждого прибора
непосредственно в выгреб.
Для вентиляции выгреба предусмотрена вытяжная шахта.
Мероприятия, учитывающие просадочные свойства грунтов
В грунтовых условиях I типа просадочности предусмотрено:
- уплотнение грунта в основании под колодцы на глубину 0,3 м (п.15.114 СНиП
2.04.02-84*),
- уплотнение грунта в основании под трубопроводы системы хозяйственнопитьевого противопожарного водопроводов (1-ой категории обеспеченности подачи
воды) на глубину 0,3 м (п.15.107, табл.47 СНиП 2.04.02-84*).
Автоматизация систем водоснабжения водоотведения
Для контроля уровня в сборниках дождевых и очищенных стоков, резервуарах
противопожарного запаса воды установлены датчики-реле уровня типа РОС 301, для контроля
уровня в маслосборном колодце – датчики-реле уровня типа РОС101.
Линии связи систем автоматизации выполняются кабелями марки КВВГнг, КВВГнгFRLS и прокладываются по строительным конструкциям, в кабельных каналах, в трубах, в
траншеях.
Электрохимическая защита сборников загрязненных и очищенных стоков
предусмотрена магниевыми протекторами МПМ-К-20У.
Протектор устанавливается в скважину Ø300 мм, пробуренную на глубину на 0,2 м
ниже уровня промерзания грунта.
Соединение протектора с защищаемым сборником стоков выполняется кабелем
ВРГз1х16 мм2 с помощью термитной сварки или болтового соединения.
Распределение защитного тока на сборник стоков осуществляется с помощью диоднорезисторного блока БДРМ 25-2-20К-УХЛ1.
Контроль параметров протекторной защиты сборников осуществляется на контрольноизмерительном пункте КИП-ХС-3-2-6-4, оборудованном медносульфатным электродом
сравнения длительного действия ЭНЕС-3М, который с индикатором коррозионных процессов
ИКП, устанавливается вдоль боковой стенки сборников.
Контрольные кабели ВВГэ, КГВЭВ и КГВВ подключаются к клеммной панели
контрольно-измерительного пункта.
Защитный потенциал протекторной защиты составляет – 0,85-1,15 В, что соответствует
нормативной величине (п.7.11, табл.9 ГОСТ 9.602-2005, п.5.1, табл.4, ГОСТ Р 51164-98).
3.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Операторная
Источником теплоты является электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
Для обогрева помещений приняты электрические отопительные радиаторы TUPA M
35
фирмы «ENSTO» Финляндия и потолочный инфракрасный обогреватель CIR 10521 «Frico»
Швеция.
Для обеспечения нормативных воздухообменов в помещениях операторной
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением
воздуха.
Вытяжка производится из верхней зоны через воздуховоды систем ВЕ1, ВЕ2, В1-В4.
Воздуховоды систем ВЕ1, ВЕ2 и В2 выведены наружу на 0,5 метра выше конька крыши.
Наружные воздуховоды теплоизолируются.
Приток воздуха – неорганизованный во всех помещениях здания.
Вытяжные системы В2, В3 и ВЕ2 устанавливаются за подшивным потолком и
теплоизолируются пенофолом фольгированным толщиной 10 мм.
В операторной и в кабинете начальника установлены настенные сплит-системы
«VENTERRA».
Помещение обеззараживания стоков
Источником теплоты является электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
В качестве отопительного прибора предусмотрен электрический радиатор в
брызгозащищенном исполнении TUPA M фирмы «ENSTO» Финляндия.
Вентиляция в помещении предусматривается приточно-вытяжная с естественным
побуждением воздуха. Вытяжка осуществляется из верхней зоны (система ВЕ1). Приток
воздуха – неорганизованный.
Наружный воздуховод теплоизолируется.
Туалет с выгребом
Источник теплоты - электрическая энергия. В качестве отопительных приборов
предусмотрены однопанельные инфракрасные обогреватели фирмы Frico с одноступенчатым
термостатом.
Вентиляция в помещениях предусматривается приточно-вытяжной с естественным
побуждением воздуха. Вытяжка производится из верхней зоны через вентиляционные
решетки, установленные в стенах помещений. Воздуховоды выведены снаружи на 0,5 метра
выше конька крыши. Наружные воздуховоды теплоизолированы.
Приток воздуха – неорганизованный.
3.8. Технологические решения
Технологическая система АГНКС представлена в виде блоков полной заводской
готовности, включая щиты автоматизации и силовые – поставка ООО «НПО» «Ротор» г.
Москва и предназначена для заправки автомобилей сжатым природным газом с рабочим
давлением 19,6 МПа (200 кгс/см2).
Тип системы – АГНКС-Ф300/6.0-БК, количество заправок – до 300 в сутки.
Блочная АГНКС состоит из следующих блоков:
- блок входных кранов,
- блок осушки,
- блоки компрессорные (2),
- блоки компенсаторов давления (2).
Категория блоков по пожарной и взрывопожароопасной опасности – А.
Раздаточные колонки сжатого природного газа приняты конструкции ООО «НПО
«Ротор» в количестве 8 штук, в т.ч. одна – для заправки ПАГЗ. Категория по пожарной и
взрывопожароопасной опасности – Ан.
Для продувки систем и трубопроводов принят азотный блок.
Пост сброса и аккумулирования газа из баллонов автомобилей служит для
освобождения баллонов автомобиля от газа и для испытания на герметичность
газобаллонного оборудования после установки его на автомобиль.
Характеристика технологических блоков.
Наименование
Блок входных
кранов
Колво
1
Обозначение
Характеристика
БВК
Габариты 1240х3800
(БВК-FS600-16/80) х1750 (Н) (высота без
сбросного
36
Примечание
Управление
дистанционное
входящим газом
Блок осушки
1
БО
(ОГМ-1000/1-6)
Блок
компрессорный
2
БК1, БК2
(БКФ-1050/3-6К)
Компрессор
Блок
компенсаторов
давления 2,4 м3,
4DA300-160
2
БКД1, БКД2
(БКД 2,4/250-20)
трубопровода 5071).
Срок службы
не менее 10 лет
Габариты 2162х4993
х3140 (Н) (высота
сбросного
трубопровода 4720).
Срок службы
не менее 10 лет
Срок службы
не менее 10 лет
Габариты:
2160х7280х3156 (Н)
(высота сбросного
трубопровода 4720)
Производительность
компрессора:
1000 нм3/ч
Давление на входе:
0,3…0,6 (МПа).
Давление конечное
рабочее:
24,5 МПа,
n=1000 об/мин.,
N=160 кВт.
Габариты:
2162х3421х1644 (Н)
(высота сбросного
трубопровода 4925)
Срок службы
не менее 10 лет
Раздаточные
колонки сжатого
природного газа
для заправки
транспортных
средств и
техники
- для ПАГЗ
7
(марки КЗГ-2001/1/1-Ех-7.1)
КЗГ-1…КЗГ-7
1
КЗГ-8
Рраб до 19,6 МПа.
Срок службы
не менее 10 лет
Рраб до 24,5 МПа
через
электромагнитный
(отсекающий) клапан
Осушка природного
газа подаваемого в
компрессорные
установки АГНКС
Компримирование
газа
Для сглаживания
неравномерности
потребления газа при
заправке
автомобилей и
создания запаса
природного сжатого
газа.
Заправка сжатым
природным газом
газобаллонных
автотранспортных
средств
Для межблочных трубопроводов приняты трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81, сталь 12Х18Н10Т для
трубопроводов высокого давления свыше 100 кгс/см2, для трубопроводов перед
компрессорным блоком с давлением Рраб.= 0,3-0,6 МПа - трубы по ГОСТ 8732-78 из стали 20
(с дополнительными требованиями).
Технологические трубопроводы с Рраб.= 250 кгс/см2 в соответствии ПБ 03-585-03,
относятся к трубопроводам высокого давления свыше 100 кгс/см2.
Трубопроводы до блока входных кранов, от блока входных кранов до блока осушки, от
блока осушки до блоков компрессорных (рабочее давление Рраб=6,0кгс/см2), трубопроводы от
раздаточных колонок на свечу (рабочее давление – атмосферное) относятся к категории II,
группы Б(а) (табл.1 ПБ 03-585-03).
Объем контроля сварных соединений трубопроводов категории II, группы Б(а)
ультразвуковым или радиографическим методом в % от общего числа соединений, согласно п.
7.3.9 ПБ 03-585-03, должен составлять 10%.
Трубопроводы категории II группы Б(а) до блока входных кранов, от блока входных
37
кранов до блока осушки, от блока осушки до блоков компрессорных (рабочее давление
Рраб.=6кгс/см2 испытать на прочность гидравлическим способом пробным давлением:
Рпр=1,5х6,0=9,0 кгс/см2.
Трубопроводы с атмосферным рабочим давлением категории II группы Б(а) и
категории V группы В испытать на прочность гидравлическим способом пробным давлением:
Рпр-2,0 кгс/см2.
Трубопроводы группы Б(а) дополнительно проходят пневматическое испытание на
герметичность:
- трубопроводы с Рраб.=6 кгс/см2 подвергаются испытанию давлением равным
рабочему;
- трубопроводы с атмосферным давлением подвергаются испытанию давлением
Рпр.=1 кгс/см2.
При изготовлении, монтаже трубопроводов высокого давления свыше 100кгс/см2
(Рраб.= 200-250 кгс/см2) следует осуществлять входной контроль труб, деталей сварных
соединений и сварочных материалов на соответствие их требованиям ПБ 03-585-03,
стандартов, технических условий и технической документации.
Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом
в % от общего числа соединений для трубопроводов с давлением больше 10МПа – 100%.
Испытание на прочность и плотность для трубопроводов с давлением больше 10 МПа
следует проводить гидравлическим способом согласно п.8.2.7 ПБ 03-585-03.
Величина пробного давления на прочность:
для трубопроводов с Рраб.=250 кгс/см2 - Рпр.=1,25х250=312,5 кгс/см2.
3.9. Система газоснабжения
Газ на территорию АГНКС подается на технологические нужды – для
компримирования его в компрессорных установках и для заправки в баллоны транспортных
средств.
Входное давление газа на прием компрессоров – 0,3-0,6 МПа, выходное давление –
24,5 МПа.
В настоящем подразделе предусматривается:
- строительство подводящего газопровода к технологическим блокам
проектируемой АГНКС,
- строительство подводящего газопровода к проектируемому ГРПБ для г.
Светлограда,
- выбор оборудования ГРПБ,
- вынос существующего стального газопровода, идущего к элеватору и
попадающего под сооружения проектируемой АГНКС.
Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод высокого
давления II категории Ф 400 мм в полиэтиленовом исполнении к ООО «ДСК «ГРАССветлоград». Точка подключения согласована с ОАО «Светлоградрайгаз».
Давление газа в точке подключения составляет:
- максимальное – 0,6 МПа,
- минимальное – 0,3 МПа.
Транспортируемая среда – газ природный ГОСТ 5542-87 с низшей теплотворной
способностью Q Н.Р. = 8910 ккал/м3.
Расчетные расходы газа:
- на город Светлоград - 18000 нм3 /ч;
- на АГНКС - 2000 нм3 /ч, (годовой расход – 5 млн.нм3),
- на элеватор - 4000 нм3 /ч (по данным ОАО «Светлоградрайгаз»).
Основные характеристики проектируемого газопровода:
- подземный газопровод принят из полиэтиленовых труб высокого давления ПЭ
100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметрами 400 мм, 315 мм и 160 мм с
коэффициентом запаса прочности не ниже 3,2.
- протяженность подземного полиэтиленового газопровода:
- диаметром 400х36,3 - 36,3 – 2350 м,
- диаметром 315х28,6 - 28,6 – 16,5 м,
- диаметром 160х14,6 – 92,0 м,
- средняя глубина прокладки газопровода от 1,1 м до 2,2 м до верха трубы, при
38
переходах через дороги - от 1,1 м до 2,2 м до верха футляров.
- участки стального газопровода и защитные футляры приняты из труб
стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 из стали Ст3сп,
изготовленной по группе В ГОСТ 10705-80.
Протяженность надземных участков стальных газопроводов:
- Ф 159х4,5 - 44 м,
- Ф 426х8 – 1,5 м.
Протяженность подземных участков стальных газопроводов:
- Ф 159х4,5 - 3,0 м,
- Ф 426х8 – 1,5 м.
На проектируемый ГРПБ для города Светлограда газ подается с целью его
редуцирования с давления 0,6 МПа, до 0,3 МПа.
Компримированный газ, предварительно очищенный и осушенный, поступает к
колонке раздаточной газовой КЗГ- 8 под давлением до 24,5 Мпа, а так же, пройдя через
редукторы понижающие, к раздаточным колонкам газовым КЗГ- 1…КЗГ- 7 под давлением
19,6 МПа для заправки в баллоны транспортных средств.
Учет расхода газа предусмотрен на территории АГНКС, узел учета установлен в блоке
входных кранов технологической системы АГНКС.
Параметры газа на входе – по ГОСТ 5542-87, на выходе – по ГОСТ 27577-2000.
При проектировании были использованы материалы изысканий, выполненные ОАО
«СтавропольТИСИЗ» в марте-апреле 2013г.
На проектной глубине заложения газопровода (до 2,3 м) на протяжении трассы от ПК0
до ПК13 залегают грунты:
- почва суглинистая мощностью 0,8 метра (ИГЭ 2);
- суглинок тяжелый песчанистый, серовато-желтый, твердый, просадочный от
дополнительных нагрузок, макропористый, комковатый, мощностью 0,5-0,8 метров (ИГЭ 4);
- суглинок легкий песчанистый, желтовато-серый, мягкопластичный,
мощностью 2,7-2,0 метров (ИГЭ 5).
От ПК13 и далее:
- почва суглинистая мощностью 0,7-0,1 метра (ИГЭ 2);
- суглинок тяжелый песчанистый, серовато-желтый, твердый, просадочный от
дополнительных нагрузок, макропористый, комковатый, слаботрещиноватый, мощностью
1,5-2,4 метров (ИГЭ 3);
- суглинок легкий песчанистый, желтовато-серый, мягкопластичный,
мощностью 1,5-8,2 метров (ИГЭ 5).
Глубина промерзания грунта – 0,65 метров.
Расчетная сейсмичность по трассе газопровода - 6 баллов.
На период изысканий (февраль 2013 г.)подземные воды вскрыты скважинами на
глубинах 1,7-3,8 метров. С учетом сезонного поднятия на 1,0 м уровень подземных вод может
достигать глубины 0,7-2,8 м.
Источником питания подземных вод является инфильтрация атмосферных осадков и
утечки из водонесущих коммуникаций.
Проектируемый газопровод Ø 400 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по
ГОСТ Р 50838-2009 подключается к существующему подземному полиэтиленовому
газопроводу высокого давления Ø 400 мм. Точка подключения – согласно техническим
условиям ОАО «Ставрополькрайгаз».
Врезка в существующий газопровод – посредством равнопроходного тройника.
Отключающие устройства - шаровые краны стальные Ду 400, Ру 1,6 МПа по ТУ 26-071450-96 в подземном исполнении с ограждением установлены:
- на расстоянии 31,5 метра от точки врезки (ПК0+31,5);
- перед переходом через дорогу II категории «Светлоград-Благодатный»
(ПК16+16,0).
- в точке подключения ГРПБ (ПК23 + 46,0).
Шаровые краны устанавливаются на бетонную плиту под ковер.
Класс герметичности затвора установленной арматуры не ниже класса «В» согласно п.
2.4.6. ПБ 12-529-03.
Переходы проектируемым газопроводом через дороги – подземные, в футлярах
39
стальных Ø 630х7,0. Через дорогу к очистным сооружениям и дорогу II категории
«Светлоград-Благодатный» – способом продавливания.
Через дорогу к элеватору и дорогу – въезд на АГНКС – открытым способом. Через
грунтовую дорогу к складам на глубине 1,5 м до верха трубы без футляра, открытым
способом.
На ПК21+90,2 разветвление газопровода выполнено посредством тройника
равнопроходного с последующим переходом на диаметр 315х28,6. Полиэтиленовый
газопровод высокого давления II категории Ø315х28,6 проложен подземно до ПК22+21,5.
Далее следует разветвление газопровода посредством тройника равнопроходного с
последующими переходами на диаметры 160х14,6.
Полиэтиленовый подземный газопровод Ø 160х14,6 идет на проектируемую АГНКС.
Перед выходом из земли к блоку входных кранов (ПК23+15,5) следует переход на стальной
газопровод Ø 159х4,5.
Переход проектируемого полиэтиленового газопровода Ø 160х14,6 на стальной Ø
159х4,5 выполнен через стальную вставку с неразъемным соединением «полиэтилен-сталь»
усиленного типа перед выходом газопровода из земли на горизонтальном участке.
Переход газопровода через дорогу к элеватору выполнен подземным, в футляре Ø
325х6,0 открытым способом.
Учет расхода газа на АГНКС предусмотрен на территории АГНКС. Узел учета
установлен в блоке входных кранов технологической системы АГНКС.
Установка отключающего устройства – подземного шарового крана ПЭ 100 SDS11 Ø
160, Ру 1,6 Мпа под ковером с ограждением, на расстоянии 5,0 м от ПК22+21,5.
Мероприятия по выносу существующего газопровода к элеватору Ø 159х4,5,
попадающего под сооружения проектируемой АГНКС, включают в себя прокладку
полиэтиленового газопровода Ø 160х14,6 с врезкой в проектируемый газопровод Ø315х28,6
на ПК22+21,5. Газопровод проложен подземно до ПК22+73,0.
Установка отключающего устройства - подземного шарового крана ПЭ 100 SDS11 Ø
160, Ру 1,6 МПа под ковером с ограждением, на расстоянии 5,5 м от ПК22+21,5.
Переход проектируемого полиэтиленового газопровода Ø 160х14,6 на стальной Ø
159х4,5 выполнен через стальную вставку с неразъемным соединением «полиэтилен-сталь»
усиленного типа в подземной части газопровода перед выходом из земли на горизонтальном
участке.
Неразъемные соединения «полиэтилен – сталь» укладываются на песчаное основание
толщиной не менее 10 см, длиной по 1,0 метру в каждую сторону от соединения и
присыпаются слоем песка на высоту не менее 20 см.
Переход через дорогу к элеватору и далее, до опуска к точке врезки в существующий
участок стального газопровода на элеватор (на отм. +2,200) предусмотрен на высоких опорах
на высоте 5,0 метров до низа трубы от поверхности земли.
Предусмотрена электрохимическая защита от коррозии футляров на переходах
газопровода через дороги.
Защитное покрытие стальных подземных участков газопровода Ø 159х4,5 и 426х8
принято трассовое «Весьма усиленного» типа на основе экструдированного полиэтилена по
ГОСТ 9.602-2005.
По всей трассе газопровода предусмотрено устройство песчаного основания толщиной
не менее 10 см и засыпка слоя песка над трубой на высоту не менее 20 см. Засыпка
трубопровода должна производиться песком или глинистым грунтом без органических
примесей с тщательной его подбивкой и уплотнением.
Вдоль всей трассы подземного газопровода установлена охранная зона в виде
территории, ограниченной двумя условными линиями, проходящими на расстоянии по два
метра с каждой стороны от газопровода.
Согласно СП 62.13330.20 контроль стыков законченных строительством участков
газопроводов:
- подземных полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 МПа
проводится ультразвуковым методом по ГОСТ 14782 в количестве 100% от общего
числа стыков;
- стальных участков газопровода проводится ультразвуковым методом по ГОСТ
14782 и радиографическим по ГОСТ 7512. Надземных - в количестве 5%, но не менее
40
одного стыка, подземных с давлением газа свыше 0,3 МПа – в количестве 100%.
Очистку полости газопровода, испытание на герметичность проводить сжатым
воздухом согласно требованиям СП 62.13330.2011.
После монтажа газопровода, установки арматуры, присыпки выше верхней
образующей на 0,2 м (или полной засыпки) провести его испытание на герметичность сжатым
воздухом.
До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдержать под
испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры
воздуха в газопроводе с температурой окружающей среды.
Значение испытательного давления и время выдержки под давлением принято в
соответствии с требованиями п.10.5 СП 62.13330.2011.
Для подземного полиэтиленового газопровода с давлением свыше 0,3 до 0,6 Мпа
давление испытания составляет Р исп.= 0,75 МПа, время испытания - в течение 24 часов.
Для надземного стального газопровода с давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа
давление испытания составляет Рисп.= 0,75 МПа в течение 1 часа.
Газопроводы и технические устройства ГРПБ испытываются давлением Р исп.= 0,75
МПа в течение 12 часов.
Газопровод считается выдержавшим испытание на герметичность, если за время
испытания его давление остается неизменным.
По окончании испытаний, производится врезка проектируемого газопровода в
существующий газопровод.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
3
Ко всем проектируемым объектам обеспечены подходы и подъезды с твердым
покрытием, окаймленным дорожным бетонным бортовым камнем марки БР100.30.15 и
БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91.
Территория у здания операторной благоустроена, установлены урны, дорожки и
площадки проектируются с покрытием из бетонной фигурной плитки.
Площадка с контейнерами для сбора мусора различного назначения расположена при
въезде на территорию.
На площадях озеленения предусмотрен засев газона следующими травосмесями:
 овсяница красная рыхлокустовая - 50%,

райграс пастбищный - 50%,
с внесением минеральных удобрений по норме:
 калийные - 1 кг/100 м2,

фосфорные - 3 кг/100 м2,

азотные - 3 кг/100 м2.
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
41
Приложение №2
к Договору № _____________
от «___»__________ 2015 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003)
(наименование, код объекта)
№
п.п
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Строительных
работ
4
Сметная стоимость
Монтажных
Оборудования,
работ
мебели и инвентаря
5
6
1
3
Глава 1. Подготовка территории строительства
1
Подготовка территории (70% АГНКС)
2
Разбивка осей
3
Вынос сетей связи из зоны застройки
Всего по главе
Глава 2. Основные объекты строительства
4
Технологическая площадка
Всего по главе
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
5
Операторная
6
Навес
Всего по главе
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7
Наружные электрические сети
8
Внеплощадочные электрические сети
9
Автоматизация технологического процесса
10
Автоматизация водопровода и канализации
11
Трансформаторная, дизельная
Всего по главе
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12
Дороги, подъезды и проезды
13
Площадка посадки пассажиров с павильоном
Внутриплощадочные сети громкоговорящего
14
оповещения
15
Электрохимзащита
16
Охранная сигнализация
17
Видеонаблюдение
18
Периметровая сигнализация
19
Пожарная сигнализация
20
Внеплощадочные сети связи
Организация дорожного движения
21
(внеплощадочные сети)
22
Электрохимзащита ГСН
23
Локальная вычислительная сеть
24
АСУЭ
Всего по главе
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
25
Помещение обеззараживания стоков
26
Наружные сети водопровода и канализации
27
Водоотводные сооружения
Пост аккумулирования газа из баллонов
28
автомобиля
29
Очистные сооружения поверхностных стоков
30
Туалет с выгребом
31
Насосная пожаротушения
Резервуары противопожарного запаса воды
32
2х100м3
33
Внеплощадочные сети водопровода и канализации
34
Газопровод
35
Рекультивация
36
Стоимость сбрасываемого газа
Всего по главе
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
37
Тротуары
38
Ограждение
39
Озеленение и благоустройство
40
Вертикальная планировка
Всего по главе
Итого по главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
41
Средства на временные здания и сооружения 2,7%
Всего по главе
42
Прочих
затрат
7
Общая
сметная
стоимость
8
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Затраты при производстве работ в зимнее время
42
0,8*1,2=0,96%
Затраты на командирование работников подрядных
организаций из другой местности, выполняющих
43
строительно-монтажные работы, приняты от СМР
глав 1-8 -1,0%
44
Пусконаладочные работы "в холостую"
Затраты на покрытие затрат строительных
организаций по добровольному страхованию
45
работников и имущества, в том числе
строительных рисков, приняты от общей стоимости
глав 1-8 -0,9%
Всего по главе
Итого по главам 1-9
Итого по главам 1-12
46
Ндс-18%
Всего по смете
Заказчик:
Подрядчик:
___________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
43
Приложение №3
к Договору №_______
от «___»___________2015г.
Перечень оборудования поставки Заказчика
«АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003)
(наименование и код объекта)
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование товара
Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном
здании, в комплекте с трансформаторами, 2КТПСП-1000/10/0,4 УЗ, с
ТСЗГЛФ11-1000/10-УЗ, 10/0.4кВ, Д/Ун-11
АГНКС-Ф300/6-БК на базе 2-х компрессоров - Fornovo Gas Италия
DA-300 160 кВт (входное давление 0,3-0,6 МПа)
Блок входных кранов (полной заводской готовности). Прибор учета
FLOWSIC600 с первичной поверкой, погрешность измерения 1%. В
комплекте корректор газа Е1сог2 и искробезопасный источник
питания Кран шаровый полнопроходной фланцевый (исполнение 3 по
ГОСТ 12815-80, 2 ряд) из стали 09Г2С с ответными фланцами по
ГОСТ 12820-80, крепежом и прокладками диаметр проходного
сечения 80 мм ЗАРДП 080.016.23-00Р Кран шаровый штуцернониппельный из стали 09Г2С ЗАРД 015 016 30-00Р, PN16, DN15 в
комплекте с ответными ниппелями и гайками Вентиль игольчатый
DIN 16272, PN400, Form A, 3xM20xI,5 Stahl (Z-022025, bei UT -40 +60
С). Клапан электромагнитный КЭО 80/16/164/135 с ЭВ 06/АС/230/2
Клапан электромагнитный Danfoss EV 220V 15BD G 1/2 in ENC 000,
NBR 032U7I70 с индикатором положения, катушка электромагнитная
ВО 230 220V 50-60 Гц 10 W, 5м 018z6592 Счетчик-расходомер
FlowSIC 600, 2луча, Dn80, Pnl6, фланцы исп.З ряд 2, Ех.
БВК
Установка осушки природного газа (метана) низкого давления для
АГНКС модель ОГМ-1000/1-6, (полной заводской готовности)
Установка осушки адсорбционного типа, нагревная, предназначена
для удаления влаги из газа Контейнер ОГМ-1000/1-6, диапазон
температуры окружающей среды:-40.,+45 С. Включает устройства
электроотопления, принудительной вентиляции, датчики обнаружения
загазованности, задымления и открытого пламени, средства объемного
пожаротушения и сигнализации. Генератор огнетушащего аэрозоля
АГС 711с ВТХ. Извещатель пожарного пламени "Спекгрон-202С"
(или "Спектрон-202Р") Оповещатель пожарноохранный звуковой
взрывозащищенный "Шмель-12"(Ех) с кронштейном ДАЗ 100,200,060.
Сигнализатор СТМ-10-0002Д6, Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор охранно-пожарной сигнализации Корунд-2/4 СИ.
Селикагель КСМГ 1 сорт ГОСТ 3956-76
Блок компрессорный "Fornovo Gas" (Италия) с системой управления (в
блочном исполнении для применения в контейнере, полной заводской
готовности) на базе компрессора 4DA300 160 кВт. Входное давление
0,3-0,6 МПа, производительность 900-1050 нмЗ/ч, Схема управления
"Плавный пуск" В комплекте система охлаждения Блока
компрессорного модульного типа, для охлаждения теплоносителя,
отводящего избыточную тепловую энергию от компрессора
Контейнер Блока компрессорного "Fornovo Gas", диапазон
температуры окружающей среды: -40 ,+45 С. Включает устройства
44
Ед.
изм.
К-во
к-т
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
электроотопления, принудительной вентиляции, датчики обнаружения
загазованности, задымления и открытого пламени, средства объемного
пожаротушения и сигнализации. Генератор огнетушащего аэрозоля
АГС 711с ВТХ. Извещатель пожарного пламени "Спекгрон-202С"
(или "Спектрон-202Р") Оповещатель пожарноохранный звуковой
взрывозащищенный "Шмель-12"(Ех) с кронштейном ДАЗ 100,200,060.
Сигнализатор СТМ-10-0002Д6, Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор охранно-пожарной сигнализации Корунд-2/4 СИ
Блок компенсаторов давления БКД-2,4/1/250 открытого типа с крышей
включает в свой состав 30 горизонтально расположенных баллонов
Worthington объемом по 80 л. В арматуре обвязки баллонов
установлены предохранительный клапан и электромагнитный клапан
для аварийного сброса газа.
Система автоматики и управления (САУ) общестанционная, полной
заводской готовности. В комплект поставки входят ПЭВМ в составе
системы коммерческого учета газа и в составе АРМ системы
управления
Колонка заправочная газовая однопостовая однолинейная КЗГ-2001/1/1-Ех-7.1 (измерительный прибор - массомер СМ-01-Ех-4,1) измерение массы, расчет объема и стоимости отпущенного газа
Комплект рукавов высокого давления заправочных 3 м и 1 м, Ду 12,
Ру 27 Мпа, М22х1,5;
Заправочный соединитель ЗС-001 М22х1,5; Устройство
предохранительное разрывное УПР-001 М22х1,5.
Система управления колонками (СИУ-КЗГ): Комплект ПЭВМ,
фискальный регистратор (ФР), программное обеспечение (ПО) управление оборудованием КЗГ в процессе заправок (процесс
заправки автоматизирован с учетом требований безопасности),
ведение базы данных, передача информации, формирование отчетов.
Комплект ЗИП
Анализатор коррозионных процессов ИКП
Блок диодно-резисторный модернизованный БДРМ-25-2-20-К-УХЛ1
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50 V
Водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5
Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 10ГР-38В
2ExmsIIT6IP54 мощность 10Вт
Громкоговоритель абонентский НЕЙВА АГ-305
Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 мощность 10Вт
Громкоговоритель рупорный 12ГР-38В 12Вт 30/120В 315-5100 Гц
Извещатель пламени взрывозащищенный Спектрон-202
Извещатель пламени взрывозащищенный Спектрон-202
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП 535-1В-НБ-12-14 ТУ 4371-091-12150638-2002
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 "АГАТ" ТУ 4371-00410848582-00
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 "АГАТ" ТУ 4371-00410848582-00
Индикатор коррозионных процессов ИКП
Источник электропитания РИП-12(исп 01)
Кабель АПвПу 3х70/16
Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.3.1.6-4
Микрофон динамический с несимметричным выходом Октава МД85А
Муфта КВТп-10х3(70-120)
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный с питанием от
источника постоянного тока 12 В Бия-С ТУ 4372-017-00226827-97
45
шт
2
к-т
1
шт
8
к-т
1
к-т
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
шт
1
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
4
1
4
шт
3
шт
1
шт
2
шт
шт
м
шт
4
1
105
1
шт
1
шт
4
шт
2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ВС-07е
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов
сигнализации с внешним источником пит.ППКОП 0104065-20-1 со
встроенной сиреной Сигнал-20
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
взрывозащищенный, Корунд-2/4 СИ (4 шлейфа) ППКОП 019-4-1
Провод СИП-3 1х70-20
Протектор магниевый МПМ-К-20У
Пункт коммерческого учета э/энергии в воздушных сетях 10кВ ПКУ10-УХЛ1
Разъединитель РЛК-1а-10IV/400 УХЛ1, 10кВ, (горячий цинк) с
приводом ПР-01-7 УХЛ1 с одним заземлением
Световой пожарный оповещатель со звуковым сигнализатором Блик3С-12 "ВЫХОД"
Сплит-система настенная Venterra VSV-07HRN
Усилитель "кассир-клиент ГЕЛИКОН-Б1 с напряжением питания 220
В, потребляемой мощностью не более 30 Вт
Усилитель трансляционный ГЕЛИКОН-100 с ыыходной мощностью
100 Вт, выходнцым напряжением 120 В
Устройство коммутационное УК-ВК-00 АЦДР. 425412.002
Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-3м
Фильтр сорбционно-осветлительный с промывкой по таймеру FC7716T, производительность 2,7м3/час, объем загрузки 112 л, диаметр
фильтра 410 мм, высота фильтра 1820 мм
Резервуар для загрязненных стоков V=25м3
Резервуар для очищенных стоков V=25м3
Резервуар горизонтальный V=3м3
шт
2
шт
1
шт
2
м
шт
235
3
шт
2
шт
2
шт
2
шт
2
шт
1
шт
1
шт
шт
1
4
шт
2
шт
шт
шт
1
1
1
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
46
Приложение №4
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
График производства Работ
«АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003)
(наименование и код объекта)
График выполнения работ, в неделях с даты подписания Договора
№
п/п
Наименование работ
1
Подготовительные работы
2
Вынос проекта в натуру
3
Вертикальная планировка
4
Устройство служебно-эксплуатационного блока
6
Монтаж основного технологического
оборудования
Устройство площадки-навеса
7
Устройство информационной стелы
8
Устройство навеса газозаправочной галереи
5
9
Устройство электрических сетей
10
Устройство сетей связи
11
Устройство сетей охранно-пожарной
сигнализации
12
Устройство сетей и систем охранного теленаблюдения
13
Устройство наружного освещения
14
Монтаж блока КТП
15
Монтаж молниеотводов
16
Монтаж очистных сооружений дождевых стоков
17
Монтаж емкости очищенных стоков
18
Устройство выгреба
19
Устройство наружных сетей водоснабжения и
канализации
20
Благоустройство
21
22
Пуско-наладочные работы
Комплексное опробование
Приемка законченного строительством объекта
Приемочной комиссией
23
нед.
дн.
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
47
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
5
Приложение №5
к Договору подряда №_______
от «___»_________2015г.
ФОРМА
Отчет о выполнении работ
«АГНКС г. Светлограда» (код: 26 003)
(наименование и код объекта)
за период с «___»___________20__г., по «____»___________20__г.
Объемы выполняемых работ
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
1
2
3
Количество
по проекту
Выполнено
на начало
месяца
План на
месяц
Факт за
месяц
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
4
5
6
7
8
9
10
11
Техника, задействованная на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Рабочие, задействованные на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Выполнено за неделю
Количество
Количество
Вопросы, требующие оперативного решения:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Подрядчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
___________________ Ф.И.О.
М.П.
48
Примечание
12
Приложение №6
к Договору подряда №_______
от «___»_________2015г.
ФОРМА
Акт
о передаче площадки под строительство
г. Санкт-Петербург
«___»___________ 2015г.
___________________________ в лице _________________________________________,
действующего на основании________________________, в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
____________________________в лице________________________________________,
действующего на основании______________________, в дальнейшем «Подрядчик», с третьей
стороны, совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора подряда № __ от
«___»______ 20__ г. с участием Подрядчика подписали настоящий акт о следующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство ________________ (далее - Объекта)
земельный Участок (площадку), выделенный в соответствии с _______________ со следующими
характеристиками:
1. Участок соответствует плану (Приложение № ___ к ________________________).
2. Участок принадлежит Заказчику на праве_____________________________.
Свидетельство о государственной регистрации № _____ от «___» ___________ 20__ г.
3. Местонахождение Участка:______________________
_______________________.
4. Регистрационный номер Участка:_______________________________________.
5. Кадастровый номер Участка:___________________________________________.
6. Общая площадь Участка:__________________________________________ кв. м.
7. Зарегистрированные обременения земельного Участка:_____________________.
8. Ограничения использования:_____________________________________________.
9. Разрешенное использование:_____________________________________________.
10. Разрешение на застройку земельного Участка:_____________________________.
11. Использование соседних земельных участков:_____________________________.
12. Качественные свойства земли:__________________________________________.
13. Иная информация о земельном Участке, которая может оказать влияние на
реализацию Договора:______________________________________________________.
14. К границе земельного Участка подведены: электроэнергия, водопровод, канализация,
горячая вода, центральное отопление, газ, телефон, кабельное
телевидение, Интернет, ______________________.
15. Одновременно с Участком передается Кадастровый план (межевой план).
16. Кадастровый учет не приостанавливался.
17. Кадастровая стоимость - ______________________ руб., по состоянию на
«___»_________ 20 __ г. (дата утверждения
результатов определения такой
стоимости).
18. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Передал:
Принял:
_________________/__________________/
_________________/__________________/
М.П.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
49
Приложение №7
к Договору №_______
от «__»________2015г.
ФОРМА
Банковская гарантия *
№ _________ от «__»________20__г.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
Именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной
организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком
России «_____» _________________ 20 ___ г., БИК _____________ в лице
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Доверенности, Устава) № _____ от «____» ___________20 ___ г.
настоящим гарантирует надлежащее исполнение _____________
(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379
Гражданского кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу
Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем «Бенефициар»,
в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса,
установленных Договором № _______ от «____» ___________20 ___ г.
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «АГНКС г. Светлограда»
(код: 26 003)
(предмет договора)
заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между
Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских
рублях
в
пределах
суммы,
не
превышающей
составляет
___________________________________________________________________________________
___________ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса, установленных
Разделом 4 Договора.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «___» _____________201__ г. включительно, при этом
начало действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены
следующие документы:

письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской
гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для
50
перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки
Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и
скреплено печатью Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем
состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать сумму требования.
Требование по настоящей Гарантии должно быть направлен Бенефициаром в адрес
Гаранта по адресу:
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара.
5. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит
незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на
счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование
Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии
полностью или частично в следующих случаях:

отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае
одностороннего расторжения договора;

срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более
чем на 20 рабочих дней;

в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение,
лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;

в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые
требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным
исполнение Принципалом обязательств по договору;

в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;

в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо
ложной недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения
договора, исполнения Договора;

в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых
корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении
платежа являются:

отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 5 настоящего
обязательства;

предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по
настоящей гарантии по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить
его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением
о вручении.
8. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая
гарантия;
51

окончание срока действия настоящей гарантии;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного
заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
9. Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без получения
согласия Гаранта и Принципала, передать право требования по настоящей гарантии
третьему лицу.
10. Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в соответствии с
реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
11. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры
между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются
Арбитражным судом по месту нахождения истца.
12. Утратившая силу гарантия направляется Бенефициаром Гаранту незамедлительно по
реквизитам, указанным в п. 5 настоящей Гарантии, либо на адрес указанный Гарантом в
письменном уведомлении.
ГАРАНТ:
Руководитель банка
_____________________________
(подпись)
_______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________________ ________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
*окончательная редакция банковской гарантии согласовывается заинтересованными сторонами
дополнительно
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
52